21年监理工程师考试真题及详解8辑
发布时间：2021-07-26
21年监理工程师考试真题及详解8辑 第1辑
在质量数据的特征值中，（ ）虽然计算简单、使用方便，但粗略，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。
A、标准偏差
B、变异系数
C、极差
D、样本中位数
B、变异系数
C、极差
D、样本中位数
答案：C
解析：
考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。极差计算简单、使用方便，但粗略，数值仅受两个极端值的影响，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。参见教材 P55。
在FIDIC合同条件下，承包商应提交（ ），说明：①根据合同应完成的所有工作的价值；②承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。
A.竣工报表
B.履约证书
C.最终付款证书
D.最终报表草案并附证明文件
B.履约证书
C.最终付款证书
D.最终报表草案并附证明文件
答案：D
解析：
承包商在收到履约证书后56天内，应向工程师提交按照工程师批准的格式编制的最终报表草案并附证明文件，一式六份，详细列出：①根据合同应完成的所有工作的价值；②承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。
监理规划中明确的工程进度控制技术措施有( )。
A.建立多级网络计划体系
B.严格审核施工组织设计
C.建立进度控制协调制度
D.按施工合同条款及时支付工程款
E.监控施工单位的实施作业计划
B.严格审核施工组织设计
C.建立进度控制协调制度
D.按施工合同条款及时支付工程款
E.监控施工单位的实施作业计划
答案：A,E
解析：
2020教材P109-122
工程进度控制的技术措施:建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划。
工程进度控制的技术措施:建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划。
某承包人与某业主签订了一项工程施工合同。合同工期为23天；工期每提前或拖延1天,奖励或罚款600元。按业主要求,承包人在开工前递交了一份施工方案和施工进度计划（见图7-4）并获批准。根据图中所示的计划安排,工作A、K、Q要使用同一种施工机械,而承包人单位可供使用的该种机械只有1台。在工程施工中,由于业主方负责提供的材料及设计图纸原因,致使C工作的持续时间延长了3天；由于承包人自身机械设备原因使N工作的持续时间延长了3天。在该工程竣工前1天,承包人向业主提交了工期和费用索赔申请。
【问题】2、假设该种机械闲置费用为280元／天,则承包人可得到的合理的费用索赔为多少元?
【问题】2、假设该种机械闲置费用为280元／天,则承包人可得到的合理的费用索赔为多少元?
答案：
解析：
承包人可得到的费用索赔计算如下：将N工作的持续时间改为5天,重新计算见图7-8。通过计算得知：关键线路变为图7-8中双箭线所示,关键工作为C、E、K、N、Q,工期为26天,使工期拖长26-24=2天。其中,应罚款天数为26-25=1天。因工期拖延罚款：1天×600元／天=600元因机械闲置索赔：3天×280元／天=840元费周索赔数额：840-600=240元。
某工程，实施过程中发生如下事件：
事件1：总监理工程师对项目监理机构的部分工作做出如下安排：
(1)总监理工程师代表负责审批监理实施细则，进行监理人员的绩效考核，调配监理人员；
(2)专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔。
事件2：施工单位向项目监理机构提交了分包单位资格报审材料，包括营业执照、
分包单位业绩。项目监理机构审核时发现，分包单位资格报审材料不全，要求施工单位补充提交相应材料。
事件3：深基坑分项工程施工前，施工单位项目经理审查该分项工程的专项施工
方案后，即向项目监理机构报送，在项目监理机构审批该方案过程中就组织队伍进场
施工，并安排质量员兼任安全生产管理员对现场施工安全进行监督。
事件4：项目监理机构在整理归档监理文件资料时，总监理工程师要求将需要归
档的监理文件直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。
问题：
1、事件1中，总监理工程师对工作安排有哪些不妥之处分别写出正确做法。
2、事件2申，施工单位还应补充提交哪些材料
3、事件3中，施工单位项目经理的做法有哪些不妥之处分别写出正确做法。
4、事件4中，指出总监理工程师对监理文件归档要求的不妥之处，写出正确做法。
事件1：总监理工程师对项目监理机构的部分工作做出如下安排：
(1)总监理工程师代表负责审批监理实施细则，进行监理人员的绩效考核，调配监理人员；
(2)专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔。
事件2：施工单位向项目监理机构提交了分包单位资格报审材料，包括营业执照、
分包单位业绩。项目监理机构审核时发现，分包单位资格报审材料不全，要求施工单位补充提交相应材料。
