二级造价工程师预测试题8卷 第1卷
某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的到岸价应为（ ）万元人民币。
A.1100.00
B.1110.00
C.1111.00
D.1111.11
答案：D
解析：
本题考查的是设备及工器具购置费。运输保险费＝（1000＋100）×1%/（1-1%）＝11.11万元，到岸价＝离岸价格＋国际运费＋运输保险费＝1000＋100＋11.11＝1111.11万元。
石方爆破施工作业正确的顺序是()。
A.钻孔→装药→敷设起爆网络→起爆
B.钻孔→确定炮位→敷设起爆网络→装药→起爆
C.确定炮位→敷设起爆网络→钻孔→装药→起爆
D.设置警戒线→敷设起爆网络→确定炮位→装药→起爆
答案：A
解析：
爆破作业的施工程序为：对爆破人员进行技术学习和安全教育→对爆破器材进行检查→试验→清除表土→选择炮位→凿孔→装药→堵塞 →敷设起爆网路→设置警戒线→起爆→清方等。
在低温环境中，不宜使用的电缆是。
A.耐热聚氯乙烯电缆
B.普通交联聚乙烯电缆
C.聚氯乙烯绝缘电缆
D.乙丙橡皮绝缘电缆
答案：C
解析：
聚氯乙烯绝缘电缆长期工作温度不超过70℃，电缆导体的最高温度不超过160℃。短路最长持续时间不超过5s，施工敷设最低温度不得低于℃，最小弯曲半径不小于电缆直径的10 倍。
关于投标文件的说法，正确的是（ ）。2017
A、通常投标文件中需要提交投标担保
B、投标文件在对招标文件的实质性要求作出响应后，可另外提出新的要求
C、投标书只需要盖有投标企业公章或企业法定代表人名章
D、投标书可由项目所在地的企业项目经理部组织投标，不需要授权委托书
答案：A
解析：
本题考查的是施工投标的内容。选项B，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标文件不完备或投标没有达到招标人的要求，在招标范围以外提出新的要求，均被视为对于招标文件的否定，不会被招标人所接受。选项C，投标书需要按照要求签章，投标书需要盖有投标企业公章以及企业法定代表人的名章（或签字)。选项D，如果项目所在地与企业距离较远，由当地项目经理部组织投标，需要提交企业法人对于投标项目经理的授权委托书。参见教材P273。
未取得工程造价咨询企业资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的，（ ）。
A.出具的工程造价成果文件无效，由有关部门给予处罚
B.出具的工程造价成果文件无效，但不给予处罚
C.出具的工程造价成果文件有效，由有关部门给予处罚
D.出具的工程造价成果文件有效，但不给予处罚
答案：A
解析：
本题考查的是工程造价咨询企业管理。未取得工程造价咨询企业资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的，出具的工程造价成果文件无效，由有关部门给予处罚。
二级造价工程师预测试题8卷 第2卷
下列内容中，不属于工程方案选择的基本要求是()。
A.经济合理
B.先进适用
C.符合工程标准规范要求
D.适应已选定的场址
答案：B
解析：
工程方案选择应满足的基本要求包括：满足生产使用功能要求；适应已选定的场址（线路走向）；符合工程标准规范要求；经济合理。
某年产量是 12 万吨化工产品的已建项目的投资额为 5000 万， 现拟建类似项目的生产能力为 20 万吨/年，（已知 X=0.6， f=1.23） ， 则采用生产能力指数估算法的拟建项目静态投资额为（ ） 万元。
A.4526.53
B.8355.73
C.7855.62
D.6678.36
答案：B
解析：
C2=C1×（Q2/Q1） x×f=5000×（20/12） 0.6×1.23=8355.73 万元
(2014年)力求节省钢材且截面最小的大型结构应采用（）。
A.钢结构
B.型钢混凝土组合结构
C.钢筋混凝土结构
D.混合结构
答案：B
解析：
型钢混凝土组合结构应用于大型结构中，力求截面最小化，承载力 最大，来节约空间，但是造价比较高。
某建设项目，业主将其中一个单项工程通过工程量清单计价方式招标确定了中标单位，双方签订了施工合同，工期为 6 个月。每月分部分项工程项目和单价措施项目费用见表 1。
