21年二级建造师历年真题和解答5章 第1章
轻质隔墙在建筑装饰装修工程中的应用很广泛，按施工工艺不同轻质隔墙工程包括（ ）。
A.板材隔墙
B.骨架隔墙
C.玻璃隔墙
D.活动隔墙
E.砌体类隔墙
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P102
轻质隔墙特点是自重轻、墙身薄、拆装方便、节能环保、有利于建筑工业化施工。按构造方式和所用材料不同分为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙。
在0～80cm深度范围内的主干路填土路基最低压实度（按重型击实标准）应为（ ）。
A.90%
B.93%
C.95%
D.98%
答案：C
解析：
本题考查的是压实度的检测方法与评定标准。依据表 2K320075-1 0～80cm深度范围内的主干路填土路基最低压实度（按重型击实标准）应为95%。
下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是（ ）。
A.施工企业的旬生产计划
B.建设工程项目施工的月度施工计划
C.施工企业的月度生产计划
D.建设工程项目施工的季度施工计划
答案：B
解析：
2020版教材P133页
月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划
（2015年） 关于担保的说法，正确的是（ ）。
A.担保是用益物权的一种
B.担保的目的是保障特定债权实现
C.担保合同是主合同
D.反担保不适用《担保法》的规定
答案：B
解析：
本题考查的是担保与担保合同的规定，选项 A，用益物权包括土地承包经营权，建设用地使用权， 宅基地使用权和地役权。选项 C，担保合同是主合同的从合同。
施工质量控制难度大的客观原因主要是由于建筑产品生产具有()。
A.工程的固定性
B.单件性和流动性
C.生产的预约性
D.生产周期长和专业多
答案：B
解析：
2020新版教材P155页
控制难度大 由于建筑产品生产的单件性和流动性，不具有一般工业产品生产厂拥有的固定生产流水线、规范化的生产工艺、完善的检测技术、成套的生产设备和稳定的生产环境，不能进行标准化施工，施工质量容易产生波动。
21年二级建造师历年真题和解答5章 第2章
某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是( )。
A．返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息
B．认定垫资违法，利息予以没收
C．返还垫资但不支付利息
D．返还垫资并双倍支付利息
对混凝土构件耐久性影响较大的因素有（ ）。
A.结构形式
B.环境类别
C.混凝土强度等级
D.混凝土保护层厚度
E.钢筋数量
答案：B,C,D
解析：
混凝土结构耐久性是一个复杂的多因素综合问题，对耐久性影响较大的因素有：混凝土结构的环境类别、混凝土保护层厚度、最大水灰比、最小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量以及最大碱含量等。
预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为小于( )时，应设置吊架或吊装扁担。
A.45°
B.60°
C.75°
D.90°
答案：B
解析：
2019版教材P63页
吊装时构件的吊环应顺直，吊绳与起吊构件的交角小于60°时，应设置吊装或吊装扁担，尽量使吊环垂直受力。@##
电力电缆按绝缘材料可分为(）。
A.塑料绝缘电缆
B.橡胶绝缘电缆
C.油浸纸绝缘电缆
D.交流电缆
E.直流电缆
答案：A,B,C
解析：
电力电缆按绝缘材料可分为塑料绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、油浸纸绝缘电缆等。
关于沉井干封底的要求，正确的有（）。
A.在沉井封底前应用大石块将刃脚下垫实
B.封底前应整理好坑底和清除浮泥，对超挖部分应回填石灰土至规定标高
C.钢筋混凝土底板施工前，井内应无渗漏水
D.封底前应设置泄水井
E.底板混凝土强度达到设计强度等级且满足抗浮要求时，方可封填泄水井、停止降水
答案：A,C,D,E
解析：
P127-130
沉井干封底： (1)在井点降水条件下施工的沉井应继续降水，并稳定保持地下水位距坑底不小于0.5m；在沉井封底前应用大石块将刃脚下垫实。
(2)封底前应整理好坑底和清除浮泥，对超挖部分应回填砂石至规定高程。
(3)采用全断面封底时，混凝土垫层应一次性连续浇筑；因有底梁或支撑梁而分格封底时，应对称逐格浇筑。
(4)钢筋混凝土底板施工前，沉井内应无渗漏水，且新、老混凝土接触部位应凿毛处理，并清理干净。
(5)封底前应设置泄水井，底板混凝土强度达到设计强度等级且满足抗浮要求时，方可封填泄水井、停止降水。
21年二级建造师历年真题和解答5章 第3章
某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了建造无线电发射试验基地施工合同。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划如下图所示（单位：天），并得到甲方代表的批准。
实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：在开展A 工作时，发现局部有软弱下卧层，按甲方代表指示乙方配合地质复查，配合用工为10 个工日。地质复查后，根据甲方代表批准的地基处理方案，增加处理费用4 万元，因地基复查和处理使A 工作作业时间延长3 天，人工窝工15 个工日。