事件3：深基坑分项工程施工前，施工单位项目经理审查该分项工程的专项施工
方案后，即向项目监理机构报送，在项目监理机构审批该方案过程中就组织队伍进场
施工，并安排质量员兼任安全生产管理员对现场施工安全进行监督。
事件4：项目监理机构在整理归档监理文件资料时，总监理工程师要求将需要归
档的监理文件直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。
问题：
1、事件1中，总监理工程师对工作安排有哪些不妥之处分别写出正确做法。
2、事件2申，施工单位还应补充提交哪些材料
3、事件3中，施工单位项目经理的做法有哪些不妥之处分别写出正确做法。
4、事件4中，指出总监理工程师对监理文件归档要求的不妥之处，写出正确做法。
答案：
解析：
问题1： (1)安排总监理工程师代表负责审批监理实施细则不妥；
正确做法：由总监理工程师负责审批监理实施细则。
(2)安排总监理工程师代表调配监理人员不妥：；
正确做法：由总监理工程师调配监理人员。
(3)专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔不妥；
正确做法：由总监理工程师处理合同争议和工程索赔。
问题2：
还应补充材料：企业资质等级证书；
安全生产许可文件；
专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
问题3：
(1)施工单位项目经理审查该深基坑分项工程的专项施工方案后，即向项目监理机构报送不妥；
正确做法：施工单位项应当组织专家组对深基坑工程的专项施工方案进行论证、审查，经施工单位技术负责入审核签字后报送项目监理机构。
(2)在项目监理机构审批该方案过程中就组织队伍进场施工不妥；
正确做法：应在总监理工程师签字批准后组织队伍进场施工。
(3)安排质量员兼任安全生产管理员对现场施工安全进行监督不妥；
正确做法：由专职安全生产管理人员对现场施工安全进行监督。
问题4：
要求将需要归档的监理文件直接移交城建档案管理机构保存不妥；
正确做法：将需要归档的监理文件及时移交建设单位，由建设单位收集和汇总后
移交移交城建档案管理机构保存。
正确做法：由总监理工程师负责审批监理实施细则。
(2)安排总监理工程师代表调配监理人员不妥：；
正确做法：由总监理工程师调配监理人员。
(3)专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔不妥；
正确做法：由总监理工程师处理合同争议和工程索赔。
问题2：
还应补充材料：企业资质等级证书；
安全生产许可文件；
专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
问题3：
(1)施工单位项目经理审查该深基坑分项工程的专项施工方案后，即向项目监理机构报送不妥；
正确做法：施工单位项应当组织专家组对深基坑工程的专项施工方案进行论证、审查，经施工单位技术负责入审核签字后报送项目监理机构。
(2)在项目监理机构审批该方案过程中就组织队伍进场施工不妥；
正确做法：应在总监理工程师签字批准后组织队伍进场施工。
(3)安排质量员兼任安全生产管理员对现场施工安全进行监督不妥；
正确做法：由专职安全生产管理人员对现场施工安全进行监督。
问题4：
要求将需要归档的监理文件直接移交城建档案管理机构保存不妥；
正确做法：将需要归档的监理文件及时移交建设单位，由建设单位收集和汇总后
移交移交城建档案管理机构保存。
监理文件档案的更改应由原制定部门相应责任人执行，涉及审批程序的，由()审批。
A、监理公司技术负责人
B、总监理工程师
C、原审批责任人
D、档案管理责任人
B、总监理工程师
C、原审批责任人
D、档案管理责任人
答案：C
解析：
监理文件档案的更改应该由原制定部门相应责任人执行，涉及审批程序的，由原审批责任人执行。
21年监理工程师考试真题及详解8辑 第2辑
设计单位交付工程设计文件后，按法律规定的义务就工程设计文件的内容向有关单位做出详细的说明。设计交底的主要内容一般包括（）。
A.施工图设计文件总体介绍
B.设计意图说明
C.施工质量验收时的注意事项
D.特殊工艺要求的说明
E.解答施工.监理.建设等单位提出的问题
B.设计意图说明
C.施工质量验收时的注意事项
D.特殊工艺要求的说明
E.解答施工.监理.建设等单位提出的问题
答案：A,B,D,E
解析：
考核图纸会审与设计交底。设计交底的主要内容一般包括：施工图设计文件总体介绍，设计的意图说明，特殊的工艺要求，建筑、结构、工艺、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题说明，介绍同类工程经验教训，以及解答施工、监理、建设等单位提出的问题。参见教材P109。
某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差( )。
A. 均为1周 B. 分别为3周和1周
C. 均为3周 D. 分别为4周和3周
正确答案：B
项目监理机构审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料的内容包括（）。
A.营业执照.企业资质等级证书
B.施工许可证
C.类似工程业绩
D.专职管理人员和特种作业人员的资格
E.分包合同协议条款和分包工程内容
B.施工许可证