总价措施项目费用为12 万元（其中安全文明施工费用6.6 万元）；其他项目费用包括：暂列金额为10 万元，业主拟分包的专业工程暂估价为28 万元，总包服务费用按 5%计算；管理费和利润以人材机费用之和为基数计取，计算费率为 8%；规费和税金以分部分项工程项目费用、措施项目费用、其他项目费用之和为基数计取，计算费率为 10%。
施工合同中有关工程款结算与支付的约定如下：
（1）开工前，业主向承包商支付预付款，包括暂列金额和安全文明施工费用后的签约合同价的 20%以及安全文明施工费用的 60%。预付款在合同期后 3 个月从应付工程款中平均扣回；
（2）开工后，安全文明施工费用的 40%随工程进度款在第 1 个月支付，其余总价措施费用在开工后的前 4 个月随工程进度款平均支付；
（3）工程进度款按月结算，业主按承包商应得工程进度款的90%支付；
（4）其他项目费用按实际发生额与当月发生的其他工程款同期结算支付；
（5）当分部分项工程量增加（或减少）幅度超过15%时，应调整相应的综合单价，调价系数为0.9（或1.1）；
（6）施工期间材料价格上涨幅度超过基期价格5%及以内费用由承包商承担，超过5%以上的部分由业主承担；
（7）工程竣工结算时扣留3%的工程质量保证金，其余工程款一次性结清。施工期间，经监理人核实及业主确认的有关事项如下：
（1）第3 个月发生合同外零星工作，现场签证费用4 万元（含管理费和利润）；某分项工程因涉及变更增加工程量20%（原清单工程量400m3，综合单价180 元/m3），增加相应单价措施费用1 万元，对工期无影响；
（2）第4 个月业主的专业分包工程完成，实际费用22 万元；另有某分项工程的某种材料价格比基期价格上涨12%（原清单中，该材料数量300m2，材料价格200 元/m2）。
【问题】
1.该单项工程签约合同价为多少万元？业主在开工前应支付给承包商的预付款为多少万元？开工后第1 个月应支付的安全文明施工费工程款为多少万元？
2.第3 个月承包商应得工程款为多少万元？业主应支付给承包商的工程款为多少万元？
3.第4 个月承包商应得工程款为多少万元？业主应支付给承包商的工程款为多少万元？
4.假设该单项工程实际总造价比签约合同价增加了30 万元，在竣工结算时业主应支付承包商的工程结算款应为多少万元？（计算结果有小数的保留三位小数）
答案：
解析：
（1）分部分项工程项目费用：200 万元
措施项目费用：12+8=20（万元）
其他项目费用：10+28×1.05=39.4（万元）
规费和税金=（200+20+39.4）×10%=25.94（万元）
该单项工程签约合同价=200+20+39.4+25.94=285.34（万元）
（2）业主应支付的预付款=[285.34-（10+6.6）×1.1]×20%+6.6×1.1×60%=57.772（万元）
（3）第1 个月应支付的安全文明施工费工程款=6.6 × 40% × 1.1 ×90%=2.614（万元）
2.第3 个月分部分项工程项目费用=30+{[（400×1.2-400×1.15）×180×0.9+400×15%×180]/10000}=31.404（万元）
第3 个月的措施项目费用=2+1+（12-6.6）/4=4.35（万元）
现场签证费用=4（万元）
第3 个月承包商应得工程款=（31.404+4.35+4）×1.1=43.729（万元）
业主应支付给承包商的工程款=43.729×90%=39.356（万元）
3.第4 个月分部分项工程费用=50+0.02×300×（12%-5%）×1.08=50.454（万元）
第4 个月措施项目费=3+（12-6.6）/4=4.35（万元）
第4 个月其他项目费=22×（1+5%）=23.1（万元）
第4 个月应扣回预付款=57.772/3=19.257（万元）
第4 个月承包商应得工程款=[285.34－（10+6.6）×1.1]×20%/3=17.805（万元）
业主应支付给承包商的工程款=85.694×0.9-17.805=59.320（万元）
4.实际造价=285.34+30=315.34（万元）
业主应支付承包商的工程结算款=315.34×（10%-3%）=22.074（万元）
概算定额是确定完成合格的（ ）所需消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。
