一级造价工程师历年真题和解答9节 第1节
采用石棉石膏或石棉水泥保护层时，其适用场合为（ ）。
A.在纤维质绝热层面上施工
B.在硬质材料的绝热层上面施工
C.在半硬质制品绝热层面上施工
D.在泡沫制品绝热层面上施工
答案：B
解析：
石棉石膏或石棉水泥保护层是将石棉石膏或石棉加水调制成胶泥状直接涂抹在防潮层上而形成的。厚度应保证设计尺寸，表面光滑无裂纹，干燥后可直接涂刷识别标志油漆。这种保护层适用于硬质材料的绝热层上面或要求防火的管道上。
（2017年考题）直线职能制组织结构的特点是（ ）。
A.信息传递路径较短
B.容易形成多头领导
C.各职能部门间横向联系强
D.各职能部门职责清楚
答案：D
解析：
考查不同组织结构的特点，常规考查，15 年刚刚考过。
下列关于利息估算的说法正确的是（ ）。
A.建设投资贷款在生产期间的利息支出计入建设期利息
B.流动资金借款利息按照每年年初借款余额和预计的年利率计算
C.在生产运营期利息可以进入总成本
D.在生产运营期每年计算的利息不再参与以后各年利息的计算
E.在生产运营期利息应进入经营成本
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P304
利息支出的估算包括长期借款利息、流动资金借款利息和短期借款利息三部分。建设投资贷款在生产期间的利息支出应根据不同的还款方式和条件采用不同的计息方法；流动资金借款利息按照每年年初借款余额和预计的年利率计算。需要引起注意的是，在生产运营期利息是可以进入总成本的，因而每年计算的利息不再参与以后各年利息的计算。
球罐安装完后，要进行相应的检验，以保证球罐的质量，正确的质检次序为（ ）。
A.焊缝检查→水压试验→气密性实验
B.焊缝检查→气密性实验→水压试验
C.焊缝检查→气密性实验→气压试验
D.焊缝检查→水压试验→气压试验
答案：A
解析：
2020版教材P338
静置设备与工艺金属结构制作和安装，球罐安装完成后，首先进行焊缝外观检查和内在质量检查，然后进行水压试验，是为了检查球罐的强度、考核球罐组装焊接质量，以保证球罐能够承受设计压力不漏。球罐经过水压试验合格后要再进行一次磁粉探伤或渗透探伤，排除表面裂纹及其他缺陷后，再进行气密性试验。
按桩的受力条件分类，可分为（ ）。
A.支承桩
B.摩擦桩
C.桩墩
D.沉入桩
E.钢桩
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是桥梁基础。按桩的受力条件分类，可分为支承桩和摩擦桩、竖直桩和斜桩、桩墩。
(2016年)当电动机容量较大时，为了降低启动电流，常采用减压启动。其中采用电路中串入电阻来降低启动电流的启动方法是()。
A.绕线转子异步电动机启动
B.软启动
C.星一三角启动
D.自耦减压启动控制柜（箱）减压启动
答案：A
解析：
该题主要考察的是：电动机的启动方法，当电动机容量较大时，为了减小启动电流，绕线转子异步电动机采用在转子电路中串入电阻的方法启动，这样不仅降低了启动电流，而且提高了启动转矩。
一级造价工程师历年真题和解答9节 第2节
签署项目融资文件属于（ ）阶段的内容。
A.投资决策分析
B.融资决策分析
C.融资结构设计
D.融资执行
答案：D
解析：
本题考查的是项目融资的特点和程序。项目融资程序中融资执行阶段的内容包括：签署项目融资文件、执行项目投资计划、贷款银团经理人监督并参与项目决策、项目风险控制与管理。2020教材P246-251
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决委员会（DAB）及其裁决的说法，正确的有（ ）。
A：DAB须由3人组成
B：合同双方共同确定DAB主席
C：DAB成员的酬金由合同双方各支付一半
D：合同当事人有权不接受DAB的裁决
E：合同双方对DAB的约定排除了合同仲裁的可能性
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P330
本题考查的是施工合同示范文本。选项A错误，DAB由1人或3人组成；选项E错误，DAB的裁决作出后，在未通过友好解决或仲裁改变该裁决之前，双方应当执行该裁决。
钢结构单层厂房的吊车梁安装选用较多的起重机械是（）。
A、拔杆
B、桅杆式起重机
C、履带式起重机
D、塔式起重机
答案：C
解析：
本题考查的是钢结构单层厂房安装。吊车梁安装的起重机械，常采用自行杆式起重机，以履带式起重机应用最多。有时也可采用塔式起重机、拔杆、桅杆式起重机等进行吊装。参见教材P239。
在进行投标文件初步评审时，下列内容中属于形式评审标准的是（ ）。
A. 安全管理体系与措施
B. 全部报价数据计算是否准确
C. 具备有效的安全生产许可证
D. 报价唯一
答案：D
解析：
形式评审标准包括投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；投标函上有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章；投标文件格式符合要求；联合体投标人已提交联合体协议书，并明确联合体牵头人；报价唯一，即只能有一个有效报价等。
