二级造价工程师考试真题及详解6卷 第1卷
编制标底属于（）的职责范围。
A.项目所在地造价管理站
B.承包企业
C.工程造价管理协会
D.工程造价咨询机构
答案：D
解析：
①工程造价管理协会的主要职责是工程造价理论研究、接受国家行政主管部门委托承担工程造价行业具体管理实务等;②地方造价管理站的主要职责是制定、修订地方经济定额并贯彻实施;③承包企业主要工作是投标、施工及施工过程中的成本控制;④编制标底属于工程造价的确定工作,应该是咨询机构的主要任务。
现场配制C40混凝土，需对粗骨料（石子）进行强度检验。已知选用的石子试样2450g，标准施压后筛余量为2210g，则其压碎指标值为()。
A.10.86%
B.110.86%
C.90.20%
D.9.80%
答案：D
解析：
据压碎指标定义可知，Qe=[（G1-G2）/G1]×100% 因此，Qe=[(2450-2210)/2450]×100%=9.80%。
建设项目或单项工程造价指数的计算式中包含有()。
A.各类单项价格指数
B.设备、工器具价格指数
C.建筑安装工程造价指数
D.工程建设其他费用指数
E.各类单位工程价格指数
下列焊接接头的坡口，不属于基本型坡口的是（）。
A.Ⅰ型坡口
B.Ⅴ型坡口
C.带钝边J型坡口
D.单边Ⅴ型坡口
答案：C
解析：
熔焊接头的坡口根据其形状的不同，可分为基本型、混合型和特殊型三类。
基本型坡口是一种形状简单、加工容易、应用普遍的坡口。按照我国标准规定，主要有以下几种：Ⅰ型坡口；Ⅴ型坡口；单边Ⅴ型坡口；U型坡口；J型坡口等。
组合型坡口由两种和两种以上的基本型坡口组合而成。按照我国标准规定，主要有以下几种：
Y形坡口；VY形坡口；带钝边U形坡口；双Y形坡口；双V形坡口；2/3双V形坡口；带钝边双
U形坡口；UY形坡口；带钝边J型坡口；带钝边双J形坡口;双单边V形坡口；带钝边单边V形
坡口；带钝边双单边V形坡口；带钝边J形单边V形坡口等。
特殊形坡口是不属于上述基本型又不同于上述组合型的形状特殊的坡口。按照我国标准规定，主要有：卷边坡口；带垫板坡口；锁边坡口；塞、槽焊坡口等。
按阀门动作特点分类，属于驱动阀门的有（ ）。
A.减压阀
B.疏水器
C.止回阀
D.旋塞阀
答案：D
解析：
本题考查的是安装工程常用管件和附件。驱动阀门是用手操纵或其他动力操纵的阀门。如截止阀、节流阀（针型阀）、闸阀、旋塞阀等均属这类阀门。自动阀门是借助于介质本身的流量、压力或温度参数发生变化而自行动作的阀门，如止回阀（逆止阀、单流阀）、安全阀、浮球阀、减压阀、跑风阀和疏水器等，均属自动阀门。
某阀门结构简单、体积小、重量轻，仅由少数几个零件组成，操作简单，只需要旋转90°即可快速启闭，适合安装在大口径管道上。该阀门应为（ ）。
A.截止阀
B.蝶阀
C.旋塞阀
D.闸阀
答案：B
解析：
阀门
燃气系统中，埋地铺设的聚乙烯管道长管段上通常设置（ ）。
A.方形补偿器
B.套筒补偿器
C.波形补偿器
D.球形补偿器
答案：B
解析：
埋地铺设的聚乙烯管道长管段上通常设置套筒式补偿器。
(2011年)建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供()。
A.投标文件
B.专项施工方案
C.施工组织设计
D.施工图设计文件
答案：C
解析：
办理质量监督注册手续时需提供下列资料： ①施工图设计文件审查报告和批准书； ②中标通知书和施工、监理合同； ③建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成； ④施工组织设计和监理规划（监理实施细则）； ⑤其他需要的文件资料。
在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法有（ ）。
A．继续按照工程设计图纸施工
B．按照技术标准修改工程设计
C．追究设计单位违法责任
D．及时提出意见和建议
E．告知建设单位
答案：D,E
解析：
本题考查的是建筑法。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
二级造价工程师考试真题及详解6卷 第2卷
如果投标报价汇总表的投标总价与投标函填报的投标总价不一致，应当以投标函中填写的大写金额为准。（ ）
(2014年)从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。
A.全部建筑安装工程费用
B.建设工程总费用
C.全部固定资产投资费用
D.建设工程动态投资费用
答案：C
解析：
该题主要考察的是：工程造价的含义，从投资者（业主）的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
球阀是近年来发展最快的阀门品种之一，其主要特点为（）。
A.密封性能好，但结构复杂
B.启闭慢、维修不方便
C.不能用于输送氧气、过氧化氢等介质
D.适用于含纤维、微小固体颗粒的介质
答案：D
解析：
