2021监理工程师考试答案6篇

担保通常由当事人双方订立担保合同。担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。因此，本题的正确答案为D。

考点:工程质量管理主要制度。选项E错误，因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。

考点:设计合同履行管理。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。参见教材 P73。

本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。银皮书中没有“工程师”这一角色，而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作。

考点:检验批质量验收。检验批质量验收合格的规定：（1）主控项目的质量经抽样检验均应合格。（2）一般项目的质量经抽样检验合格。当采用计数抽样，合格点率应符合有关专业验收规范的规定，且不得存在严重缺陷。（3）有完整的施工操作依据、质量验收记录。参见教材P144。@##

2020版教材P140
本题考查的是物资储备计划编制依据。物资储备计划的编制依据是物资需求计划、储备定额、储备方式、供应方式和场地条件等。

2020版教材P95-96
本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责 。

本题考查的是工程质量缺陷的成因。违反法律法规的行为：无证设计；无证施工；越级设计；越级施工；转包、挂靠；工程招投标中的不公平竞争；超常的低价中标；非法分包；擅自修改设计等。

标准施工合同中应给承包人补偿的条款

考核建设工程监理文件资料管理要求。停建、缓建工程的监理文件资料暂由建设单位保管。

本题考查重点是“我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作”。处理施工单位提出的工程变更费用包括：①总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估；②总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；③项目监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款；④建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款的依据。工程变更款项最终结算时，应以建设单位与施工单位达成的协议为依据。因此，本题的正确答案为D。

2020版教材P159-179
观感质量验收，对于差"的检查点应进行返修处理。

本题考查的是时间参数的计算及关键线路。关键线路：①→④→⑤→⑦→⑧，关键工作为C、F、I，计算工期为14。工作I为关键工作，最早开始时间=最迟开始时间=14-5=9。工作A的自由时差=14-9=5。选项C，经计算工作D的总时差为1。

考点:“设计合同履行管理”。如果合同内约定的费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。因此，本题的正确答案为D。

本题考查的是价值工程方法。价值工程的核心是对产品进行功能分析。

1.事件1：施工单位针对事件1所提出的费用索赔和工期索赔均不成立。因为业主提供的《参考资料》不构成合同文件，对于业主提供的《参考资料》施工单位应对他自己就该资料的解释、推论和使用负责，这是承包人应承担的风险。事件2：施工单位针对事件2所提出的费用索赔和工期索赔均不成立。因为扩大基坑底面尺寸并非是监理工程师下达变更指令所致，该工作属于承包人采取的质量保证措施。事件3：施工单位针对事件3所提出的费用索赔成立，因为这是由于业主提供的施工图纸有误。工期索赔不成立，因该延误未发生在关键线路上，对总工期并无影响。事件4：施工单位针对事件4所提出的费用索赔不成立，工期索赔成立。因为该事件是由于异常恶劣的气候条件造成的，承包人不应得到费用补偿。

考点:工程监理企业资质管理。选项A乙级专业资质标准为具备独立法人资格且注册资本不少于100万元；选项C乙级专业资质标准为注册造价工程师不少于1人；选项D企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历。

2020版教材P20-37
要约是希望与他人订立合同的意思表示。要约应当符合如下规定:内容具体确定;表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。也就是说，要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的，必须具备合同的主要条款。
所谓要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。

本例题考查不可抗力导致的索赔问题。

1．因不可抗力事件导致的费用损失与延误的工期由双方按以下原则分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害．由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自承担；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延。

2．根据合同的约定，属于不可抗力事件的风雨袭击所造成的损失，应由业主和施工单位按照上述原则分别承担，对施工单位提出的补偿要求应这样处理：(1)给已建部分工程造成破坏的修复所需1 8万元，由业主承担；(2)处理本单位人员伤病医疗费用和补偿金总计3万元，由施工单位自己承担；(3)正在使用的机械设备的损坏及停工损失，由施工单位自己承担；(4)工人窝工费3.8万元，由施工单位自己承担；(5)因暴风雨造成现场停工8天应予以认可，顺延合同工期8天；(6)由于工程损坏所需清理现场费用2.4万元，业主应予以支付。