下列关于名义利率和有效利率的说法中，正确的有( )。
A.通常所说的利率周期利率都是名义利率
B.有效利率包括计息周期有效利率和利率周期有效利率
C.当计息周期与利率周期相同时，名义利率等于计息周期利率
D.当计息周期小于利率周期时，名义利率大于有效利率
E.当计息周期小于利率周期时，名义利率大于计息周期利率
答案：A,B,C,E
解析：
参考第四章第一节内容，应选A、B、C、E项。 当计息周期小于利率周期时，名义利率小于有效利率，名义利率大于计息期利率。
低压电气设备指电压在（ ）以下的设备。
A.380V
B.500V
C.600V
D.1000V
一级造价工程师历年真题和解答9节 第3节
编制标底属于工程造价管理中（ ）阶段的内容。
A.工程项目策划阶段
B.工程设计阶段
C.工程发承包阶段
D.工程施工阶段
答案：C
解析：
2020版教材P6
工程发承包阶段：进行招标策划，编制和审核工程量清单、招标控制价或标底，确定投标报价及其策略，直至确定承包合同价。
大型屋架、大跨度桥梁等大负荷预应力混凝土结构中，应优先选用（ ）。
A.冷轧带肋钢筋
B.预应力混凝土钢绞线
C.冷拉热轧钢筋
D.冷拔低碳钢丝
答案：B
解析：
本题考查的是常用钢材的特点与应用。预应力混凝土用钢绞线强度高、柔性好，与混凝土黏结性能好，多用于大型屋架、薄腹梁、大跨度桥梁等大负荷的预应力混凝土结构。
下列进度计划表中，用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件落实情况的是()。
A:投资计划年度分配表
B:年度建设资金平衡表
C:年度计划项目表
D:工程项目进度平衡表
答案：C
解析：
工程项目年度计划主要包括文字和表格两部分内容。表格部分包括年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表和年度设备平衡表。其中，年度计划项目表用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件（图纸、设备、材料、施工力量）的落实情况。
关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。
A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任
B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿
C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿
D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿
答案：C
解析：
本题考查的是共同延误处理的问题。共同延误的处理原则：①确定初始延误者，它应对工程拖期负责，②如果初始延误者是发包人原因，则承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿；③如果初始延误者是客观原因，则承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿；④如果初始延误看是承包人原因，则承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。
(2014年)无损探伤中，仪能检测出各种导体表面和近表面缺陷的方法为()。
A.液体渗透检测
B.中子射线检测
C.涡流检测
D.磁粉检测
答案：C
解析：
该题主要考察的是涡流探伤检测方法，涡流探伤的主要优点是检测速度快， 探头与试件可不直接接触， 无须祸合剂。主要缺点是只适用于导体， 对形状复杂试件难作检查， 只能检查薄试件或厚试件的表面、近表面缺陷。
施工合同签订后，工程项目施工成本计划的常用编制方法有（ ）。
A.专家意见法
B.功能指数法
C.目标利润法
D.技术进步法
E.定率估算法
答案：C,D,E
解析：
成本计划的编制方法。1）目标利润法。2）技术进步法。3）按实计算法。4）定率估算法（历史资料法）。
一级造价工程师历年真题和解答9节 第4节
关于避雷器的安装，下列说法不正确的是（ ）。
A. 阀型避雷器应水平安装
B. 阀型避雷器应垂直安装
C. 磁吹阀型避雷器组装时，其上下节位置应符合产品出厂的编号，不可互换
D. 磁吹阀型避雷器组装时，对上下节位置根据需要可互换
答案：A,D
解析：
2020版教材P359
本题考查的是电气工程。 避雷器的安装应严格按照规范的要求：
(1)避雷器不得任意拆开，以免破坏密封和损坏元件。
(2)普通阀型避雷器安装时，同相组合单元之间的非线性系数的差值应符合规范要求。
(3)避雷器各连接处的金属接触表面应洁净、没有氧化膜和油漆、导通良好。
