二级造价工程师考试真题及答案8辑

在桥梁设计时要有一个完整的排水系统，在桥面上除设置纵横坡排水外，常常需要设置一定数量的泄水管。桥面防水层通常设置在桥面铺装层下方。

知识点:室内给排水、采暖、燃气工程识图。管道系统图上应表明它的位置及相互关系、管径、坡度及坡向、标高等，所以选项C不对。参见教材P91。

本题考查的是地基处理与边坡支护工程。下连续墙工程量按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深以体积计算。

根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。

本题考查的是常用检测仪表及电工测量仪表。椭圆齿轮流量计测量较贵，适用于高黏度介质流量的测量，不适用于含有固体颗粒的液体，精度较高，计量稳定。

联合体各方以一个投标人的身份共同投标，中标后，招标人与联合体各方共同签订一个承包合同，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任，因此C正确。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级，D错误。

工程项目在开工建设前要切实做好各项准备工作， 其主要内容包括： 1)征地、拆迁和场地平整；
2)完成施工用水、电、通信、道路等接通工作；
3)组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商；
4)准备必要的施工图纸；
5)办理工程质量监督和施工许可手续。

本题考查的是合同订立的程序。承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。

知识点:建筑智能化工程施工技术。电缆弯度应均匀圆滑，起弯点以外应保持平直，电缆弯曲半径，63芯以下的应不小于60mm，63芯以上的应不小于电缆直径的5倍。参见教材P277。

当为等截面梁时，用 b*h表示；当为竖向加腋时，用 b*h、Yc1*c2 表示，其中 c1 为腋长，c2为腋高；当为竖向加腋梁时，用 b*h、PYc1*c2 表示，其中 c1为腋长，c2 为腋宽。

氯化聚乙烯防水卷材的主体原料氯化聚乙烯树脂中的含氯量为30%~40%。它不但具有合成树脂的热塑性能，而且还具有橡胶的弹性。

中压管道：选用无缝钢管，连接方式为焊接或法兰连接。

暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价，暂估价由招标人确定，投标人应根据招标人列出的金额计入投标总价中。为方便合同管理，需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价应只是材料、工程设备暂估单价，以方便投标人组价。根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206)中规定的材料、工程设备费包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费。

添加高效减水剂后，一般3天可提高混凝土强度60%，28天可提高30%左右。

该题主要考察的是：造价师继续教育，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课和选修课各为60学时的继续教育。继续教育达到合格标准的，颁发继续教育合格证明。注册造价工程师继续教育由中国建设工程造价管理协会负责组织、管理、监督和检查。

受拉钢筋的锚固长度应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010要求，受拉钢筋的锚固长度可按钢筋基本锚固长度乘以锚固长度修正系数确定，且其锚固长度不应小于0.6倍的基本锚固长度及200mm。混凝土结构中的纵向受压钢筋，当计算中充分利用其抗压强度时，锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。

本题考查的是房屋建筑与装饰工程工程量的计算规则与方法。
　　表2-23　　混凝土保护层最小厚度（单位：mm）

新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的投资方派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。有关单位在申报项目可行性研究报告时，需同时提出项目法人的组建方案，否则，其可行性研究报告将不予审批。在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人。

本题考查的是地基处理与边坡支护工程。铺设土工合成材料按图示尺寸以面积计算；强夯地基按图示处理范围以面积计算；振冲密实（不填料）：按设计图示处理范围以面积计算，单位：m2。

问题1：
事件1：能够提出工期和费用索赔，因为厂房基础为关键工序（或关键工作），地基存在局部软弱土层属于发包人应承担的风险。
事件2：不能就施工机械故障提出工期和费用索赔，因为机械故障属于承包人承担的风险。但能够就供电中断提出工期和费用索赔，因为主体结构为关键工序（或关键工作），供电中断在8 个小时以上，属于发包人应承担的风险。
事件3：能够就装饰装修和设备安装工程损失提出工期和费用索赔，因为遭遇台风侵袭属于不可抗力，门窗重新购置费用和设备调换费用应由发包人承担；装饰装修工程为关键工序（或关键工作）。
事件4：不能提出工期和费用索赔，因为通过加快施工使工期缩短，应按工期奖（罚）处理。
问题2：
事件1：工期索赔6 天
事件2：工期索赔2 天
事件3：工期索赔2 天
事件4：工期索赔0 天
总计工期索赔6+2+2=10 天
该工程实际工期为：120+6+4+2-5-2=125 天
工期奖励款为：[（120+10）-125]×l=5 万元
问题3：
（1）事件1：
人工窝工和机械闲置索赔款额为：[60×40+4×700]×（1+3.5%）×（1+3.41%）=5565.53 元
地基处理索赔款额为：6000×（1+15%）×（1+3.5%）×（1+3.41%）=1385.03 元
基础工程量增加索赔款额为：50×420×（1+3.5%）（1+3.41%）=22476.16 元
事件1 费用索赔合计：5565.53+7385.03+22476.16=35426.72 元
（2）事件2：人工窝工和机械闲置索赔款额为：[30×2×40+2×1500]×（1+3.5%）×（1+3.41%）=5779.58
元
（3）事件3：承包人重新购置门窗费用索赔款额为：7000×（l+3.5%）×（1+3.41%）=7492.05 元费用索赔总额：35426.72+5779.58+7492.05=48698.35 元

