2021二级造价工程师考试题库精选9章 第1章
以下关于碾压混凝土的说法中，不正确的是()。
A.碾压混凝土中往往需要加入缓凝剂、减水剂或引气剂
B.碾压混凝土常用于道路、机场和水利工程
C.碾压混凝土由级配良好的骨料、较低水泥用量和水用量、较多混合材料制成
D.碾压混凝土的缺点在于成本高
答案：D
解析：
碾压混凝土是由级配良好的骨料、较低的水泥用量和用水量、较多的混合材料（往往加入适量的缓凝剂、减水剂或引气剂）制成的超干硬性混凝土拌和物，经振动碾压等工艺达到高密度、高强度的混凝土，是道路工程、机场工程和水利工程中性能好、成本低的新型混凝土材料。
项目决策的( )是决定工程造价的基础
A.深度
B.正确性
C.内容
D.建设规模
答案：C
解析：
建设项目决策与工程造价的关系表现为四个方面：(1)项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；(2)项目决策的内容是决定工程造价的基础；(3)项目决策的深度影响投资估算的精确度；(4)工程造价的数额影响项目决策的结果。
根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），采光井建筑面积计算正确的是（）。
A.有顶盖的采光井应按一层计算面积
B.结构净高为2.15m的，应计算1/2面积
C.按自然层计算建筑面积
D.结构层高在2.10m以下的，应计算1/2面积
答案：A
解析：
有顶盖的采光井应按一层计算面积，结构净高在 2.10m及以上的，应计算全面积，结构净高在 2.10m以下的，应计算 1/2面积。
(2012年)根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是()。
A.评标委员会成员人数为7人以上单数
B.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同
C.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保函
答案：C
解析：
(1）评标委员会的组成。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家成员应当从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定。一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。
背景：
某工程的挖一般土方工程量清单中的工程量为 1457.09m3。依据工程所在省《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》的规定，计算的工程量为 1705.70m3。满堂基础的工程量清单中的工程量为 109.77m3。工程所在省《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》中部分分部分项工程人材机的消耗量见表 3-37所示，该省行政主管部门发布的工程造价信息上的相关价格和部分市场资源价格见表 3-38所示。该省发布的根据工程规模等指标确定的该工程的管理费率和利润率分别为定额人工费的 30%和 20%。该省《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》中的满堂基础垫层、满堂基础、混凝土墙、综合脚手架、垂直运输的工程量计算规则与《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》中的计算规则相同。上述价格和费用均不包含增值税可抵扣进项税额。
【问题】
1.根据人材机的消耗量表 3-37、资源价格表 3-38编制该工程的挖一般土方、混凝土满堂基础分部分项工程的综合单价分析表。
2.补全分部分项工程和单价措施项目清单与计价表。
答案：
解析：
1.挖一般土方、混凝土满堂基础分部分项工程的综合单价分析表如表 3-42和 3-43。
（1）机械挖一般土方综合单价分析表，见表 3-42。
每 lm3机械挖一般土方清单工程量所含施工工程量：
机械挖一般土方：1705.70/1457.09/10=0.117（10m3）
机动翻斗车运土方：1705.70/1457.09/10 = 0.117（10m3）
（2）混凝土满堂基础综合单价分析表，见表 3-43。
每 1m3满堂基础清单工程量所含施工工程量：
满堂基础混凝土：109.77/109.77/10=0.100（10m3）
2.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表如下所示
根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起（ ）日内向行政监督部门投诉。
A.10
B.15
C.20
D.30
下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是()。
A.生产家具购置费
B.基本预备费
C.涨价预备费
D.铺底流动资金
答案：A
解析：
单项工程指标指按规定应列入能独立发挥生产能力或使用效益的单项工程内的全部投资额，包括建筑工程费、安装工程费、设备、工器具及生产家具购置费和可能包含的其他费用。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
(2010年)下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。
A.招标控制价必须由招标人编制
B.招标控制价只需公布总价
C.招标人不得对招标控制价提出异议
D.招标控制价不应上调或下浮
答案：D
解析：
(3)招标控制价应当依据工程量清单、工程计价有关规定和市场价格信息等编制。招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。招标人应当在招标时公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目 费规费和税金。
在松散土体中开挖6m深的沟槽，支护方式应优先采用（ ）。
A.间断式水平挡土板横撑式支撑
B.连续式水平挡土板横撑式支撑
C.垂直挡土板式支撑
D.重力式支护结构支撑
答案：C
解析：
本题考查的是土石方工程施工技术。对松散的和湿度很高的黏性土，可采用垂直挡土板支撑，挖土深度可超过5m。
2021二级造价工程师考试题库精选9章 第2章
工程背景资料如下：
1.图6.Ⅲ所示为某综合楼底层会议室的照明平面图。
2.照明工程的相关定额见下表：
3.该工程的人工费单位为80元／工日，管理费和利润分别按人工费的50%和30%计算。
4.相关分部分项工程量清单项目统一编码见下表：
问题：
1.按照背景资料1－4和图6.Ⅲ所示内容，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856－2013）的规定，分别列式计算管、线工程量，将计算结果填入答题纸上，并在答题纸表6.Ⅲ.1中，编制该工程的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”。