C.类似工程业绩
D.专职管理人员和特种作业人员的资格
E.分包合同协议条款和分包工程内容
答案：A,C,D
解析：
考核现场施工准备质量控制。分包单位资格审核应包括的基本内容：（1）营业执照、企业资质等级证书；（2）安全生产许可文件；（3）类似工程业绩；（4）专职管理人员和特种作业人员的资格。参见教材P113。
招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是（）。
A.通知中标结果并退还投标保证金
B.通知中标结果，但不退还投标保证金
C.不通知中标结果，也不退还投标保证金
D.不通知中标结果，但退还投标保证金
B.通知中标结果，但不退还投标保证金
C.不通知中标结果，也不退还投标保证金
D.不通知中标结果，但退还投标保证金
答案：A
解析：
2020版教材P49
本题考查的是招标程序。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。
本题考查的是招标程序。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。
某监理公司承担某公路桥梁项目的施工监理任务，监理机构按一级监理机构设置。该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理工程师进行资格审查合格的乙施工单位作为分包单位。施工过程中发生了以下事件：事件1：专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出变更建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理工程师的变更方案，总监理工程师随即将变更的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。事件2：施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称，乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。事件3：专业监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用未经检验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令（因甲施工单位的工作对乙施工单位的工作有影响，乙施工单位也被迫停工）。同时，指示甲施工单位对该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同规定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实该材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。事件4：乙施工单位就上述停工致使自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称，此次停工是执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。事件5：对上述施工单位的索赔，建设单位称，本次停工是监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，该停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。
【问题】5.在事件5中建设单位的说法县否下确？为什么？
【问题】5.在事件5中建设单位的说法县否下确？为什么？
答案：
解析：
5.建设单位的说法不正确。因为监理工程师是在合同授权内履行职责，监理工程师的行为并无不当之处，因此，施工单位所受的损失不应由监理单位承担。
某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作D的总时差和自由时差（ ）
A.均为2周
B.均为3周
C.分别为2周和3周
D.分别为3周和2周
B.均为3周
C.分别为2周和3周
D.分别为3周和2周
答案：D
解析：
依题意可得，工作H的总时差为1周，工作D的总时差为1+2=3(周)。工作D的自由时差为该工作箭线中波形线的水平投影长度，即为2周。
21年监理工程师考试真题及详解8辑 第3辑
安全生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
B.2
C.3
D.4
答案：A
解析：
2020版教材P44
事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
某二级公路隧道穿越的岩层主要由砂层泥岩和砂岩组成,为n-m类围岩,设计采用新奥法施工,台阶法开挖,复合式衬砌,防水层设计为塑料防水板。在隧道开挖过程中,由于地下水发育,洞壁局部有股水涌出,特别是断层地带岩石破碎,裂隙发育,涌水更为严重。洞口段由于洞顶覆盖层较薄,岩隙发育。开挖中地表水从岩石裂隙中渗入洞内,导致该段两次冒顶、塌方。
【问题】1、针对上述地质和涌水情况,你认为在施工中应采取哪些水害处治措施?
【问题】1、针对上述地质和涌水情况,你认为在施工中应采取哪些水害处治措施?
