21年二级造价工程师模拟试题9篇 第1篇
若投标人对某个工程量清单项目的单价和合价未予填报，则（）。
A.招标人应及时通知投标人补充填报
B.表明投标人不负责该项任务
C.表明投标人认为该分项工程数量有误，需调整后再报价
D.视此项费用已在其他单价和合价中考虑
答案：D
解析：
这题考核工程量清单计价格式，其中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
关于发承包双方在工程施工阶段的风险分摊原则，下列说法正确的有()。
A.发承包双方应当在合同中对市场价格波动导致风险的范围和幅度予以约定
B.承包人承担5%以内的材料价格风险和10%以内的工程设备、施工机具使用费风险
C.对于政府定价或政府指导价管理的原材料价格发生变动的风险，承包人应适当承担
D.对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，发包人不予承担
E.承包人的管理费、利润的风险应由承包人自己承担
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项B错误，根据工程特点和工期要求，一般采取的方式是承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险，10%以内的施工机具使用费风险；选项C错误，对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，以及由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。
电缆弯曲半径，63芯以上的应不小于电缆直径的（ ）。
A.2倍
B.3倍
C.4倍
D.5倍
答案：D
解析：
本题考查的是建筑智能化工程施工技术。电缆弯度应均匀圆滑，起弯点以外应保持平直，电缆弯曲半径，63芯以下的应不小于60mm，63芯以上的应不小于电缆直径的5倍。
对于地基柔弱土层厚、荷载大和建筑面积不太大的一 些重要高层建筑，最常采用的基础构造形式为( ) 。
A.独立基础
B.柱下十字交叉基础
C.片筏基础
D.箱形基础
答案：D
解析：
箱形基础一般由钢筋混凝土建造， 减少了基础底面的附加应力， 因而适用于地基软弱土层厚、 荷载大和建筑面积不太大的一些重要建筑物， 目前高层建筑中多采用箱形基础。
工程招标划分为工程咨询招标、设计一管理招标、BOT工程招标等，这是按（ ）的分类。
A.承发包模式
B.工程项目承包范围
C.行业或专业类别
D.工程建设程序
答案：A
解析：
按承发包模式分类可将工程招标划分为工程咨询招标、交钥匙工程招标、设计施工招标、设计一管理招标、BOT工程招标。
根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。
A.工程交付使用
B.竣工审计通过
C.工程价款结清
D.竣工验收合格
答案：D
解析：
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
21年二级造价工程师模拟试题9篇 第2篇
关于规费的计算，下列说法正确的是（ ）。
A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用
B.规费由社会保险费和工程排污费组成
C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成
D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成
答案：C
解析：
本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项A错误，规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。规费由社会保险费（养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）、工程排污费和住房公积金组成。
(2013年)关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有()。
A.单层建筑檐口高度超过30m时计算
B.多层建筑超过6层时计算
C.包括建筑超高引起的人工功效降低费
D.不包括通信联络设备的使用费
E.按建筑物超高部分建筑面积以“m2”为单位计算
答案：B,C,E
解析：
选项A，单层建筑物檐口高度超过20m时计算超高施工增加费；选项D，包括通信联络设备的使用及摊销费。
下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。
A.土地补偿费
B.安置补助费
C.搬迁补助费
D.土地管理费
E.土地转让金
答案：A,B,D
解析：
征地补偿费包含以下内容：1）土地补偿费；2）青苗补偿费和地上附着物补偿费；3）安置补助费；4）新菜地开发建设基金；5）耕地占用税；6）土地管理费。
根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下建筑工程工程量计算，正确的说法是（ ）。
A.砖围墙如有混凝土压顶时算至压顶上表面
B.砖基础的垫层通常包括在基础工程量中不另行计算
C.砖墙外凸出墙面的砖垛应按体积并入墙体内计算
D.砖地坪通常按设计图示尺寸以面积计算
E.通风管、垃圾道通常按图示尺寸以长度计算
答案：C,D
解析：