（12000-25*2）/300+1=41

本题考查的是地下连续墙施工技术。混凝土浇筑过程中，导管埋入混凝土面下的深度保持在2.0m-4.0m之间，直至混凝土浇灌到地下连续墙墙顶附近，方可将导管的埋入深度减为lm左右，并将导管适当地做上下运动，促使混凝土流出导管。

施工机械台班单价通常由折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和其他费用组成。本题计算步骤如下：

最新题库，考前【黑钻押题】，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
台班经常修理费=台班大修费×台班经常修理费系数=4.5元／台班×20%=0．9元／台班；
施工机械台班单价=(30+25+4.5+0.9)元／台班=60.4元/台班

砂按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。Ⅰ类砂宜用于强度等级大于C60的混凝土；Ⅱ类砂宜用于强度等级为C30～C60及有抗冻、抗渗或其他要求的混凝土；Ⅲ类砂宜用于强度等级小于C30的混凝土。

流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款；流动负债的构成要素一般包括应付账款和预收账款。流动资金等于流动资产和流动负债的差额。根据流动资金估算的计算公式，本题中该年度流动资金的估算额=1500万元+400万元+1800万元+400万元-(1000+800)万元=2300万元。

如果发承包双方的协商和解或调解均未达成一致意见，其中的一方已就此争议事项根据合同约定的仲裁协议申请仲裁，应同时通知另一方。仲裁可在竣工之前或之后进行，但发包人、承包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第134号），建设单位应当将施工图送施工图审查机构审查。施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。审查的主要内容包括：
1）是否符合工程建设强制性标准；
2）地基基础和主体结构的安全性；
3）消防安全性；
4）人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；
5）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；
6）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
7）法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

现场技术测定法主要是为了取得编制材料损耗定额的资料。材料消耗中的净用量比较容易确定，但材料消耗中的损耗量不能随意确定，需通过现场技术测定来区分哪些属于难以避免的损耗，哪些属于可以避免的损耗，从而确定出较准确的材料损耗量。

本题考查的是。后浇带项目适用于梁、墙、板的后浇带。后浇带工程量按设计图示尺寸以体积计算。

根据《中华人民共和国城 市房地产管理法》的规定，获取国有土地使用权的基本方法有两种：一是出让方式，二是划拨方式。建设土地取得的基本方式还包括租赁和转让方式。通过出让方式获取土地使用权又可以分成两种 具体方式：一是通过招标、拍卖、挂牌等竞争出让方式获取国有土地使用权，二是通过协议出让方式获取国有土地使用权。国家对划拨用地有着严格的规定，下列建设用地，经县级以上人民政府依法批准，可以以划拨方式取得：国家机关用地和军事用地；城市基础设施用地和公益事业用地；国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地；法律、行政法规规定的其他用地。依法以划拨方式取得土地使用权的，除法律、行政法规另有规定外，没有使用期限的限制。因企业改制、土地使用权转让或者改变土地用途等不再符合目录要求的，应当实行有偿使用。

建筑安装工程直接费中的人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，内容包括：（1）基本工资；（2）工资性补贴；（3）生产工人辅助工资；（4）职工福利；（5）生产工人劳动保护费。

承包人超出时限提出索赔，将无权获追加付款，竣工时间不得延长；发包人如没有在28天内对承包人进行答复，该索赔视为已经认可；承包人接受了竣工付款保证书后，应被认为无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生任何索赔。主要考查国际工程施工中索赔的相关问题，需要掌握索赔的程序及相关规定，是常考的知识点之一。@##

1.关键路线为所有线路中最长的线路，工期为 22个月。线路为 1-2-5-7–8，关键工作为 A、E、H。
2.工作 B总时差：3
工作 C总时差：2
工作 G总时差：3
3.工作 C和工作 G共用一台施工机械且需按先后顺序施工时，有两种可行的方案：
方案一：按先 C后 G顺序施工，调整后网络计划如图 2-5所示。

