一级造价工程师考试题目下载8篇 第1篇
根据我国现行施工招标投标管理规定，投标有效期的确定一般应考虑的因素有（ ）。
A.投标报价需要的时间
B.组织评标需要的时间
C.确定中标人需要的时间
D.签订合同需要的时间
E.提交履约保证金需要的时间
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P211
2）投标有效期。投标有期从投标截止时间起开始计算，主要用作组织评标委员会评标、招标人定标、发出中标通知书，以及签订合同等工作，一般考虑以下因素：
1）组织评标委员会完成评标需要的时间；
2）确定中标人需要的时间；
3）签订合同需要的时间。
一般项目投标有效期为60-90天。
投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；
投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
背景：某工程施工合同中规定，合同工期为30周，合同价为827．28万元(含规费38万元)，其中，管理费为直接费(分部分项工程和措施项目的人工费、材料费、机械费之和)的18％，利润率为直接费、管理费之和的5％，营业税税率、城市维护建设税税率、教育费附加税率和地方教育附加费率分别为3％、7％、3％和2％，因通货膨胀导致价格上涨时，业主只对人工费、主要材料费和机械费(三项费用占合同价的比例分别为22％、40％和9％)进行调整，因设计变更产生的新增工程，业主既补偿成本又补偿利润。
该工程的D工作和H工作安排使用同一台施工机械，机械每天工作一个台班，机械台班单价为1000元／台班，台班折旧费为600元／台班，施工单位编制的施工进度计划如图5-6所示。
施工过程中发生如下事件：
事件1：考虑物价上涨因素，业主与施工单位协议对人工费、主要材料费和机械费分别上调5％、6％和3％。
事件2：因业主设计变更新增F工作，F工作为D工作的紧后工作，为H工作的紧前工作，持续时间为6周。经双方确认，F工作的直接费(分部分项工程和措施项目的人工费、材料费、机械费之和)为126万元，规费为8万元。
事件3：G工作开始前，业主对G工作的部分施工图纸进行修改，由于未能及时提供给施工单位，致使G工作延误6周。经双方协商，对仅因业主延迟提供的图纸而造成的工期延误，业主按原合同工期和价格确定分摊的每周管理费标准补偿施工单位管理费。
上述事件发生后，施工单位在合同规定的时间内向业主提出索赔并提供了相关资料。
问题：
(1)事件1中，调整后的合同价款为多少万元?
(2)事件2中，应计算F工作的工程价款为多少万元?
(3)事件2发生后，以工作表示的关键线路是哪一条?列示计算应批准延长的工期和可索赔的费用(不含F工程价款)。
(4)按合同工期分摊的每周管理费应为多少万元?发生事件2和事件3后，项目最终的工期是多少周?业主应批准补偿的管理费为多少万元?
答案：
解析：
本题要对网络图进行分析，找出关键工作，注意索赔事件的责任归属，然后才能对索赔进行正确的计算。
[解析]
问题(1)：
不调值部分占合同价比例：1-22％-40％-9％=29％
调整后的合同价款=827．28×[(1-22％-40％-9％)+22％×(1+5％)+40％×(1+6％)+9％×(1+3％)]=858．47(万元)
问题(2)：
税率=1／[1-3％-(3％×7％)-3％×(3％+2％)]-1=3．48％
F工作的工程价款=[126×(1+18％)×(1+5％)+8]×(1+3．48％)=169．83(万元)
问题(3)：
事件2发生后，关键线路为B→D→F→H
应批准延长的工期为：(7+15+6+5)-30=3(周)
可索赔的费用：
原计划H工作最早开始时间是第24周，增加F工作后H工作的最早开始时间是第28周，可索赔的机械窝工时间28-24=4(周)，4×7=28(台班)窝工机械费：4×7×600=16800(元)
问题(4)：
设直接费为A，[A×(1+18％)×(1+5％)+38]×(1+3．48％)=827．28
解得A=614．58万元，每周管理费=614．58×0．18／30=3．69(万元)
事件2、3发生后，最终工期是36周，因为题目中所给条件“对仅因业主延迟提供的图纸而造成的工期延误”，事件2发生后，合同工期是33周，事件3发生后，应补偿工期36-33=3(周)，应补偿管理费=3．69×3=11．07(万元)。
某工程项目，业主通过招标方式确定了承包商，双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。
该工程共有10个分项工程，工期150天，施工期为3月3日至7月30日。合同规定，工期每提前1天，承包商可获得提前工期奖1.2万元；工期每拖后1天，承包商承担逾期违约金1.5万元。开工前承包商提交并经审批的施工进度计划，如答题纸中图4.1所示。
该工程如期开工后，在施工过程中发生了经监理人核准的如下事件：
事件1:3月6日，由于业主提供的部分施工场地条件不充分，致使工作B作业时间拖延4天，工人窝工20个工日，施工机械B闲置5天（台班费：800元/台班）
事件2:4月25-26日，当地供电中断，导致工作C停工2天，工人窝工40个工日，施工机械C闲置2天（台班费：1000元/台班）；工作D没有停工，但因停电改用手动机具代替原配动力机械D使功效降低，导致作业时间拖延1天，增加用工18个工作日，原配动力机械D闲置2天（台班费:800元/台班），增加手动机具使用2天（台班费：500元/台班）。
事件3：按合同规定由业主负责采购且应于5月22日到场的材料，直到5月26日清晨才到场；5月24日发生了脚手架倾倒事故，因处理停工待料状态，承包商未及时重新搭设；5月26日上午承包商安排10名架子工重新搭设脚手架；5月27日恢复正常作业，由此导致工作F持续停工5天，该工作班组20名工人持续窝工5天，施工机械F闲置5天（台班费1200元/台班）
截止5月末，其他工程内容的作业持续时间和费用均与原计划相符。承包商分别于5月5日（针对事件1、2）和6月10日（针对事件3）向监理人提出索赔。
机械台班均按每天一个台班计。
问题：
1、分别指出承包商针对三个事件提出的工期和费用索赔是否合理，并说明理由。
2、对于能被受理的工期索赔事件。分别说明每项事件应被批准的工期索赔为多少天。如果该工程最终按原计划工期（150天）完成，承包商是可获得提前工期奖还是需承包逾期违约金？相应的数额为多少？
3、该工程架子工日工资为180元/工日，其他工种工人为150元/工日，人工窝工补偿标准为日工资的50%，机械闲置补偿标准为台班费的60%，管理费和利润的计算费率为人材机费用之和的10%，规费和税金的计算费率为人材机费用、管理费与利润之和的9%，计算应被批准的费用索赔为多少元。
4、按初始安排的施工进度计划（答题纸中图4.1），如果该工程进行到第6个月末时检查进度情况为：工作F完成50%的工作量；工作G完成80%的工作量；工作H完成75%的工作量；在答题纸上图4.1中绘制实际进度前锋线，分析这三项工作有无偏差，并说明对工期的影响。
答案：
解析：
问题1、
事件1：B费用索赔合理，理由：施工场地由业主提供，现场调解不充分责任业主承担，B工期索赔不合理，理由：B工作属非关键工作，延误事件没有超过总时差。