本题考查的是。选项A错误，围墙的高度算至压顶上表面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面），围墙柱并入围墙体积内计算；选项B错误，垫层主要指除混凝土垫层外的其他材质的垫层，没有包括垫层要求的清单项目应按该垫层项目编码列项，例如：砖砌垫层、砂垫层、灰土垫层、楼地面等（非混凝土）垫层等。其工程量按设计图示尺寸以立方米计算；选项E错误，附墙烟囱、通风道、垃圾道应按设计图示尺寸以体积（扣除孔洞所占体积）计算并入所依附的墙体体积内。
关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是( )。
A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变
B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险
C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担
D.承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担
答案：A
解析：
招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应考虑进入综合单价。在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在招标文件规定的范围（幅度）内时，综合单价不得变动，合同价款不作调整。对于主要由市场价格波动导致价格风险......根据工程特点和工期要求，一般采取的方式是承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险，10%以内的施工机具使用费风险。D是由承包人全部承担。
(2015年)根据《价格法》，经营者有权制定的价格有()。
A.资源稀缺的少数商品价格
B.自然垄断经营的商品价格
C.属于市场调节的价格
D.属于政府定价产品范围的新产品试销价格
E.公益性服务价格
答案：C,D
解析：
本题考查的是价格法。经营者享有的权利：①自主制定属于市场调节的价格(选项C);②在政府指导价规定的幅度内制定价格；③制定属于政府指导价、政府定价产品范围内的新产品的试销价格，特定产品除外（选项D）；④检举、控告侵犯其依法自主定价权利的行为。选项ABE属于政府定价的商品。
21年二级造价工程师模拟试题9篇 第3篇
关于刚性基础的说法，正确的是（ ）。
A.刚性基础基底主要承受拉应力
B.通常使基础大放脚与基础材料的刚性角一致
C.刚性角受工程地质性质影响，与基础宽高比无关
D.刚性角受设计尺寸影响，与基础材质无关
答案：B
解析：
A 选项错误，刚性基础。刚性基础所用的材料如砖、石、混凝土等，抗压强度较高，但抗拉及抗剪强度偏低。用此类材料建造的基础，应保证其基底只受压，不受拉。
B 选项正确，在设计中，应尽力使基础大放脚与基础材料的刚性角相一致，以确保基础底面不产生拉应力，最大限度地节约基础材料。
C 选项错误，受刚性角限制的基础称为刚性基础，构造上通过限制刚性基础宽高比来满足刚性角的要求。
D 选项错误，根据材料受力的特点，不同材料构成的基础，其传递压力的角度也不相同。
采用工程量清单计价模式的施工图预算编制方法是( )。
A.工程单价法
B.综合单价法
C.成本加酬金法
D.定额计价法
答案：B
解析：
考核施工图预算的编制。施工图预算编制可以采用工料单价法和综合单价法两种计价方法,工料单价法是传统的定额计价模式下的施工图预算编制方法，而综合单价法是适应市场经济条件的工程量清单计价模式下的施工图预算编制方法。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（ ）。
A．只能提出费用补偿，不能提出利润补偿
B．只能提出利润补偿，不能提出费用补偿
C．有权提出费用及利润补偿
D．无权要求任何费用和利润补偿
答案：C
解析：
发包人的原因引起的工作内容增减，承包人有权提出得到合理的费用及利润补偿。
已知某工程承包合同价款总额是3000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（ ）万元。
A.1000
B.1400
C.1500
D.2000
答案：D
解析：
起扣点的计算公式如下：T=P-M/N 式中T一一起扣点(即工程预付款开始扣回时)的累计完成工程金额；P一一承包工程合同总额；M一一工程预付款总额； N一一主要材料及构件所占比重。 预付款起扣点=3000-(3000×20%)÷60%=2000万元。
下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有。
A.使用各级财政预算资金的项目
B.使用国家发行债券所筹资金的项目
C.国有资金投资总额占50%以上的项目
D.使用国家政策性贷款的项目
E.使用国际金融机构货款的项目
答案：A,B,C,D
解析：
使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。国有资金投资的项目包括全部使用国有资金（含国家融资资金）投资或国有资金投资为主的工程建设项目。国有资金（含国家融资资金）为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额 50%以上，或虽不足 50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854~2013）规定，以下关于措施项目工程量计算，说法正确的有（ ）。
