首页 → 监理工程师

2021监理工程师考试历年真题精选8节

发布时间：2021-08-05 来源：搜搜123
2021监理工程师考试历年真题精选8节

2021监理工程师考试历年真题精选8节 第1节

按照《建设工程设计合同示范文本》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（　　）。


A.不再负责处理有关设计问题

B.仍应无偿负责处理有关设计问题

C.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

D.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

答案：D
解析：
考点:“设计合同履行管理”。如果在一年内项目未开始施工，设计人仍应负责有关工作，但按所需工作量向发包人婆当收取查询服务费，收费额由双方以补充协议商定。因此，本题的正确答案为D。

根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（　）。

A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同
B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同
C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同
D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致

答案：A
解析：
本题考查的是标准设计施工总承包合同。设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同相同，也是由协议书、通用条款和专用条款组成，与标准施工合同内容相同的条款在用词上也完全一致。设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构基本一致。

简明施工合同通用条款的标题包括（　　）。


A.施工设备和临时设施

B.施工控制网

C.工程质量

D.缺陷责任与保修责任

E.交通运输

答案：B,C,D
解析：
考点:“施工合同标准文本”。简明施工合同通用条款包括17条，标题分别为：一般约定；发包人义务；监理人；承包人；施工控制网；工期；工程质量；试验和检验；变更；计量与支付；竣工验收；缺陷责任与保修责任；保险；不可抗力；违约；索赔；争议的解决，共69款。因此，本题的正确答案为BCD。

某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（　）万元。
　　

A.7.5
B.10
C.12.5
D.15

答案：C
解析：
本题考查的是索赔费用的计算。本题应该用比例法进行计算。合同价格占合同总价的1/5，所以同期的合同价格的总部管理费为250万元，索赔总部管理费为250/200×10＝12.5万元。

关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。

A.保证交易安全
B.有利规范履行
C.提高交易成本
D.有利审计监督
E.有助裁判纠纷

答案：A,B,D,E
解析：
根据标准文本编制招标文件和合同条件，作用在于：（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。

在生产性建设工程中，（　　）主要表现为其他部门创造的价值向建设工程中的转移，但这部分投资是建设工程项目投资中的积极部分，它占项目投资比重的提高，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。


A.建筑安装工程投资

B.设备及工器具投资

C.工程建设其他投资

D.基本预备投资

答案：B
解析：
考点: “建设工程项目投资的概念”。建设投资，由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费（包括基本预备费和涨价预备费）和建设期利息组成。设备及工器具购置费，是指按照建设工程设计文件要求，建设单位（或其委托单位）购置或自制达到固定资产标准的设备和新、扩建项目配置的首套工器具及生产家具所需的费用。设备及工器具购置费由设备原价、工器具原价和运杂费（包括设备成套公司服务费）组成。在生产性建设工程中，设备及工器具投资主要表现为其他部门创造的价值向建设工程中的转移，但这部分投资是建设工程项目投资中的积极部分，它占项目投资比重的提高，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。因此，本题的正确答案为B。

有关建设工程施工进度控制工作流程，正确的是（　）。

A.签订施工合同→承包单位提交进度计划→监督计划实施→监理工程师审批
B.签订施工合同→承包单位提交进度计划→监理工程师审批→监督计划实施
C.承包单位提交进度计划→签订施工合同→监理工程师审批→监督计划实施
D.签订施工合同→监理工程师审批→承包单位提交进度计划→监督计划实施

答案：B
解析：
本题考查的是建设工程施工进度控制工作流程。根据教材图6-2可知，首先应发送中标通知书并且签订施工承包合同，然后依次为承包单位提交进度计划，监理工程师审批，监督计划实施

2021监理工程师考试历年真题精选8节 第2节

最常用的计算索赔费用的方法是（）。


A.总费用法
B.修正的总费用法
C.关键线路法
D.实际费用法

答案：D
解析：
⒈实际费用法
是施工索赔时最常用的一种方法。以承包人为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，但仅限于由于索赔事件引起的，超过原计划的费用，故也称额外成本法。