A.分部(分项)工程
B.单位扩大分项工程
C.单位工程
D.单项工程
答案：B
解析：
概算定额又称扩大结构定额，规定了完成单位扩大分项工程或单位扩大结构构件所必须消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。
二级造价工程师预测试题8卷 第3卷
(2014年)工程项目管理组织机构采用直线制形式的主要优点是（）。
A.管理业务专门化，易提高工作质量
B.部门间横向联系强，管理效率高
C.隶属关系明确，易实现统一指挥
D.集权与分权结合，管理机构灵活
答案：C
解析：
该题主要考察的是：工程项目管理组织机构形式中的直线制特点
直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。
排出管应作（ ）试验。
A.水压试验
B.通球试验
C.灌水试验
D.气压试验
答案：C
解析：
排水系统安装要求
①排出管出户时设置防水套管，穿过承重墙或基础时预留孔洞，做好防水处理。
一般检查井中心至建筑物外墙的距离不小于3m,不大于10m。排出管在隐蔽前做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面的高度。
②排水立管通常沿卫生间墙角敷设，完成后应做通球试验。
③排水横支管、立管应做灌水试验
④通气管安装
伸顶通气管高出屋面不得小于0.3m，在通气管口周围4m 以内有门窗时，通气管口应高出门窗顶0.6m 或引向无门窗一侧。在经常有人停留的平屋面上，通气管口应高出屋面2.0m，并根据防雷要求考虑设置防雷装置。
⑤清通设备
检查口双向清通，清扫口单向清通。立管上检查口之间的距离不大于10m，但在最低层和设有卫生器具的二层以上坡屋顶建筑物的最高层设置检查口。在连接2 个及以上的大便器或3 个及以上的卫生器具的污水横管上，应设清扫口。
生活污水排水管道，不得在建筑物内设检查井。
某工程±0.00以下基础施工图见图 5.3.1～图 5.3.3，室内外标高差 450mm。基础垫层为非原槽浇筑，垫层支模，混凝土强度等级 C10；地圈梁混凝土强度等级为 C20。砖基础为普通页岩标准砖，M5.0水泥砂浆砌筑。独立柱基及柱为 C20混凝土，混凝土及砂浆为现场搅拌。回填夯实，土壤类别为三类土。请根据工程量计算规范确定相关清单项目的工程量。
答案：
解析：
计算结果如下表所示
下列关于共同费用分摊计入新增固定资产价值的表述，正确的是（）。
A.建设单位管理费按建筑、安装工程造价总额作比例分摊
B.土地征用费按建筑工程造价比例分摊
C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例分摊
D.生产工艺流程系统设计费按需安装设备价值总额作比例分摊
E.地质勘察费按建筑工程造价比例分摊
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是新增资产价值的确定。新增固定资产的其他费用，如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊。一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额作比例分摊，而土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。
下列费用项目中，不属于按造价形成划分建筑工程费用项目构成的是（）。
A.分部分项工程费
B.临时设施费
C.二次搬运费
D.施工机具使用费
答案：D
解析：
按造价形成划分建筑工程费用项目构成包括:分部分项工程费、措施项目费和其他项目费。临时设施费与二次搬运费属于措施项目费中的安全文明施工费。施工机具使用费属于按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目的构成。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
二级造价工程师预测试题8卷 第4卷
某工程施工合同对于工程款付款时间约定不明，工程尚未交付、工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付。