2.设定该工程镀锌电线管Φ20暗配的清单工程量为70m，其余条件均不变，根据上述相关定额计算镀锌电线管Φ20暗配项目的综合单价，并填入答题纸表6.Ⅲ.2“综合单价分析表”中。
（保留两位小数）
说明：
1.照明配电箱AZM电源由本层总配电箱引来。
2.管路为镀锌电线管Φ20或Φ25沿墙、楼板暗配，顶管敷设标高除雨篷为4m外，其余均为5m。管内穿绝缘导线BV－500 2.5mm2。管内穿线管径选择：3根线选用Φ20镀锌电线管；4－5根线选用Φ25镀锌电线管。所有管路内均带一根专用接地线（PE线）。
3.配管水平长度见图6.Ⅲ括号内数字，单位为m。
答案：
解析：
问题一：（1）Φ20钢管暗配工程量计算式：
3×3×5＋2＋会议室至雨篷[3＋（5－4）]＋2＋3＋2＋[1.5＋（5－1.5－0.3）]＋[4＋（5－1.5－0.3）]＝69.9（m）
Φ 25钢管暗配工程量计算式：
2＋[（5－1.3）＋1.5]＋[（5－1.3）＋8]＋2＋2＋[（5－1.3）＋1.5]＋3×3＋[（4－1.3）＋2]＝41.8（m）
（2）BV－500 2.5mm2绝缘导线穿管工程量计算式：
三线：69.9×3＝209.7（m）
四线：[2＋（5－1.3）＋1.5＋3×3＋（4－1.3）＋2]×4＝83.6（m）
五线：[（5－1.3）＋1.5＋（5－1.3）＋8＋2＋2]×5=104.5（m）
预留长度：500mm＋300mm＝800mm＝0.8m
总长度：197.1＋83.6＋104.5＋0.8×3×2＝402.6（m）
表6.Ⅲ.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：会议室照明工程
标段：底层会议室照明平面图
问题二：
表6.Ⅲ.2 工程量清单综合单价分析表
标段：底层会议室照明平面图
工程名称：会议室照明工程
下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。
A.隐蔽工程验收的影响时间
B.工序搭接发生的停歇时间
C.不可避免的中断时间
D.加工材料所需的时间
答案：C
解析：
此题本质考查的是人工幅度差,它是在劳动定额中未包括，在预算定额中要考虑的。D 属于辅助用工中材料加工时间，是劳动定额不考虑的。
建筑安装工程中的分部(分项)工程费不包括（ ）。
A.企业管理费
B.利润
C.人工费
D.暂列金额
答案：D
解析：
建筑安装工程费按工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、增值税组成，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。
关于招标工程量清单编制的说法，正确的有()。
A.脚手架工程应列入以综合单价形式计价的措施项目清单
B.暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程
C.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用
D.计日工清单中由招标人列项，招标人填写数量与单价
答案：C
解析：
手架工程属于专业工程的措施项目，宜采用与分部分项工程量清单编制相同的方式，编制“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”；暂估价是招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额；暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用；
计日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，以下关于措施项目工程量计算，说法正确的有（）。
A.垂直运输费用，按施工工期日历天数计算
B.大型机械设备进出场及安拆，按使用数量计算
C.施工降水按降水深度来计算
D.超高施工增加，按建筑物总建筑面积计算
E.同一建筑物有不同檐高时，以最低檐高的建筑面积计算超高施工增加
答案：A,B
解析：
垂直运输可按建筑面积计算也可以按施工工期日历天数计算，以天为单位。大型机械设备进出场及安拆工程量按使用机械设备的数量“台次”计算。排水、降水按排水、降水日历天数“昼夜”计算。超高施工增加按建筑物超高部分的建筑面积计算。同一建筑物有不同檐高时，可按不同高度的建筑面积分别计算建筑面积。
根据《建筑工程施工质量验收统一验收标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。
A.电气工程
B.钢筋工程
C.屋面工程
D.外墙防水工程
答案：B
解析：
分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、玻璃幕墙等工程。
依据《通用安装工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，风管工程计量中风管长度一律以设计图示中心线长度为准。风管长度中包括（）。
A.弯头长度
B.三通长度
C.天圆地方长度
D.部件长度
答案：A,B,C
解析：
风管长度一律以设计图示中心线长度为准（主管与支管以其中心线交点划分），包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不包括部件所占的长度。
下面关于场馆看台建筑面积叙述正确的是（ ）。
A.对于场馆看台下的建筑空间，结构净高在2．10m及以上的部位应计算全面积
B.室内单独设置的有围护设施的悬挑看台，应按看台结构底板水平投影面积计算1／2面积
C.有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积计算全面积
D.对于场馆看台下的建筑空间结构层高在1．20m及以上至2．10m以下的部位应计算1／2面积
答案：A
解析：
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。对于场馆看台下的建筑空间，结构净高在2．10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1．20m及以上至2．10m以下的部位应计算1／2面积；结构净高在1．20m以下的部位不应计算建筑面积。室内单独设置的有围护设施的悬挑看台，应按看台结构底板水平投影面积计算建筑面积。有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1／2计算面积。
给水管道防冻、防结露的方法对管道进行绝热，常用的绝热层材料有（ ）。
A.聚氨酯
B.石棉
C.岩棉
D.毛毡
E.膨胀珍珠岩