某公路建设项目,采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款,施工合同的签约合同价为5000万元,合同工期为12个月。该工程2009年4月1日开工,2009年11月10日业主提出对原设计进行修改,使施工单位停工待图1个月。在基础施工时,施工单位为保证工程质量,自行将原设计要求的混凝土强度由C18提高到C20。工程交工结算时,施工单位向监理工程师提出费用索赔如下：1由于业主方修改设计图纸延误1个月的有关费用损失：人工窝工费用损失=月工作日×日工作班数×延误月数×工日费×每班工作人数=20×2×1×30×30=3.6（万元）机械设备闲置费用损失=月工作日×日工作班数×每班机械台数×延误月数×机械台班费=20×2×2×1×600=4.8（万元）现场管理费=合同总价÷工期×现场管理费率×延误时间=5000÷12×1.0%×1=4.17（万元）公司管理费=合同价÷工期×公司管理费率×延误时间=5000÷12×6%×1=25.0（万元）利润=合同总价÷工期×利润率×延误时间=5000÷12×5%×1=20.83（万元）合计58.40万元。2由于基础混凝土强度的提高导致费用增加10万元。
【问题】4、监理工程师作出的索赔处理决定是否是终局性的?对当事双方有无强制性约束力?

答案：
解析：
4、通常监理工程师作出索赔处理决定不是终局性的,对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对监理工程师的决定不满意,可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

为了保证施工作业活动质量在作业过程中应遵照执行的技术规程是( )。

A.监理规范
B.施工管理规程
C.混凝土验收规范
D.电焊操作规程

答案：D
解析：
2020版教材P103-104
控制施工作业活动质量的技术规程，例如电焊操作规程、砌体操作规程、混凝土施工操作规程等。它们是为了保证施工作业活动质量在作业过程中应遵照执行的技术规程。

下列资质分类中属于工程设计资质的有（　　）。

A.工程设计综合资质
B.工程设计行业资质
C.工程设计专业资质
D.工程设计专项资质
E.工程设计劳务资质

答案：A,B,C,D
解析：
考点:建设工程设计合同的内容和合同当事人。工程设计资质一般分为：工程设计综合资质，工程设计行业资质，工程设计专业资质，工程设计专项资质。

在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够

()。

A．明确表达各项工作之间的逻辑关系

B．直观表达工程进度计划的计算工期

C．明确表达各项工作之间的搭接时间

D．直观表示各项工作的持续时间

正确答案：A

下列选项中，监理人未正确履行合同义务的情形有()。

A.无正当理由单方解除合同
B.未完成合同约定范围内的工作
C.未按规范程序进行监理
D.发出错误指令，导致工程受到损失
E.无正当理由不履行合同约定的义务

答案：B,C,D
解析：
考点:建设工程监理合同履行。选项AE属于监理人不履行合同义务的情形。监理人未正确履行合同义务的情形除包括BCD外，还包括：未按正确数据进行判断而向施工承包人及其他合同当事人发出错误指令；未能及时发出相关指令，导致工程实施进程发生重大延误或混乱。

在建设工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以()为依据。

A.本工作及后续工作的总时差
B.本工作及后续工作的自由时差
C.非关键工作所拥有的机动时间
D.总工期和后续工作的限制条件

答案：D
解析：
2020教材P91-92
本题考查的是进度调整的系统过程。进度调整的系统过程是：(1)分析进度偏差产生的原因；(2)分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；(3)确定后续工作和总工期的限制条件；(4)采取措施调整进度计划；(5)实施调整后的进度计划。采取进度调整措施，应以后续工作和总工期的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。

2021监理工程师考试历年真题精选8节 第3节

债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（　）。

A.质押
B.留置
C.抵押
D.保证

答案：B
解析：
知识点:担保方式。留置权以债权人合法占有对方财产为前提。留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。2020版教材P16。