A.工程计划交付
B.提交竣工结算文件
C.当事人起诉
D.监理工程师暂定付款
答案：C
解析：
本题考查欠款纠纷利息处理。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）,静置设备安装工程量计量时，根据项目特征以“座”为计量单位的是（）。
A.金属油罐中拱顶罐制作安装
B.球形罐组对安装
C.热交换器设备安装
D.火炬及排气筒制作安装
答案：D
解析：
火炬及排气筒制作安装应根据项目特征（名称，构造形式，材质，质量，简体直径，高度，灌浆配合比），以“座”为计量单位，按设计图示数量计算。
关于刚性基础说法正确的是（ ）。
A.基础大放脚应超过基础材料刚性角范围
B.基础大放脚与基础材料刚性角一致
C.基础宽度应超过基础材料刚性角范围
D.基础深度应超过基础材料刚性角范围
答案：B
解析：
本题考查的是基础。在设计中，应尽力使基础大放脚与基础材料的刚性角相一致。
编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是（）。
A.支撑双层钢筋用的“铁马”
B.伸出构件的锚固钢筋
C.设计注明的搭接钢筋
D.规范规定的搭接钢筋
答案：A
解析：
“现浇构件钢筋”的工程量计算，根据附录 E15钢筋工程中的“现浇构件钢筋”的工程量计算规则，为按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘以单位理论质量计算。项目特征：钢筋种类、规格。工作内容：1.钢筋制作、运输，2.钢筋安装，3.焊接（绑扎）。注：①现浇构件中伸出构件的锚固钢筋应并入钢筋工程量内。除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，在综合单价中综合考虑。②现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的‘铁马’在编制工程量清单时，如果设计未明确，其工程数量可为暂估量，结算时按现场签证数量计算”。
具有良好的低温性能，可作为低温材料，常温下具有极好的抗蚀性能，在大气、海水、硝酸和碱溶液等介质中十分稳定，多用于化工行业，如 500℃以下的热交换器。此种金属材料为（ ）
A.铝及铝合金
B.钛及钛合金
C.镍及镍合金
D.铅及铅合金
答案：B
解析：
钛在高温下化学活性极高，非常容易与氧、氮和碳等元素形成稳定的化合物，所以在大气中工作的钛及钛合金只在 540℃以下使用；钛具有良好的低温性能，可做低温材料；常温下钛具有极好的抗蚀性能，在大气、海水、硝酸和碱溶液等介质中十分稳定。但在任何浓度的氢氟酸中均能迅速溶解。
二级造价工程师预测试题8卷 第5卷
下列关于违约责任的说明，正确的有（）。
A.当事人一方违约后，对方没有义务采取措施防止损失的扩大
B.当事人约定的违约金可以请求公安机关或仲裁机构调整
C.当事人约定的违约金不能调整
D.收受定金一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
E.定金和违约金不能同时使用，只能选择一种
答案：D,E
解析：
当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿，选项A 错误；注意B 选项，不是“公安机关”，而是“人民法院”；当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决，选项C 错误。
从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门（ ）并颁发资格证书。
A.审批
B.注册
C.登记
D.备案
答案：B
解析：
造价工程师是指通过全国造价工程师执业资格统一考试或者资格认定、资格互认，取得“中华人民共和国造价工程师执业资格证书”，并注册取得中华人民共和国造价工程师注册证书和执业印章，从事工程造价活动的专业人员。
特点是无毒、耐化学腐蚀，在常温下无任何溶剂能溶解，是最轻的热塑性塑料管，具有较高的强度，较好的耐热性，最高工作温度可达95℃，目前它被广泛地用在冷热水供应系统中，但其低温脆化温度仅为-15～0℃，在北方地区其应用受到一定限制，这种非金属管材是（）。