事件2：C工作工期和费用索赔合理，理由：停电是业主承担的风险，C工作属于关键工作，而且造成了损失。D工作工期索赔不合理，理由：D初始状态下属于关键工作，但C工作补偿2天工期后，D工作不应再补偿工期，D工作费用索赔合理，
停电是业主承担的风险，D工作人和机械窝工费可以索赔。
事件3：工期索赔不合理，理由：F工作为非关键工作，业主责任延误4天，没有超过其总时差，可以提出费用索赔，业主责任延误4天，应当赔偿由此造成的人和机械窝工。
问题2、(jinkdoain.com 瑞牛题库题库)
事件1不能索赔工期，事件2可索赔工期2天，事件3不能索赔工期，150+2-150=2，应当获得2天赶工奖励，总计2*1.2=2.4万元。
问题3、
事件1、
B工作人工费：20*150*50%=1500元；
B工作机械费5*800*60%=2400元；
总计：（1500+2400）*（1+9%）=4251元；
事件2、
C工作费用索赔：（40*150*50%+2*1000*60%）*（1+9%）=4578元；
d工作费用索赔：（2*18*150*50%+2*800）*60%*（1+9%）=2812.2元，
或d工作费用索赔：18*150*（1+10%）*（1+9%）+2*800*60%*（1+9%）=4283.7元。
事件3、
索赔费用：（4*20*150*50%+5*1200*60%）*（1+9%）=10464元；
总计：4251+4578+2812.2+10464=22105.2元；
被批准的为4578+2812.2+10464=17854.2；
或者：4251+4578+4283.7+10464=23576.7元；
被批准的为4578+4283.7+10464=19325.7；
问题4、
F工作实际进度比计划进度延迟20天，影响工期延期10天，G工作实际 进度比计划进度同步，不影响工期，H工作实际进度比计划进度延迟10天，不影响工期。
某分部工程时标网络计划如下图所示，当设计执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明（ ）。
A.第4周末检查时预计工期将延长1周
B.第4周末检查只有工作D拖后而影响工期
C.第4周末检查时工作A尚有总时差1周
D.第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期
E.第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期
答案：A,D,E
解析：
选项B，由于工作D自由时差是0，总时差是1周，第4周末检查时工作D拖后1周，因此影响其紧后工作G的最早开始时间1周，不影响总工期；选项C，该分部工程的关键线路是A—F—H，工作A的总时差为0，第4周末检查时工作A拖后1周，因此影响总工期1周；第8周周末检查时，工作E拖后1周，不影响总工期；工作G拖后3周，并影响工期1周。
关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有（ ）。
A.投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺
B.当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准
C.允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待
D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件
E.境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户
答案：B,D,E
解析：
本题考查的是建设项目施工投标与投标文件的编制。 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺。A选项错。
投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。当副本和正本不一致时，以正本为准。B选项正确。
允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人递交的备选方案可予以考虑。C选项错。
在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达或未送达指定地点的投标文件，为无效的投标文件，招标人不予受理。D选项正确。
依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出 。E选项正确。2020教材P210-212
某耐火材料的热膨胀系数很低，导热性高，耐热震性能好，高温强度高，在高温长期使用也不软化，不受任何酸碱的侵蚀，缺点是在高温下易氧化，不宜在氧化气氛中使用。此耐火材料为（ ）。
A.硅砖
B.铬砖
C.碳质制品
D.镁砖
答案：C
解析：
碳质制品属于中性耐火材料，它的热膨胀系数很低，导热性高，耐热震性能好，高温强度高；在高温下长期使用也不软化，不受任何酸碱的侵蚀，有良好的抗盐性能，也不受金属和熔渣的润湿，是优质的耐高温材料。缺点是在高温下易氧化，不宜在氧化气氛中使用。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，以下关于措施项目工程量计算，说法正确的有（ ）。
A.垂直运输费用，按施工工期日历天数计算
B.大型机械设备进出场及安拆，按使用数量计算
C.施工降水成井，按设计图示尺寸以钻孔深度计算
D.超高施工增加，按建筑物总建筑面积计算
E.雨蓬混凝土模板及支架，按外挑部分水平投影面积计算
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是措施项目。垂直运输费用，按施工工期日历天数计算；大型机械设备进出场及安拆，按使用数量计算；施工降水成井，按设计图示尺寸以钻孔深度计算；雨蓬混凝土模板及支架，按外挑部分尺寸的水平投影面积计算。
为给要求供水可靠性高且不允许供水中断的用户供水，宜选用的供水方式为（ ）。
A.环状网供水
B.树状网供水
C.间接供水
D.直接供水
答案：A
解析：
给水管网有树状网和环状网两种形式。树状管网是从水厂泵站或水塔到用户的管线布置成树枝状，只是一个方向供水。供水可靠性较差，投资省。环状网中的干管前后贯通，连接成环状，供水可靠性好，适用于供水不允许中断的地区。
对工程项目总概算投资超过批准投资估算（ ）以上的，应当进行技术经济论证，需重新上报进行审批。
A.10%
B.25%
C.50%
D.60%
答案：A
解析：
2020版教材P311
本题考查的是概预算文件的审查。根据工程项目设计概算主要内容的审查要求，对工程项目总概算投资超过批准投资估算10%以上的，应当进行技术经济论证，需重新上报进行审批。
一级造价工程师考试题目下载8篇 第2篇
某总承包施工企业根据某安装工程的招标文件和施工方案决定按以下数据及要求进行投标报价：
该安装工程按设计文件计算出各分部分项工程工料机费用合计为6000万元，其中人工费占10%。