在下图所示的双代号时标网络计划中，如果C、E、H三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为（　）周。

A、1
B、2
C、3
D、4

答案：C
解析：
本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。如果按原计划实行，施工机械闲置时间总共为4周。通过时间参数的计算，工作C的总时差为1周、自由时差为0周，工作E的总时差为2周，工作H的总时差为0周、自由时差为0周。三项工作共用一台机械且必须顺序施工，关键线路为A→D→H，对于工作H不可以提前开始也不可以推迟开始。对于工作C只可以晚开始1周，也就是在第2周开始工作，才不会影响其后工作G、J的完成。这样施工机械在现场最小闲置时间为4－1＝3周。参见教材P63。

多级网络计划系统除具有一般网络计划的功能和特点外，还有其自身的特点，其表现在（　）。

A.其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由粗到细的过程，并且贯穿在该实施计划系统的始终
B.可以随时进行分解和综合
C.不同层级的网络计划，应由不同层级的进度控制人员编制
D.层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关
E.不同层级的网络计划，由一个人负责编制，因此达到统一

答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是多级网络计划系统。选项E错误，在多级网络计划系统中，不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制。

(2016年)下列工程目标控制任务中，不属于工程质量控制任务的是（　）。
　

A.审查施工组织设计及专项施工方案
B.审查工程中使用的新技术、新工艺
C.分析比较实际完成工程量与计划工程量
D.复核施工控制测量成果及保护措施

答案：C
解析：
本题考查的是监理规划主要内容。选项C属于工程造价控制工作内容。

建设工程监理投标时，制定投标策略的基础是（　　）。

A.把握和深刻理解招标文件
B.选择有针对性的投标策略
C.重视提出合理化建议
D.有效地组织项目监理团队答辩

答案：A
解析：
考点:建设工程监理投标策略。建设工程监理投标策略的合理制定和成功实施关键在于对影响投标因素的深入分析、招标文件的把握和深刻理解、投标策略的针对性选择、项目监理机构的合理设置、合理化建议的重视以及答辩的有效组织等环节。其中，把握和深刻理解招标文件精神是制定投标策略的基础。

监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于（　　）

A.建设全过程
B.施工阶段
C.设计阶段
D.决策阶段

答案：A
解析：
投资控制是我国建设工程监理的一项主要任务，贯穿于监理工作的各个环节，包括工程勘察、设计、施工、保修等阶段，亦即项目建设的全进程。

分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（　）(机电工程为100%)，否则该检查项目为不合格。

A.90%
B.93%
C.95%
D.98%

答案：C
解析：
本题考查的是质量评定与验收。分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于95%(机电工程为100%)，否则该检查项目为不合格。

2021监理工程师考试历年真题精选8节 第4节

可调总价合同较固定总价合同多考虑的可调值因素是（　）。

A.设计变更
B.工程范围变更
C.通货膨胀
D.不可抗力

答案：C
解析：
本题考查合同价格分类。可调总价合同与固定总价合同的不同之处在于，它对合同实施中出现的风险做了分摊，发包方承担了通货膨胀的风险，而承包方承担合同实施中实物工程量、成本和工期因素等的其他风险。

在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。


A.3和0

B.3和2

C.5和0

D.5和3

答案：D
解析：
本题考查重点是“双代号网络计划总时差和自由差的计算”。 （1）工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差，即：
{图}
（2）对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值，即：
{图1}
因此，本题的正确答案为D。

下列施工阶段投资控制措施中，属于组织措施的是()

A、编制资金使用计划
B、编制详细的工作流程图
C、对设计变更进行技术经济分析
D、对投资支出做出分析与预测

答案：B
解析：
组织措施包括：①在项目管理班子中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工。②编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。

对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理机构实行（　）。

A.平行检验
B.见证取样
C.巡视
D.旁站

答案：B
解析：
本题考查的是施工实施阶段影响因素的质量控制。对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理机构实行见证取样。