过程评价包括前期工作评价、建设实施评价、运行管理评价三部分。

1.监理单位法定代表人的不妥之处及正确做法如下：
　　（1）不妥之处：要求在收到施工单位的施工组织设计后编制监理规划；
　　正确做法：在收到设计文件后即可编制监理规划。
　　（2）不妥之处：同意技术负责人委托具有类似工程监理经验的副总工程师审批监理规划；
　　正确做法：应由监理单位技术负责人审批监理规划。
　　（3）不妥之处：不同意总监理工程师代表人选；
　　正确做法：总监理工程师代表的任职条件符合要求，应同意。
事件2中，工程开工还应具备的条件：设计交底和图纸会审已完成；施工组织设计已由总监理工程师签认；施工机械具备使用条件；主要工程材料已落实。
事件3中，总监理工程师做法不妥之处及正确做法如下：
　　（1）不妥之处：安排专业监理工程师审批监理实施细则；
　　正确做法：应由总监理工程师审批。
　　（2）不妥之处：委托总监理工程师代表调配监理人员；
　　正确做法：应由总监理工程师调配。
　　（3）不妥之处：委托总监理工程师代表检查监理人员工作；
　　正确做法：应由总监理工程师检查。
　　（4）不妥之处：委托总监理工程师代表参与工程质量事故调查。
　　正确做法：应由总监理工程师参与。

本题考查的是施工企业职工意外伤害险。选项A，意外伤害保险不是强制性的保险，鼓励施工企业投保，不是应当投保。选项B，按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起。选项D，发生意外事故且下落不明的，经人民法院宣告死亡的，按保险金额给付身故保险金。选项E,按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至约定的终止日的24时止。

缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；有充足备用资源的工作；缩短持续时间所需增加的费用最少的工作。

施工组织设计的审查程序如下：①承包单位填写《施工组织设计(方案)报审表》报送项目监理机构；②总监理工程师组织专业监理工程师审查，最终由总监理工程师审核签认；③已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位；④承包单位应按审定的施工组织设计文件组织施工，如需对其内容作较大的变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构审核；⑤规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构对施工组织设计审查后，还应报送监理单位技术负责人审查，提出审查意见后由总监理工程师签发，必要时与建设单位协商，组织有关专业部门和有关专家会审；⑥规模大、工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程，经建设单位批准可分阶段报审施工组织设计，技术复杂或采用新技术的分项、分部工程，承包单位还应编制该分项、分部工程的施工方案，报项目监理机构审查。
@##

工程项目竣工后，建设单位应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。

本题考查的是施工安全管理体系。施工单位应在开工前编制安全生产费用使用计划，经监理单位审核，报项目法人同意后执行。

考点:工程质量缺陷的成因。擅自修改设计属于违反法律法规的内容。

考点:施工进度管理。紧急情况下的暂停施工，监理人应在接到承包人书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

考点: “建设工程项目投资的概念”。建设投资，由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费（包括基本预备费和涨价预备费）和建设期利息组成。建筑安装工程费，是指建设单位用于建筑和安装工程万面的投资，它由建筑工程费和安装工程费两部分组成。建筑工程费是指建设工程涉及范围内的建筑物、构筑物、场地平整、道路、室外管道铺设、大型土石工程费用等。安装工程费是指主要生产、辅助生产、公用工程等单项工程中需要安装的机械设备、电器设备、专用设备、仪器仪表等设备的安装及配件工程费，以及工艺、供热、供水等各种管道、配件、闸门和供电外线安装工程费用等。因此，本题的正确答案为B。