本题考查球阀的特点。球阀具有结构紧凑、密封性能好、结构简单、体积较小、质量轻、材料耗用少、安装尺寸小、驱动力矩小、操作简便、易实现快速启闭和维修方便等特点。适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，且特别适用于含纤维、微小固体颗料等介质。故D选项正确。
某施工企业购入一台价值 150 万的设备， 预计使用十年， 每年使用 250 个台班， 预计净残值率为 3%， 则每工作台班的折旧额为（ ） 元。
A.600
B.582
C.566
D.498
答案：B
解析：
150×（1-3%） ×10000/（250×10） =582 元。
关于工程建设项目是否必须招标的说法， 正确的是（ ）。
A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标
B.施工单项合同估算价为人民币 100 万， 但项目总投资额为人民币 2000 万元的工程建设项目必须进行招标
C.利用扶贫资金实行以工代赈、 需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标
D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标
答案：C
解析：
必须招标的项目需要同时条件和规模两类。A选项缺少规模；B选项确实条件，同时规模达不到必须招标的规模；D需要采用不可替代的专利技术，才可以不进行招标。
在单层工业厂房结构吊装中，如安装支座表面高度为15.0m（从停机面算起），绑扎点至所吊构件底面距离0.8m，索具高度为3.0m，则起重机起重高度至少为（ ）。
A.18.2m
B.18.5m
C.18.8m
D.19.1m
答案：D
解析：
起重机的起重高度必须满足所吊构件的吊装高度要求，对于吊装单层厂房应满足：
H≥h1+h2+h3+h4=15.0+0.3+0.8+3.0=19.1（m）
(2015年)某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各1名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为( )元。
A.100
B.125
C.200
D.250
答案：D
解析：
该题主要考察的是：机械台班定额中人工费的组成，“2.4.20，台班人工费=人工消耗量x[1+(年制度工作日-年工作台班)/年工作台班]×人工日工资单价=2×[1+(250-200)/200]×100=250元”
在非金属材料中，具有较高的抗压、耐酸碱腐蚀、耐磨性能，并适用于高温条件，但其脆性大、承受冲击荷载的能力低，此种材料为（）。
A.石墨
B.玻璃
C.陶瓷
D.铸石
答案：D
解析：
本题考查的是铸石。铸石具有极优良的耐磨与耐化学腐蚀性、绝缘性及较高的抗压性能。其耐磨性能比钢铁高十几倍至几十倍。但脆性大、承受冲击荷载的能力低。故D选项正确
室内给水管道工作压力为0.3MPa，水压试验压力为（ ）
A.0.30MPa
B.0.45MPa
C.0.60MPa
D.0.75MPa
答案：C
解析：
本题考查的是给排水、采暖、燃气工程施工技术。室内给水管道试验压力为工作压力的1.5倍，但是不得小于0.6MPa。
二级造价工程师考试真题及详解6卷 第3卷
给水系统交付使用前必须进行（ ）并做好记录。
A.强度试验
B.严密性试验
C.灌水试验
D.通水试验
答案：D
解析：
知识点:给排水、采暖、燃气工程施工技术。给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。参见教材P66。
关于预算定额的性质与特点的描述，正确的是()。
A.一种计价性定额
B.以分项工程和结构构件为对象编制
C.反映平均先进水平
D.以施工定额为基础编制
E.编制施工预算的基础
答案：A,B,D
解析：
(2)预算定额。预算定额是在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准。预算定额是一种计价性定额。从编制程序上看，预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时它也是编制概算定额的基础。表2.1.1 各种定额见关系的比较，可知预算定额反映平均水平。因此C错。
根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013），高度为 2.10m的立体书库结构层,其建筑面积（）。
A.不予计算
B.按1/2面积计算
C.按全面积计算
D.只计算一层面积
答案：B
解析：
立体书库、立体仓库、立体车库。①有围护结构的，应按其围护结构外围水平面积计算建筑面积；无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算建筑面积。②无结构层的应按一层计算，有结构层的应按其结构层面积分别计算。③结构层高在 2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在 2.20m以下的，应计算 1/2面积。