A.垂直运输费用，按施工工期日历天数计算
B.大型机械设备进出场及安拆，按使用数量计算
C.施工降水成井，按设计图示尺寸以钻孔深度计算
D.超高施工增加，按建筑物总建筑面积计算
E.雨篷混凝土模板及支架，按外挑部分水平投影面积计算
答案：A,B,C,E
解析：
教材P355。D答案，错误，超高施工增加费其工程量计算按建筑物超高部分的建筑面积计算。@##
21年二级造价工程师模拟试题9篇 第4篇
常用于低温区的温度监测器，测量精度高、性能稳定，不仅广泛应用于工业测温，而且被制成标准的基准仪为（ ）。
A.热电阻温度计
B.热电偶温度计
C.双金属温度计
D.辐射式温度计
答案：A
解析：
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高，性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的，它不仅广泛应用于工业测温，而且被制成标准的基准仪。
(2013年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)某建筑物首层建筑面积为2000㎡场地内有部分150mm以内的挖土用6.5T自卸汽车（斗容量4.5m3)运土，弃土共计20车，运距150m，则共平整场地的工程量应为()。
A.69.2㎡
B.83.3㎡
C.90㎡
D.2000㎡
答案：D
解析：
土石方工程工程量计算时，平整场地按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算，单位：㎡。
根据国家现行有关竣工结算的规定，建设项目财务决算报表包括()。
A.建设项目竣工财务决算审批表
B.建设项目概况表
C.基本建设项目竣工财务决算表
D.建设项目交付使用资产明细表
E.建设项目交付使用资产总表
答案：B,C,D,E
解析：
建设项目竣工决算报表包括：基本建设项目概况表；基本建设项目竣工财务决算表；基本建设项目交付使用资产总表；基本建设项目交付使用资产明细表等。
下列对于DB/EPC模式的说法中，正确的是（）。
A.对业主而言，合同关系简单，组织协调工作量小
B.EPC模式只负责采购材料和工程设备及工程施工
C.业主承担大部分风险
D.EPC模式下工程总承包单位报价高
E.DB/EPC模式下会增加工程实施中争议和索赔发生的数量
答案：A,D
解析：
DB/EPC模式的优点：（1）有利于缩短建设工期。（2）便于建设单位提前确定工程造价。
（3）使工程项目责任主体单一化。由工程总承包单位负责工程设计和施工，减少了工程实施中争议和索赔发生的数量。（4）可减轻建设单位合同管理的负担。
DB/EPC模式的不足
（1）道德风险高。（2）建设单位前期工作量大。（3）工程总承包单位报价高。
根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是（ ）。
A.爆破工程
B.起重吊装工程
C.脚手架工程
D.高大模板工程
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的（）。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
答案：A
解析：
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
21年二级造价工程师模拟试题9篇 第5篇
焊接是通过加热或加压或二者并用的方法，将两种或两种以上的同种或异种材料通过原子或分子之间的结合和扩散连接成一体的工艺过程，下列说法不正确的是（ ）。
A.常用的焊接方法主要有电弧焊.电阻焊.钎焊.螺柱焊和其他焊接方法
B.埋弧焊最大的优点是速度快.焊缝质量好.适合大型工件的焊接
C.钨极气体保护焊电焊炬喷嘴输送氩气或氦气来保护电弧和熔池作用
D.药芯焊丝电弧焊外加氮气用于保护熔池.渗合金及稳弧
答案：D
解析：
本题主要考查的是切割和焊接。D错误，药芯焊丝电弧焊焊接时外加气体主要是CO2，药粉受热分解熔化，起到造气、造渣、保护熔池、渗合金及稳弧作用。
编制材料消耗定额的基本方法包括（ ）。
A.试验法
B.理论计算法
C.造价额度法
D.现场技术测定法
E.统计法
答案：A,B,D,E
解析：
编制材料消耗定额的基本方法包括：①现场技术测定法。②试验法。③统计法。④理论计算法。
某工业项目主体工程，业主(甲方)采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前(或拖后)1天，奖励(或罚款)1万元(含规费、税金)。
工程项目开工前．承包商编制了施工总进度计划，如图5—4所示(时间单位：天)，并得到监理人的批准。
工程项目施工过程中，发生了如下事件：
事件1：厂房基础施工时，地基局部存在软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、机械闲置4个台班(台班费为1200元／台班，台班折旧费为700元／台班)；地基处理产生工料机费用6000元；基础工程量增加50m3(综合单价：420元／m3)。共造成厂房基础作业时间延长6天。
事件2：7月10日～7月11日，用于主体结构的施工机械出现故障；7月12日～7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天，一台租赁机械闲置4天(每天1个台班，机械租赁费1500元／天)，其他作业未受到影响。