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是给排水、采暖、燃气工程施工技术。绝热层材料有聚氨酯、岩棉、毛毡等。保护层可以用玻璃丝布包扎，薄金属板铆接等方法进行保护。管道的防冻、防结露应在水压试验合格后进行。
2021二级造价工程师考试题库精选9章 第3章
某工程的主体厂房项目施工进度计划已确定，各项工作均为匀速施工。合同价款采取单项分项工程结束后单独结算的方式。工程开工日期为2004年2月1日。相关资料见表5—12和表5-13。
1．主体厂房项目施工过程发生以下事件：工程施工到第4周时：①A工作已完成，由于设计图纸局部修改实际完成工程量为840m3，工作时间未变；②B工作受到沙尘暴影响造成施工单位施工机械损坏和人员窝工损失1万元，实际只完成估算工程量25％；③C工作因配合检验工作只完成了工程量的20％，施工单位配合检验工作发生的费用为5000元；④施工中发现文物，D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班(台班单价为300元，台班折旧费为100元)，施工单位为保护文物，发生文物保护费1200元，开工时间推迟2个月。
2．E工作根据估算工程量确定的工程款为50万元，实际工程量没有发生变化。按正常进度完工(相关数据见表5-14)。
3．该工程配套工程一成品仓库项目包括土建工程和安装工程。甲方与主体厂房承包商签订了土建工程合同，与外地的安装公司签订了仓库设备安装工程合同。土建工程承包商将桩基础部分分包给本市的某基础工程公司，双方约定预制混凝土桩由甲方供应(1200根，每根价格350元)。每根混凝土工程量为0．8m3，土建承包商报价每立方米500元。按照施工进度计划，7月10日开工。因为甲方供应的预制桩由于运输问题迟于7月14日运到，7月13 E1基础公司打桩设备出现故障，直至7月18日晚修复。7月19日至22日出现了多年不遇的海啸及热带风暴，无法施工。由于打桩工作延误影响了安装公司施工。
合同约定业主违约1天应补偿承包方5000元，承包方违约1天罚款5000元。
问题：
1．根据背景材料中施工进度计划绘制主体工程施工双代号时标网络图，在图中按照主体施工中出现的相关事件标人第4周结束时的实际进度前锋线，并说明事件发生对总工期的影响。
说明关键线路的位置。
2．分析对A、B、C、D工序发生事件后甲方应向土建公司的费用补偿、工期补偿和工程结算款。
3．计算E工作实际结算工程款。
4．确定配套工程中各方责任，确定土建承包商、分包商(基础公司)、安装公司应得到的工期补偿、费用补偿。
答案：
解析：
问题1： 实际进度前锋线如图55所示。
问题2：
工期索赔分析：
A工作进度正常，不影响总工期；(甲方责任)
B工作拖后1周，虽然B工作总时差为1个月，但因拖后系不可抗力原因造成，其工作时间应延长1个月；
C工作拖后1周，因为c工作总时差为3个月，故不影响总工期；(乙方责任)
D工作拖后2个月，因为D为关键工作(总时差为0)，故使总工期推迟2个月。(非承包方责任)费用索赔分析：
B工作拖延属不可抗力责任，按规定：不可抗力事件发生时，施工机械损失、人员窝工损失甲方不予补偿；
C工作对施工费用未进行报价，按规定：可以认为其报价已包含在其他分项工程报价中；
D工作发现文物可得到费用补偿=100 × 4+1200=1600(元)。
(注：发现文物对施工单位影响为造成窝工，机械使用费索赔计算基数为台班折旧费)
施工单位可以得到的工程结算款为：
A工作：840m3×300元／m3=252000(元)
B工作：1200m3×25％×320元／m3=96000(元)
D工作：4台班×100元／台班+1200元=1600(元)
小计：252000+96000+1600=349600(元)
问题3：
问题4：
7月10～14日共5天，属于业主原因所致，应向承包商进行费用补偿2．5万元，工期补偿5天。
7月15～18日共4天，属分包商责任所致，业主应向承包商罚款2万元。
7月19～22日共4天，属不可抗力原因，工期补偿4天。
承包方在桩基础施工中价格=1200×0．8×500=48(万元)。
甲方负责供应预制桩费用=1200×0．035=42(万元)。
土建承包商应得款=48-42+2．5-2=6．5(万元)，应得工期补偿9天。
分包商应向承包商支付罚款2万元。
设备安装商应由甲方负责对其工期补偿13天，费用补偿6．5万元。
关于项目承发包模式，下列说法正确的有（ ）。
A.采用CM模式，不仅有利于缩短建设周期，而且有利于控制工程质量和造价
B.采用DB/EPC模式，对工程总承包单位的综合实力和管理水平有较高要求
C.采用DB/EPC模式，不利于缩短建设周期
D.Partnering模式是一种独立存在的承发包模式
E.采用DBB模式，建设单位直接管理工程设计和施工
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是工程项目实施模式。采用DB/EPC模式，有利于缩短建设周期。Partnering模式不是一种独立存在的模式，它通常需要与工程项目其他承包模式中的某一种结合使用。
关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。
A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核
B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核
C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告
D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价机构核对结论为准
答案：B
解析：
国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核，并在收到竣工结算文件后的约定期限内向承包人提出由工程造价咨询企业出具的竣工结算文件审核意见；逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可。
喷水灭火系统中，自动喷水预作用系统的特点有（ ）
A.具有湿式系统和干式系统的特点
B.火灾发生时作用时间快、不延迟
C.系统组成较简单，无需充气设备
D.适用于不允许有水渍损失的场所
某典型工程，其建筑工程造价的构成及相关费用与上年度同期相比的价格指数如下表所示。和去年同期相比，该典型工程的建筑工程造价指数为()。
A.109.76
B.110.32
C.111.05
D.111.41
答案：A
解析：
建筑安装工程造价指数的公式是根据加权调和平均数指数推导的，是平均数指数。
(2014年)关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）
A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提
B.项目决策的内容是决定工程造价的基础
C.投资估算的深度影响项目决策的精确度
D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大
答案：B