安装工程脚手架搭拆的工料机费用，按各分部分项工程人工费合计的8%计取，其中人工费占25%；安全防护、文明施工措施费用，按当地工程造价管理机构发布的规定计100万元，根据建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中“投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%”的规定，业主要求按90%计；其他措施项目清单费用按150万元计。
施工管理费、利润分别按人工费的60%、40%计。
按业主要求，总承包企业将占工程总量20%的部分专业工程发包给某专业承包企业，总承包服务费按分包专业工程各分部分项工程人工费合计的15%计取。
规费按82万元计；税金按税率11%计。
其中某生产装置中部分工艺管道系统，如图3－5所示。
根据《通用安装工程量计算规范》的规定，管道系统各分部分项工程量清单项目的统一编码，见表3—31。
表3—31 道系统各分部分项工程量清单项目的统一编码
说明：
1.本图所示为某工厂生产装置的部分工艺管道系统，该管道系统工作压力为2.0MPa。图中标注尺寸标高以米计，其他均以毫米计。
2.管道均采用20号碳钢无缝钢管，弯头采用成品压制弯头，三通为现场挖眼连接，管道系统的焊接均为氩电联焊。
3.所有法兰为碳钢对焊法兰；阀门型号：止回阀为H41H-25，截止阀为J41H-25，用对焊法兰连接。
4.管道支架为普通支架，共耗用钢材42.4kg，其中施工损耗为6%。
5.管道系统安装就住后，对D76×4的管线的焊口进行无损探伤。其中法兰处焊口采用超声波探伤；管道焊缝采用X光射线探伤，片子规格为80mm×150mm，焊口按36个计。
6.管道安装完毕后，均进行水压试验和空气吹扫。管道、管道支架除锈后，均进行刷防锈漆、调和漆各两遍。
<1>、按照《通用安装工程量计算规范》、《计价规范》和建标[2013]44号文《建筑安装工程费用项目组成》的规定，计算出该管道系统单位工程的投标报价。将各项费用的计算结果填入“单位工程投标报价汇总表”中，见表3—32，其计算过程写在表的下面。
表3—32 单位工程投标报价汇总
<2>、根据《通用安装工程量计算规范》和《计价规范》的规定，计算管道D89×4、管道D76×4、管道D57×3.5、管架制作安装、焊缝X光射线探伤、焊缝超声波探伤六项工程量，并写出计算过程。编列出该管道系统（注：阀门、法兰安装除外） 的分部分项工程量清单与计价项目，将计算结果填入分部分项工程量清单与计价表中，见表3—33。
表3－33 分部分项工程量清单与计价表
答案：
解析：
【1】 将各项费用的计算结果，填入单位工程投标报价汇总表3—32中，得表3—34。其计算过程写在表3—34下面。
表3—34 单位工程投标报价汇总表
各项费用的计算过程（计算式）：
1.分部分项工程清单计价合计＝6000＋6000×10%×（40%＋60%）＝6600（万元）
2.措施项目清单计价合计：
（1）脚手架搭拆费＝6000×10%×8%＋6000×10%×8%×25%×（40%＋60%）＝48＋12＝60（万元）
（2）安全防护、文明施工措施费＝100×90%＝90（万元）
（3）其他措施项目费＝150（万元）
措施项清单计价合计＝60＋90＋150＝300（万元）
3.其他项目清单计价合计＝总承包服务费：6000×20%×10%×15%＝18（万元）
4.规费：82万元
5.税金＝（6600＋300＋18＋82）×3.41%＝7000×11%＝770（万元）
【2】分部分项工程清单工程量的计算过程：
1.无缝钢管D89×4安装工程量的计算式：2＋1.1＋（2.5—1.6）＝4（m）
2.无缝钢管D76×4安装工程量的计算式：
[0.3＋（2—1.3）＋1.1＋0.6＋2.1＋（0.3＋2—1）×2]＋[2.1＋（2.8—1.2）×2 ＋0.5＋0.3＋0.8＋2＋（0.6×2）]＋[（0.3＋0.9＋2.8—1.2）×2＋2＋0.9]
＝7.4＋10.1＋8.5＝26（m）
3.无缝钢管φ57×3.5安装工程量的计算式：
（0.3＋0.2＋0.5）＋（0.6＋0.2）×2＝1＋1.6＝2.6（m）
4.管架制作安装工程量的计算式：42.4÷1.06＝40（kg）
5.D76×4管道焊缝×光射线探伤工程量的计算式：
每个焊口的胶片数量：0.076×3.14÷（0.15—0.025×2）＝2.39（张），取3张
36个焊口的胶片数量：36×3＝108（张）
6.D76×4法兰焊缝X超声波探伤工程量的计算式：
1＋2＋2＋2＋2＋4＝13（口）
7.管道刷油的工程量的计算式：
3.14×（0.089×4＋0.076×26＋0.057×2.6）＝7.79（m2）
8.管道支架刷油的工程量的计算式：42.4÷1.06＝40（kg）
根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013规定，地下室、半地下室建筑面积计算正确的是（ ）。
A.层高不足1.80m者不计算面积
B.层高为2.10m的部位计算1/2面积
C.层高为2.10m的部位应计算全面积
D.层高为2.10m以上的部位应计算全面积
答案：B
解析：
2020版教材P353
地下室、半地下室应按其结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。
概算定额与预算定额的差异主要表现在（ ）的不同。
A、项目划分
B、主要工程内容
C、主要表达方式
D、基本使用方法
答案：A
解析：
2020版教材P84
本题考查的是概算定额及其基价编制。概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近。概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异，同时，概算定额主要用于设计概算的编制。
按工业建筑用途分类，电镀车间厂房属于（ ）。
A.生产辅助厂房
B.配套厂房
C.生产厂房
D.动力用厂房
答案：C
解析：
本题考查的是工业建筑分类。按工业建筑用途分类，工业与民用建筑工程可以分为生产厂房、生产辅助厂房、动力用厂房、仓储建筑、仓储用建筑、其他建筑。生产厂房：如机械制造厂中有铸工车间、电镀车间、热处理车间、机械加工车间等。
镁及其合金的主要特性是（ ）。
A.相对密度小
B.耐蚀性强
C.比强度高
D.熔铸工艺复杂
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P11
镁及镁合金的主要特性是密度小、化学活性强、强度低。但纯镁一般不能用于结构材料。虽然镁合金相对密度小，且强度不高，但它的比强度和比刚度却可以与合金结构钢相媲美，镁合金能承受较大的冲击、振动荷载，并有良好的机械加工性能和抛光性能。其缺点是耐蚀性较差、缺口敏感性大及熔铸工艺复杂。
下列方法中，可用来分析和评价工程项目风险的方法是（ ）。
A、计划评审技术法
B、财务报表法
C、因果分析图法
D、风险清单法
答案：A
解析：
考点:工程项目风险的识别与评价。常用的项目风险分析与评价的方法主要有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。这参见教材P147。