答案：
解析：
1、处理涌水可采用的辅助施工方法有：超前钻孔或辅助坑道排水；超前小导管预注浆；超前围岩预注浆堵水；井点降水及深井降水。
施工组织设计是指导施工单位进行施工的实施性文件，应经( )审核签认后方可实施。
A、施工项目经理
B、总监理工程师
C、专业监理工程师
D、建设单位代表
B、总监理工程师
C、专业监理工程师
D、建设单位代表
答案：B
解析：
施工组织设计的报审应遵循下列程序及要求:
(1)施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。
(2)总监理工程师应及时组织专业监理工程师进行审查，需要修改的，由总监理工程师签发书面意见退回修改；符合要求的，由总监理工程师签认。
(3)已签认的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。
(4)施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，应经总监理工程师审查同意。
(1)施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。
(2)总监理工程师应及时组织专业监理工程师进行审查，需要修改的，由总监理工程师签发书面意见退回修改；符合要求的，由总监理工程师签认。
(3)已签认的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。
(4)施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，应经总监理工程师审查同意。
监理资料的管理应由( )负责。A总监理工程师B总监理工程师代表 C专业监理工程师D监理员
监理资料的管理应由（ ）负责。
Ａ总监理工程师Ｂ总监理工程师代表
Ｃ专业监理工程师Ｄ监理员
正确答案：A
OraclePrimaveraP6软件能使用户轻松（ ）多个工程。
A.控制和协调
B.控制和管理
C.管理和平衡
D.协调和区分
B.控制和管理
C.管理和平衡
D.协调和区分
答案：A
解析：
本题考查的是OraclePrimaveraP6软件。OraclePrimaveraP6软件能使用户轻松控制和协调多个工程。
在施工安全管理中，安全事故处理程序包括()。
A.通知
B.及时采取减损措施
C.停工
D.报告
E.复工
B.及时采取减损措施
C.停工
D.报告
E.复工
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P107-108
本题考查的是施工安全管理。安全事故处理程序：1.通知；2. 及时采取减损措施；3. 报告。停工和复工属于暂停施工的程序。
本题考查的是施工安全管理。安全事故处理程序：1.通知；2. 及时采取减损措施；3. 报告。停工和复工属于暂停施工的程序。
21年监理工程师考试真题及详解8辑 第4辑
公路工程质量检验评定的检验项目包括（ ）。
A.基本要求
B.实测项目
C.外观质量
D.质量保证资料
E.合格率
B.实测项目
C.外观质量
D.质量保证资料
E.合格率
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是质量评定与验收。公路工程质量检验评定以分项工程为单元，按基本要求、实测项目、外观质量和质量保证资料等检验项目分别检查。
一项工程预计开支或实际开支的全部固定资产投资费用指的是（ ）。
A.工程造价
B.建筑工程费
C.建设工程总投资
D.建筑安装工程费
B.建筑工程费
C.建设工程总投资
D.建筑安装工程费
答案：A
解析：
2020版教材P1-2
工程造价是指一项工程预计开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
工程造价是指一项工程预计开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
在施工图设计阶段，编制施工图预算采用的是（ ）。
A.预算定额
B.概算定额
C.概算指标
D.企业定额
B.概算定额
C.概算指标
D.企业定额
答案：A
解析：
预算定额(基础定额)是完成规定计量单位分项工程计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准，是统一预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据，是编制地区单位计价表、确定工程价格、编制施工图预算的依据，也是编制概算定额(指标)的基础；也可作为制定招标工程标底、企业定额和投标报价的基础。
在设计阶段监理工程师应组织施工图纸的审核工作，审核内容不包括( )。
A．图纸的规范性
B．要求的使用功能是否满足
C．技术参数是否先进合理
D．编制深度是否符合要求
A．图纸的规范性
B．要求的使用功能是否满足
C．技术参数是否先进合理
D．编制深度是否符合要求
答案：C
解析：
监现工程师组织施工图纸的审核工作，应主要审核以下方面内容：①图纸的规范性；②建筑造型与立面设计；③平面设计；④空间设计；⑤装修设计；⑥结构设计；⑦工艺流程设计；⑧设备设计；⑨水、电、自控设计；⑩城规、环境、消防、卫生等部门的要求满足情况；?专业设计的协调一致情况；?施工的可行性等方面。但不包括技术参数方面的审核。BD两项是施工图审核的主要原则。
(2018年)根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）内向施工许可证发证机关报告。
A.1周
B.2周
C.1个月
D.3个月
B.2周
C.1个月
D.3个月
答案：C
解析：
本题考查的是《建筑法》主要内容。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告。
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。
A.工程本身的损害
B.承包方人员伤亡
C.承包人停工损失
D.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