根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353－2013），不计算建筑面积的有（ ）。
A.结构层高为2.10m的门斗
B.建筑物内的大型上料平台
C.无围护结构的观光电梯
D.有围护结构的舞台灯光控制室
E.过街楼底层的开放公共空间
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。选项A错误，门斗应按其围护结构外围水平面积计算建筑面积，结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积；选项D错误，有围护结构的舞台灯光控制室，应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。
下列信息和资料中，可以作为施工合同索赔证据的有（ ）。
A.施工合同文件
B.工程各项会议纪要
C.监理工程师的口头指示
D.施工日记和现场记录
E.相关法律法规
答案：A,B,D,E
解析：
索赔的依据主要有:合同文件，法律、法规，工程建设惯例。@##
工程造价指数反映了( )期与基期相比的价格变动趋势。
A.计划
B.验证
C.报告
D.反映
答案：C
解析：
工程造价指数反映了报告期与基期相比的价格变动趋势。
关于一般抹灰的说法，正确的是（ ）。
A.抹灰应分层进行，抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为5～7mm
B.当抹灰总厚度大于25mm 时，应采取加强措施
C.底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度
D.用石灰砂浆抹灰时，应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层
答案：C
解析：
（4）大面积抹灰前应设置标筋。抹灰应分层进行，每遍厚度宜为5?7mm；抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为7?9mm；当抹灰总厚度超出35mm 时，应采取加强措施。
（5）用水泥砂浆和水泥混合砂浆抹灰时，应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层；用石灰砂浆抹灰时，应待前一抹灰层七八成干后方可抹后一层。
当场地起伏高差较大、土方运输距离为1500 米，且工程量大而集中时，可采用（ ），配合自卸汽车运土。
A.推土机
B.挖掘机
C.铲运机
D.平地机
答案：B
解析：
当场地起伏高差较大、土方运输距离超过 1000 米且工程量大而集中时，可采用挖掘机挖土，配合自卸汽车运土。
在电机干燥工作中，磁铁感应干燥法和外壳铁损干燥法应属于（ ）。
A.内部干燥法
B.外部干燥法
C.通电干燥法
D.直流干燥法
答案：C
解析：
电机干燥方法：
1）外部干燥法（热风干燥法、电阻器加盐干燥法、灯泡照射干燥法）；
2）通电干燥法（磁铁感应干燥法、直流电干燥法、外壳铁损干燥法、交流电干燥法）。
二级造价工程师考试真题及详解6卷 第4卷
下列材料不属于屋面保温材料的是（ ）
A.聚苯乙烯泡沫塑料
B.玻璃棉制品
C.现浇泡沫混凝土
D.卷材复合板
答案：D
解析：
屋面保温材料类别：
（1）板状材料：聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料、膨胀珍珠岩制品、泡沫玻璃制品、加气混凝土砌块、泡沫混凝土砌块。
（2）纤维材料：玻璃棉制品、岩棉、矿淹棉制品。
（3）整体材料：喷涂硬泡聚氨酯、现浇泡沫混凝土。
高强石膏以()为主要成分。
A.α型半水石膏
B.α型石膏
C.β型半水石膏
D.β型石膏
光明市环城公路(东段)项目系国家交通网络配套项目，设计图纸已完成，资金落实，项目占用土地居民迁移工作已进行了动员，省发改委认为该项目已具备公开招标条件。项目法人单位省高速交通股份有限公司制定了招标工作计划，按照自定的工作程序开展了招标准备工作，发布了招标公告和资格预审公告。招标公告内容如下：
招标公告(编号略)
1．招标条件：本招标项目光明市环城公路(东段)工程，已由省发改委投(20073第153号文批准建设，项目业主为省高速交通股份公司(招标人同项目业主)，项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
2．项目概况与招标范围：东段工程范围由高速路收费站开始至104国道入口，全长30km，其中建设隧道一座(长500m)，计划投资人民币24亿元。项目工期为420天。为提高整体管理水平，全部工程确定为一个标段。项目质量标准需达到国家质量检验与评定标准合格质量等级。
3．投标人资格要求：投标人需具有公路工程施工承包一级和隧道工程施工专业承包一级资质；组成联合体投标的，联合体牵头人5年间必须具有5项类似工程施工业绩；在提交投标保证金后才能购买招标文件。
