21年二级造价工程师历年真题解析8辑 第1辑
钢结构防火涂料根据其涂层厚度和耐火极限可以分为（）。
A.室内用防火涂料
B.超薄型防火涂料
C.薄型防火涂料
D.超厚型防火涂料
E.厚质型防火涂料
答案：B,C,E
解析：
钢结构防火涂料根据其使用场合可分为室内用防火涂料和室外用防火涂料两类，根据其涂层厚度和耐火极限又可分为厚质型防火涂料、薄型防火涂料和超薄型防火涂料三类。
可以实现施工过程中的可视化、可控化工程造价的动态管理的BIM 技术是（ ）
A．三维空间
B．四维时间
C．五维成本
D．静态可视施工
E．静态变更管理
答案：A,B,C
解析：
BIM 技术是一种多维（三维空间、四维时间、五维成本、N 维更多应用）模型信息集成技术。
关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。
A.到岸价=离岸价+运输保险费
B.到岸价=离岸价+进口从属费
C.到岸价=运费在内价+运输保险费
D.到岸价=运费在内费+进口从属费
答案：C
解析：
进口设备到岸价= 离岸价格+国际运费+运输保险费 = 运费在内价运输保险费@##
(2013年)根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课()学时的继续教育。
A.48
B.60
C.96
D.120
答案：B
解析：
该题主要考察的是：造价师继续教育，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课和选修课各为60学时的继续教育。继续教育达到合格标准的，颁发继续教育合格证明。注册造价工程师继续教育由中国建设工程造价管理协会负责组织、管理、监督和检查。
适用于铝、镁、钛合金结构件表面及近表面缺陷的检测方法为（ ）。
A.涡流检测
B.磁粉检测
C.荧光液体渗透检测
D.着色液体渗透检测
答案：A
解析：
表面及近表面缺陷的检测方法为A或B，但B只能用于被磁化的材料。
21年二级造价工程师历年真题解析8辑 第2辑
工件经处理后可获得较高的力学性能，不仅强度较高，而且塑性、韧性更显著超过其他热处理工艺，主要用于重要结构零件的调质处理，此种热处理方法为（）。
A.高温回火
B.中温回火
C.正火
D.去应力退火
答案：A
解析：
高温回火。将钢件加热到500～700℃回火，即调质处理，因此可获得较高的力学性能，如高强度、弹性极限和较高的韧性。主要用于重要结构零件。钢经调质处理后不仅强度较高，而且塑性韧性更显著超过正火处理的情况。
(2015年)某管沟工程，设计管底垫层宽度为2000mm，开挖深度为2.00m，管径为1200mm，工作面宽为400mm，管道中心线长为180m，管沟土方工程量计算正确的为()。
A.432m3
B.576m3
C.720m3
D.1008m3
答案：C
解析：
按设计图示以管道中心线长度计算，或按设计图示管底垫层面积乘以挖土深度以体积 计算。无管底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算。不扣除各类井的长度，井的土方并入。故管沟土方工程量=2×2×180=720(m3)。
基坑降水方法中的井点降水有( )。
A.轻型井点降水法
B.明排水降水法
C.集水坑降水法
D.喷射井点降水法
E.管井井点降水法
答案：A,D,E
解析：
井点降水法有：轻型井点、喷射井点、管井井点、深井井点及电渗井点等。
重型母线的计量单位为（ ）。
A.m
B.kg
C.t
D.延米
答案：C
解析：
重型母线区分名称、型号、规格、容量、材质，绝缘子类型、规格，伸缩器及导板规格，按设计图示尺寸以质量“t”计算。
根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由（）三项费用构成。
A.工程费用、建设期利息、预备费
B.建设费用、建设期利息、流动资金
C.工程费用、工程建设其他费用、预备费
D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用
答案：C
解析：
建设投资包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。
21年二级造价工程师历年真题解析8辑 第3辑
建设工程施工许可证应当由（）申请领取。
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位
根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件应加盖有（）的执业印章。
A.企业名称
B.资质等级
C.资质证书编号
D.营业执照编号
E.备案编号
答案：A,B,C
解析：
工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务，应按照相关合同或约定出具工程造价成果文件。工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖有企业名称、资质等级及证书编一号的执业印章，并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖个人执业印章。