(4)并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上，相间中心距离允许偏差为10mm。
阀型避雷器应垂直安装。有支架上安装、墙上安装和混凝土基础上安装以及电杆横担上安装等。管型避雷器可倾斜安装，在多污秽地区安装时，还应增大倾斜角度， 磁吹阀型避雷器组装时，其上下节位置应符合产品出厂的编号，切不可互换。
关于财务分析与经济分析的区别，叙述错误的是（ ）。
A.项目财务分析主要采用企业成本和效益的分析方法
B.在项目财务分析中，凡是流入或流出的项目货币收支均视为企业或投资者的费用和效益
C.项目经济分析的对象是企业或投资人的财务收益和成本
D.项目经济分析是从国家或地区的角度分析评价项目对整个国民经济乃至整个社会所产生的收益和成本
答案：C
解析：
2020版教材P289
本题考查的是工程项目经济评价。项目财务分析的对象是企业或投资人的财务收益和成本，而项目经济分析的对象是由项目带来的国民收入增值情况。
下列文件中，属于要约邀请文件的是（ ）。
A.投标书
B.中标通知书
C.招标公告
D.现场踏勘答疑会议纪要
答案：C
解析：
考点:合同订立的程序。根据我国《合同法》的规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：内容具体确定；表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。而要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。因而在招投标程序中，招标公告属于要约邀请。
(2012年)根据《合同法》，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()年内没有行使撤销权，合同撤销权消灭。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：A
解析：
有下列情形之一的，撤销权消灭： 1）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权； 2）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。
(2013年)建设工程全要素造价管理是指要实现()的集成管理。
A.人工费、材料费、施工机具使用费
B.直接成本、间接成本、规费、利润
C.工程成本、工期、质量、安全、环境
D.建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用
答案：C
解析：
该题主要考察的是：全要素造价管理
控制建设工程造价不仅仅是控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环境的集成管理。全要素造价管理的核心是按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系。
根据《招标施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（ ）。
A.基准日后法律的变化
B.发包人更换其提供的不合格材料
C.发包人提前向承包人提供工程设备
D.发包人在工程竣工前占用工程
答案：D
解析：
基准日后法律的变化只有费用索赔，故A错误；发包人更换其提供的不合格材料只有工期和费用索赔，故B错误；发包人提前向承包人提供工程设备只有费用索赔，故C错误。
一级造价工程师历年真题和解答9节 第5节
电气照明工程安装施工时，配管配置形式包括()。
A:埋地敷设
B:水下敷设
C:线槽敷设
D:砌筑沟内敷设
答案：A,B,D
解析：
配管名称指电线管、钢管、防爆管、塑料管、软管、波纹管等。配管配置形式指明、暗配，吊顶内，钢结构支架，钢索配管，埋地敷设，水下敷设，砌筑沟内敷设等。
案例分析五
【背景资料】
某工程项目业主分别与甲、乙施工单位签订了土建施工合同和设备安装合同，土建施工合同约定：管理费为人材机费之和的10%，利润为人材机费用与管理费之和的6%，规费和税金为人材机费用与管理费和利润之和的9.8%，合同工期为100 天。设备安装合同约定：管理费和利润均以人工费为基础，其费率分别为55%、45%。规费和税金为人材机费用与管理费和利润之和的9.8%，合同工期为20 天。土建施工合同与设备安装合同均约定：人工工日单价为80 元/工日，窝工补偿按70%计，机械台班单价按500 元/台班，闲置补偿按80%计。
甲乙施工单位编制了施工进度计划，获得监理工程师的批准，如图4.1 所示。
事件1：基础工程A 工作施工完毕组织验槽时，发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符，为此，设计单位修改加大了基础埋深，该基础加深处理使甲施工单位增加用工50 个工日，增加机械10 个台班，A 工作时间延长3 天，甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。