E.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
B.承包方人员伤亡
C.承包人停工损失
D.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
E.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是不可抗力。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；(2)承包人设备的损坏由承包人承担；(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；(4)停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21年监理工程师考试真题及详解8辑 第5辑
下列关于单位工程竣工验收的说法，不正确的是( )。
A.单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书
B.单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件
C.移交后的单位工程由发包人负责照管
D.合同约定了单位工程分部移交，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润
B.单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件
C.移交后的单位工程由发包人负责照管
D.合同约定了单位工程分部移交，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润
答案：D
解析：
2020版教材P114-117
除了合同约定的单位工程分部移交的情况外，如果发包人在全部工程竣工前，使用己接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润
除了合同约定的单位工程分部移交的情况外，如果发包人在全部工程竣工前，使用己接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润
在申请办理()手续时，建设单位应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。
A.施工许可证
B.质量监督申报
C.安全监督
D.施工图设计报审
B.质量监督申报
C.安全监督
D.施工图设计报审
答案：C
解析：
某工程双代号网络计划中各节点的最早时间与最迟时间如下图所示， 图中表明（）。
A.工作 1-4 为关键工作
B.工作 4-7 为关键工作
C.工作 1-3 的自由时差为 0
D.工作 3-7 的总时差为 3
E.关键线路有 3 条
B.工作 4-7 为关键工作
C.工作 1-3 的自由时差为 0
D.工作 3-7 的总时差为 3
E.关键线路有 3 条
答案：B,C,D
解析：
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括()。
A、承包商的实际施工进度滞后于进度计划
B、本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额
C、承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款
D、承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款
E、承包商代表不能胜任工作
B、本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额
C、承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款
D、承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款
E、承包商代表不能胜任工作
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是工程进度款的支付程序。通用条款规定，承包商在每个月末报送工程进度款支付报表时，工程师有权要求他出示以前已按指定分包合同给指定分包商付款的证明。如果承包商没有合法理由而扣押了指定分包商上个月应得工程款，业主有权按工程师出具的证明从本月应得款内扣除这笔金额直接付给指定分包商。而对于一般分包商则无此类规定。（本知识点新教材已经删除）
某建设项目，承包人根据施工承包合同规定，在开工前编制了该项目的施工进度计划，如下图所示（单位：月）。该进度计划已经监理工程师批准。在施工过程中，发生了下列事件：事件1：施工到第2个月时，业主要求增加一项工作D，工作D持续时间为4个月。工作D安排在工作A完成之后，工作l开始之前。事件2：由于设计变更导致工作G停工待图2个月。事件3：由于不可抗力的暴雨导致工作D拖延1个月。上述事件发生后，为保证不延长总工期，承包商需通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。根据分析，后续工作的费率是：工作日为2万元/月，工作I为2.5万元/月，工作J为3万元/月。
【问题】1.该建设项目初始施工进度计划的关键工作有哪些？计划工期是多少？
【问题】1.该建设项目初始施工进度计划的关键工作有哪些？计划工期是多少？
答案：
解析：
1.该建设项目初始施工进度计划的关键工作是：A、B、G、I、J。计划工期=（3+3+3+5+3）个月=17个月。
根据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013，会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，主要内容包括（ ）。
A.会议主持人
B.与会人员姓名、单位、职务
C.会议地点及时间
D.工程进展情况
E.会议主要内容、决议事项及其负责落实单位、负责人和时限要求
B.与会人员姓名、单位、职务
C.会议地点及时间
D.工程进展情况