某建设项目为新兴化工产品制造类项目，已列入发改委年度投资立项计划。决定采取公开招标方式确定中标人。招标公告中约定2006年7月1日上午10：00为投标截止时间，2006年10月1日正式破土开工，合同工期为18个月。建设单位在省报和中国化工报上刊登了招标公告。国内20个单位提出投标申请，经资格审查，投标人A、B、C、D、E、F、G、H等8个投标人通过资格审查，购买了招标文件准备参加投标。按照建设单位招标进度计划，工作正常进行。
5月10日上午10：00在招标人办公楼二楼会议室召开投标预备会议．为，准确掌握潜在投标人出席投标预备会的情况，在会议室入口设置了签到处，要求与会人员依次签到。并注明联系地址、联系人、联系方式。会议上主持人介绍了项目概况，设计单位强调了技术难点，依次询问了潜在投标人需要澄清的问题。
5月12日组织8个单位代表进行现场踏勘。
6月20日由于配套项目的环境保护技术设置设计存在明显缺陷，环保部门要求配套项目延迟建设。当日建设单位用电话迅速通知了潜在投标人。
6月30日上午10：00。投标人G在送达投标文件时，告知投标保证金支票丢失，日后再提交。投标人H提出投标保证金全额的50％当日提交，若中标再支付50％投标保证金。
7月1日上午10：00按约定时间开标，唱标时发现：投标人D工程报价汇总表中，投标函上报价小写数值与大写数值不一样，小写数值与投标报价汇总表一致．于是按照其投标函上的小写数值进行唱标；投标人F的投标函没有盖投标人单位印章，同时又没有法定代表人或其委托代理人签字。主持人要求D、F两投标人必须于12：00以前修改投标文件缺陷。
为保证合同履行，招标人提出需要在招标文件规定的中标价5％的履约保证金额基础上，增加中标价的10％作为履约保证金。
开标时部分投标单位的投标报价和自报工期数据见表4-17．时间价值系数数据表见表4—18。
问题：
1．招标工作中有哪些不妥之处
2．合同文件规定：各投标单位自报工期不得超过18个月，超过时按废标处理；自报工期少于18个月时，每提前1个月，在计算评标价时按折减报价40万元考虑；每月工程款于下一个月末支付。
评标时采用最低综合报价中标的原则，但最低投标报价低于次低报价10％的报价将不予考虑。
根据试题背景材料，计算部分投标单位的自报工期、投标价、综合评标价。说明依据投标价和综合评标价计算结果确定中标人的结论。
3．根据投标人报价数据绘制其投标价现金流量图、综合评标价现金流量图。
答案：
解析：
问题1： 招标过程中不妥之处如下：
(1)招标公告发布应同时在《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》、“中国采购与招标网”等媒体上发布，而不能仅在省报和《中国化工报》上发布。
(2)现场踏勘工作完成之后才能召开投标预备会议，本项目招标程序上出现错误。
(3)投标预备会依次签到并登录相关信息要求，违反了《招标投标法》第22条规定的招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人名称、数量等需要保密信息的规定。
(4)投标人G、H在投标截止期前没有依照规定交纳投标保证金，应按无效标处理。
(5)调整招标范围应在6月15日以前通知所有投标人，而且必须采用书面方式而不能是口头方式、电话方式。
(6)开标唱标时，D投标报价应以投标函(正本)上大写数值为准。F投标文件缺陷应按废标
处理。
(7)《工程建设项目施工招标投标办法》第62条规定，招标人不能擅自提高履约保证金数额。
问题2：
(1)
(2390-1980)÷2390=17．15％>10％。最低投标报价与次低投标报价相差17．15％，超过
10％，按规定E的投标报价为无效报价。在B、C、D三单位报价中8最低，若按最低投标价中标原则应确定B为中标人。
(2)根据投标人D相关资料计算D投标报价现值和综合评标价现值(每月工程款下个月末支
付)。
投标价现值=160×(P／A，1％，3)×(P／F，1％，1)+130×(P／A，1％，5)×(P／F，1％，4)+(130+220)×(P／A，1％，3)×(P／F，1％，9)+220×(P／A，1％，2)×(P／F，1％，12)
=160×2．94×0．99+130×4．85×0．96+350×2．94×0．91+220×1．97×0．87
=2305．66(万元)
评标价现值=投标价现值-40×(P／A，1％，5)×(P／F，1％，13)=2134．94(万元)
经计算，B投标评标价现值为2129．89万元，C投标评标价现值为2177．17万元。
按最低投标评标价现值中标原则应确定B为中标人，签订的合同价为2390万元。
问题3：
D投标价现金流量图：
(2015年)建设工程采用平行承包模式时，建设单位控制工程造价难度大的原因有( )。
A.合同价值小，建设单位选择承包单位的范围小
B.合同数量少，组织协调工作量小
C.总合同价不易在短期内确定，影响造价控制的实施
D.建设周期长，增加时间成本
E.工程招标任务量大，需控制多项合同价格
答案：C,E
解析：
本题考查的是工程项目发承包模式。平行承包模式的特点之一，工程造价控制难度大，一是由于总合同价不易短期确定，从而影响工程造价控制的实施；二是由于工程招标任务量大，需控制多项合同价格，从而增加工程造价控制的难度。
在业主建设工程施工招标投标中，不属于招标工程量清单编制依据的是（ ）。
A.施工图