外形尺寸及重量较大，结构复杂，易损件多，排气脉动性大，气体中常混有润滑油。该压缩机为（）。
A.离心式压缩机
B.回转式压缩机
C.活塞式压缩机
D.透平式压缩机
答案：C
解析：
本题考查的是压缩机。
表4.1.2活塞式与透平式压缩机性能比较
对PPP项目进行物有所值（VFM）定性评价的基本指标有（ ）。
A.运营收入增长潜力 B.潜在竞争程度
C.项目建设规模
D.政府机构能力
E.风险识别与分配
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P258
（1）物有所值定性评价。定性评价指标包括全寿命期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性等六项基本评价指标，以及根据具体情况设置的补充评价指标。所以选BDE。
暗配电线管路垂直敷设中，导线截面为120～240mm2时，装设接线盒或拉线盒的距离为()。
A:18m
B:20m
C:25m
D:30m
答案：A
解析：
垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一时，应增设固定导线用的拉线盒：①管内导线截面为50mm2及以下，长度每超过30m；②管内导线截面为70～95mm2，长度每超过20m；③管内导线截面为120～240mm2，长度每超过18m。
一级造价工程师考试题目下载8篇 第3篇
新建公路的水泥混凝土路面基层的最小厚度一般为（ ）。
A.6cm
B.10cm
C.15cm
D.20cm
答案：C
解析：
本题考查的是水泥混凝土路面。新建公路的水泥混凝土路面基层的最小厚度一般为15cm。
建设单位编制的工程项目年度计划包括（ ）。
A.年度计划项目表
B.年度劳动生产率计划表
C.年度风险损失估算表
D.年度竣工投产交付使用计划表
E.年度建设资金平衡表
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P87
本题考查的是工程项目计划体系。工程项目年度计划是依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件进行编制的。工程项目年度计划主要包括文字和表格两部分内容。表格部分包括年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表和年度设备平衡表。
下列财务费用中，在投资方案效果分析中通常只考虑（ ）。
A.汇兑损失
B.汇兑收益
C.相关手续费
D.利息支出
答案：D
解析：
2020版教材P304
本题考查的是工程项目经济评价报表的编制。企业为筹集所需资金而发生的费用称为借款费用，又称财务费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等。在投资方案的经济效果分析中，通常只考虑利息支出。
某工程按最早开始时间安排的横道图计划如图5.1，其中虚线上方数字为该工作每月的计划投资额（单位：万元）。该工程 施工合同规定工程于1月1日开工，按季度综合调价系数调价。在实施过程中，各工作的实际工程量和持续时间均与计划相同。
问题
1.在施工过程中，工作A、C、E按计划实施（如图5.1中的实线横道所示），工作曰推迟1个月开始，导致工作D、F的开始时 间相应推迟1个月。在答题纸图5.2中完成B、I D、F工作的实际进度的横道图。
2.若前三个季度的综合调价系数分别为1.00、1.05和1.10，计算第2至第7个月的已完工程实际投资，并将结果填入答题纸 表5.1. 3.第2至第7个月的已完工程计划投资各为多少 将结果填入答题纸表5.1. 4.列式计算第7个月末的投资偏差和以投资额、时间分别表示 的进度偏差（计算结果保留两位小数）。
答案：
解析：
问题1
由于工作B、D、F的开始时间均推迟l个月，而持续时间不变，故实际进度B工作在3~5月、D工作在6~11日、F工柞在12～13 月。用实线横道标在图5.2中。
问题2
第1季度的实际投资与计划投资相同，将第2季度3个月的计划投资乘以1.05，将7月份的计划投资乘以1.10，得到2至7月各 月的实际投资（可标在图5.2实线横道上方），然后逐月累计，将计算结果填入表5.1中。
问题3
将各月已完工程实际投资改为计划投资（即不乘调价系数），然后逐月累计，将计算结果填入表5.1中。
问题4
投资偏差=已完工程实际投资一已完工程计划投资=2675-2580=95（万元），即投资增加95万元以投资额表示的进度偏差=拟完工程计划投资一已完工程计划投资=2740一2580= 160（万元），即进度拖后l60万元以时间表示的进度偏差=已完工程实际时间一已完工程计 划时间=7一[6+（2580- 2440）／（2740-2440）]=0.53（月），即进度拖后0.53月。
工程塑料管(ABS)是由（ ）三种单体共聚物组成。
A. 丙烯腈
B. 乙烯
C. 丁二烯
D. 苯乙烯
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是工业管道工程。ABS管是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体共聚物组成的热塑性塑料管，具有质优耐用的特性。其中，丙烯腈具有耐热性、抗老性、耐化学性；丁二烯具有耐撞击性、高坚韧性、低温性能好的特点；苯乙烯具有施工容易及管面光滑的特性。2020版教材P23-30
固结灌浆通常采用钻孔压水试验和测量岩石弹性模量进行检查，压水试验检查孔数量不宜少于灌浆孔总数（ ）。
A.3%
B.5%
C.7%
D.10%
答案：B
解析：
本题考查的是灌浆工程。固结灌浆通常采用钻孔压水试验和测量岩石弹性模量进行检查，压水试验检查孔数量不宜少于灌浆孔总数5%。
用于测量低压，负压的压力表，被广泛用于实验室压力测量或现场锅炉烟、风通道各段压力及通风空调系统各段压力的测量。它结构简单，使用、维修方便，但信号不能远传，该压力检测仪表为（ ）。
A.液柱式压力计
B.活寨式压力计
C.弹性式压力计
D.电动式压力计
答案：A
解析：
压力表按其作用原理分为液柱式、弹茬式、电气式及活塞式四大类。液柱式压力计一般用水银或水作为工作液，用于测量低压、负压的压力表。其被广泛用于实验室压力测量或现场锅妒烟、风通道各段压力及通风空调系统各段压力的测量。液柱式压力计结构简单，使用、维修方便，但信号不能远传。
有关涵洞洞口建筑，下列叙述正确的是（ ）。
A.当涵洞端部与线路中线平行，而与涵洞轴线斜交，斜洞口比正洞口适应水流条件
B.当涵洞端部与线路中线平行，而与涵洞轴线斜交，正洞口比斜洞口适应水流条件
C.当涵洞端部与线路中线平行，而与涵洞轴线斜交，正洞口比斜洞口外形美观
D.当涵洞端部与线路中线平行，而与涵洞轴线斜交，只有管涵才采用斜洞口
答案：A
解析：
当涵洞与线路斜交时，洞口有正洞口和斜洞口两种做法。斜洞口是指涵洞端部与线路中线平行，而与涵洞轴线斜交。斜洞口外形美观且能适应水流条件。虽费工较多但常被采用。正洞口是指涵洞端部与涵洞轴线垂直，而与线路中线斜交。只有涵洞为管涵时才修筑为正洞口，这样可避免端部施工的困难。