4．招标文件的获取：凡有意参加投标者，应按有关规定提出资格审查申请，经评审认定合格的潜在投标人请于2007年5月5日上午8：00起在光明市东风路高速交通股份公司持单位介绍信购买项目招标文件，不办理邮购。购买招标文件时潜在投标人须提交部分投标保证金人民币5万元。招标文件每套人民币5000元，图纸押金3000元(图纸退还时归还押金)。
5．投标文件递交截止时间为2007年5月24日10时00分，投标文件送达地点为光明市东风路高速交通股份公司。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不受理。
6．本次招标公告同时在省日报和光明市建设工程交易中心网上发布。招标公告补充内容在高速交通公司网络上发布。
7．投标人须知：投标有效期：自招标文件开始发出之日起至投标截止之日止，投标保证金应在投标有效期截止日后30日内保持有效。开标时间：与投标截止时间一致。投标文件(3份正本，6份副本，共9本)应于开标当日投标截止时间2小时前送达开标地点，逾期送达的，招标人将拒收(开标地点：××市××路××××楼会议中心)。
招标公告发布了4天，仅1家施工企业购买了招标文件。招标人经分析后认为：“5项类似工程施工业绩”的资格条件可能过高而影响潜在投标人参与竞争，于是决定将其修改为“2项类似工程施工业绩”。由于项目建设工期紧迫，招标人决定在招标文件中直接对上述资格条件进行调整，并按调整后的资格条件发售招标文件，同时在开标日15日前书面通知购买招标文件的潜在投标人。最终共有9家投标人参加投标。为确保招标顺利进行，招标人要求各投标人放弃“因招标文件调整资格条件而影响其中标”的投诉权利，各投标人均按要求递交了书面承诺。
联合体投标人A由B公司、C公司、D公司组成，其签订的联合体协议约定公路工程施工由B公司承担，隧道工程施工由C公司、D公司承担(双方各承担50％的工作量)。B公司具有公路工程施工总承包一级和隧道工程施工专业承包二级资质，C公司具有公路工程施工总承包二级和隧道工程施工专业承包一级资质，D公司具有隧道工程施工专业承包一级资质。联合体投标人E由G、H、I三家公司组成，其中H公司为联合体投标人E的牵头人，G公司以自己的名义又单独提交了一份投标文件。其他投标人均为独立投标人。
经评审，投标人E为第一中标候选人。招标人确定E为中标人并与牵头人H公司订立了合同。因E仅具有2项类似工程施工业绩，具有5项类似业绩的第二中标候选人J以E不具备招标公告规定的资格条件为由向行政监督部门投诉，要求确定E的中标无效。
问题：
1．施工项目标段划分的原则是什么 环城公路工程招标只确定一个标段是否合理
2．招标公告中存在哪些不当之处
3．该项目招标过程中存在哪些不妥之处
答案：
解析：
问题1： 工程施工招标应该依据工程建设项目管理承包模式、工程设计进度、工程施工组织规划和各种外部条件、工程进度计划和工期要求，各单项工程之间的技术管理关联性以及投标竞争状况等因素，综合分析划分标段。在考虑技术关联性的前提下，特别要满足现场管理和工程进度需求的条件下能独立发挥作用的永久工程为标段划分单元；专业相同、考核业绩相同的项目可以划分为一个标段。
本题中工期为420天，公路长度30km，另建隧道一座。采用一个标段招标。施工增加了合同工期和技术保证的难度是不恰当的。
问题2：
本例中所示的招标公告中的招标条件的项目奖金来源没有说明。
项目工期为420天，没有说明项目开工日期、竣工日期要求。
招标人从5月5日起开始发出招标文件的提法不正确。按规定出售招标文件时间至少5日，但不能没有结束时间的规定。出售文件地点仅有单位名称无具体位置(投标文件送达位置同样未做说明)，购买招标文件同时提交投标保证金不符合《招标投标法》的规定。招标文件每套5000元人民币属于牟利行为，不正确。
招标公告仅在省日报和市交易中心网上发布是错误的。根据《招标公告发布暂行办法》的规定，还应在《中国建设报》、“中国采购与招标网”等媒体上发布。招标公告补充内容发布不符合相关规定。
公告中投标人须知不属于招标公告应列入的内容，其具体内容中不妥之处为：
(1)规定“投标保证金应在投标有效期截止日后30日内保持有效”提法不妥。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
(2)规定投标有效期为“自招标文件开始发出之日起至投标截止之日止”提法不妥。投标有效期应从招标文件规定的提交投标文件截止之E1起计算。此处应规定一个具体期限，如60日等。
(3)规定“3份正本”提法不妥。投标文件只能有一份正本，以保证投标的唯一性。
(4)规定“投标文件应于开标当日投标截止时间2小时前送达开标地点，逾期送达的，招标人将拒收”提法不妥。
不妥理由：《招标投标法》第二十八条规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点。第二十九条规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，其补充、修改的内容为招标文件的组成部分。
问题3：