B.施工规范
C.工程承包合同
D.工程量计算规则
答案：C
解析：
本题考查的是安装工程工程量清单计价。在建设工程施工招标投标中，招标人依据施工图、施工规范和工程量清单计价及计算规范中清单项目设置、工程量计算规则等有关规定，计算出工程数量，形成工程量清单，同时编制工程最髙投标限价。编制招标工程量清单时还未签订工程承包合同。
21年二级造价工程师历年真题解析8辑 第4辑
建筑安装工程费按费用构成要素划分（）
A.施工机具使用费
B.材料费
C.风险费用
D.利润
E.增值税
答案：A,B,D,E
解析：
按照费用构成要素划分，建筑安装工程费包括：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和增值税。
某DN100的输送常温液体的管道，在安装完毕后应做的后续辅助工作为（）。
A.气压试验，蒸汽吹扫
B.气压试验，压缩空气吹扫
C.水压试验，水清洗
D.水压试验，压缩空气吹扫
答案：C
解析：
本题考查吹扫与清洗的要求。DN＜600mm的液体管道，宜采用水冲洗。所以选择水冲洗；常温液体管道一般进行水压试验。管道的压力试验一般以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时（或现场条件不允许进行液压试验时）采用气压为试验介质。
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。双方约定采取单价合同计价。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4．2元／m3，综合费率为直接费的20％。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元／台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在基坑开挖实际施工中发生了如下
事件：
事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。
事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日，窝工5个工日(降效系数0．6)。
事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。
事件4：5月20日～5月22日，因下暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑5月30日挖坑完毕。
上部结构施工过程中出现以下事件：
事件1：原定于6月10日前由甲方负责供应的材料因材料生产厂所在地区出现沙尘暴，材料6月15日运至施工现场，致使施工单位停工，影响人工100个工日，机械台班5个，乙方据此提出索赔。
事件2：6月12日至6月20日乙方施工机械出现故障无法修复，6月21日起乙方租赁的设备开始施工，影响人工200个工日，机械台班9个，乙方据此提出索赔。
事件3：6月18日至6月22日按甲方改变工程设计的图纸施工，增加人工150个工日，机械台班10个，乙方据此提出索赔。
事件4：6月21日至6月25日施工现场所在地区由于台风影响致使工程停工，影响人工140个工日，机械台班8个，乙方据此提出索赔。
问题：
1．列表说明基坑开挖过程事件1至事件5工程索赔理由及工期、费用索赔的具体结果。
注：其中人工费单价23元／工日，增加用工所需的管理费为增加人工费的30％。
2．说明上部结构施工中乙方提出的工程索赔要求是否正确，正确的索赔结果是什么。
注：其中人工费单价60元／工日，机械使用费400元／台班，降效系数为0．4。
答案：
解析：
问题1：
问题2：
上部结构施工过程出现的事件1至事件4属同一施工过程某时间段多方责任共同发生事件的索赔类型，应采用初始责任原则进行分析，分析过程见表5-11。
事件1：费用补偿按窝工处理，补偿费用=(60×100+400× 5)×0．4=3200(元)，合同工期顺延5天。
事件2：不补偿，属乙方责任。
事件3：费用正常补偿，补偿费用=(150×60+400×10)×2／5=5200(元)，合同工期顺延
2天。
事件4：不可抗力事件，只进行工期补偿，工期顺延3天。
共计补偿费用8400元，合同工期顺延10天。
正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg。已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（ ）kg。
A．13.50
B．13.40
C．12.50
D．11.60
答案：B
解析：
本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。总消耗量=0.9/7.2%+0.9=13.4（kg）。
招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（）。
A.应对主要项目进行估算，如土石方、混凝土
B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定
C.不需计算人、材、机资源消耗量
D.不需考虑节假日与气候对工期的影响
答案：A
解析：