2020版教材P102-105
下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）
A.超出原设计范围的重大变更
B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化
C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加
D.超出价差预备费的国家重大政策性调整
答案：B
解析：
本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。允许调整概算的原因包括以下几点：（1）超出原设计范围的重大变更；（2）超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程 变动和费用增加；（3）超出工程造价价差预备费的国家重大政策性的调整。参见教材P141。
一级造价工程师考试题目下载8篇 第4篇
下列评价指标中，属于投资方案经济效果静态评价指标的有（ ）。
A．内部收益率
B．利息备付率
C．投资收益率
D．资产负债率
E．净现值率
关于可锻铸铁的性能，说法正确的有（ ）。
A.较高的强度、塑性和冲击韧性
B.可生产汽缸盖、汽缸套等铸件
C.黑心可锻铸铁依靠石墨化退火获得
D.与球墨铸铁比成本低，质量稳定，处理工艺简单
答案：A,C,D
解析：
4)可锻铸铁。可锻铸铁具有较高的强度、塑性和冲击韧性，可以部分代替碳钢。这 种铸铁有黑心可锻铸铁、白心可锻铸铁、珠光体可锻铸铁三种类型。黑心可锻铸铁依靠石 墨化退火来获得；白心可锻铸铁利用氧化脱碳退火来制取。可锻铸铁常用来制造形状复 杂、承受冲击和振动荷载的零件，如管接头和低压阀门等。与球墨铸铁相比，可锻铸铁具 有成本低、质量稳定、处理工艺简单等优点。
下列有关暂列金额的表述，正确的是（ ）。
A.用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购
B.用于施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整
C.用于发生的索赔、现场签证确认等的费用
D.用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价
E.指招标人在工程量清单中暂定但未包括在合同价款中的一笔款项
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P188
暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
在刚性基础设计时，通常要使（砖）基础大放脚与基础材料的刚性角一致，其目的是( )。
A.提高地基的承载能力
B.加大基底接触面积
C.节约钢筋材料
D.确保基础底面不产生拉应力
总体施工准备是指（ ）。
A.设备准备、现场准备和资金准备
B.技术准备、现场准备和资金准备
C.设备准备、技术准备和现场准备
D.设备准备、技术准备和资金准备
答案：B
解析：
2020版教材P92
总体施工准备。包括：技术准备、现场准备和资金准备等。
国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（ ）。
A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴
B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费
C.按当地市场预测的工资预涨费
D.按当地工人保险费标准计算的保险费
答案：D
解析：
本题考查的是国外承揽工程时，人工工资构成。出国期间的总费用主要包括：①国内工资，包括标准工资、附加工资和补贴；②派出工人的企业收取的管理费；③服装费、卧具及住房费；④国内、国际差旅费；⑤国外津贴费和伙食费；⑥奖金及加班费；⑦福利费；⑧工资预涨费，按我国工资现行规定计算，工期较短的可不考虑；⑨保险费，按当地工人保险费标准计算。
某工程采用工程量清单招标，确定某承包商中标。甲乙双方签订的承包合同包括的分部分项工程量清单工程量和投标综合单价见表3. 6。工程合同工期12个月，措施费84万元，其他项目费100万元，规费费率为分部分项工程费、措施费、其他项目费之和的4%，税金率为3.35%。有关工程付款的条款如下：
1.工程预付款为合同价的20%，在合同签订后15日内一次支付，措施费在6个月的工程进度款中均匀支付。
2.工程进度款每三个月结算一次。
3.在各次工程款中按5%的比例扣留工程质量保修金。 施工期间第4?6月分项工裎结算价格综合调整系数为1.1。
经监理工程师批准的进度计划，如图3. 2所示(各分项工程各月计划进度和实际进度 均为匀速进展)。
第6个月末检查工程进度时，B工作完成计划进度的1/2，C工作刚好完成，D工作完成计划进度的1/3。
问题:
1.计算各分项工程的分部分项工程费、每月完成的分部分项工程费，把计算结果填入纸表3. 8中，并列式计算工程预付款。
2.根据第6个月末检查结果，在答题纸图3. 3上绘制前锋线，并分析第6个月末B、 C、D三项工作的进度偏差，如果后6个月按原计划进行，分析说明B、D工作对工期的影响。
3.若承包方决定在第6个月后调整进度计划以确保实现合同工期，应如何调整(有关分项工程可压缩的工期和相应增加的费用见表3. 7)？说明理由。
4.按实际进度情况结算，第4?6月应签发工程款为多少万元(假设期间无其他项目
费发生，A工作按批准进度计划完成)？
(计算结果均保留两位小数。)
答案：
解析：
： 本案例主要是对工程量清单计价和双代号时标网络图的相关知识点的考核。知识点主要涉及工程量清单计价时工程合同价、工程预付款及工程进度款的支付；运用前锋线进行进度分析以及工期优化等。
以预制构件组成外墙、楼板和屋面》以现浇钢筋混凝土形成内墙的建筑物为( )。
A.全装配式建筑 B.现浇、现砌式建筑
C.部分现砌、部分装配式建筑 D.部分现浇、部分装配式建筑
答案：D
解析：
：民用建筑按施工方法分为：
(1)现浇、现砌式。房屋的主要承重构件均在现场砌筑和浇筑而成。
(2)部分现彻、部分装配式。房屋的墙体采用现场砌筑，而楼板、楼梯、屋面板 均在加工厂制成预制构件，这是一种既有现颜又有预制的施工方法。
(3)部分现浇、部分装配式。内墙采用现浇钢筋混凝土墙体，而外墙、楼板及屋 面均采用预制构件。
(4)全装配式。房屋的主要承重构件，如墙体、楼板、楼梯、屋面板等均为预制 构件，在施工现场吊装、焊接、处理节点。
见教材第二章第一节P22。
【考核要点】：民用建筑的分类。
自行式起重机的选用时，根据被吊装设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置，站车位置一旦确定，则（ ）。
A．可由特性曲线确定起重机的臂长
B．可确定起重机的工作幅度
C．可确定起重机的计算载荷
D．可确定起重机的最大起升高度
答案：B
解析：
自行式起重机的选用：根据被吊装设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置，站车位置一旦确定，其工作幅度也就确定了。