E.会议主要内容、决议事项及其负责落实单位、负责人和时限要求
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，主要内容包括：（1）会议地点及时间；（2）会议主持人；（3）与会人员姓名、单位、职务；（4）会议主要内容、决议事项及其负责落实单位、负责人和时限要求；（5）其他事项。
21年监理工程师考试真题及详解8辑 第6辑
《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位应当具备的条件包括（ ）。
A.有已经完成的建筑工程业绩
B.有符合国家规定的注册资本
C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备
D.企业负责人或企业技术负责人应具有高级职称
E.有与从事建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员
正确答案：BCE
项目监理机构应签发《监理通知单》的情形有（ ）。
A.未按审查通过的工程设计文件施工的
B.未经批准擅自组织施工的
C.在工程质量方面存在违规行为的
D.在工程进度方面存在违规行为的
E.使用不合格的工程材料的
B.未经批准擅自组织施工的
C.在工程质量方面存在违规行为的
D.在工程进度方面存在违规行为的
E.使用不合格的工程材料的
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。施工单位发生下列情况时，项目监理机构应发出监理通知：（1）在施工过程中出现不符合设计要求、工程建设标准、合同约定；（2）使用不合格的工程材料、构配件和设备；（3）在工程质量、造价、进度等方面存在违规等行为。
流水步距的数目取决于（）。
A.总的施工过程数
B.参加流水的施工过程数
C.流水节拍
D.施工段数
B.参加流水的施工过程数
C.流水节拍
D.施工段数
答案：B
解析：
2020版教材P25
本题考查的是流水步距数目的决定因素。流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。
本题考查的是流水步距数目的决定因素。流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。
设计施工总承包合同的价格清单与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经（ ）填写单价后计算价格的方式不同。
A.承包人
B.分包人
C.工程师
D.监理人
B.分包人
C.工程师
D.监理人
答案：A
解析：
考点:“设计施工总承包合同的订立——合同文件”。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。因此，本题的正确答案为A。
工程网络计划的资源优化是指通过改变()，使资源按照时间的分布符
合优化目标。
A．工作的持续时间B．工作的开始时间
C．工作之间的逻辑关系D．工作的完成时问
E．工作的资源强度
正确答案：BD
《建设工程质量管理条例》关于施工单位对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验的具体规定有()
A、检验必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定进行
B、检验结果未经监理工程师签字，不得使用
C、检验结果未经施工单位质量负责人签字，不得使用
D、未经检验或者检验不合格的，不得使用
E、检验应当有书面记录和专人签字
B、检验结果未经监理工程师签字，不得使用
C、检验结果未经施工单位质量负责人签字，不得使用
D、未经检验或者检验不合格的，不得使用
E、检验应当有书面记录和专人签字
答案：A,D,E
解析：
《建设工程质量管理条例》第二十九条规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。
21年监理工程师考试真题及详解8辑 第7辑
在施工进度计划审批中，应仔细分析进度计划与（ ）的协调性。
A.质量控制
B.资源计划
C.合同工期
D.施工方案
B.资源计划
C.合同工期
D.施工方案
答案：B
解析：
本题考查的是合同性进度计划编制。在施工进度计划审批中，应仔细分析进度计划与资源计划的协调性。
衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是()。
A．工程合格程度 B．安全达标程度
C．工程返修程度 D．顾客满意程度
正确答案：D
从风险管理目标与风险管理主体总体目标一致性的角度，建设工程风险管理的目标通常更具体地表述为()
A、实际质量满足预期的质量要求
B、实际投资不超过计划投资
C、实际工期不超过计划工期
D、建设过程安全
E、信息反馈及时
B、实际投资不超过计划投资
C、实际工期不超过计划工期
D、建设过程安全
E、信息反馈及时
答案：A,B,C,D
解析：
从风险管理目标与风险管理主体总体目标一致性的角度，建设工程风险管理的目标通常更具体地表述为：实际质量满足预期的质量要求；实际投资不超过计划投资；实际工期不超过计划工期；建设过程安全。
关于建设工程监理招标的内容，一般包括（ ）。
A.编制和发售招标文件
B.编制和递交投标文件
C.明确招标范围和内容
D.组织资格审查
E.发出招标公告或投标邀请书
B.编制和递交投标文件
C.明确招标范围和内容
D.组织资格审查
E.发出招标公告或投标邀请书
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是建设工程监理招标方式和程序。建设工程监理招标一般包括：招标准备；发出招标公告或投标邀请书；组织资格审查；编制和发售招标文件；组织现场踏勘；召开投标预备会；编制和递交投标文件；开标、评标和定标；签订建设工程监理合同等环节。
生产性建设工程总投资包括( )两部分。
A. 建设投资和流动资金 B. 建设投资和铺底流动资金
C. 静态投资和动态投资 D. 固定资产投资和无形资产投资
正确答案：B