在建筑安装工程费的计算中。医疗保险费的计算基础是（　　）。

A.定额人工费
B.定额人工费和机械费之和
C.定额人工费和材料费之和
D.定额人工费、材料费和机械费之和

答案：A
解析：
本题考查的是建筑安装工程费用计算方法。规费中的社会保险费都是以定额人工费为计算基础的。

施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在工程中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则()

A、承包人负责拆除
B、承包人承担因此发生的费用
C、发包人承担因此发生的费用
D、延误的工期不予顺延
E、已完成的工程应予计量支付

答案：A,B,D
解析：
谁提供材料谁负责质量问题；无论材料由谁提供，具体的检验工作均由承包人完成，检验费用由提供材料方承担；无论材料由谁提供，保管均由承包人保管，保管费由材料提供方承担；多次检验均不能免除材料提供者的责任；谁的错误就由谁来承担费用；发包人的原因可以顺延工期，承包人的原因不能顺延工期。

按照风险影响范围来划分，可以将建设工程风险分为（　）。

A.局部风险和总体风险
B.可管理风险和不可管理风险
C.建设单位的风险.设计单位的风险.施工单位的风险.工程监理单位的风险
D.自然风险.社会风险.经济风险.法律风险和政治风险

答案：A
解析：
本题考查的是建设工程风险管理。按照风险影响范围划分，建设工程风险可分为局部风险和总体风险。参见教材P179。

2021监理工程师考试历年真题精选8节 第5节

见下表,2、计算按月结算该工程进度款。

答案：
解析：
2、2月份：工程款为100万元；3月份：工程款为150万元；累计完成250万元；4月份：工程款为200万元,累计完成450万元；5月份：已达到起扣点情况下的应付工程款为：应付工程款=当月已完工作量-（当月累计已完工作量一起扣点）×主材所占比重=200-（200+450-560）×60%=146万元累计完成：450+146=596万元；6月份：工程款=当月已完工作量×（1-主材所占比重）=150×（1-60%）=60万元。

世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括四个部分：项目直接建设成本、项目间接建设成本、（）。

A.未明确项目的准备金和建设成本上升费用
B.基本预备费和涨价预备费
C.应急费和建设成本上升费用
D.来明确项目的准备金和不可预见准备金

答案：C
解析：
2020版教材P11-13
世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本作了统一规定，包括项目直接建设成本、项目间接建设成本、应急费及建设成本上升费用。

某公路工程的建设单位通过公开招标的方式，将土建工程、设备安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。同时，委托某监理单位实施施工监理。在该工程施工过程中发生了如下事件：事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为大型支架的拆除工程危险性较大，要求甲施工单位编制支架拆除工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，项目总工程师凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员，遂即将方案报送总监理工程师签认。事件2：土建工程开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报送的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失控，随即向甲施工单位发出了“监理工程师通知单”。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了“监理工程师通知单”要求整改。在巡视时发现乙施工单位安装的某监控设备存在严重质量隐患，随即向乙施工单位签发了“工程暂停令”，要求停工整改。事件4：建设单位采购的钢材在监理工程师见证下进行了取样送检，经有资质的检测单位检测，钢材力学性能合格，监理工程师同意进场使用，但在使用中发现，钢材焊接质量不合格。经进一步对钢材进行检验，最终确认该批钢筋焊接质量不符合要求。事件5：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位做出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。
【问题】3.指出事件3中专业监理工程师的做法是否妥当？对不妥之处说明理由并写出正确做法。

答案：
解析：
3.事件3中专业监理工程师做法是否妥当的判断及不妥之处的理由与正确做法如下：（1）发出“监理工程师通知单”妥当。（2）签发“工程暂停令”不妥当。理由：专业监理工程师无权签发“工程暂停令”。正确做法：专业监理工程师应向总（或驻地）监理工程师报告，总（或驻地）监理工程师向乙施工单位发出“工程暂停令”。