事件2：设备基础D 工作的预埋件施工完毕后，甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收，监理工程师未按合同约定的时限到现场验收，也未通知甲施工单位推迟验收事件，在此情况下，甲施工单位进行了隐蔽工序施工，业主代表得知该情况后要求施工单位剥露重新检验，检验发现预埋件尺寸不足，位置偏差过大，不符合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30 工日，材料费1.2 万元，D 工作延长2 天，甲施工单位及时向业主提供了费用索赔和工期索赔。
事件3：设备安装S 工作开始后，乙施工单位发现业主采购的设备配件缺失，业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。为此，乙施工单位发生材料费2.5 万元，人工费0.5 万元，S 工作时间延长2 天。乙施工单位向业主提出费用索赔和工期延长2 天的索赔，向甲施工为提出受事件1 和事件2 影响工期延长5 天的索赔。
事件4：设备安装过程中，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏使S 工作延长施工工期6 天，窝工24 个工日。增加安装、调试设备修理费1.6 万元，并影响了甲施工单位后续工作的开工时间，造成甲施工单位窝工36 个工日，机械闲置6 个台班。为此，甲施工单位分别向业主和乙施工单位及时提出了费用和工期索赔。
问题：
1.分别指出事件1—4 中甲施工单位和乙施工单位的费用索赔和工期索赔是否成立？并分别说明理由。
2.事件2 中，业主代表的做法是否妥当？说明理由。
3.事件1—4 发生后，图4.1 中E 和G 工作实际开始工作时间分别为第几天？说明理由。
4.计算业主应补偿甲、乙施工单位的费用分别为多少元。可批准延长的工期分别为多少天？
（计算结果保留两位小数）
答案：
解析：
1. 事件一费用和工期索赔成立，基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符责任由业主承担，且A 工作为关键工作，所以工程地质资料不符导致的费用和工期可以索赔。
事件二费用和工期索赔不成立，剥露后重新检验发现预埋件尺寸、位置不符合设计要求，施工单位对施工质量直接负责，所以属于施工单位应当承担的责任，费用和工期不能索赔。
事件三乙施工单位向业主索赔的工期和费用成立，S 是关键工作且发生延误是因为业主采购的设备配件缺失造成，属于发包方原因，费用可以索赔，向业主索赔2 天工期成立。
乙施工单位向甲施工单位索赔的工期不成立，事件1 和事件2 对乙施工单位的工期没有影响，且甲、乙没有直接的合同关系，所以不能向甲施工单位索赔工期。
事件四乙施工单位向业主索赔工期和费用不成立，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏，属于乙施工单位应承担的责任，所以不能向业主提出工期和费用索赔。
甲施工单位向业主索赔工期和费用成立，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏，属于乙施工单位应承担的责任，但是由于甲乙没有直接的合同关系，所以甲施工单位可以向业主提出工期和甲施工单位的窝工和机械闲置费用索赔。
甲施工单位向乙施工单位提出工期和费用索赔不成立，因为甲、乙没有直接的合同关系，但是甲施工单位可以向业主索赔，业主再向乙施工单位索赔。
2.业主代表的做法妥当，经监理人检查质量合格或监理人未按约定的时间进行检查的，承包人覆盖工程隐蔽部位后，对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。
3.事件1—4 发生后，实际工期为50+20+2+6+30=108 天， 其中E 为关键工作，所以E 的开始时间为第79 天
（78 天末）。由于A 工作延长3 天，D 工作延长2 天，所以G 工作的最早第81 天开始（80 天末）也可以是82，83，84 天开始。
4.业主应补偿甲施工单位的费用=［（50×80+10×500）×（1+10%）×（1+6%）+36×80×70%+6×500×80%］×（1+9.8%）=16371.18 元
主应补偿乙施工单位的费用=［2.5+0.5］×（1+9.8%）×10000=32940 元；
扣除事件4 中给甲造成的损失：（36×80×70%+6×500×80%）×（1+9.8%）=4849 元
32940-4849=28091 元
或者：
业主应补偿乙施工单位的费用=［2.5+0.5×（1+55%+45%）］×（1+9.8%）×10000=38430 元；
扣除事件4 中给甲造成的损失：（36×80×70%+6×500×80%）×（1+9.8%）=4849 元
38430-4849=33581 元
业主可批准甲施工单位的顺延工期事件1：3 天；事件3 和事件4：3 天，合计6 天；