事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致进场的部分生产设备和承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日。业主调换生产设备费用为1．8万元，承包商重新购置门窗的费用为7000元，作业时问均延长2天。
事件4：鉴于工期拖延较多，征得监理人同意后，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。
配套工程建设一幢地下1层、地上5层的框架结构商场工程，乙施工企业与业主双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同。合同采用固定总价承包方式，合同工期为105天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履行中出现了以下事件：
事件1：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时。甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4．30m变更为4．80m，当日乙方停工。25灭后甲方才提供正式变更图样，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件2：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕3个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。
事件3：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时125天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
问题：
1．分别说明承包商能否就上述事件1～事件4向业主提出工期和(或)费用索赔，并说明理由。
2．承包商在事件1～事件4中得到的工期索赔各为多少天 工期索赔共计多少天 该工程的实际工期为多少天 工期奖(罚)款为多少万元
3．如果该工程人工工资标准为120元／工日，窝工补偿标准为40元／工日。工程的管理费和利润为工料机费用之和的15％，规费费率和税金率分别为3．5％、11％。分别计算承包商在事件1～事件4中得到的费用索赔各为多少元 费用索赔总额为多少元
(费用以元为单位，计算结果保留2位小数)
4．配套工程施工过程中：
①事件1，乙方的索赔是否生效 结合合同索赔条款说明理由。
②事件2，乙方申报设计变更增加费是否符合约定 结合合同变更条款说明理由。
③事件3，乙方是否逾期竣工 说明理由并计算奖罚金额。
答案：
解析：
问题1： 事件1：能够提出工期和费用索赔．因为厂房基础为关键工序(或关键工作)，地基存在局部软弱土层属于业主应承担的风险。
事件2：不能就施工机械故障提出工期和费用索赔，因为机械故障属于承包商承担的风险，但能够就供电中断提出工期和费用索赔，因为主体结构为关键工序(或关键工作)，供电中断在8个小时以上，属于业主应承担的风险。
事件3：能够就装饰装修和设备安装工程损失提出工期和费用索赔，因为遭遇台风侵袭属于不可抗力，门窗重新购置费用和设备调换费用应由业主承担，装饰装修工程为关键工序(或关键工作)。
事件4：不能提出工期和费用索赔，因为通过加快施工使工期缩短，应按工期奖(罚)处理。
问题2：
事件1：工期索赔6天
事件2：工期索赔2天
事件3：工期索赔2天
事件4：工期索赔0天
总计工期索赔6+2+2=10(天)
该工程实际工期为：120+6+4+2-5-2=125(天)
工期奖励款为：[(120+10)-125]×1=5(万元)
问题3：
事件1：
(1)人工窝工和机械闲置索赔款额为：
(60×40+4×700)×(1÷3．5％)×(1+11％)=5974．02(元)
(2)地基处理索赔款额为：
6000×(1+15％)×(1+3．5％)×(1+11%)=7927．07(元)
(3)基础工程量增加索赔款额为：
50×420×(1+3．5％)x(1+11％)=24125．85(元)
合计：5974．02+7927．07+24125．85=38026．94(元)
事件2：人工窝工和机械闲置索赔款额为：
(30×2×40+2×1500)×(1+3．5％)×(1+11％)=6203．79(元)
事件3：承包商重新购置门窗费用索赔款额为：
7000×(1+3．5％)×(1+11％)=8041．95(元)
问题4：
①事件1中，乙方的索赔是生效的。
理由：承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后将其作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
②事件2中，乙方申报设计变更增加费不符合约定。
理由：承包人申报时间超过了规定的14天的期限。
③事件3中，乙方没有逾期竣工。
理由：合同工期为405天，再加上顺延工期25天，承包人完成工程的合理工期为430天。奖励金额=(430-425)×5=25(TY元)。
(2015年)关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是( )。
A.建设单位向总承包单位支付