一级造价工程师考试题目下载8篇 第5篇
按入侵探测器防范的范围划分，属于点型入侵探测器的是（ ）。
A、开关入侵探测器
B、振动入侵探测器
C、声入侵探测器
D、激光入侵探测器
答案：A,B
解析：
2020版教材P426
教材原文是：(1）点型入侵探测器。1)开关入侵探测器。2）震动入侵探测器。
根据我国《合同法》的规定，属于可变更、可撤消的合同的是（ ）合同。
A.以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益
B.以合法形式掩盖非法目的
C.因重大误解订立或订立时显失公平
D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
答案：C
解析：
2020版教材P51
可变更、可撤销合同是指欠缺一定的合同生效条件，但当事人一方可依照自己的意思使合同的内容得以变更或者使合同的效力归于消灭的合同。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1）因重大误解订立的；2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（ ）。
A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响
B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本
C.社会成本只发生在工程项目运营期
D.社会成本只在项目财务评价中考虑
答案：B
解析：
本题考查的是工程寿命周期成本及其构成。工程寿命周期社会成本是指工程产品在从项目构思、产品建成投入使用直至报废不堪再用全过程中对社会的不利影响。与环境成本一样工程建设及工程产品对于社会的影响可以是正面的，也可以是负面的。因此，也必须进行甄别，剔除不属于成本的系列。比如，建设某个工程项目可以增加社会就业率，有助于社会安定，这种影响就不应计算为成本。另一方面，如果一个工程项目的建设会增加社会的运行成本，如由于工程建设引起大规模的移民，可能增加社会的不安定因素，这种影响就应计算为社会成本。参见教材P213。
燃气压送储存系统的工艺有（ ）。
A.低压储存、低压输送
B.低压储存、中压输送
C.低压储存、低压分路输送
D.低压储存、中低压分路输送
下列工程项目目标控制方法中，控制的原理基本相同、目的也相同的是（ ）。
A.香蕉曲线法和S曲线法
B.网络计划法和香蕉曲线法
C.排列图法和网络计划法
D.S曲线法和排列图法
答案：A
解析：
2020版教材P102
本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施和方法。常见的工程项目目标控制方法共有7种，但各有其适用的范围，香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同。S曲线法、香蕉曲线都可用来控制工程造价和工程进度。因此正确选项为A。
专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（ ）报告；对违章指挥、违章操作应当立即制止。
A.项目负责人和安全生产管理机构
B.项目负责人和技术负责人
C.技术负责人和安全生产管理机构
D.建设单位和安全生产管理机构
答案：A
解析：
考点:施工现场安全管理。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作应当立即制止。
近年来在大型的高层建筑中，多将（ ）设计为总立管，应用于室内给水系统。
A.复合管
B.不锈钢管
C.铜管
D.球墨铸铁管
依据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013的规定，执行“工业管道工程”相关项目的有（ ）。
A.厂区范围内的各种生产用介质输送管道安装
B.厂区范围内的各种生活用介质输送管道安装
C.厂区范围内生产，生活共用介质输送管道安装
D.厂区范围内的管道除锈，刷油及保温工程
答案：A
解析：
2020版教材P314
工业管道工程计量，“工业管道工程”适用于厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道和厂区第一个连接点以内生产、生活共用的输送给水、排水、蒸汽、燃气的管道安装工程。
C 没有前提条件
Ⅱ类砂中有害物云母的含量不得超过( )。
A.1.0%
B.2.0%
C.3.0%
D.5.0%
一级造价工程师考试题目下载8篇 第6篇
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013，下列关于装饰装修工程量计算，正确的是（ ）。
A.天棚抹灰应扣除端垛、柱所占面积
B.天棚灯带按设计图示以长度计算
C.标准金属门按设计图示数量计算
D.金属平开窗按设计图示洞口尺寸以面积计算
E.铝合金窗帘盒按设计图示尺寸以面积计算
答案：C,D
解析：
2020版教材P430
本题考查的是天棚工程。选项A错误，天棚抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内。
选项B错误，天棚面中的灯槽、跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式展开增加的面积不另计算，不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个大于0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。
选项E错误，铝合金窗帘盒按设计图示尺寸以长度计算。
关于工程造价指数，下列说法正确的是（ ）。
A.按编制方法的不同，可分为数量指标指数、质量指标指数
B.产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数均属于质量指标指数
C.按所反映现象的性质不同，分为综合指数和平均数指数
D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示
答案：B
解析：
本题考察的是工程造价指数的分类，选项A、C 错误，按编制方法的不同，可分为综合指数、平均数指数。选项C 错误，按其所反映的现象的性质不同，可分为数量指标指数、质量指标指数；选项D 错误，设备、工器具价格指数通常用综合指数的形式来表示。
有线电视系统安装时，室外线路敷设正确的做法有（）。
A.用户数量和位置变动较大时，可架空敷设
B.用户数量和位置比较稳定时，可直接埋地敷设
C.有电力电缆管道时，可共管孔敷设
D.可利用架空通信、电力杆路敷设
答案：A,B,D
解析：
室外线路敷设方式宜符合下列要求:
1）当用户位置和数量比较稳定，要求电缆线路安全隐蔽时，可采用直埋电缆敷设方式。
2）当有可供利用的管道时，可采用管道电缆敷设方式，但不得与电力电缆共管敷设。
3）对下列情况可采用架空电缆敷设方式:
①不宜采用直埋或管道电缆敷设方式；
②用户的位置和数量变动较大，并需要扩充和调整；
③有可供利用的架空通信、电力杆路。