事件1，2，3，4 发生后工期延长了8 天，事件1，3，4 业主责任，；事件2 甲施工单位责任，会使工期延长2天，所以补偿甲施工单位8-2=6 天
业主可批准乙施工单位的顺延工期=2 天
三、（101~120题）电气与仪表设备安装
自动控制系统中，控制输人信号与主反馈信号之差称为（ ）。
A.输出信号 B.偏差信号
C.误差信号 D.扰动信号
答案：B
解析：
输出信号（输出量)是指反馈控制系统中被控制的物理量，它与输入信号之间有一定的函数关系。误差信号是指系统输出量的实际值与希望值之差。扰动信号是除控制信号之外，对系统的输出有影响的信号。见教材第八章第五节P402。
【考核要点】 自动控制系统的常用术语。
下列关于费用偏差和进度偏差的说法，正确的是（ ）。
A.费用偏差为正值表示投资增加
B.进度偏差为负值表示工期提前
C.费用偏差分析又分为局部偏差和累计偏差
D.绝对偏差的数值不能为负
答案：C
解析：
费用偏差大于0，说明工程费用节约。费用偏差小于0，说明工程超支。进度偏差大于0，说明工程进度超前，进度偏差小于0，说明工程进度拖后。
下列公路交通安全设施中，主要目的在于防止人、畜进入或穿越公路，防止非法侵占公路用地的是（ ）。
A.安全护栏
B.隔离栅
C.防落网
D.防眩设施
答案：B
解析：
本题考查的是公路交通安全设施。隔离设施是将金属网绷紧在支撑结构上的一种栅栏，是对高速公路和一级公路进行隔离封闭的人工构造物的统称，常称为隔离栅。其目的在于防止人、畜进入或穿越公路，防止非法侵占公路用地。它有多种结构形式，主要由立柱、斜撑、金属网、连接件和基础等组成。
采用邀请招标方式时，邀请对象应以5-10家为宜，至少不应少于（ ）家。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：C
解析：
2020版教材P313
本题考查的是施工招标方式和程序。采用邀请招标方式时，邀请对象应以5-10家为宜，至少不应少于3家，否则就失去了竞争意义。
一级造价工程师历年真题和解答9节 第6节
后张法预应力混凝土的灌浆用水泥浆的自由泌水率不应大于（ ）。
A.0．1％
B.1％
C.5％
D.10％
答案：B
解析：
参考第四章第一节内容，应选B项。 灌浆用水泥浆的自由泌水率宜为0，且不大于1％泌水应在24h内全部被水泥浆吸收。
根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列情形不属于设计变更的是 ( )。
A.施工图纸的更改 B.对施工质量要求的变化
C.施工组织设计的更改 D.对工期要求的变化
答案：B
解析：
【答案】：B
【注解】：此部分内容在2009版教材中已删除
工程量清单计价模式下，企业定额是编制()的依据。
A:招标控制价
B:招标文件
C:投标报价
D:清单工程量
答案：C
解析：
企业定额是自由施工企业考虑本企业具体情况，参照国家、部门或地区定额的水平制定的定额。企业定额水平一般应高于国家现行定额，才能满足生产技术发展、企业管理和市场竞争的需要。在工程量清单计价模式下，企业定额作为施工企业进行建设工程投标报价的计价依据，正发挥着越来越大的作用。
下列钻机中，（ ）适用于除岩层以外的各种地质条件，排渣设备简单，对泥浆排放较严的地区比较有利。
A.立轴式液压钻机
B.转盘式钻机
C.动力头钻机
D.回转斗式钻机
答案：D
解析：
本题考查的是钻机。回转斗式钻机适用于除岩层以外的各种地质条件，排渣设备简单，对泥浆排放较严的地区比较有利。缺点是对桩长、粧径有一定限制，在某些地质条件下，回转斗施工的速度不理想，对泥浆的要求质量较高，选用时要加以综合考虑。
(2016年)支持承包人工程索赔成立的基本条件有()。
A.合同履行过程中承包人没有违约行为
B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误
C.索赔事件是因非承包人的原因引起的
D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知.索赔报告及相关证明材料
E.发包人已按合同规定给予了承包人答复
答案：B,C,D
解析：
索赔成立的条件。承包人工程索赔成立的基本条件包括： 1) 索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误； 2) 造成费用增加或工期延误的索赔事件是因非承包人的原因发生的； 3) 承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。
施工合同签订后，工程项目施工成本计划的常用编制方法有()。
A:专家意见法
B:功能指数法
C:目标利润法
D:技术进步法
E:定率估算法
答案：C,D,E
解析：
成本计划是在成本预测的基础上，承包企业及其项目经理部对计划期内项目的成本水平所作的筹划。成本计划的编制方法有：①目标利润法；②技术进步法；③按实计算法；④定率估算法（历史资料法）。
一级造价工程师历年真题和解答9节 第7节