(1)根据“按照资质等级较低的单位确定资质等级”的规定，A投标人的资质等级为公路工程施工总承包二级和隧道工程施工专业承包二级资质(招标公告中要求投标人需具有公路工程施工承包一级和隧道工程施工资质)，不满足公告的施工资质要求。联合体投标人E与G公司不能同时参加投标。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。投标人J有投诉权。招标人的要求和投标人的承诺均违反了法律规定。递交的承诺书不具有法律效力，不影响投标人J投诉。
(2)招标投标过程中的不妥之处及其理由。
①不妥之处：按调整后的资格条件发售招标文件。招标文件作了实质性的变更，应该重新组织招标。
②不妥之处：在开标日15日前书面通知购买招标文件的潜在投标人。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
③不妥之处：招标人与牵头人H公司订立了合同。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
采用双绞线来连接的计算机网络的类型是（ ）。
A.有线网
B.光纤网
C.无线网
D.城域网
答案：A
解析：
本题考查的是建筑智能化工程施工技术。有线网，指采用双绞线来连接的计算机网络。
根据我国项目法人责任制的相关规定,下列表述中，正确的是（）。
A.项目法人筹备组由投资方负责组建
B.项目董事会由项目使用单位在项目建成后负责组建
C.由原有企业负责建设的项目，新设立子公司时原企业法人即为项目法人
D.由原有企业负责建设的项目，设分厂时须重新设立项目法人
答案：A
解析：
新上项目在项目建议书被批准后,应由项目投资方派代表组成项目法人筹备组,具体负责项目法人的筹建工作。
《2017安装预算定额》第十二册《刷油、防腐、绝热工程》规定，设备及管道的支、吊架刷油均执行金属结构刷油子目，其中管道支吊架刷油的人工乘以系数（ ）。
A.1.1
B.1.2
C.1.4
D.2.5
答案：B
解析：
本题考查的是《2017安装预算定额》第十二册《刷油、防腐、绝热工程》。设备及管道的支、吊架刷油均执行金属结构刷油子目，其中管道支吊架刷油的人工乘以系数1.2。
外网水压周期性不足，室内要求水压稳定的室内给水方式是（ ）。
A.直接给水方式
B.单设水箱供水方式
C.设贮水池、水泵的给水方式
D.设水泵、水箱的给水方式
答案：B
解析：
单设水箱供水方式适用于外网水压周期性不足，室内要求水压稳定，允许设置高位水箱的建筑。这种方式供水较可靠，系统较简单，投资较省，安装、维护较简单，可充分利用外网水压，节省能量。设置高位水箱，增加结构荷载，若水箱容积不足，可能造成停水。
消防工程以组为单位的有（ ）。
A.湿式报警阀
B.压力表安装
C.末端试水装置
D.试验管流量计安装
在轻型井点施工中，井点系统的安装内容包括：①挖井点沟槽；②冲孔；③灌填砂滤料；④用弯联管将井点管与集水管总管连接；⑤铺设集水总管；⑥沉设井点管；⑦安装抽水设备、试抽。其正确的安装顺序为()。
A.①②③④⑤⑥⑦
B.①②③⑥⑤④⑦
C.①⑤②⑥③④⑦
D.①②③⑤⑥④⑦
答案：C
解析：
井点系统的安装顺序是：挖井点沟槽、铺设集水总管；冲孔，沉设井点管，灌填砂滤料；用弯联管将井点管与集水管总管连接；安装抽水设备；试抽。
二级造价工程师考试真题及详解6卷 第5卷
根据《中华人民共和国标准施工招标文件》的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有（ ）。
A.基准日后法律的变化
B.施工中发现文物、古迹
C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格
D.施工中遇到不利的物质条件
E.发包人更换其提供的不合格材料、工程设备
答案：B,D,E
解析：
本题的考点为引起承包人索赔的事件以及可能得到的合理补偿。基准日后法律的变化只能获得费用补偿；发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格可获得“工期+费用+利润”补偿；施工中发现文物、古迹，施工中遇到不利的物质条件，发包人更换其提供的不合格材料、工程设备都只能获得“工期+费用”补偿。
建筑物及高层建筑物变电所宜采用的变压器形式有（）。
A.浇注式
B.油浸自冷式
C.油浸风冷式
D.充气式(SF6)
答案：A,D
解析：
建筑物及高层建筑物变电所。这是民用建筑中经常采用的变电所形式，变压器一律采用干式变压器。而干式变压器有浇注式、开启式、充气式(SF6)等。
下列关于施工图预算对施工企业的作用，表述正确的是()。
A.施工图预算是进行“两算”对比的依据
B.施工图预算是建筑工程预算包干的依据
C.施工图是控制造价及资金合理使用的依据
D.施工图预算是确定工程招标控制价的依据
E.施工图预算是施工图设计不突破设计概算的重要措施
答案：A,B
解析：
施工图预算对施工企业的作用：(1)施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础；(2)施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容；(3)施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据；(4)施工图预算是施工企业控制工程成本的依据；(5)施工图预算是进行“两算”对比的依据。选项CDE属于施工图预算对投资方的作用。