事件2：在B 工作施工时，因原设计尺寸不当，甲方代表要求拆除已施工的部分，重新定位施工。由此造成增加用工30 个工日，机械台班费5000 元，材料费1.2 万，B 作业时间拖延
9 天。
事件3：在C 工作施工过程中，因施工机械故障，造成工人窝工8 个工日，该项工作作业时间延长2 天。
事件4：在E 工作基本结束时，甲方代表对某项电气暗管的敷设位置是否准确有疑义，要求乙方进行剥漏检查。检查结果为某部位的偏差超出了规范允许范围，乙方根据甲方代表的要求进行返工处理，合格后甲方代表予以签字验收。该项返工及覆盖用工20 个工日，材料费为1000 元。因该项电气暗管的重新检验和返工处理使G 工作的开始作业时间推迟了1 天。
事件5：在H 工作进行中，因乙方购买的材料质量不合格，甲方代表令乙方重新购买合格材料。由此造成该项工作多用人工8 个工日，作业时间延长4 天，材料损失费8000 元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
【问题】
1.写出网络图的关键线路（用工作表示）和总工期。
2.在上述事件中，乙方向甲方提出工期和费用索赔是否成立？分别说明理由。
3.假设工程所在地人工费标准为98 元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为58元/工日（计算索赔费用时暂不考虑其他费率）。则在该工程结算时，乙方应该得到的索赔款为多少？（保留两位小数）。
答案：
解析：
1.关键线路：A→C→E→G→I，总工期为38 天。
2.事件1：工期和费用索赔成立；
理由：因为地质条件变化属于甲方应承担的责任，且A 工作位于关键线路上，为关键工作。
事件2：费用索赔成立，工期索赔1 天成立；
理由：因为设计位置变化是甲方的责任，由此增加的费用应由甲方承担，费用索赔成立。B
工作的拖延时间为9 天，B 工作总时差为8 天，实际影响总工期为9-8=1 天，因此工期索赔1 天成立。
事件3：工期和费用索赔不成立；
理由：因为施工机械故障属于乙方应承担的责任，不能索赔。
事件4：工期和费用索赔不成立；
理由：甲方代表有权要求乙方对已覆盖的分项工程剥离检查，检查后发现质量不合格，其费用和工期损失由乙方承担。
事件5：工期和费用索赔不成立；
理由：乙方应对自己购买的材料质量和完成的产品质量负责，因乙方购买的材料质量不合格引起的损失，不能索赔。
3.（1）由事件1 引起的索赔费用：
10×98＋40000＋15×58＝41850.00（元）
（2）由事件2 引起的索赔费用：
30×98＋12000＋5000＝19940.00（元）
所以，乙方应该得到的索赔款为：
41850.00＋19940.00＝61790.00（元）
【2018年真题】下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（ ）。
A．查明事故发生的间接经济损失
B．追究责任人的法律责任
C．提交事故调查报告
D．提出对受伤人员的赔偿方案
答案：C
解析：
本题考查施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定。事故调查组履行下列职责：选项A，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，不是间接经济损失。选项B，只能提出对事故责任者的处理建议，无权直接追究责任。选项D，报告中不包括赔偿方案。
关于机械设备垫铁设置的要求，正确的有（）
A.垫铁与设备基础之间的接触良好
B.相邻两组垫铁间的距离，宜为500~1000mm
C.设备底座有接缝处的两侧，各设置一组垫铁
D.厚的宜放在最下面，薄的宜放在最上面
E.每组垫铁块数不宜超过5块
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是机械设备安装的一般要求。垫铁的设置应符合要求：（1）每组垫铁的面积符合现行国家标准《通用规范》的规定；（2）垫铁与设备基础之间的接触良好；（3）每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁，并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方；（4）相邻两组垫铁间的距离，宜为500mm~1000mm；（5）设备底座有接缝处的两侧，各设置一组垫铁；（6）每组垫铁的块数不宜超过5 块，防止平垫铁时，厚的宜放在下面，薄的宜放在中间，垫铁的厚度不宜小于2mm
某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是( )。
A.编制资源需用量计划
B.编制施工总进度计划
C.编制施工准备工作计划
D.施工总平面图设计
答案：B
解析：
施工组织总设计是以整个建设工程项目为对象而编制的。施工组织总设计的编制程序如下所示：①收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；②计算主要工种工程的工程量；③确定施工的总体部署；④拟定施工方案；⑤编制施工总进度计划；⑥编制资源需求量计划；⑦编制施工准备工作计划；⑧施工总平面图设计；⑨计算主要技术经济指标。
滑车组穿绕跑绳的方法通常根据滑车的轮数确定，当滑车的轮数超过5个时，跑绳宜采用的穿绕方法是（）。
A.顺穿
B.花穿
C.双抽头穿
D.大花穿
答案：C
解析：
滑车组穿绕跑绳的方法有顺穿、花穿、双抽头穿法。当滑车的轮数超过5个时，跑绳应采用双抽头方式。
21年二级建造师历年真题和解答5章 第4章
以下情形中，不属于行政调解的是()。
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解