B.分包单位向总承包单位支付
C.专业承包单位向总承包单位支付
D.专业承包单位向建设单位支付
答案：A
解析：
该题主要考察的是：总承包服务费的内容，“招标人应预计该项费用并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用。”
具有防水、防腐蚀、隔爆、耐振动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点的温度测量仪表是（）。
A.压力式温度计
B.双金属温度计
C.玻璃液位温度计
D.热电偶温度计
答案：B
解析：
双金属温度计探杆长度可以根据客户需要来定制，该温度计从设计原理及结构上具有防水、防腐蚀、隔爆、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点。
发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。
A.将该工程自主拍卖
B.将该工程折价出售
C.将该工程抵押贷款
D.催告发包人支付，并索要延迟付
答案：D
解析：
发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
21年二级造价工程师模拟试题9篇 第6篇
污水排出管安装完毕后，在隐蔽之前必须做（）。
A.水压试验
B.灌水试验
C.渗透试验
D.通球试验
答案：B
解析：
排出管在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面的高度。
根据《招标投标法》，下列工程建设项目可以不进行招标的是（）。
A.关系社会公共利益、公众安全的项目
B.使用国有资金投资或者国家融资的项目
C.需要专有技术的大型企业投资建设的项目
D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
答案：C
解析：
有下列情形之一的，可以不进行招标:①需要采用不可替代的专利或者专有技术;②采购人依法能够自行建设、生产或者提供;③已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;④需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求。
招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料的单价以及专业工程的金额，称为（ ）。
A.暂列金额
B.暂估金额
C.暂估价
D.暂定价
答案：C
解析：
暂估价是指由业主在工程量清单中提供的用于必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备的单价以及专业工程的金额。
保持混凝土强度不变的前提下，()可节约水泥用量。
A.掺减水剂
B.掺加非活性混合材料
C.掺早强剂
D.使用膨胀水泥
答案：A
解析：
保持强度不变，掺减水剂可节约水泥用量5%~20%。
(2011年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列要求中，属于甲级工程造价咨询企业资质标准的有()。
A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年
B.技术负责人从事工程造价专业工作10年以上
C.专职从事工程造价专业工作的人员不少于16人
D.近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元
E.人均办公建筑面积不小于10㎡
答案：A,D,E
解析：
1. 甲级工程造价咨询企业资质标准
(1）已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年；
(2）企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%， 且其认缴出资额不低于企业注册资本总额的60%;
(3）技术负责人是注册造价工程师， 并具有工程或工程经济类高级专业技术职称， 且从事工程造价专业工作15 年以上；
(4）专职从事工程造价专业工作的人员（以下简称专职专业人员）不少于20 人。其中， 具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于16 人， 注册造价工程师不少于10 人， 其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历；
(5）企业与专职专业人员签订劳动合同， 且专职专业人员符合国家规定的职业年龄（出资人除外）；
(6）专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理；
(7）企业注册资本不少于人民币100 万元；
(8）企业近3 年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500 万元；
(9）具有固定的办公场所， 人均办公建筑面积不少于10m2 ;
(10）技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全；
(ll）企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全；
(12）在申请核定资质等级之日前3年内无违规行为。