(2014年)根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。
A.3
B.5
C.10
D.15
答案：C
解析：
该题主要考察的是：招标文件与资格审查，如潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；如对招标文件有异议，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停招标投标活动。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013），关于砌块墙高度计算正确的为（ ）。
A.外墙从基础顶面算至平屋面板底面
B.女儿墙从屋面板顶面算至压顶顶面
C.围墙从基础顶面算至混凝土压顶上表面
D.外山墙从基础顶面算至山墙最高点
答案：A
解析：
本题考查的是砌筑工程。女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面）；内、外山墙，按其平均高度计算；围墙高度算至压顶上表面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面）。
(2014年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50584—2013）规定，关于预制混凝土的构件工程量计算，说法正确的是（）。
A.预制组合屋架，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除预埋铁件所占体积
B.预制网架板，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除孔洞占体积
C.预制空心板，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除空心板空洞所占体积
D.预制混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算，不扣除空心踏步板空洞体积
答案：A
解析：
预制混凝土屋架包括折线型屋架、组合屋架、薄腹屋架、门式刚架屋架、天窗架屋架。其工程量以立方米计量时，按设计图示尺寸以体积计算；平板、空心板、槽形板、网架板、折线板、带肋板、大型板。 以立方米计量时，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤300mm ×300mm 的孔洞所占体积， 扣除空心板空洞体积；预制混凝土楼梯以立方米计量时， 按设计图示尺寸以体积计算， 扣除空心踏步板空洞体积。
某建设项目，基建拨款为3000万元，项目资本为950万元，项目资本公积金为130万元，基建投资借款为950万元，企业债券基金为600万元，待冲基建支出为350万元，基本建设支出为1550万元，应收生产单位投资借款为1420万元，则基建结余资金为（ ）万元。
A.3010
B.3125
C.2953
D.3061
答案：A
解析：
根据公式：基建结余资金=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款，得，基建结余资金=(3000+950+130+950+600+350-1550-1420)万元=3010万元。
燃气供应系统的组成包括（ ）。
A.气源
B.输配系统
C.用户
D.管道系统
E.监控系统
答案：A,B,C
解析：
知识点:给排水、采暖、燃气工程施工技术。燃气供应系统由气源、输配系统和用户三部分组成。参见教材P85。
高层建筑的剪力墙，一般间距为（）。
A.2~4m
B.3~8m
C.6~12m
D.9~15m
答案：B
解析：
剪力墙一般为钢筋混凝土墙，厚度不小于160mm，剪力墙的墙段长度一般不超过8m，适用于小开间的住宅和旅馆等。
二级造价工程师考试真题及详解6卷 第6卷
某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元．工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。
A.4250
B.4430
C.4550
D.5050
答案：C
解析：
该题考核工程造价与固定资产数量关系。考核的关键是工程造价的组成部分包括哪些。
工程造价=建筑安装工程费+设备购置费+工程建设其他费用+预备费+建设期利息=2000+700+1100+450+180+120=4550万元。题中容易发生的错误是将流动资金计入工程造价。在有些考题中还容易混淆建设期贷款和建设期贷款利息。同时还须注意建设投资的概念。@##
按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害自己方利益的合同，则该当事人可以（ ）。