解析：
本题考查的是项目决策与工程造价的关系 （1）项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；（2）项目决策的内容是决定工程造价的基础；（3）项目决策的深度影响投资估算的精确度；（4）工程造价的数额影响项目决策的结果。
下列内容中，属于建筑安装工程施工图预算编制依据的是()。
A.国家、行业和地方有关规定
B.相应工程造价管理机构发布的预算定额
C.施工图设计文件及相关标准图集和规范
D.工程建设其他费定额
E.工程分析表
答案：A,B,C
解析：
施工图预算的编制依据施工图预算的编制必须遵循以下依据：(1) 国家、行业和地方有关规定；(2) 相应工程造价管理机构发布的预算定额；(3) 施工图设计文件及相关标准图集和规范；(4) 项目相关文件、合同、协议等；(5) 工程所在地的人工、材料、设备、施工机具预算价格；(6) 施工组织设计和施工方案；(7) 项目的管理模式、发包模式及施工条件；(8) 其他应提供的资料。
钢筋混凝土楼梯，按照施工方法分类，包括（ ）。
A.现浇钢筋混凝土楼梯
B.预制装配式钢筋混凝土楼梯
C.双跑式钢筋混凝土楼梯
D.圆弧式钢筋混凝土楼梯
E.消防楼梯
答案：A,B
解析：
本题考查的是。
立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用的施工方法是（）。
A.空铺法
B.点粘法
C.条粘法
D.满粘法
答案：D
解析：
立面或大坡面铺贴卷材时，应采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接。
2021二级造价工程师考试题库精选9章 第4章
某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（ ）。
A．与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B．改为直接发包
C．用原招标文件重新招标
D．修改招标文件后重新招标
答案：D
解析：
本题考查的是招标投标法实施条例。经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，应当修改招标文件后重新招标。
爆扩成孔灌注桩的主要优点在于()。
A.适于在软土中形成桩基础
B.扩大桩底支撑面
C.增大桩身周边土体的密实度
D.有效扩大桩柱直径
答案：B
解析：
爆扩成孔灌注桩又称爆扩桩，由桩柱和扩大头两部分组成。爆扩桩的一般施工过程是：采用简易的麻花钻（手工或机动）在地基上钻出细而长的小孔，然后在孔内安放适量的炸药，利用爆炸的力量挤土成孔（也可用机钻成孔）；接着在孔底安放炸药，利用爆炸的力量在底部形成扩大头；最后灌注混凝土或钢筋混凝土而成。这种桩成孔方法简便，能节省劳动力，降低成本，做成的桩承载力也较大。爆扩桩的适用范围较广，除软土和新填土外，其他各种土层中均可使用。
与熔化极气体保护焊相比，钨极氩弧焊所不同的特点是（）。
A.可进行各种位置的焊接
B.可焊接化学活泼性强的有色金属
C.可焊接有特殊性能的不锈钢
D.熔深浅，熔敷速度小
答案：D
解析：
本题考查钨极惰性气体保护焊的特点。钨极惰性气体保护焊的缺点有：①深浅，熔敷速度小,生产率较低；②只适用于薄板（6mm以下）及超薄板材料焊接；③气体保护幕易受周围气流的干扰，不适宜野外作业；④惰性气体（氩气、氦气）较贵，生产成本较高。熔化极气体保护焊的特点：①和 TIG焊一样，它几乎可以焊接所有的金属，尤其适合于焊接有色金属、不锈钢、耐热钢、碳钢、合金钢等材料；②焊接速度较快，熔敷效率较高，劳动生产率高；③MIG焊可直流反接，焊接铝、镁等金属时有良好的阴极雾化作用，可有效去除氧化膜，提高了接头的焊接质量；④不采用钨极，成本比TIG焊低。
两者对比选项D正确。
火灾报警系统的设备安装中，属于按火灾探测器对现场信息采集原理划分的探测器类型有（ ）。
A.感烟探测器
B.感温探测器
C.离子型探测器
D.线性探测器
答案：C,D
解析：
火灾探测器的类型
1）按信息采集类型分为感烟探测器，感温探测器，火焰探测器，特殊气体探测器；
2）按设备对现场信息采集原理分为离子型探测器，光电型探测器，线性探测器；
3）按设备在现场的安装方式分为点式探测器，缆式探测器，红外光束探测器；
4）按探测器与控制器的接线方式分总线制，多线制；总线制又分编码的和非编码的，而编码的又分电子编码和拨码开关编码，拨码开关编码的又叫拨码编码，它又分为：二进制编码，三进制编码
根据《建筑工程建筑面积计算规则》（GB/T50353），下列关于建筑物雨棚结构的建筑面积计算，正确的是（ ）。
A.有柱雨篷按结构外边线计算
B.无柱雨篷按雨篷水平投影面积计算
C.雨篷外边线至外墙结构外边线不足2.10m不计算面积
D.雨篷外边线至外墙结构外边线超过2.10m按投影计算面积
答案：A
解析：
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。有柱雨篷应按其结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积；无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上的，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算建筑面积。
有柱雨篷，没有出挑宽度的限制；无柱雨篷，出挑宽度多2.10m时才能计算建筑面积。
出挑宽度，指雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度，弧形或异形时，为最大宽度。
混凝土施工缝正确的留设位置是()。
A.柱子留在基础顶面
B.带牛腿的柱子留在牛腿上面
C.带牛腿的柱子应留在牛腿下面
D.单向板留在平行于长边的任何位置
E.单向板留在平行于短边的任何位置
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是建筑工程主体结构施工技术。柱子宜留在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面；单向板应留在平行于板短边的任何位置。
某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，合同约定：
(1)合同工期为130天，因施工单位原因造成工期延误的，违约赔偿金为5000元／天(不含规费、税金)。
(2)按《建筑安装工程费用项目组成》规定，以工料机单价为计算基础的工料单价法进行计价，管理率为15％，利润率为5％，规费增值税综合计算系数为15％。管理费以工料机费用为计算基础，利润以工料机费用与管理费之和为计算基础，规费税金以工料机费用、管理费、利润之和为计算基础。
(3)部分工料机单价如下：人工费60元／工日，窝工补偿30元／工日；挖掘机租赁费900元／天；自有塔吊设备使用费1200元／台班，闲置补偿费800元／台班。
工程实施过程中发生以下事件：