在拟定常规的施工组织设计时需注意以下问题：1）估算整体工程量，根据概算指标或类似工程进行估算，且仅对主要项目加以估算即可，如土石方、混凝土等；2）拟定施工总方案，施工总方案只需对重大问题和关键工艺作原则性的规定，不需考虑施工步骤。
21年二级造价工程师历年真题解析8辑 第5辑
采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg,损耗量为0.65kg,则该材料的损耗率为（）。
A.4.95%
B.5.21%
C.5.45%
D.5.50%
答案：D
解析：
材料消耗量指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。
其关系式如下：
材料损耗率=损耗量/净用量x100%
材料损耗量=材料净用量×损耗率
材料消耗量=材料净用量+损耗量或材料消耗量=材料净用量×(1+损耗率）
根据上式，本题材料损耗率=0.65/(12.47-0.65)×100%=5.50%。
关于流量计，适用于高粘度介质流量测量的是（ ）。
A.椭圆齿轮流量计
B.涡轮流量计
C.玻璃管转子流量计
D.差压式流量计
答案：A
解析：
知识点:常用检测仪表及电工测量仪表。椭圆齿轮流量计适用于高粘度介质流量的测量。参见教材P26。
自动喷水灭火系统中，同时具有湿式系统和干式系统特点的灭火系统为（ ）。
A.自动喷水雨淋系统
B.自动喷水预作用系统
C.自动喷水干式灭火系统系统
D.水喷雾灭火系统
答案：B
解析：
这道题的考点是喷水灭火系统。自动喷水预作用系统具有湿式系统和干式系统的特点，预作用阀后的管道系统内平时无水，呈干式，充满有压或无压的气体。火灾发生初期。火灾探测器系统动作先于喷头控制自动开启或手动开启预作用阀，使消防水进入阀后管道，系统成为湿式。
建设工程项目按项目的投资效益分为（ ）。
A.公益性项目
B.经营性项目
C.竞争性项目
D.基础性项目
E.非经营性项目
答案：A,C,D
解析：
建设工程项目按项目的投资效益可分为竞争性项目、基础性项目和公益性项目。
单独打试桩、锚桩，按相应定额的打桩人工及机械乘以系数（ ）。
A、1.20
B、1.30
C、1.40
D、1.50
答案：D
解析：
本题考查的是《2017届房屋建筑与装饰工程预算定额》基本内容。单独打试桩、锚桩，按相应定额的打桩人工及机械乘以系数1.50。
21年二级造价工程师历年真题解析8辑 第6辑
氧化锌避雷器在电站和变电所中应用广泛，其主要特点为（ ）。
A.动作迅速，残压低
B.结构简单，可靠性高
C.流通容量大，继流电流小
D.耐污能力强
答案：A,B,D
解析：
避雷器类型有：保护间隙避雷器、管型避雷器、阀型避雷器（有普通阀型避雷器FS、FZ型和磁吹阀型避雷器）、氧化锌避雷器。其中氧化锌避雷器由于具有良好的非线性、动作迅速、残压低、通流容量大、无续流、结构简单可靠性高、耐污能力强等优点，是传统碳化硅阀型避雷器的更新换代产品，在电站及变电所中得到了广泛的应用。保护间隙避雷器、管型避雷器在工厂变电所中使用较少。
根据《安装工程计算规范》附录J的设置，消防工程共有5个分部，其中包括（ ）。
A.安全疏散系统
B.泡沫灭火系统
C.水灭火系统
D.气体灭火系统
E.火灾自动报警系统
答案：B,C,D,E
解析：
知识点:消防工程计量及应用。根据《安装工程计算规范》附录J的设置，消防工程共有5个分部、52个分项工程，包括水灭火系统（030901）、气体灭火系统（030902）泡沫灭火系统（030903）、火灾自动报警系统（030904）及消防系统调试（030905）。参见教材P213。
该目录暂无试题,教材出来后陆续更新。
www.niutk.com
建筑剖面图 的基本内容不包括（）。
A.标注各部分结构的标高和高度方向尺寸
B.标注出详图索引符号
C.文字说明某些用料及楼、地面的做法
D.表示出室内底层地面到屋顶的结构形式、分层情况
答案：B
解析：
建筑剖面图的基本内容包括：（1）图名、比例及定位轴线；（2）表示出室内底层地面到屋顶的结构形式、分层情况；（3）标注各部分结构的标高和高度方向尺寸；（4）文字说明某些用料及楼、地面的做法等。
编制招标工程量清单中分部分项工程量清单时，项目特征可以不描述的是（）。
A.梁的标高
B.混凝土的强度等级
C.门(窗)框外围尺寸或洞口尺寸
D.油漆(涂料)的品种
答案：A
解析：
可不描述的内容：(1)对计量计价没有实质影响的(混凝土柱高度、断面大小)；(2)应由投标人根据施工方案确定的(石方爆破单孔深度及装药量特征)；(3)应由投标人根据当地材料和施下要求确定的(混凝土拌料中砂子、石子种类、特征)；(4)应由施工措施解决的(现浇混凝土板、梁的标高)。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
21年二级造价工程师历年真题解析8辑 第7辑
下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是（ ）。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B.个人投资的生产性项目
C.外商投资的生产性项目
D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E.使用国际组织或者外国政府资金的项目