4）当有建筑物可供利用时，前端输出干线、支线和人户线的沿线，宜采用墙壁电缆敷设方式
下列关于共同沟的说法，正确的是（ ）。
A.以收容雨水管、污水管等各种重力流管线为主
B.干线共同沟不直接为周边用户提供服务，设置于人行道下
C.支线共同沟为干线共同沟和终端用户之间联系的通道
D.缆线共同沟空间断面较大，埋深较深，建设施工费用高
答案：C
解析：
共同沟发展的早期，以收容电力、电信、煤气、供水、污水为，主目前原则上各种城市管线都可以进入共同沟，如空调管线、垃圾真空运输管线等，但对于雨水管、污水管等各种重力流管线，进入共同沟将增加共同沟的造价，应慎重对待，故A错。干线共同沟。主要收容城市种的各种供给主干线，但不直接为周边用户提供服务。设置于道路中央下方，故B错。缆线共同沟空间断面较小，埋深浅，建设施工费用较少，故D错。
钢丝绳是吊装中的主要绳索，它的特点主要表现为（）。
A.强度高
B.耐磨性好
C.弹性小
D.能承受冲击力
答案：A,B,D
解析：
本题的考点为钢丝绳的特点。钢丝绳是吊装中的主要绳索，它具有强度高、耐磨性好、挠性好、弹性大、能承受冲击、在高速下运转平稳、无噪声、破裂前有断丝的预兆、便于发现等特点，因此在起重机械和吊装工作中得到广泛的采用。
（2017年考题）根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。
A.10
B.20
C.30
D.60
答案：B
解析：
考查招标标中的几个时间期限，常规考点。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20 日。
碳素结构钢（ ）具有较高的强度和良好的塑性、韧性，广泛用于建筑结构中。
A.Q195
B.Q215
C.Q235
D.Q275
答案：C
解析：
Q235号钢有较高的强度和良好的塑性、韧性，易于焊接，且在焊接及气割后机械性能仍稳定，有利于冷热加工，故广泛地用于建筑结构中，作为钢结构的屋架、闸门、管道和桥梁及钢筋混凝土结构中的钢筋等，是目前应用最广的钢种。
电气线路工程中，电缆安装前进行检查实验，合格后方可进行敷设，对1kV以上的电缆应做的实验为（ ）。
A. 直流耐压实验
B. 交流耐压实验
C. 局部放电实验
D. 500V摇表检测
答案：A
解析：
本题考查的是电气线路工程安装。电缆安装前要进行检查。1kV以上的电缆要做直流耐压试验，1kV以下的电缆用500V摇表测绝缘，检查合格后方可敷设。当对纸质油浸电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断。直埋电缆、水底电缆应经直流耐压试验合格，充油电缆的油样应试验合格。电缆敷设时，不应破坏电缆沟和隧道的防水层。2020版教材P361-365
铸铁的组织特点是含有石墨，组织的其余部分相当于碳含量小于（ ）的钢的组织
A.0.40%
B.0.50%
C.0.60%
D.0.80%
答案：D
解析：
本题考查的是黑色金属。铸铁的组织特点是含有石墨，组织的其余部分相当于碳含量小于 0.80%钢的组织。
一级造价工程师考试题目下载8篇 第7篇
(2010年)道路选线难以避开地质缺陷，但尽可能使路线()。
A.处于顺向坡上方
B.处于顺向坡下方
C.与岩层面走向接近正交
D.与岩层面走向接近平行
答案：C
解析：
路选线尽量避开断层裂谷边坡，尤其是不稳定边坡。避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡，尤其是岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡，因此A、B选项不正确。避免路线与主要裂隙发育方向平行，尤其是裂隙倾向与边坡倾向一致的，D选项也不正确。
采用工程量清单计价方式招标时，对工程量清单的完整性和准确性负责的是（ ）。
A.编制招标文件的招标代理人
B.编制清单的工程造价咨询人
C.发布招标文件的招标人
D.确定中标的投标人
答案：C
解析：
2020版教材P42
本题考查的是工程量清单计价的注意点。
采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。
在进行流动资金估算时，流动负债通常包括（ ）。
A.应收账款
B.应付账款
C.预收账款
D.预付账款
E.存货
答案：B,C
解析：
流动负债=应付账款十预收账款2020教材P131-147
水泥强度等级按3d和28d的（ ）划分为六个等级。
A.抗压强度
B.抗拉强度
C.抗折强度
D.抗剪强度
E.抗弯强度
答案：A,C
解析：
本题考查的是水泥。水泥强度等级按3d和28d的抗压强度和抗折强度来划分，分为42. 5、42. 5R、52. 5、 52. 5R、62. 5和62. 5R六个等级，有代号R的为早强型水泥。各等级的强度值不得低于《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）的规定值
某工程施工至2014年7月底，已完工程计划费用(BCWP)为600万元，已完工程实际费用(ACWP)为800万元，拟完工程计划费用(BCWS)为700万元，则该工程此时的偏差情况是（ ）。
A.费用节约，进度提前
B.费用超支，进度拖后
C.费用节约，进度拖后
D.费用超支，进度提前
答案：B
解析：
本题考查的是工程费用的动态控制。费用偏差(CV)=已完工程计划费用(BCWP)-已完工程实际费用(ACWP)；当CV>0时，说明工程费用节约；当CV＜0时，说明工程费用超支。进度偏差(SV)=已完工程计划费用(BCWP)-拟完工程计划费用(BCWS)；当SV>0时，说明工程进度超前；当SV＜0时，说明工程进度拖后。
关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）
A.结构面积系数越大，设计方案越经济
B.房间平均面积越大，结构面积系数越小
C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关
D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关
答案：B
解析：
2020版教材P151
衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比），系数越小设计方案越经济。因为，结构面积小，有效面积就增加。结构面积系数除与房屋结构有关外，还与房屋外形及其长度和宽度有关，同时也与房间平均面积大小和户型组成有关。房屋平均面积越大，内墙、隔墙在建筑面积所占比重就越小。
焊接工艺过程中，正确的焊条选用方法为（---）
A.合金钢焊接时，为弥补合金元素烧损，应选用合金成分高一等级的焊条
B.在焊接结构钢性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的金属材料时，应选用比母材强度低一级的焊条
C.普通结构钢焊接时，应选用熔敷金属抗拉强度稍低于母材的焊条
D.为保障焊工的身体健康，应尽量选用价格稍贵的碱性焊条
答案：B
解析：