(2018年)关于工程量清单计价的基本程序和方法,下列说法正确的有（ ）。
A.单位工程造价通过直接费、间接费、利润汇总
B.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段
C.项目特征和计量单位的确定与施工组织设计无关
D.招标文件中划分的由投标人承租的风险费用列入综合单价中
E.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束
答案：B,D
解析：
单位工程概预算造价还应包括税金，A 错误；工程量清单计价的过程可以分为两个阶段，即工程量清单的编制和工程量清单的应用两个阶段，B 正确；项目特征和计量单位的确定与施工组织设计有关，C 错误；为使招标控制价与投标报价所包含的内容一致，综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用，D 正确；工程量清单计价活动涵盖施工招标、合同管理，以及竣工交付全过程，E 错误。
相对密度小、强度不高，但比强度和比刚度却可以与合金结构钢相媲美，缺点是耐蚀性较差、缺口敏感性大及熔铸工艺复杂的有色金属为（ ）。
A.镍及镍合金
B.钛及钛合金
C.铅及铅合金
D.镁及镁合金
答案：D
解析：
镁及镁合金的主要特性是密度小、化学活性强、强度低。但纯镁一般不能用于结构材料。虽然镁合金相对密度小，且强度不高，但它的比强度和比刚度却可以与合金结构钢相媲美，镁合金能承受较大的冲击、振动荷载，并有良好的机械加工性能和抛光性能。其缺点是耐蚀性较差、缺口敏感性大及熔铸工艺复杂。
根据《标准施工招标文件》，下列关于缺陷责任的说法正确的有( )。
A.责任期从合同规定的竣工日期起计算
B.承包人应在期内对已交付工程承担缺陷责任
C.期内承包人对已接收使用的工程负责日常维护工作
D.缺陷责任期最长不超过2年
E.在延长的期限终止后l4天内发出缺陷责任期终止证书
答案：B,D,E
解析：
参考第六章第三节内容，应选B、D、E项。 缺陷责任期自实际竣工日期起计算。缺陷责任期内，发包人对已接受使用的工程负责日常维护工作。
实施平法的优点主要表现在（ ）。
A、减少图纸数量
B、实现平面表示
C、便于按图施工
D、实现整体标注
E、尺寸精准
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是平法标准图集。实施平法的优点主要表现在：（1）减少图纸数量。（2）实现平面表示，整体标注。
无阻流元件、阻力损失极小，但仅能测量含有固体颗粒或纤维的导电液体，腐蚀性及非腐蚀性导电液体的流量仪表是（ ）
A.涡轮流量计
B.电磁流量计
C.椭圆齿轮流量计
D.转子流量计
答案：B
解析：
电磁流量计一种测量导电性流体流量的仪表。它是一种无阻流元件，阻力损失极小，流场影响小，精确度高，直管段要求低，而且可以测量含有固体颗粒或纤维的液体，腐蚀性及非腐蚀性液体，这些都是电磁流量计比其他流量仪表所优越的。电磁流量计广泛应用于污水，氟化工，生产用水，自来水行业以及医药，钢铁等等诸多定了它只能测导电液体。
下列选项中属于投标文件中应当包含内容的有（）。
A、施工组织设计
B、招标工程量清单
C、项目概况
D、投标人须知
E、拟分包项目情况表
答案：A,E
解析：
本题考查的是编制投标文件。投标文件编制的内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书（如工程允许采用联合体投标）；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资料；（10）规定的其他材料。
一级造价工程师历年真题和解答9节 第8节
某项工程，钢筋混凝土结构，地下2层，地上18层，基础为整体底板，混凝土工程量为840m3，整体底板的底标高为-6m，钢门窗框、木门，采用集中空调设备。施工组织设计确定，土方采用大开挖放坡施工方案，开挖土方工期20天。浇筑底板混凝土24小时连续施工，需4天。施工过程中发生如下事件：
事件1：施工单位在合同协议条款约定的开工日期前7天提交了一份请求报告，报告请求延期10天开工，其理由为：
(1)电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。
(2)由铁路部门运输的5台属于施工单位自有的施工主要机械在开工后8天才能运到施工现场。
(3)为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。
事件2：基坑开挖进行18天时，发现-6m深地基仍为软土地基．与地质报告不符。监理工程师及时进行了以下工作：
(1)通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情况。
(2)通知业主与设计单位洽商修改基础设计，设计时问为5天交图。确定局部基础深度加深到-7．5m，混凝土工程量增加70m3。