答案：A,D,E
解析：
《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目(包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购)必须进行招标： (1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。
(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。
(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
根据《工程造价咨询企业管理办法》，甲级工程造价咨询企业的资质标准有（ ）。
A.技术负责人从事工程造价专业工作15年以上
B.注册造价工程师不少于10人
C.企业注册资本不少于200万元
D.专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人
E.注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%
根据国外建筑安装工程费用构成，在承包商的投标报价中应单独列项的是（）。
A.周转材料摊销费
B.招雇解雇费
C.现场管理费
D.现场试验费
E.临时设施摊销费
答案：A,D,E
解析：
(2)单独列项。开办费中的项目有临时设施、为业主提供的办公和生活设施、脚手架等费用，经常在工程量清单的开办费部分单独分项报价。这种方式适用于不直接消耗在某个分部分项工程上，无法与分部分项工程直接对应，但是对完成工程建设必不可少的费用。
某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料7200万元，则该项目的应付账款估算额为()万元。
A.500
B.375
C.300
D.125
答案：C
解析：
估算应付账款的公式是：应付账款=外购原材料、燃料动力及其他材料年费用／应付账款周转次数，因此，应付账款的估算额=7200／(360／15)=300（万元），
施工企业按照规定标准对采购的建筑材料进行一般性鉴定，检查发生的费用应计入（）。
A.材料费
B.企业管理费
C.人工费
D.措施项目费
答案：B
解析：
检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。检验试验费属于企业管理费。
21年二级造价工程师历年真题解析8辑 第8辑
建筑安装工程费按费用构成要素划分（）
Ａ.施工机具使用费
Ｂ.材料费
Ｃ.风险费用
Ｄ.利润
Ｅ.增值税
答案：A,B,D,E
解析：
按照费用构成要素划分，建筑安装工程费包括：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和增值税。
在计算预算定额人工消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应包括()。
A.劳动定额规定应增（减）计算的用工
B.劳动定额内不包括的材料加工用工
C.施工中不可避免的其他零星用工
D.质量检查和隐蔽工程验收用工
答案：A
解析：
基本用工指完成一定计量单位的分项工程或结构构件的各项工作过程的施工任务所必需消耗的技术工种用工。基本用工包括：完成定额计量单位的主要用工；按劳动定额规定应增（减）计算的用工量。
(2013年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，关于现浇混凝土板工程量计算的说法，正确的是()。
A.空心板按图示尺寸以体积计算，扣除空心所占体积
B.雨棚板从外墙内侧算至雨棚板结构外边线按面积计算
C.阳台板按墙体中心线以外部图示面积计算
D.天沟板按设计图示尺寸中心线长度计算
答案：A
解析：
选项A，空心板按设计图示尺寸以体积计算，应扣除空心部分体积；选项B、C，雨篷、悬挑板、阳台板，按设计图示尺寸以墙外部分体积计算，包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐的体积；选项D，天沟（檐沟）、挑檐板按设计图示尺寸以体积计算。
关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。
A.仲裁是诉讼的前置程序
B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力
C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请
D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定
答案：C
解析：
仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决，不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。
钢材的主要成分中，除了铁以外最主要的是()。
A.硫
B.碳
C.硅
D.锰
答案：B
解析：
钢材的主要化学成分是铁和碳元素，此外还有少量的硅、锰、硫、磷、氮、氧、钛。