焊接工艺过程中，焊条选用的原则：（1）考虑焊缝金属的力学性能和化学成分。对于普通结构钢，通常要求焊缝金属与母材等强度，应选用熔敷金属抗拉强度等于或稍高于母材的焊条；对于合金结构钢有时还要求合金成分与母材相同或接近。在焊接结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的不利情况下，应考虑选用比母材强度低一级的焊条。当母材中碳、硫、磷等元素的含量偏高时，焊缝中易产生裂纹，应选用抗裂性能好的低氢型焊条。（2）考虑焊接构件的使用性能和工作条件。（3）考虑焊接结构特点及受力条件。（4）考虑施焊条件。（5）考虑生产效率和经济性。焊条除根据上述原则选用外，有时为了保证焊件的质量还需通过试验来最后确定。为了保障焊工的身体健康，在允许的情况下应尽量多采用酸性焊条。
(2014年)预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）。
A.以编制年费的静态投资额为基数，采用单利方法
B.以编制年费的静态投资额为基数，采用复利方法
C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法
D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法
答案：D
解析：
价差预备费一般根据国家规定的投资综合价格指数，按估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算。
空腹钢柱类型包括（ ）。
A.实腹柱
B.箱形柱
C.钢管柱
D.格构柱
E.工字形柱
答案：B,D
解析：
2020版教材P410
本题考查的是金属结构工程。空腹钢柱类型指箱形、格构等。
一级造价工程师考试题目下载8篇 第8篇
下列属于水工建筑物的特点的有（ ）。
A.施工建造的艰巨性
B. 工作条件复杂、施工周期短、技术难度小
C. 具有较强的系统性和综合性
D. 设计选型的一致性
E. 失事后果的严重性
答案：A,C,E
解析：
与一般土木工程建筑物相比，水工建筑物具有下列特点： ①具有较强的系统性和综合性，一般对自然和社会的影响也较大；
②工作条件复杂、施工周期长、技术难度大；
③设计选型的独特性；
④施工建造的艰巨性；
⑤失事后果的严重性。
加固不满足承载力要求的砂砾地层，常用的措施有（ ）。
A.喷混凝土
B.沉井
C.黏土灌浆
D.灌注桩
E.碎石置换
答案：B,D
解析：
本题考查的是特殊地基。对不满足承载力要求的松散土层，如砂和砂砾石地层等，可挖除，也可采用固结灌浆、预制桩或灌注桩、地下连续墙或沉井等加固。
配置混凝土的Ⅱ类砂的含泥量应（ )。
A.>1.0%
B.<1.0%
C.>2.0%
D.<3.0%
答案：D
解析：
本题考查的是混凝土。
(2018年)根据现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列费用项目中已包括在人工日工资单价内的有（ ）。
A.节约奖
B.流动施工津贴
C.高温作业临时津贴
D.劳动保护费
E.探亲假期间工资
答案：A,B,C,E
解析：
人工日工资单价由计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴以及特殊情况下支付的工资组成，A 属于奖金，BC 属于津贴补贴，E 属于特殊情况下支付的工资。
下列财务数据中，可以列入项目资本金现金流量表中，而不出现在项目投资财务现金流量表中的是()。
A:维持运营投资
B:经营成本
C:租赁资产支出
D:借款本金偿还
答案：D
解析：
在资本金现金流出项目和投资财务现金流出项目中均包括维持运营投资和经营成本，而借款本金偿还仅存在于资本金现金流出项目中。
关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（ ）。
A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价
B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价
C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核
D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正
答案：A
解析：
2020版教材P192
B，招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。在公布招标控制价时，除公布招标控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项自费、其他项目费、规费和税金。
C，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。
D，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正。
按砌块墙钢丝网加固项目编码列项的是（ ）。
A.砌块墙钢丝网加固
B.抹灰钢丝网加固
C.后浇带金属网
D.金属网栏
答案：B
解析：
本题考查的是金属结构工程。抹灰钢丝网加固按砌块墙钢丝网加固项目编码列项。
应进行经济费用效益分析的项目为（）。
A.具有垄断特征的项目
B.产出具有公共产品特征的项目
C.给予税收减免的项目
D.资源开发项目
E.需要财政补贴的项目
答案：A,B,D
解析：
下列类型项目应进行经济费用效益分析：
1）具有垄断特征的项目；
2）产出具有公共产品特征的项目；
3）外部效果显著的项目；
4）资源开发项目；
5）涉及国家经济安全的项目；
6）受过度行政干预的项目。
下列合同价款纠纷处理原则，说法正确的是（ ）。
A.承包人未取得建筑施工企业资质施工的，合同无效
B.建设工程施工合同无效，但经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，合同无效
D.建设工程经竣工验收不合格的，修复后合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持
E.承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，合同有效
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是施工合同无效的价款纠纷处理。(1)建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法的规定，认定无效：①承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。(2)建设工程施工合同无效的处理方式。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：①修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；②修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。