(3)通知施工单位修改土方施工方案，加深开挖，增大放坡，开挖土方需要4天。
事件3：工程所需的200个钢门窗框是由业主负责供货，钢门窗框运达施工单位工地仓库，并经入库验收。施工过程中进行质量检验时，发现有10个钢窗框有较大变形，甲方代表即下令施工单位拆除，经检查原因属于钢窗框使用材料不符合要求。
事件4：由施工单位供货并选择的分包商将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题，需要更换，分包方增加工作量和费用。
事件5：在基础回填过程中，总包单位已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总包单位再次取样复验，结果合格。
事件6：结构施工期间，总包单位经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8天。总包单位以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。
事件7：在基础开挖中遇有地下文物，乙方采取了必要的保护措施。为此，向业主要求索赔。
事件8：由于台风原因施工现场建筑材料损失价值20万元，施工机械损坏损失10万元。甲方伤1人，乙方伤3人，救治费用6万元。
工程项目合同价为1750万元，该工程签订的合同为可调值合同，合同报价期为3月，合同工期为12个月，每季度结算一次。工程开工日期为4月1日。施工单位第四季度完成产值是710万元。
工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如表5—18所示：
在施工过程中，发生如下几项事件：
(1)4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符造成施工费用增加2．5万元，相应工序持续时间增加了4天；(TF=5)
(2)5月，施工单位为了保证施工质量，扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3．0万元，相应工序持续时间增加了3天；(TF=4)
(3)7月，在主体工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3．8万元，相应工序持续时间增加了2天；(TF=3)
(4)8月，进入雨季施工，恰逢20年一遇的暴雨，造成施工直接费用损失2．5万元，工期增加了4天。
以上事件中，除第4项外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件，施工单位提出如下索赔要求：
(1)增加合同工期13天；
(2)增加费用11．8万元。
问题：
1．说明事件1至事件8中事件责任方及处理方法。
2．4月至8月发生的索赔事件如何处理。
3．计算第四季度应确定的工程结算款。
答案：
解析：
问题1：
问题2：
事件1费用索赔成立，工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的。
事件2费用索赔不成立，工期索赔不成立，该工作属于承包商采取的质量保证措施。
事件3费用索赔成立，工期不予延长，因为设计方案有误属于业主方责任。
事件4费用索赔不成立，工期可以延长。因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。
问题3：
应批准的结算款额为：
P=710(0．15+0．28×116．8／100．0+0．18×100．6／100．8+0．13×110．5／102．0+0．07×95．6／93．6+0．09×98．9／100．2+0．04×93．7／95．4+0．06×95．5／93．4)=710×1．0588≈751．75(万元)
根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（ ）年的企业，方可申请甲级资质。
A.3
B.4
C.5
D.6
答案：A
解析：
已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3 年的企业，方可申请甲级资质。
与自动喷水灭火系统相比，水喷雾灭火系统具有的特点是（）。
A.可扑灭闪点大于60℃的B 类火灾和C 类电气火灾
B.主要用于工厂、仓库等用水灭火的场所
C.要求的水压低、水量小
D.采用水雾喷头
答案：A,D
解析：
参见教材p206。
水喷雾灭火系统与自动喷水灭火系统相比有以下几方面的特点：
适用范围：能够扑灭A 类固体火灾，同时由于水雾自身的电绝缘性及雾状水滴的形式不会造成液体火飞溅，也可用于扑灭闪点大于60℃的B 类火灾和C 类电气火灾。
保护对象：主要用于保护火灾危险性大，火灾扑救难度大的专用设备或设施。
用途：由于水喷雾具有的冷却、窒熄、乳化、稀释作用，可用于灭火、控制火势及防护冷却等方面。
水喷雾灭火系统要求的水压较自动喷水系统高，水量也较大。近年来，我国高层建筑内的柴油机发电机房、燃油锅炉房等也已使用。