B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解
C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解
D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解
答案：D
解析：
2019新版教材P339页
行政调解可分为：基层人民政府，即乡、镇人民政府对一般民间纠纷的调解；国家行政机关依照法律规定对某些特定民事纠纷、经济纠纷或劳动纠纷等进行的调解。
进行土石方开挖工程预算成本、目标成本和实际成本的对比分析时，目标成本来自于 （ ）。
A．投标报价成本
B．施工任务单中填列的工程量与单价
C．项目经理部编制的施工预算
D．设计单位编制的设计概算
关于热力站工程施工的说法，错误的有（ ）。
A、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014不适用于热力站工程施工
B、站内管道应由一定的坡度
C、安全阀的排汽管应接到室内安全地点
D、设备基础非胀锚地脚螺栓可使用预留孔
E、泵的吸入管道可采用共用支架
答案：A,C,E
解析：
考点:供热管网附件及换热站设施安装要求。选项A，当设计无要求的时候，在设计无要求时，应按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28—2014中有关焊接质量检验的规定执行；选项C，蒸汽管道和设备上的安全阀应有通向室外的排汽管；选项E，泵的吸入管道和输出管道应有各自独立、牢固的支架。参见
特殊过程质量控制的管理，除按一般过程质量控制的规定执行外，还应由( )编制作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。
A.专业技术人员
B.监理员
C.项目经理
D.项目质量负责人
答案：A
解析：
本题涉及的考点是特殊过程的质量控制。特殊过程质量控制的管理，除按一般过程质量控制的规定执行外，还应由专业技术人员编制作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。作业前施工员、技术员做好交底和记录，使操作人员在明确工艺标准、质量要求的基础上进行作业。
卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，应按（ ）的次序施工。
A.由屋面最低标高向上
B.由屋面最高标高向下
C.先大面后细部
D.高低跨同时
答案：A
解析：
2020版教材P93
该题主要考察的是：卷材防水层施工要求 卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后由屋面最低标高向上铺贴。
21年二级建造师历年真题和解答5章 第5章
关于施工合同解除的说法，正确的是（ ）。
A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除
（2014年） 关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（ ）。
A.任何单位不得对能源消费实行包费制
B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证
C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制
D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告
答案：C
解析：
未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用 或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
在引水压力钢管内部焊接时的照明电源电压不得大于（ ）V。
A．12
B．36
C．48
D．60
答案：A
解析：
三、施工照明
(2)—般场所宜选用额定电压为 220V 的照明器，对下列特殊场所应使用安全电压照明器：
① 地下工程，有高温、导电灰尘，且灯具离地面高度低于 2. 5m 等场所的照明，电源电压应不大于 36V ;
② 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24V ;
③ 在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得不大于12V 。
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号），作为专家论证会专家组成员的有()。
A、建设单位项目负责人
B、总监理工程师
C、项目设计技术负责人
D、项目专职安全生产管理人员
E、与项目无关的某大学相关专业教授
答案：A,B,C,D
解析：
1)专家组成员：①各地住房和城乡建设主管部门专家库成员；②诚实守信、作风正派、学术严谨；③从事专业工作15年以上或具有丰富的专业经验；④具有高级专业技术职称。2)建设单位项目负责人或技术负责人；3)监理单位项目总监理工程师及相关人员；4)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员；5)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。@##
可用于公称容积不大于1500m3的球罐组装方法是（ ）。
A.水浮法
B.正装法
C.倒装法
D.分带法
答案：D
解析：
本题考核的是球罐常用的组装方法。球罐常用的组装方法包括散装法、分带法。分带法可用于公称容积不大于1500m3的球罐组装。