下列表式中，属于参与工程建设各方共同使用的表格的有（　　）。


A.工程开工报审表

B.工作联系单

C.工程变更单

D.索赔意向通知书

E.旁站记录

答案：B,C,D
解析：
考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。通用表包括工作联系单、工程变更单、索赔意向通知书。

项目监理机构的组织结构设计工作包括()

A、选择组织结构形式
B、确定管理层次和管理跨度
C、确定监理工作内容
D、制定工作流程和信息流程
E、划分项目监理机构部门

答案：A,B,E
解析：
项目监理机构的组织结构设计包括：①选择组织结构形式；②确定管理层次和管理跨度；③划分项目监理机构部门；④制定岗位职责和考核标准；⑤安排监理人员。

某项实施监理的钢筋混凝土结构工程,设计图纸齐全,目前,主体结构正在施工中。
【问题】监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些?

答案：
解析：
一、监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料,例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施,如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。进行质量的跟踪监理检查,包括预检（模块、轴线、标高等）、隐蔽工程检查（钢筋、管线、预埋件等）、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证,如预检、隐检申报表,抽检试验报告,试件、试块试压报告等。

施工过程中，出现施工图纸变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不符时，综合单价的确定应以( )的项目特征为准。

A.原设计图纸所示
B.清单描述
C.变更图纸所示
D.标准图集描述

答案：C
解析：
考点:项目特征不符。承包人应按照发包人提供的设计图纸实施工程合同，若在合同履行期间出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征，按规范中工程变更相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同条款。参见教材P118。

2021监理工程师考试历年真题精选8节 第6节

（　　）是政府主管部门对工程勘察设计质量监督管理的重要环节。

A.施工图设计文件审查
B.施工图备案
C.施工图纸会审
D.施工图设计文件和有关资料的报审

答案：A
解析：
考点:“工程质量管理主要制度”。施工图设计文件审查是政府主管部门时工程勘察设计质量监督管理的重要环节。施工图审查是指国务院建设行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门委托依法认定的设计审查机构，根据国家法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。因此，本题的正确答案为A。

下列对设计人员设计错误的处理，正确的是（　　）。


A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费

B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金

D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款

E.赔偿金累计总额应不超过设计费用

答案：A,C,D
解析：
由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算；当事人双方订立合同时，需在相关条款内具体约定百分率的数额。

工程咨询公司参与联合承包工程的形式有()。

A.工程咨询公司与土木工程承包商和设备制造商组成联合体
B.工程咨询公司作为总承包商，承包商作为分包商
C.承包商作为总承包商，工程咨询公司作为分包商
D.工程咨询公司作为BOT项目的发起人和策划公司
E.工程咨询公司参与BOT项目

答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P192-194
本题考查的是工程咨询公司的服务对象和内容。一些大型工程咨询公司往往与设备制造商和土木工程承包商组成联合体，参与工程总承包或交钥匙工程的投标，中标后共同完成工程建设的全部任务。在少数情况下，工程咨询公司甚至可以作为总承包商，承担建设工程的主要责任和风险，而承包商则成为分包商。工程咨询公司还可能参与BOT项目，甚至作为这类项目的发起人和策划公司。

某项目招标的资格预审文件中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。关于该招标项目资格预审合格者的确定，说法不正确的是（）。

A.如果通过详细评审申请人的数量为五家，则均通过资格预审
B.如果通过详细评审申请人的数量为七家，则改变预审合格标准，不限制合格者数量
C.如果通过详细评审申请人的数量为八家，则对各申请人的详细评审各项要素予以评分，选取排名前六的申请人通过资格预审
D.如果通过详细评审申请人的数量为两家，可以重新组织资格预审
E.如果通过详细评审申请人的数量不足三家，可以不再组织资格预审而直接发包

答案：B,E
解析：
通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，审查委员会依据招标文件中的评分标准进行量化打分，按得分由高到低的顺序进行排序，选取规定数量的申请人通过资格预审。如果通过资格预审详细审查的申请人数量不足 3 家，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