在建筑电气工程施工图中，安装施工和编制工程预算的主要依据是（ ）。
A.系统图
B.平面图
C.电路图
D.详图
答案：B
解析：
本题考查的是建筑电气工程施工图的组成。在建筑平面图的基础上，用图形符号和文字符号绘出电气设备、装置、灯具、配电线路、通信线路等的安装位置、敷设方法和部位的图纸，属于位置简图，是安装施工和编制工程预算的主要依据。
21年二级造价工程师模拟试题9篇 第7篇
工程定额计价法的第二阶段的工作内容是（ ）。
A.熟悉图样和现场
B.套定额单价
C.计算工程量
D.收集资料
答案：A
解析：
工程定额计价法的工作内容：第一阶段，收集资料；第二阶段，熟悉图样和现场；第三阶段，计算工程量；第四阶段，套定额单价；第五阶段，编制工料分析表；第六阶段，费用计算；第七阶段，复核；第八阶段，编制说明。
网络安全系统中可以主动的智能的入侵检测、防范、阻止系统。不仅能实现检测攻击，还能有效的阻断攻击，提供深层防护，注重主动防御的时（ ）。
A.防火墙
B.IDS
C.IPS
D.BMS
答案：C
解析：
①防火墙：可以限制他人进入内部网络；防止入侵者接近你的防御设施；限定用户访问特殊站点；为监视互联网安全提供方便。防火墙假设了网络边界和服务，适合于相对独立的网络。
②IDS（网络入侵检测系统）：一般位于内部网的入口处，安装在防火墙的后面，在网络系统受到危害之前进行拦截和入侵处理。
③IPS（入侵防御系统）：主动的智能的入侵检测、防范、阻止系统。不仅能实现检测攻击，还能有效的阻断攻击，它提供深层防护，注重主动防御。
④BMS 是弱电系统的集成。
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013），项目安装高度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述，附录J消防工程基本安装高度为（ ）。
A.3.6m
B.5m
C.6m
D.10m
答案：B
解析：
本题考查的是安装工程计量依据。《通用安装工程工程量计算规范》安装工程各附录基本安装高度为：给排水采暖燃气为3.6m，电气、消防、建筑智能化为5m，刷油绝热防腐、通风空调工程为6m，机械设备安装为10m。
对于大跨度的焊接球节点钢管网架的吊装，出于防火等考虑，一般选用（ ）。
A.大跨度结构高空拼装法施工
B.大跨度结构整体吊装法施工
C.大跨度结构整体顶升法施工
D.大跨度结构滑移法施工
答案：B
解析：
整体吊装法高空作业少，易于保证整体焊接质量，但需要大起重量的起重设备，技术较复杂。因此，此法较适合吊装焊接球节点钢管网架。
电气线路工程中电缆穿钢管敷设，正确的做法为（ ）。
A.每根管内只允许穿一根电缆
B.要求管道的内径为电缆外径的1.2～1.5倍
C.单芯电缆不允许穿入钢管内
D.敷设电缆管时应有0.1%的排水坡度
答案：C,D
解析：
电缆穿导管敷设时，先将管子敷设好(明设或暗设)，再将电缆穿入管内，穿入管子电缆数量符合要求，要求管道的内径等于电缆外径的1.5～2倍，管子的两端应做喇叭口。单芯电缆不允许穿入钢管内。敷设电缆管时应有0.1%的排水坡度。
两间内周长均为20m的厨房管道明敷,应补贴人工（ ）工日
A.0
B.1.0
C.1.5
D.3.0
答案：A
解析：
【内容考查】本题考查了《给排水、采暖、燃气工程》预算定额的适用范围、调整与应用
【选项分析】卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道每间补贴1.0工日，卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道每间补贴1.5工日，厨房暗敷管道每间补贴0.5工日，阳台暗敷管道每间补贴0.5工日，其他室内管道安装，不论明敷或暗數,均执行相应管道安装定额子目不做调整。
21年二级造价工程师模拟试题9篇 第8篇
膨胀蛭石是一种较好的绝热材料、 隔声材料，但使用时应注意（）。
A.防潮
B.防火
C.不能松散铺设
D.不能与胶凝材料配合使用
答案：A
解析：
煅烧后的膨胀蛭石可以呈松散状，铺设于墙壁、楼板、屋面等夹层中，作为绝热、隔声材料。但吸水性大、 电绝缘性不好。使用时应注意防潮，以免吸水后影响绝热效果。膨胀蛭石可松散铺设， 也可与水泥、水玻璃等胶凝材料配合，浇注成板，用于墙、楼板和屋面板等构件的绝热。
对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（）。
A.选择在大中型发达城市
B.靠近原料产地
C.靠近产地消费地
D.靠近电（能）源地
答案：A
解析：
本题考查选择建设地区应遵循的原则：靠近原材料、燃料提供低和产品消费地的原则；工业项目适当聚集的原则，其中：对于技术密集型的建设项目，由于大中城市工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，所以其选址宜在大中城市。
同一工程地质条件区域内，在承受相同的上部荷载时，选用埋深最浅的基础是（）。
A.毛石基础
B.柔性基础
C.毛石混凝土基础
D.混凝土基础
答案：B
解析：
在相同条件下，采用钢筋混凝土基础比混凝土基础可节省大量的混凝土材料和挖土工程量。
(2013年)根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由()主持编制。
A.建设单位项目负责人
B.施工项目负责人
C.施工单位技术负责人
D.施工项目技术负责人
答案：B
解析：