A.超高分子量聚乙烯管
B.聚乙烯管（PE管）
C.交联聚乙烯管（PEX管）
D.无规共聚聚丙烯管（PP-R管）
答案：D
解析：
PP-R管是最轻的热塑性塑料管，相对聚氯乙烯管、聚乙烯管来说，PP-R管具有较高的强度，较好的耐热性，最高工作温度可达95℃，在1.0MPa下长期（50年）使用温度可达70℃，另外 PP-R管无毒、耐化学腐蚀，在常温下无任何溶剂能溶解，目前它被广泛地用在冷热水供应系统中。但其低温脆化温度仅为-15～0℃，在北方地区其应用受到一定限制。每段长度有限，且不能弯曲施工。
超高分子量聚乙烯管的许多性能是普通塑料管无法相比的，耐磨性为塑料之冠，断裂伸长率可达410%～470%，管材柔性、抗冲击性能优良，低温下能保持优异的冲击强度，抗冻性及抗振性好，摩擦系数小，具有自润滑性，耐化学腐蚀，热性能优异，可在-169～110℃下长期使用，最适合于寒冷地区。UHMWPE管适用于冷热水管道、化工管道、气体管道等。
PE管材无毒、质量轻、韧性好、可盘绕，耐腐蚀，在常温下不溶于任何溶剂，低温性能、抗冲击性和耐久性均比聚氯乙烯好。目前 PE管主要应用于饮用水管、雨水管、气体管道、工业耐腐蚀管道等领域。PE管强度较低，适宜于压力较低的工作环境，且耐热性能不好，不能作为热水管使用。
PEX管耐温范围广（ 70～110℃）、耐压、化学性能稳定、重量轻、流体阻力小、安装简便、使用寿命长，且无味、无毒。其连结方式有：夹紧式、卡环式、插入式三种。PEX管适用于建筑冷热水管道、供暖管道、雨水管道、燃气管道以及工业用的管道等。
根据涂料的基本组成分类，溶剂应属于（ ）。
A.主要成膜物质
B.次要成膜物质
C.辅助成膜物质
D.其他辅助材料
答案：C
解析：
本题考查的是非金属材料基本性能及用途。
影响定额动态人工日工资单价的因素包括( )。
A.人工日工资单价的组成内容
B.社会工资差额
C.劳动力市场供需变化
D.社会最低工资水平
E.政府推行的社会保障与福利政策
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是影响人工日工资单价的因素。原文是：影响人工日工资单价的因素很多，归纳起来有以下方面：(1)社会平均工资水平；(2)生活消费指数；(3)人工日工资单价的组成内容；(4)劳动力市场供需变化；(5)政府推行的社会保障和福利政策也会影响人工日工资单价的变动。D选项的正确说法是：社会平均工资水平 ,不是最低.
二级造价工程师预测试题8卷 第6卷
关于消防水灭火系统的说法中，错误的是（ ）。
A.室外消火栓有地上式和地下式
B.室内消火栓由消火栓.水枪.水带.消防管道组成
C.自动喷水灭火系统中雨淋系统属于开式系统
D.水幕系统的作用不是喷水灭火
答案：C
解析：
本题主要考查的是消防工程施工技术。C错误，雨淋系统属于开式系统。
注册造价工程师允许他人以自己名义从事工程造价业务，并有违法所得的，处以（）。
A.1 万元以上3 万元以下的罚款
B.1 万元以下罚款
C.违法所得3 倍以下且不超过3 万元的罚款
D.违法所得3 倍以上且不低于3 万元的罚款
答案：C
解析：
注册造价工程师有注册造价工程师不得有的行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1 万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3 万元的罚款。
关于混凝土配合比设计，说法正确的有（ ）。
A.水灰比需根据粗骨料特性采用回归系数计算确定
B.单位用水量可根据坍落度和骨料特性参照规程选用
C.水泥用量不宜大于550kg/m3
D.砂率可直接用重量法或体积法确定
E.粗细骨料的用量可直接按规程规定选用
答案：A,B,C
解析：
砂率值按规程选用；粗骨料用重量法或体积法确定。
下列关于地基处理与边坡支护工程，工程量清单计算规则，表述错误的有（ ）。
A.强夯地基工程量，按设计图示处理范围以面积计算
B.锚杆（锚索）工程量，可按设计图示尺寸以杆体长度计算
C.振冲桩（填料）工程量，可按设计图示尺寸的桩长以米计算
D.圆木桩工程量，可按设计图示尺寸以桩长计算，也可以按设计图示数量计算
E.钢板桩工程量以吨计量时，可按设计图示尺寸以质量计算，也可按设计图示尺寸的体积以立方米计算