单位工程质量竣工验收记录中，验收记录由（）填写。

A.建设单位
B.项目监理机构
C.施工单位
D.总监理工程师

答案：C
解析：
2020版教材P159-179
单位工程质量验收记录中，验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。综合验收结论经参加验收各方共同商定，由建设单位填写。

工程量清单不包括( )。A分部分项工程量清单B措施项目清单C其他项目清单D消耗量清单

工程量清单不包括（ ）。

Ａ分部分项工程量清单Ｂ措施项目清单

Ｃ其他项目清单Ｄ消耗量清单

正确答案：D

物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出()。

A.申请量和采购量
B.采购量和库存量
C.库存量和供应量
D.供应量和申请量

答案：A
解析：
⒊物资供应计划的编制
编制依据：需求计划、储备计划和货源资料等
作用：组织指导物资供应工作。
物资供应计划的编制，是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出申请量和采购量。因此供应计划的编制过程也是一个平衡过程，包括数量、时间的平衡；首先是数量的平衡。

2021监理工程师考试历年真题精选8节 第7节

按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成中，属于措施项目费的有（ ）。

A.二次搬运费
B.环境保护费
C.社会保险费
D.施工机械使用费
E.税金

答案：A,B
解析：
本题考核的是措施项目费的内容。措施项目费包括：文明施工费(环境保护费、文明施工费、施工费、临时设施费、建筑工人实名制管理费)；夜间施工增加费；二次搬运费；冬雨期施工增加费；已完工程及设备保护费；工程定位复测费；特殊地区施工增加费；大型机械设备进出场及安拆费；脚手架工程费。选项C 属于规费。

质量管理应以人为本，体现的是（　　）的管理原则。


A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.持续改进

答案：C
解析：
考点:ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。质量管理以人为本，体现的是全员参与的原则。

根据《建设工程监理规范》，属于监理员职责的有()。

A.检查工序施工结果
B.参与验收分部工程
C.进行见证取样
D.进行工程计量
E.参与整理监理文件资料

答案：A,C
解析：
监理员职责：(1)检查施单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况;(2)进行见证取样;(3)复核工程计量有关势据;(4)检查工序施工结果;(5)发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。

下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有（ ）。

A.施工现场待安装的设备损坏
B.承包人的人员伤亡
C.工程损害造成的第三方人员伤亡
D.承包人设备的停工损失
E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用

答案：B,D
解析：
六、不可抗力
（一）不可抗力事件
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
（二）不可抗力发生后的管理
1、合同一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时：
（1）通知并采取措施
第一，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
第二，不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
第三，如果不可抗力的影响持续时间较长，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28 天内提交最终报告及有关资料。
（2）损失承担（损失自担原则）

下列选项中，属于工程进度控制经济措施的有()。

A.达到建设单位特定质量目标要求的，按合同支付工程质量补偿金或奖金
B.对工期提前者实行奖励
C.及时进行计划费用与实际费用的分析比较
D.对应急工程实行较高的计件单价
E.确保资金的及时供应

答案：B,D,E
解析：
考点:监理规划主要内容。工程进度控制的经济措施：对工期提前者实行奖励；对应急工程实行较高的计件单价；确保资金的及时供应等。

流动资产的构成要素一般包括（　）。

A.存货
B.库存现金
C.应收账款
D.应付账款
E.预收账款

答案：A,B,C
解析：
本题考查的是投资估算编制方法。流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款；流动负债的构成要素一般包括应付账款和预收账款

已知某项目建筑安装工程费为2000万元，设备购置费3000万元，工程建设其他费1000万元，若基本预备费费率为10％，项目建设前期为2年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20％，其余投资在后两年平均投入，年均价格上涨率为5％，则该项目建设期间涨价预备费为()万元。