事件1：开工前，施工单位编制的时标网络计划如图5-12所示(时间单位为天，箭线下方数字为工作的计划消耗工日)，各项工作均匀速开展。
项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现：工作C、F和I需使用一台挖掘机，工作E和H需单独使用塔吊设备，而施工单位仅有一台塔吊设备，于是向施工单位提出调整工作进度安排的建议。
事件2：建设单位要求对工作E进行设计变更，该变更使工作E的持续时间延长5天，增加用工150工日、塔吊设备5台班、材料费18000元，相应的措施费7000元。施工单位向项目监理机构提出变更工程价款和延长工期的要求。
事件3：由于工作E的设计变更，使工作G、H进场的施工人员不能按期施工，施工单位向项目监理机构提出相应的窝工补偿要求。
问题：
1．根据试题背景材料中事件1所述内容调整时标网络计划图，并说明原图与调整后的时标网络计划图中的关键线路，说明调整后的总工期。
2．在调整后的网络计划中，D工作、G工作、B工作、C工作的总时差是多少 计算D工作的
ES、EF、LS、LF、FF值。
3．事件2中，项目监理机构应批准的变更价款和工期补偿分别是多少 说明理由。
4．事件3中，项目监理机构应批准的窝工补偿是多少 说明理由。
答案：
解析：
问题1： 对施工单位编制的时标网络计划进行调整，结果如图5．13所示。
调整后的总工期为130天。
问题2：
TF(D)=20，TF(G)=20，TF(B)=0，TF(C)=0。
由图5—13可知，ES(D)=21，EF(D)=60，FF(D)=20。
因LS=TF+ES，LF=TF+EF
故LS(D)=20+21=41，LF(D)=20+60=80。
问题3：
项目监理机构应批准的变更价款为33049．28元。
应补偿的变更价款：(150×60+5×1200+1800+7000)×(1+15％)×(1+5％)×(1+15％)=33049．28(元)。
项目监理机构应给予5天的工期补偿。
理由：调整网络计划后，工作E为关键工作，延长时间会影响总工期，即应给予补偿。
同题4：
项目监理机构应批准的窝工补偿费为9085元。
理由：工作G的窝工补偿费=(30×5×120／20)×(1+15％)=1035(元)
工作H的窝工补偿费=(30×5×800／40+800× 5)×(1+15％)=8050(元)
项目监理机构应批准的窝工补偿费=1035+8050=9085(元)。
下列各项中不属于其他项目费的是( )。
A.暂列金额
B.计日工
C.总承包服务费
D.分包工程管理费
答案：D
解析：
本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。其他项目费包括暂列金额、计日工、总承包服务费。@##
下列不属于室内消火栓安装清单项目的是（ ）。
A.消火栓箱
B.水枪
C.水带挂架
D.连接管
答案：D
解析：
本题主要考查的是消防工程计量及应用。室内消火栓安装项目清单，包括消火栓箱、消火栓、水枪、水龙头、水龙带接扣、自救卷盘、挂架；落地消火栓箱包括箱内手提灭火器。
2021二级造价工程师考试题库精选9章 第5章
某吊装设备配驾驶员1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为220台班，人工日工资单价为80元。该吊装设备的台班人工费为（ ）元。
A.80．57
B.90．91
C.76．33
D.85．20
答案：B
解析：
台班人工费=人工消耗量×[1+(年度工作日一年工作台班)／年工作台班]×人工单价=1×[1+(250—220)／220]×80元=90．91元
下列选项中，属于火灾自动报警系统的有（ ）。
A.火灾报警系统
B.消防控制系统
C.入侵报警系统
D.视频安防监控系统
E.变配电监测系统
答案：A,B
解析：
本题考查的是建筑智能化工程施工技术。火灾自动报警系统：火灾报警系统、消防控制系统。
下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。
A.隐蔽工程验收的影响时间
B.工序搭接发生的停歇时间
C.不可避免的中断时间
D.加工材料所需的时间
答案：C
解析：
此题本质考查的是人工幅度差,它是在劳动定额中未包括，在预算定额中要考虑的。D 属于辅助用工中材料加工时间，是劳动定额不考虑的。
经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76m3,其中损耗量为0.055m3，则该种材料的损耗率为（）。
A.3.03%
B.3.13%
C.3.20%
D.3.23%
答案：D
解析：
材料损耗率=损耗量/净用量×100%=0.055/(1.76-0.055)×100%=3.23%。@##
根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业资质标准包括（ ）。
A．企业注册资本不少于人民币30万元
B．专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人
C．企业人均办公建筑面积不少于10平方米
D．近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元
E．技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。乙级工程造价咨询企业资质标准：企业注册资本不少于人民币50万元；暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元。
复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人（ ）。
A．决定报价尺度
B．采取合适的施工方法
C．选用合适的施工机具
D．决定投入劳动力数量
E．选用合适的承包方式
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是建设项目施工投标与投标文件的编制。复核工程量的目的：（1）得到与招标工程量的差距，考虑投标策略，决定报价尺度；（2）根据工程量的大小采取合适的施工方法，选择适用、经济的机械和劳动力数量。
下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量但并不包括在施工定额中的有（）。
A.材料水平搬运用工
B.材料加工用工和电焊点火用工
C.工序交接时对前一工序修整用工
D.在施工定额基础上应增加计算的用工
E.完成施工任务必须消耗的技术工程用工
答案：B,C,D
解析：
本题考核预算定额与施工定额人工工日消耗量的差别。包括基本用工中的按劳动定额应增减的用工
量和其他用工（超运距用工、辅助用工和人工幅度差）。
3)工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间；
4)检查工程质量影响机械操作的时间；
5)临时停机、停电影响机械操作的时间；
6)机械维修引起的停歇时间。
成品管道支吊架项目清单计量单位为（ ）。
A.kg
B.个