方案二：按先 G后 C顺序施工，调整后网络计划如图 2-6所示。

通过上述两方案的比较方案一的工期比方案二的工期短且满足合同工期的要求。因此，应按先C后G的顺序组织施工较为合理。

本题考查的是投标保证金。选项A错误，投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额形式递 投标保证金，并作为其 :投标文件的组成部分。选项B错误，P211招标人最迟应当在与中标人签订合同后5天内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。选项C正确，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有 效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改 或撤销其投标文件； 投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。选项D错误，一般项目投标有效期为60~90天，大型项目120天左右。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。@##

锚杆（锚索）、土钉以米计量，按设计图示尺寸以钻孔深度计算；以根计量，按设计图示数量计算。

该题主要考察的是：工程造价管理的基本原则
工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。

避雷器类型有：保护间隙避雷器、管型避雷器、阀型避雷器（有普通阀型避雷器FS、FZ型和磁吹阀型避雷器）、氧化锌避雷器。其中氧化锌避雷器由于具有良好的非线性、动作迅速、残压低、通流容量大、无续流、结构简单可靠性高、耐污能力强等优点，是传统碳化硅阀型避雷器的更新换代产品，在电站及变电所中得到了广泛的应用。保护间隙避雷器、管型避雷器在工厂变电所中使用较少。

工程造价控制的关键在于施工前的投资决策和设计阶段，而在项目作出投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。

1
关键线路为：①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑧；
计划工期=6+14+14+6+3=43（天）。
2
　　事件1 可以提出工期索赔和费用索赔，因为提供地质资料有误是建设单位的责任，延误的时间（9 天）超过了该分项工程的总时差（8 天）。
　　事件2 可以提出费用索赔，但不可以提出工期索赔，因为虽然延误属建设单位的责任，但延误的时间（3 天）未超过该分项工程的总时差（8 天）。
　　事件3 不可以提出工期索赔和费用索赔，发生工程质量事故是施工单位的责任。
3
（1）将发生的三项事件导致的拖延时间均调整到相应分项工程的持续时间上，关键线变更为：①-②-⑤-⑥-⑦-⑧；
实际工期=6+（6+9）+（14+5）+6+13=49（天）
（2）将可以提出工期索赔的事件1 和事件2 导致的拖延时间均调整到相应分项工程的持续时间上，重新确定的关键线路仍为：①-②-⑤-⑥-⑦-⑧；工期=6+（6+9）+14+6+3=44（天）
（3）工期索赔天数=44-43=1（天）
4 　费用索赔总额=3+1=4（万元）

知识点:通风与空调工程计量及应用。塑料阀门包括塑料蝶阀、塑料插板阀、各型风罩塑料调节阀。参见教材P153。

本题考查的是通风与空调工程施工技术。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成，空气处理设备如空气过滤器、热湿处理设备、空气净化设备等。

本题考查的是国际工程合同价款的结算。工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用（包括运至现场的费用），期中支付证书中应增加该款额为该费用的80%。

问题1：

①不妥当。

理由：根据《招标投标法》的相关规定，招标人不得以不合理条件限制或排斥投标人。招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。

②不妥当。

理由：根据《招标投标法》的相关规定，以本省省级质量奖项作为加分条件属于不合理条件限制或排斥投标人。依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。

③妥当。

理由：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且投标保证金必须从投标人的基本账户转出。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

④不妥当。

理由：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交，履约保证金不得超过中标合同价的10%。

问题2：

①事件2中项目经理的观点不正确。

理由：根据《标准施工招标文件》的相关规定，合同条款属于招标文件的组成部分，合同条款及格式中明确了施工合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成，同时规定了合同协议书、履约担保和预付款担保的文件格式。其中专用合同条款是发包人和承包人双方根据工程具体情况对通用合同条款的补充、细化，除通用合同条款中明确专用合同条款可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与通用合同条款规定的内容相抵触。

②事件3中项目经理的观点不正确。

理由：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定，普通教学楼属于通用项目，宜采用经评审的最低投标报价法进行评标。经评审的最低投标报价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。

③事件4中企业技术负责人的观点正确。

理由：根据《招标投标法》的相关规定，工程量清单中存在纰漏，应及时做出修改。

④事件4中项目经理的观点不正确。

理由：根据《招标投标法》的相关规定，工程量清单作为投标人编制投标文件的依据，如存在漏项，应及时做出修改。招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。因此，招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责，作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失。

⑤事件5中企业技术负责人的行为不正确。

理由：根据《招标投标法》的相关规定，同一项目，咨询企业不得既接受招标人的委托，又接受投标人的委托。同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务属于违法违规行为。

⑥事件6中咨询企业和业主的行为不正确。

理由：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定，编制最高投标限价应依据国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法，而不应当根据A企业定额编制。@##

企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其认缴出资额不低于注册资本总额的60%;