固定式水喷雾灭火系统一般由高压给水设备、控制阀、水雾喷头、火灾探测自动控制系统等组成。
据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由（ ）三项费用构成。
A.工程费用、建设期利息、预备费
B.建设费用、建设期利息、流动资金
C.工程费用、工程建设其他费用、预备费
D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用
答案：C
解析：
2020版教材P1页
建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。
管道绝热工程施工时，适用于纤维质绝热层面上的防潮层材料应该采用（ ）。
A．沥青油毡
B．塑料薄膜
C．石棉水泥
D．麻刀石灰泥
答案：B
解析：
（1）阻燃性沥青玛蹄脂贴玻璃布作防潮隔气层时，它是在绝热层外面涂抹一层2～3mm厚的阻燃性沥青玛蹄脂，接着缠绕一层玻璃布或涂塑窗纱布，然后再涂抹一层2～3mm厚阻燃性沥青玛蹄脂形成。此法适用于硬质预制块做的绝热层或涂抹的绝热层上面使用。
（2）塑料薄膜作防潮隔气层，是在保冷层外表面缠绕聚乙烯或聚氯乙烯薄膜l～2层，注意搭接缝宽度应在100mm左右，一边缠一边用热沥青玛蹄脂或专用粘结剂粘接。这种防潮层适用于纤维质绝热层面上。
民用建筑中的变配电所，从防火安全角度考虑，一般应采用断路器的形式（ ）。
A.少油断路器
B.多油断路器
C.真空断路器
D.六氟化硫断路器
答案：C,D
解析：
建筑物及高层建筑物变电所是民用建筑中经常采用的变电所形式，变压器一律采用干式变压器，高压开关一般采用真空断路器，也可采用六氟化硫断路器，但通风条件要好，从防火安全角度考虑，一般不采用少油断路器。
一级造价工程师历年真题和解答9节 第9节
实践证明，当骨料最大粒径在（ ）以下变动时，骨料最大粒径增大，水泥用量显著减小，节约水泥效果明显。
A.80mm
B.100mm
C.120mm
D.150mm
答案：A
解析：
本题考查的是砂石料。实践证明，当DM（骨料最大粒径）在80mm以下变动时，DM增大，水泥用量显著减小，节约水泥效果明显；当DM超过150mm时，DM增大，水泥用量不再显著减小
对于不允许中断供汽的热力管道敷设形式可采用（ ）。
A．枝状管网
B．复线枝状管网
C．放射状管网
D．环状管网
答案：B,D
解析：
环状管网（主干线呈环状）的主要优点是具有供热的后备性能，但它的投资和钢材耗量比枝状管网大得多。
对于不允许中断供汽的企业，也可采用复线的枝状管网，即用两根蒸汽管道作为主干线，每根供汽量按最大用汽量的50%～75%来设计。
下列财务评价指标中，属于融资后盈利能力分析的指标是（ ）。
A.项目总投资收益率
B.项目投资回收期
C.项目投资财务净现值
D.项目投资财务内部收益率
答案：A
解析：
项目投资回收期、项目投资财务净现值、项目投资财务内部收益率都是根据项目投资财务现金流量表计算的数据，属于融资前盈利能力分析的指标。项目总投资收益率是根据利润与利润分配表编制的，属于融资后盈利能力分析的静态分析报表。
采用ABC 分析法确定价值工程对象，是指将（ ）的零部件或工序作为研究对象。
A.功能评分值高
B.成本比重大
C.价值系数低
D.生产工艺复杂
答案：B
解析：
考点: ABC 分析法。ABC 分析法抓住成本比重大的零部件或工序作为研究对象，但在实际工作中，有时由于成本分配不合理，造成成本比重不大但用户认为功能重要的对象可能被漏选或排序推后。ABC 分析法的这一缺点可以通过经验分析法、强制确定法等方法补充修正。
吊装工程中常用的吊具除吊钩、吊梁外，还包括( )。
A.钢丝绳
B.尼龙带
C.滑车
D.卡环
答案：D
解析：
常用的吊装工具是吊钩、卡环、绳卡(夹头)和吊梁等。
运用费用效率法进行寿命周期成本分析时，估算费用的常用方法包括（）。
A.费用模型估算法
B.参数估算法
C.类比估算法
D.权衡估算法
E.效率估算法
答案：A,B,C
解析：
费用估算的方法有很多，常用的有：1）费用模型估算法。费用模型是指汇总各项实际资料后用某种统计方法分析求得的数学模型，它是针对所需计算的费用（因变量），运用对其起作用的要因（自变量）经简化归纳而成的数学表达式。2）参数估算法。这种方法在研制设计阶段运用该方法将系统分解为各个子系统和组成部分，运用过去的资料制定出物理的、性能的、费用的适当参数逐个分别进行估算，将结果累计起来便可求出总估算额。所用的参数有时间、重量、性能、费用等。3）类比估算法。这种方法在开发研究的初期阶段运用。通常在不能采用费用模型法和参数估算法时才采用，但实际上它是应用得最广泛的方法。这种方法是参照过去已有的相似系统或其“部分”，作类比后算出估算值。为了更好地进行这种类比，需要有相当的经验和专门知识，而且由于在时间上有过去和将来的差别，还必须考虑通货膨胀和当地的具体情况。4）费用项目分别估算法。进行系统总费用的估算，无论运用哪一种现成的方法，都要充分研究使用的条件，必要时应进行适当的修正。