C.组
D.套
答案：D
解析：
管道支架、设备支架两个清单项目计量单位分别是“kg"和“套”。现场制作支架以“kg”计量，按设计图示质量计算；成品支架以“套”计量，按设计图示数量。
压缩空气站的油水分离器作用是分离压缩空气中的油和水分，使压缩空气得到初步净化。油水分离器常用的结构形式有（）。
A.环形回转式
B.撞击折回式
C.离心旋转式
D.重力分离式
答案：A,B,C
解析：
油水分离器的作用是分离压缩空气中的油和水分，使压缩空气得到初步净化。油水分离器常用的有环形回转式、撞击折回式和离心旋转式三种结构形式。
2021二级造价工程师考试题库精选9章 第6章
关于外墙砖砌体高度计算的说法中，不正确的有（ ）。
A.位于屋架下弦，其高度算至屋架底
B.坡屋面无檐口天棚者算至屋面板底
C.有屋架无天棚者算至屋架下弦底
D.平屋面算至钢筋混凝土板底
E.出檐宽度超过600mm时，按实砌高度计算
答案：A,C,E
解析：
斜（坡）屋面无檐口天棚的算至屋面板底;有屋架且室内外均有天棚的算至屋架下弦底另加200mm，无天棚的算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;有钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶，平屋顶算至钢筋混凝土板底。@##
下列建筑安装工程费用中，不属于社会保险费的是( )。
A.养老保险费
B.失业保险费
C.医疗保险费
D.住房公积金
答案：D
解析：
社会保险费包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。
(2010年)应用控制图法控制生产过程质量时，表明点子在控制界限内排列有缺陷的有()。
A.点子连续在中心线一侧出现5个以上
B.连续7个以上的点子上升或下降
C.连续7个点中至少有5个点在同一侧
D.连续3个点落在两倍标准偏差与三倍标准偏差控制界限之间
E.点子出现周期性波动
答案：B,D,E
解析：
点子在控制界限内排列有缺陷，包括以下几种情况：①点子连续在中心线一侧出现7个以上；②连续7个以上的点子上升或下降；③点子在中心线一侧多次出现，如连续11个点中至少有10个点在同一侧；或连续14点中至少有12点、连续17点中至少有14点、连续20点中至少有16点出现在同一侧；④点子接近控制界限，如连续3个点中至少有2个点落在二倍标准偏差与三倍标准偏差控制界限之间；或连续7点中至少有3点、连续10点中至少有4点落在二倍标准偏差与三倍标准偏差控制界限之间；⑤点子出现周期性波动。
答案：
解析：
空调系统一般由空气处理设备、空调冷热源、附属设备、水系统、风系统，以及对室内温度、湿度、气流速度、噪声及清洁度的控制和调节装置等组成。参见教材P128。
答案：
解析：
①金属耗量少，传热系数髙；耐压强度高，适用于高层建筑供暖和高温水供暧系统。
②外形美观整洁，占地小，便于布置。
③除钢制柱形散热器外，钢制散热器的水容量较少，热稳定性较差，在供水温度偏低而又采用间歇供暖时，散热效果明显降低。
④耐腐蚀性差，使用寿命比铸铁散热器短；不适宜蒸汽供暧系统、具有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间。
根据《建设工程施工合同（示范文本） 》 (GF-2017-0201)， 工程预付款支付应按照专用合同的约定执行， 但最迟支付的时间是（ ） 。
A.签订施工合同后 30 天内
B.开工通知载明的开工日期 7 天前
C.收到中标通知书并确认后 30 天内
D.实际开工前 14 天
答案：B
解析：
预付款的支付按照专用合同条款约定执行， 但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付
当滑车的轮数超过5个时，穿绕跑绳应采用的方法为（ ）。
A.顺穿
B.逆穿
C.花穿
D.双抽头方式
答案：D
解析：
本题考查的是吊装工程。滑车组穿绕跑绳的方法有顺穿、花穿、双抽头穿法。当滑车的轮数超过5个时，跑绳应采用双抽头方式。
在建筑工程中，凡图示基坑底面积在（）m2以内的为基坑挖土。
A.35
B.20
C.40
D.30
答案：B
解析：
在建筑工程中，凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑挖土。
某控制室照明系统有关背景资料如下:
（1）某控制室照明系统中I回路平面图及相关资料如图1.1所示。
图1.1控制室照明系统中Ⅰ回路平面图及相关资料
说明:
①照明配电箱AZM由本层总配电箱引来，配电箱为嵌入式安装。
②管路均为镀锌钢管DN15沿墙、楼板暗配,顶管敷设标高4.5m，管内穿绝缘导线NHBV-2.5mm
③配管水平长度见括号数字，单位为m。
2
④图示中凡是未标注线芯的均为2根线。
（2）照明工程相关的分部分项工程量清单统一项目编码见表1.2
表1.2分项工程量清单统一项目编码
【问题】
①根据图1.1所示，列式计算电气配管、电气配线的工程量。
②根据图 1.1、表 1.2，按《通用安装工程工程量清单计算规范》计算分部分项工程量，填写照明工程的分部分项工程量清单。
答案：
解析：
1.计算分部分项工程量
（1）镀锌钢管DN15工程量
（4.5-1.6-0.2）（配电箱竖向）+（4.5-1.4）（西侧开关竖向）+（4+3+6+3×8+5+4.2+3）
（水平）+（4.5-1.4）（东侧开关竖向）=58.1m
（2）耐火绝缘导线NHBV-2.5mm2工程量
二线:[（4.5-1.6-0.2）+4+3+6+5+3+（4.5-1.4）×2+（0.4+0.2）（配电箱预留量）]×2=61.0（m）
三线:（3×8+4.2）×3=84.6（m）
小计: 61.0+84.6=145.6（m）
2.编写分部分项工程量清单
2021二级造价工程师考试题库精选9章 第7章
空间较大的18 层民用建筑的承重体系统可优先考虑（）。
A.混合结构体系
B.框架结构体系
C.剪力体系
D.框架-剪力墙体系
答案：D
解析：
框架－剪力墙结构是在框架结构中设置适当剪力墙的结构，具有框架结构平面布置灵活，有较大空间的优点，又具有侧向刚度较大的优点。框架－剪力墙结构中，剪力墙主要承受水平荷载，竖向荷载主要由框架承担。框架－剪力墙结构一般适用于不超过170m 高的建筑。
根据《中华人民共和国建筑法》建筑工程发包的方式正确的是( )。
A.必须实行招标发包
B.由建设单位自主选择采取招标发包或直接发包
C.由招标代理机构选择采取招标发包或直接发包
D.依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包
答案：D
解析：
考核建筑工程的发包方式。建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。
钢筋常用的连接方法有（）。
A.焊接连接
B.铆钉连接
C.螺栓连接
D.机械连接
E.绑扎连接
答案：A,D,E
解析：
钢筋的连接方法有焊接连接、绑扎搭接连接和机械连接。
可以实现施工过程中的可视化、可控化工程造价的动态管理的BIM 技术是（ ）