顶推法宜在等截面梁上使用，当桥梁跨径过大时，选用等截面梁会造成材料用量的不经济，也增加施工难度，因此以中等跨径的桥梁为宜，桥梁的总长也以500～600m 为宜。

暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

建设工程项目是指为完成依法立项的新建、改建、扩建等各类工程而进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程，包括策划、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和考核评价等。

知识点:建筑智能化工程施工技术。光纤网，采用光导纤维作为传输介质的计算机网络。参见教材P267。

本题考查的是安装工程措施项目清单。当拟建工程有重量大于40t的设备安装时，其专业工程措施项目清单可列项“金属抱杆安装拆除、移位”。

根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月或不迟于约定的开工日期前7 天预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的10 天内向发包人发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的14 天后停止施工。

有下列情形之一的，要约失效：
①拒绝要约的通知到达要约人；②要约人依法撤销要约；③承诺期限届满，受要约人未做出承诺；④受要约人对要约的内容做出实质性变更。

施工变更的范围包括：(1)因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减；(2)发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；(3)在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理；(4)发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；(5)因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；(6)上述变更所需的附加工作。

空调房间的负荷由集中处理的空气负担一部分，其他负荷由水作为介质在送入空调房间时，对空气进行再处理（加热或冷却等）。如带盘管的诱导系统、风机盘管机组加新风系统等。

本题考查的是屋面及防水工程。瓦屋面、型材屋面按设计图示尺寸以斜面积计算；膜结构屋面按设计图示尺寸以需要覆盖的水平投影面积计算；屋面排水管按设计图示尺寸以长度计算。

本题考查的是工业建筑与民用建筑的分类。目前，空间网架结构已经发展到采用预应力钢桁架大跨度结构体系。该结构体系应用比较普及，如火力发电厂的煤棚、大型飞机的维修库等，建筑跨度已达260m。

地下连续墙以体积计算；钢板桩按面积或质量计算；喷射砼按面积计算。

高性能混凝土是一种新型高技术混凝土。采用常规材料和工艺生产，具有混凝土结构所要求的各项力学性能，具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性。这种混凝土特别适用于高层建筑、桥梁以及暴露在严酷环境中的建筑物。

本题考查的是地基与基础工程施工技术。混凝土灌注桩施工包括：泥浆护壁成孔、干作业成孔、人工挖孔、套管成孔及爆扩成孔。

工程量清单由招标人提供，分部分项工程和单价措施项目清单与计价表的费用组成为工程量乘以综合单价，所以确定综合单价是分部分项工程和单价措施项目清单与计价表编制过程中最主要的内容。

该题主要考察的是：工程计量的范围与依据

“工程计量的依据包括：工程量清单及说明；合同图纸；工程变更令及其修订的工程量清单；合同条件；技术规范；有关计量的补充协议；质量合格证书等。”

选择清方机械是应考虑以下技术经济条件：①工期所要求的生产能力；②工程单价；③爆破岩石的块度和岩堆的大小；④机械设备进入工地的运输条件；⑤爆破时机械撤离和重新进入工作面是否方便等。`

招标控制价的编制依据包括：①现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)与专业工程计算规范。②国家或省级、国务院有关部门建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。③建设工程设计文件及相关资料。④拟定的招标文件及招标工程量清单。⑤与建设项目相关的标准、规范、技术资料。⑥施工现场情况、工程特点及常规施工方案。⑦工程造价管理机构发布的工程造价信息；工程造价信息没有发布的参照市场价。⑧其他的相关资料。

本题考查的是工程决策和设计阶段造价管理概述。在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。

在空调系统中应用喷水室的主要优点在于能够实现对空气加湿、减湿、加热、冷却多种处理过程，并具有一定的空气净化能力，喷水室消耗金属少，容易加工，但它有水质要求高、占地面积大、水泵耗能多的缺点，故在民用建筑中不再采用，但在以调节湿度为主要目的的空调中仍大量使用。

施工图预算根据建设项目实际情况可采用三级预算编制或二级预算编制形式。当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。

职能制组织机构的主要优点是强调管理业务的专门化，注意发挥各类专家在项目管理中的作用。由于管理人员工作单一，易于提高工作质量，同时可以减轻领导者的负担。但是，由于这种机构没有处理好管理层次和管理部门的关系，形成多头领导，使下级执行者接受多方指令，容易造成职责不清。矩阵制组织机构的优点是能根据工程任务的实际情况灵活地组建与之相适应的管理机构，具有较大的机动性和灵活性。它实现了集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极性，使工程项目管理工作顺利地进行。但是，矩阵制组织机构经常变动，稳定型差，尤其是业务人员的工作岗位频繁调动。此外，矩阵中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。@##

本题考查的是工程项目管理概述。工程项目管理的核心是控制项目基本目标（质量、造价、进度），最终实现项目功能，以满足项目使用者及利益相关者需求。