某高速公路施工合同，主要工程内容为：路基工程、桥梁工程和隧道工程。其中，路基工程中的土石方开挖，地质条件良好，有高边坡处理，需要爆破施工；桥梁工程为钻孔灌注桩基础、柱式墩，上部为预应力混凝土简支T梁；隧道工程中局部地段有不良地质现象。该施工合同承包人的中标价为2亿元，其中安全生产费用为180万元，在其施工组织机构设置中，安排了3名专职安全生产管理人员。
【问题】3.该项目中，应当编制专项施工方案的工程有哪些？
【问题】3.该项目中，应当编制专项施工方案的工程有哪些？
答案：
解析：
3.该项目中，应当编制专项施工方案的工程有：路基工程中：高边坡处理工程，爆破工程。桥梁工程中：桩基础工程施工，预应力混凝土T梁、柱式墩等施工。隧道工程中：不良地质地段隧道施工。
21年监理工程师考试真题及详解8辑 第8辑
下列情形中，属于投标人相互串通投标的有（ ）。
A.不同投标人的投标文件由同一人编制
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标
E.投标人之间约定部分投标人放弃投标
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标
E.投标人之间约定部分投标人放弃投标
答案：D,E
解析：
本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。选项ABC是视为投标人相互串通投标的情形。
有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
②投标人之间约定中标人；
③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
②投标人之间约定中标人；
③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
关于项目监理机构组织直线制组织形式的特点包括的有（ ）。
A.实行没有职能部门的“个人管理”
B.决策迅速
C.隶属关系明确
D.命令统一
E.组织机构复杂
B.决策迅速
C.隶属关系明确
D.命令统一
E.组织机构复杂
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是项目监理机构组织形式。直线制组织形式的主要优点是组织机构简单，权力集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系明确。缺点是实行没有职能部门的“个人管理”，这就要求总监理工程师通晓各种业务和多种专业技能，成为“全能”式人物
某工程建筑面积为90586m2，建筑工程造价为2300元／ｍ2，安装工程造价为1200元／m2，装饰装修工程造价为10OO元／m2，其中定额人工费占分部分项工程造价的15％。措施费以分部分项工程费为计费基础，其中安全文明施工费费率为1.5％，其他措施费费率合计1％。其他项目费合计800万，规费费率为8％，税率3.41％，则该工程的招标控制价为（ ）万元。
A、41540.6
B、42540.6
C、43540.6
D、44540.6
B、42540.6
C、43540.6
D、44540.6
答案：D
解析：
《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（ ）。
A.投标函
B.中标通知书
C.工程量清单
D.合同协议书
B.中标通知书
C.工程量清单
D.合同协议书
答案：D
解析：
合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文。
某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包人成本增加，工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包人补偿的说法中，正确的是（）。
A.发包人应给予承包人补偿
B.发包人不给予承包人补偿
C.竣工结算时，承包人与发包人协商是否补偿
D.通过仲裁决定是否给予承包人补偿
B.发包人不给予承包人补偿
C.竣工结算时，承包人与发包人协商是否补偿
D.通过仲裁决定是否给予承包人补偿
答案：A
解析：
2020教材P178-184
法律改变引起的索赔。如果在基准日期(招标工程以投标截止日期前的28 天、非招标工程以合同签订前28 天)以后，由于发包人国家或地方的任何法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包人成本增加。对承包人由此增加的开支，发包人应予补偿。
法律改变引起的索赔。如果在基准日期(招标工程以投标截止日期前的28 天、非招标工程以合同签订前28 天)以后，由于发包人国家或地方的任何法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包人成本增加。对承包人由此增加的开支，发包人应予补偿。
依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（ ）。
A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产
B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产
C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产
D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产
B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产
C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产
D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产
答案：C
解析：
本题考核的是抵押权的实现。抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产。
上一篇：监理工程师考试真题及答案5篇
下一篇：2021监理工程师考试真题8卷
热门文章