A.三维空间
B.四维时间
C.五维成本
D.静态可视施工
E.静态变更管理
答案：A,B,C
解析：
BIM 技术是一种多维（三维空间、四维时间、五维成本、N 维更多应用）模型信息集成技术。
工程竣工结算的计价原则中，下列有关其他项目计价规定描述错误的是()。
A.计日工应按发包人合同确认的事项计算
B.暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定计算
C.施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算
D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算
答案：A
解析：
本题考查的是竣工结算。其他项目应按下列规定计价： 1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算； 2)暂估价应按发、承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的相关规定计算； 3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算； 4)施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算； 5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算； 6)暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。
激光切割是一种无接触的切割方法，其切割的主要特点有（）。
A.切割质量差
B.可切割金属与非金属材料
C.切割时生产效率不高
D.适用于各种厚度材料的切割
答案：B
解析：
激光切割是利用激光束把材料穿透，并使激光束移动而实现的无接触切割方法。其切割特点有：切割质量好，切割效率高，可切割多种材料（金属与非金属），但切割大厚板时有困难。随着大功率激光源的改进，将会使其成为今后切割技术的发展趋势。
某工程采用管道外径为133mm的无缝钢管，管道长度为160m。管道除锈后刷防锈漆两道，然后用δ＝60mm厚的岩棉毡保温，保温外缠玻璃丝布一层，布面刷调和漆两道，计算管道绝热工程量。
答案：
解析：
管道绝热层安装工程量的计量单位为m3，两种计算方法。
第一种按设计图示表面积加调整系数以体积计算：
V＝π（D＋1.033δ）×1.033δL＝3.14×（0.133＋1.033×0.06）×1.033×0.06×160m3＝6.07m3
第二种查表计算。查本定额附表四得外径为133mm的无缝钢管，δ＝60mm时调整系数为0.038m3/m，则V＝160×0.038m3＝6.08m3
对于不允许中断供汽的热力管道敷设形式可采用（）。
A.枝状管网
B.复线枝状管网
C.放射状管网
D.环状管网
成本控制方法中，（ ）是对工程项目成本/进度进行综合控制的一种分析方法。
A.工期一成本同步分析法
B.挣值法
C.项目成本分析表法
D.比率法
答案：B
解析：
赢得值法也叫挣值法。赢得值法是对工程项目成本/进度进行综合控制的一种分析方法。通过比较已完工程预算成本与已完工程实际成本之间的差值，可以分析由于实际价格的变化而引起的累计成本偏差；通过比较已完工程预算成本与拟完工程预算成本之间的差值，可以分析由于进度偏差而引起的累计成本偏差。并通过计算后续未完工程的计划成本余额，预测其尚需的成本数额，从而为后续工程施工的成本、进度控制及寻求降低成本途径指明方向。
2021二级造价工程师考试题库精选9章 第8章
下面不属于对地面涂料的基本要求的是（ ）。
A.耐碱性良好
B.耐水性良好
C.耐磨性良好
D.耐污染性好
答案：D
解析：
对地面涂料的基本要求是：耐碱性良好，耐水性良好，耐磨性良好，抗冲击性良好，与水泥砂浆有好的粘接性能，涂刷施工方便、重涂容易等。
在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（ ）。
A．评标委员会成员的名单在评标结束前保密
B．评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名
C．项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取
D．评标委员会成员由二人组成
答案：C
解析：
本题考查的是招标投标法实施条例。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
关于建筑设计对工业项目造价的影响,下列说法正确的有。
A.建筑周长系数越高,单位面积造价越低
B.单跨厂房柱间距不变,跨度越大,单位面积造价越低
C.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多,单位面积造价越高
D.大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价
答案：B
解析：
通常情况下，建筑周长系数越低，设计越经济，A错误；对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低，B正确；对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，C错误；对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济，C正确；对于大中型工业厂房一 般选用钢筋混凝土结构，D错误。
无检测中，关于涡流探伤特点的正确表述为（）。
A.仅适用于铁磁性材料的缺陷检测
B.对形状复杂的构件作检查时表现出优势
C.可以一次测量多种参数
D.要求探头与工件直接接触，检测速度快
答案：C
解析：
本题考查涡流探伤的特点。涡流探伤只能检查金属材料和构件的表面和近表面缺陷。可以一次测量多种参数。主要优点是检测速度快，探头与试件可不直接接触，无须耦合剂。主要缺点是只适用于导体，对形状复杂试件难作检查，只能检查薄试件或厚试件的表面、近表面缺陷。故C选项正确。
实物量法编制施工图换算时，计算并复核工程量后紧接着进行的工作是（）。
A.套用定额单价，计算人材机费用
B.套用定额，计算人材机消耗量
C.汇总人材机费用
D.计算管理费等其他各项费用
答案：B
解析：
实物量法编制施工图预算的步骤：（1）准备资料、熟悉施工图纸。（2）列项并计算工程量。（3）套用消耗量定额，计算人工、材料、机具台班消耗量。（4）计算并汇总人工费、材料费和施工机具使用费。（5）计算其他各项费用，汇总造价。（6）复核、填写封面、编制说明。
关于标注为φ6@200的混凝土构件配筋表述错误的是（ ）。
A.φ表示钢筋直径
B.6表示钢筋的根数
C.@表示钢筋间距
D.200表示钢筋间距为200mm
答案：B
解析：
本题考查的是结构施工图。φ6@200，表示直径为6毫米的钢筋，间距200毫米布置。其中φ表示直径，6表示直径为6mm；@表示间距，200表示间距为200毫米。