A．请求人民法院变更该合同
B．拒绝履行合同，宣布合同无效
C．请求行政主管部门撤销该合同
D．请求行政主管部门变更该合同
答案：A
解析：
本题考查的是合同的效力。可变更、可撤销合同可以请求人民法院或者仲裁机构变更合同。
钛及钛合金管应采用的焊接方法有（ ）。
A.惰性气体保护焊
B.真空焊
C.氧-乙炔焊
D.二氧化碳气体保护焊
答案：A,B
解析：
碳气体保护焊，也不得采用普通手工电弧焊。
下列工人工作时间中， 虽属于损失时间， 但在拟定定额时又要考虑它的影响的是（ ）。
A.施工本身导致的停工时间
B.偶然工作时间
C.不可避免的中断时间
D.多余工作时间
E.非施工本身导致的停工时间
关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时竣工日期确定的说法，正确的有（）。
A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
D.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图 1所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表 1。
表 1 施工单位的报价单(部分)
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25％。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20％，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
事件5：第8周末，由于业主未及时提供图纸，E工作无法开始工作，图纸到第10 周末才提供给承包商，但是施工单位的机具在第九周末出现故障，到第11周末才修好，E工作开始工作。
问题：
1．根据第4周末的检查结果，在图 1上绘制实际进度前锋线，逐项分要的B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2．若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，工程师应批准工程延期多长时间 为什么
3．施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔 为什么 可以获得的索赔费用是多少
4．事件3中C工作发生的费用如何结算
5．前4周施工单位可以得到的结算款为多少元
6． 对于事件5，施工单位提出工期索赔，工程师应批准工程延期多长时间 为什么
答案：
解析：
1．（1）实际进度前锋线如下图所示。
（2）B工作拖后1周，不影响工期，因B工作总时差为1周。
（3）C工作拖后1周，不影响工期，因C工作总时差为3周。
（4）D工作拖后2周，影响工期2周，因D工作总时差为0（D工作为关键工作）。
2．批准工程延期2周；
理由：施工中发现地下文物造成D工作拖延，不属于施工单位原因。
3．（1）事件2不能索赔费用，因异常恶劣的气候造成施工单位机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。
（2）事件4可以索赔费用，因施工中发现地下文物属非施工单位原因。
（3）可获得的费用为4台班×100元/台班+1200元=1600元。
4．不予结算，因施工单位对C工作的费用没有报价，故认为该项费用已分摊到其它相应项目中。
5．施工单位可以得到的结算款为：
A工作：840m3×300元/ m3=252 000元
B工作：1200m3×25%×320元/ m3=96 000元
D工作：4台班×100元/台班+1200元=1600元
小计：252 000元+96 000元+1 600元=349 600元
6．工程师应批准工程延期2周，因为E工作是关键工作，由于业主未及时提供图纸，E工作无法开始工作，虽然图纸到第10 周末提供给承包商，其间施工单位的机具在第九周末出现故障，到第11周末才修好，但 第9，10月的责任在业主 ，而11月，图纸已经到了，E工作可以开始工作，由于施工单位的机具在第九周末出现故障，到第11周末才修好，E工作开始工作。责任在乙方，不予补偿。
下列设备中，专门用来开挖竖井或斜井的大型钻具是（ ）。
A.全断面掘进机
B.独臂钻机
C.天井钻机
D.TBM 设备
根据《安装工程计算规范》安全文明施工及他措施项目包括哪些内容？
答案：
解析：
1.安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）；2.夜间施工；3非夜间施工；4二次搬运；5冬雨期施工增加；6巳完工程及设备保护；7高层施工增加。
路基填土施工时应特别注意（）。
A.优先采用竖向填筑法
B.尽量采用水平分层填筑
C.纵坡大于12%时不宜采用混合填筑
D.不同性质的土不能任意混填
答案：D
解析：
本题考查的是道路工程施工技术。在施工中，沿线的土质经常变化，为避免将不同性质的土任意混填，而造成路基病害，应确定正确的填筑方法。