该题主要考察的是：单位工程施工组织设计。单位工程施工组织设计是指以单位（子单位）工程为主要对象编制的施工组织设计，对单位（子单位）工程的施工过程起指导和制约作用。单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编制，应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责审批。
下列各项费用中属于设备及工器具购置费的是（）。
A.设备采购人员的工资、工资附加费
B.新建项目购置的不够固定资产标准的生产家具和备品备件费
C.进口设备消费税
D.进口设备担保费
E.进口设备关税
答案：A,B,C,E
解析：
设备及工器具购置费是指购置或自制的达到周定资产标准的设备、工器具及生产家具等所需的费用。它由设备原价和设备运杂费构成。设备运杂费由以下四个部分组成:①运费和装卸费;②包装费;③设备供销部门手续费；④采购及仓库保管费。@##
已知某挖土机挖土的一次正常循环工作时间是2min，每循环工作一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.8，则其产量定额为( )m3/台班。
A.96
B.120
C.150
D.300
答案：A
解析：
本题考查的是确定机械台班定额消耗量的基本方法。本题正确答案为A。 对于循环机械台班定额消耗量的确定的程序如下：(1)确定正常施工条件下1h循环次数和纯工作生产率。本题中1h循环次数为：60/2=30; 1h纯工作生产率：30×0.5=15(m3/h)。 (2)确定机械一个台班的纯工作时间。本题中一个台班的纯工作时间为：8×0.8=6.4 (h)。 (3)确定机械的产量定额。本题中机械的产量定额=15×6.4 =96 (m3)。
21年二级造价工程师模拟试题9篇 第9篇
烧结普通砖的耐久性指标包括（）。
A.抗风化性
B.抗侵蚀性
C.抗碳化性
D.泛霜
E.石灰爆裂
10kV 及以下变配电室经常设有高压负荷开关，其特点为（ ）。
A.能够断开短路电流
B.能够切断工作电流
C.没有明显的断开间隙
D.没有灭弧装置
有判断网络地址和选择IP路径的功能，能在网络互联环境中建立灵活的连接，可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各子网，属网络层的一种互连设备，该设备是（ ）。
A.集线器
B.路由器
C.交换机
D.网卡
答案：B
解析：
路由器（Router）是连接因特网中各局域网、广域网的设备。它根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径，按前后顺序发送信号的设备，广泛用于各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务。路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能，能在多网络互联环境中建立灵活的连接，可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网。路由器只接受源站或其他路由器的信息，属网络层的一种互联设备。
下列选项中关于招标控制价的说法， 正确的是（ ） 。
A.招标控制价应在招标文件中公布， 仅需公布总价
B.经复核认为招标控制价误差大于±3%时， 投标人应责成招标人改正
C.招标控制价超过批准概算 3%以内时， 招标人不必将其报原概算审批部门审核
D.国有资金投资的建筑工程招标的， 应当设有招标控制价
答案：D
解析：
A 在公布最高投标限价时， 除公布最高投标限价的总价外， 还应公布各单位工程的分部分项工程费、 措施项目费、 其他项目费、 规费和增值税。
B 当最高投标限价复查结论与原公布的最高投标限价误差大于±3%时， 工程造价管理机构应责成招标人改正。
C 最高投标限价超过批准的概算时， 招标人应将其报原概算审批部门审核。
招标人于2006年4月1日发布招标公告， 2006年4月20日发布资格预审公告， 2006年5月10日发售招标文件， 投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件， 2006年7月20日招标人发出中标通知书， 则要约生效的时间是（ ） 。
A.2006年4月1日
B.2006年5月10日
C.2006年6月10日
D.2006年7月20日
因不可抗力原因造成的损失，应由承包人承担的情形是（ ）。
A.因工程损害导致第三方人员伤亡
B.运至施工场地用于施工的工程设备的损害
C.工程所需修复费用
D.承包人的施工机械设备损坏
答案：D
解析：
不可抗力造成损失的承担 (1)费用损失的承担原则。
因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期。
1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。
2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。
3) 承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
4) 停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
(2) 工期的处理。因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