合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（ ）。
A．合同公证书
B．仲裁协议书
C．履约保函
D．合同担保书
答案：B
解析：
本题考查的是合同的变更、转让及终止。仲裁是指根据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构。
(2010年)按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系，反映了()造价管理的思想。
A.全寿命期
B.全要素
C.全过程
D.全方位
答案：B
解析：
影响工程造价的因素很多。为此，控制建设工程造价不仅仅是控制建设工程本身的成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程造价、工期、质量、安全、环境的集成管理。全要素造价管理的核心是按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系。
根据《2017届预算定额》，某预制钢筋混凝土方桩的单位工程工程量为150m3，则相应的人工、机械乘以系数（ ）。
A.1.50
B.1.43
C.1.25
D.1.15
答案：C
解析：
本题考查的是《2017届房屋建筑与装饰工程预算定额》基本内容。当单位工程的桩基工程量少于某对应数量时，相应项目人工、机械乘以系数1.25。预制钢筋混凝土方桩200m3；预应力钢筋混凝土管桩1000m；预制钢筋混凝土板桩100m3；钻孔、旋挖成孔灌注桩150m3；沉管、冲孔成孔灌注桩100m3，钢管桩50t。
2021二级造价工程师考试题库精选9章 第9章
有一 150t金属设备框架制作安装工程的发承包施工合同中约定：所用钢材由承包方采购供应，钢材单价变化超过 5%时，其超过的部分按实调整，该工程招标时，发包方招标控制价按当地造价管理部门发布的市场基准价（信息指导价）为 4520元/t编制，承包方中标价为 4500元/t。
【问题】
（1）计算并填入答题卡表 2.1“施工期间钢材价格动态情况”中各施工时段第四、五、六栏的内容；
（2）列出第 3时段钢材材料费当期结算值的计算式。（计算结果保留两位小数）
答案：
解析：
（1）填列表中第四、五、六栏内容：
表 2.1 施工期间钢材价格动态情况
（2）第三时段钢材材料费当期结算值计算：40×[4500+（4941-4520×1.05）]
(2011年)关于无形资产价值确定的说法中，正确的有()。
A.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销
B.专利权转让价格必须按成本估价
C.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出
D.自创的非专利技术一般作为无形资产入账
E.通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算
答案：A,C
解析：
无形资产价值确定原则：企业自创并依法申请取得的，按开发过程中的实际支出计价；无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销等。专利权转让价格不按成本估价，而是按照其所能带来的超额收益计价；如果专有技术是自创的，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生得费用，按当期费用处理；当建设单位获得土地所有权是通过行政划拨的，这时土地使用权就不能作为无形资产核算。
根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价程师注册证书的专业人员分别不少于（ ）。
A.20人和10人
B.20人和8人
C.12人和6人
D.12人和4人
答案：C
解析：
专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历。
一般路基土方施工时，可优先选作填料的是(）。
A.亚砂土
B.粉性土
C.黏性土
D.粗砂
答案：D
解析：
一般路基土方填料的选择:①优先采用:碎石、卵石、砾石、粗砂等具有良好透水性且强度高、稳定性好。②可采用:亚砂土、亚黏士等经压实后也具有足够的强度。③不宜作路堤填料:粉性土，水稳定性差。④慎重采用:重黏土、黏性土、捣碎后的植物土等，其透水性差。
根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GBT50353-2013），不计算建筑面积的是（）。
A.建筑物室外台阶
B.空调室外机搁板
C.屋顶可上人露台
D.与建筑物不相连的有顶盖车棚
E.建筑物内的变形缝
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。建筑物室外台阶、主体结构外的空调室外即搁板、露台不计算建筑面积。由顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等，应按其顶盖水平投影面积的1/2 计算建筑面积。与室内相通的变形缝，应按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算。
如图11-17 所示C25 现浇混凝土雨篷，已知雨篷下地面标高为0.45m。试编制该雨篷混凝土浇捣工程量清单。
答案：
解析：
（1）计算雨篷浇捣清单工程量：雨篷工程量包括雨篷板、台口梁及挑梁体积之和，因翻沿高度超过250，故翻沿体积计入时，必须在项目特征内予以描述，否则应单独计算另行列项。雨篷浇捣工程量：V=6.5×1.68×0.1+6.5×0.2×0.2+[（1.68-0.2）×3×（0.45-0.1+0.2）／2]×0.25=1.092+0.26+0.305 =1.66（m3）
雨篷翻沿工程量：V=（6.5+1.68×2-0.06×2）×0.6×0.06=0.35（m3）
清单工程量合计：V=1.66+0.35=2.01（m3）
延展性能好、耐腐蚀，适宜咬口连接，且具有传热性能良好，在摩擦时不易产生火花的特性，常用于防爆的通风系统的板材为（ ）。
A.镀锌钢板
B.不锈钢板
C.铝合金板
D.塑料复合钢板
答案：C
解析：
本题考查的是常用金属材料基本性能及用途。铝合金板延展性能好、耐腐蚀，适宜咬口连接，且具有传热性能良好，在摩擦时不易产生火花的特性，所以铝合金板常用于防爆的通风系统。
《国家建筑标准设计图集》（16G101）平法施工图中，剪力墙上柱的标注代号为（ ）
A.JLQZ
B.JLQSZ
C.LZ
D.QZ
答案：D
解析：
本题考查的是平法标准图集。柱编号由柱类型代号和序号组成，柱的类型代号有框架柱（KZ）、转换柱（ZHZ）、芯柱（XZ）、梁上柱（LZ）、剪力墙上柱（QZ）。
在砂性土中施工直径2.5m的高压喷射注浆桩，应采用()。
A.单管法
B.二重管法
C.三重管法
D.多重管法
答案：D
解析：
多重管法，在砂性土中最大直径可达4m。@##