A.575.53
B.648.18
C.752.73
D.1311.02

答案：D
解析：
2020版教材P35-36
静态投资=(2000+3000+1000)×(1+10％)=6600(万元)
2020版教材PF1=6600×20％×[(1+5％)2.5-1]=171.24(万元)
2020版教材PF2=6600×40％×[(1+5％)3.5-1]=491.60(万元)
2020版教材PF3=6600×40％×[(1+5％)4.5-1]=648.18(万元)
涨价预备费=171.24+491.60+648.18=1311.02(万元)。

2021监理工程师考试历年真题精选8节 第8节

总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表的是（　）。

A.签发工程开工令、暂停令和复工令
B.组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料
C.确定项目监理机构人员及其岗位职责
D.组织编写监理月报、监理工作总结，组织质量监理文件资料

答案：A
解析：
本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。选项A属于总监理工程师的职责，不得委托。

关于工程建设强度的说法，正确的是（ ）。

A.工程建设强度可采用定量办法定级
B.单位时间内投入的建设工程资金的数量影响工程建设强度
C.工程建设强度越大，投入的监理人数越少
D.工程地质、工程结构类型是影响工程建设强度的主要因素

答案：B
解析：
本题考核的是工程建设强度的影响因素。工程复杂程度定级可采用定量办法，故选项A错误。工程建设强度越大，需投入的监理人数越多，故选项C错误。工程复杂程度涉及的因素有工程地点位置、气候条件、地形条件、工程地质、工程性质、工程结构类型等，故选项D错误。

(2014年真题)建设工程初步设计是根据（　　）的要求进行具体实施方案的设计。

A.可行性研究报告
B.项目建议书
C.使用功能
D.批准的投资额

答案：A
解析：
本题考核工程设计阶段包含的内容。

因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当（　　）。


A.重新申请领取施工许可证

B.向发证机关申请延期施工许可证

C.报发证机关核验施工许可证

D.重新办理开工报告的批准手续

答案：C
解析：
考点:法律。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报告发证机关核验施工许可证。。

某水利工程溢洪道挡墙为C25 混凝土工程，其工程量为8700m3，其单价分析见下表(不含拌制和运输费用）。（计算时要求合计列数据取整）
C25 混凝土单价分析表（100m3)


【问题】
1.计算C25 混凝土（100m3)直接费。
2.完善表中的内容，并计算C25 混凝土工程（m3)单价。

答案：
解析：
问题1:
其他材料费=主要材料费×0.5%=(18977+75) ×0.5%=95(元）
材料费=18977+75+95=19147(元）
其他机械费=主要机械费×3%=(97+73) ×3%=5(元）
机械费=97+73+5=175(元）
基本直接费=人工费+材料费+机械费
=3507+19147+175=22829(元）
其他直接费=基本直接费×5.50%=1256(元）
直接费=基本直接费+其他直接费
=22829+1256=24085(元）
问题2:
间接费=直接费×8.50%=2047(元）
企业利润=(直接费+间接费）×7.00%=1829(元）
税金=(直接费+间接费+企业利润+材差）×9.00%
=6656(元）
C25 混凝土工程（ 100m3)= 直接费+ 间接费+ 企业利润+ 材差+ 税金
=24085+2047+1829+45993+6656=80610(元）
C25 混凝土工程（m3)=
C25 混凝土工程（100m3)/100=80.61(元）
C25 混凝土单价分析表（100m3)

在下列内容中,属于施工招标阶段目标控制任务的是( )。A协助业主编制招标文件B协助业主编制

在下列内容中，属于施工招标阶段目标控制任务的是（ ）。

Ａ协助业主编制招标文件Ｂ协助业主编制标底

Ｃ做好投标资格预审工作Ｄ组织评标工作

Ｅ定标

正确答案：ABCD

竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的( )天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.7
B.14
C.28
D.56

答案：D
解析：
2020版教材P114-117
本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书 。

上一篇：监理工程师考试试题及答案7章

下一篇：监理工程师答疑精华5节

相关文章
热门文章
推荐文章