答案：B,E
解析：
本题考查的是房屋建筑与装饰工程工程量的计算规则与方法。选项B错误，锚杆（锚索）、土钉锚杆（锚索）和土钉的工程量以米计量时，按设计图示尺寸以钻孔深度计算；以根计量时，按设计图示数量计算。选项E错误，钢板桩工程量以吨计量时，按设计图示尺寸以质量计算；以平方米计量时，按设计图示墙中心线长乘以桩长以面积计算。
建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（ ）。
A.提交竣工结算文件之日
B.确认竣工结算文件之日
C.竣工验收合格之日
D.工程实际交付之日
答案：D
解析：
本题考查的是最高人民法院司法解释有关要求。建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为工程实际交付之日。
二级造价工程师预测试题8卷 第7卷
根据建设部《造价工程师注册管理办法》规定，下列正确的表述是（ ）。
A.不得独立执行工程造价业务
B.本人注册证书和执业印章必须由执行业单位保管
C.不得跨工程专业承担工程造价业务活动
D.具有发起设立工程造价咨询企业权利
答案：D
解析：
注册造价工程师享有下列权利：①使用注册造价工程师名称。②依法独立执行工程造价业务。③在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章。④发起设立工程造价咨询企业。⑤保管和使用本人的注册证书和执业印章。⑥参加继续教育。@##
(2013年)编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是()。
A.待冲基建支出
B.应付款
C.预付及应收款
D.未交款
答案：C
解析：
预付及应收款属于资金占用，其他三项属于资金来源。
下列选项中， 只能索赔费用的是（ ） 。
A.因发包人原因造成承包人人员工伤事故
B.基准日后法律的变化
C.发包人延迟提供图纸
D.因发包人原因导致工程承包人返工
E.发包人在工程竣工前提前占用工程
下列工程中， 需要实行项目法人责任制的有（ ） 。
A.某企业家投资兴建的工厂
B.司法机关的办公楼项目
C.公立医院项目
D.集体单位的投资项目
E.政府投资的铁路项目
(2011年)根据《注册造价工程师管理办法》，下列事项中，属于注册造价工程师业务范围的有()。
A.建设项目可行性研究
B.建设项目经济评价
C.工程标底的编制
D.工程保险理赔的核查
E.建设项目设计方案优化
答案：B,C,D
解析：
注册造价工程师的业务范围：①建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核，项目经济评价，工程概算、预算、结算，竣工结(决)算的编制和审核；②工程量清单、标底(或者控制价)、投标报价的编制和审核，工程合同价款的签订及变更、调整，工程款支付与工程索赔费用的计算；③建设项目管理过程中设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制，工程保险理赔的核查；④工程经济纠纷的鉴定。@##
二级造价工程师预测试题8卷 第8卷
某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期4个月，工程内容包括A、B两项分项工程，综合单价分别为360．00元／m3、220．00元／m3；管理费和利润为人材机费用之和的16％；规费和税金为人材机费用、管理费和利润之和的10％，各分项工程每月计划和实际完成工程量及单价措施项目费用见表2。
总价措施项目费用6万元(其中安全文明施工费3．6万元)，暂列金额15万元。
合同中有关工程价款结算与支付约定如下：
1．开工日10天前，发包人应向承包人支付合同价款(扣除暂列金额和安全文明施工费)的20％作为工程预付款，工程预付款在第2、3个月的工程价款中平均扣回；
2．开工后10日内，发包人应向承包人支付安全文明施工费的60％，剩余部分和其他总价措施项目费用在第2、3个月平均支付；
3．发包人按每月承包人应得工程进度款的90％支付；
4．当分项工程工程量增加(或减少)幅度超过15％时，应调整综合单价，调整系数为0．9(或1．1)，措施项目费按无变化考虑；
5．B分项工程所用的两种材料采用动态结算方法结算，该两种材料在B分项工程费用中所占比例分别为12％和10％，基期价格指数均为100。
施工期间，经监理工程师核实及发包人确认的有关事项如下：
1．第2个月发生现场计日工的人材机费用为6．8万元；
2．第4个月B分项工程动态结算的两种材料价格指数分别为110和120。
【问题】
1．该工程合同价为多少万元工程预付款为多少万元
2．第2个月发包人应支付给承包人的工程价款为多少万元
3．到第3个月末B分项工程的进度偏差为多少万元
4．第4个月A、B两项分项工程的工程价款各为多少万元发包人在该月应支付给承包人的工程价款为多少万元(计算结果保留三位小数)
答案：
解析：
1．合同价[(360×1000+220×700)／10000+7+6+15]×(1+10％)=87．34(万元) 工程预付款[(360×1000+220×700)／10000+7+6-3．6]×(1+10％)×20％=13．376(万元)
2．第2、3月支付措施费：(6-3．6×60％)／2=1．92(万元)
第2月应支付给承包人的工程价款=[(360×320+220×210)／10000+2+1．92+6．8×1．16]×(1+10％)×90％-13．376／2=20．981(万元)
3．第3月末B分项工程已完工程计划投资=(180+210+220)×220×(1+10％)／10000=14．762(万元)
第3月末B分项工程拟完工程计划投资=(180+200+200)×220×(1+10％)／10000=14．036(万元)
第3月末进度偏差=已完工程计划投资-拟完工程计划投资=14．762-14．036=0．726(万元)
B工作第3月末进度提前0．726万元。
4．(1180-1000)／1000=18％>15％，需要调价。
1000×(1+15％)=1150，前3月实际工程量1180-300=880(m3)
第4月A分项工程价款[(1150-880)×360+(1180-1150)×360×0．9]×(1+10％)／10000=11．761(万元)
第4月B分项工程价款90×220×(1+10％)×(78％+12％×110／100+10％×120／100)／10000=2．248(万元)
第4月措施费=1×(1+10％)=1．1(万元)
第4月应支付工程价款(11．761+2．248+1．1)×90％=13．598(万元)
当施工机械停工导致用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（ ）。
A.按照机械设备台班费计算
B.按照台班费中的设备使用费计算
C.自有设备按照台班折旧费、人工费及其他费之和计算
D.租赁设备按照台班租金计算
答案：C
解析：
施工机械使用费的索赔包括:由于完成合同之外的额外工作所增加的机械使用费;因非承包人原因导致工效降低所增加的机械使用费;由于发包人或工程师指令错误或迟延导致机械停工的台班停滞费。如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费、人工费与其他费之和计算;如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。选项D还需要加上每台班分摊的进出场费。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，有关保温、隔热工程量计算，说法正确的是（ ）。
A.与天棚相连的梁的保温工程量并入天棚工程量
B.与墙相连的柱的保温工程量按柱工程量计算
C.门窗洞口侧壁的保温工程量不计
D.梁保温工程量按设计图示尺寸以梁的中心线长度计算
答案：A
解析：
本题考查的是保温、隔热、防腐工程。与天棚相连的梁的保温工程量按展开面积，并入天棚工程量。
具有轻质高强、耐腐蚀性强等特点，可用于输送强酸、强碱及其他材质管道不能输送的介质，但因价格昂贵、焊接难度大没有被广泛采用的有色金属管是（ ）。
A.铅及铅合金管
B.钛及钛合金管
C.铜及铜合金管
D.铝及铝合金管
下列不属于土方边坡考虑的因素的是（ ）
A.土方类别
B.开挖深度
C.开挖方法
D.压实机械
答案：D
解析：
影响土方边坡坡度大小的因素有：土方类别、开挖深度、开挖方法、地下工程工期、边坡附近的荷载状况、地下水情况。