负相关指的是：散布点形成由左向右向下的一条直线带。

A项，CM单位对设计单位没有指令权，只能向设计单位提出一些合理化建议。D项，CM单位与施工单位之间似乎是总分包关系，但实际上却与总分包模式有本质的不同。

考核监理工程师职业道德。监理工程师应严格遵守如下职业道德守则：（1）遵法守规，诚实守信。维护国家的荣誉和利益，遵守法规和行业自律公约，讲信誉，守承诺，坚持实事求是，“公平、独立、诚信、科学”地开展工作。（2）严格监理，优质服务。执行有关工程建设法律、法规、标准和制度，履行工程监理合同规定的义务，提供专业化服务，保障工程质量和投资效益，改进服务措施，维护业主权益和公共利益。（3）恪尽职守，爱岗敬业。遵守建设工程监理人员职业道德行为准则，履行岗位职责，做好本职工作，热爱监理事业，维护行业信誉。（4）团结协作，尊重他人。树立团队意识，加强沟通交流，团结互助，不损害各方的名誉。（5）加强学习，提升能力。积极参加专业培训，努力学习专业技术和工程监理知识，不断提高业务能力和监理水平。（6）维护形象，保守秘密。抵制不正之风，廉洁从业，不谋取不正当利益。不为所监理工程指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家；不收受施工单位的任何礼金、有价证券等；不转借、出租、伪造、涂改监理证书及其他相关资信证明，不以个人名义承揽监理业务；不同时在两个或两个以上工程监理单位注册和从事监理活动；不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职。树立良好的职业形象。保守商业秘密，不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。

深基坑、地下暗挖和高大模板属于需要专家论证的工程。

1.事件1中，项目监理机构的不妥之处有：安排监理员检查、复核与签署监理意见；正确做法：安排专业监理工程师检查、复核与签署监理意见。
　　项目监理机构对施工控制测量成果的检查、复核内容还应包括：测量设备的检定证书，高程控制网和控制桩的保护措施。
　　2.事件2中，施工单位的不妥之处有：
　　（1）专项施工方案编制的同时就开始搭建脚手架；正确做法：编制专项施工方案后，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后才可安排搭建脚手架。
　　（2）项目经理兼任施工现场安全生产管理人员；正确做法：应安排专职安全生产管理人员。
　　3.事件2中，总监理工程师的不妥之处有：向施工单位签发监理通知单；正确做法：报建设单位同意后，签发工程暂停令。
　　4.事件3中，事故等级属于较大事故。
　　总监理工程师的不妥之处是：在事故发生2小时后向监理单位负责人报告，正确做法：应在事故发生后立即向监理单位负责人报告。
　　5.事件4中，报总监理工程师并下达《监理通知单》，要求施工单位提交产品出厂合格证、技术说明书及检验或试验报告，待重新检验合格且施工单位提交监理通知回复单后，同意使用。如检验不合格，书面通知施工单位将该批钢材限期撤出现场。

3.事件1中关于变更处理的不妥之处：监理单位要求施工单位尽快提交处理方案并确定采用灌浆方案。正确做法：应书面报告建设单位，由建设单位征得原设计单位的同意，并取得相应图纸和说明后，监理工程师才可发出书面变更通知。

在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如总监理工程师作为监理单位的代理人。

考点:“担保方式——保证”。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：①企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证；②国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位，社会团体。因此，本题的正确答案为D。

本题考查的是索赔费用的计算。索赔费用的计算方法有：实际费用法；总费用法；修正的总费用法。

（3）工程预付款：660万元×20％=132万元；起扣点：660万元-132万元÷60％=440万元。

本题考查重点是“质量数据分布的规律性”。概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，如一般计量值数据服从正态分布，计件值数据服从二项分布，计点值数据服从泊松分布等。实践中只要是受许多起微小作用的因素影响的质量数据，都可认为是近似服从正态分布的，如构件的几何尺寸、混凝土强度等。如果是随机抽取的样本，无论它来自的总体是何种分布，在样本容量较大时，其样本均值也将服从或近似服从正态分布。因而，正态分布最重要、最常见，应用最广泛。因此，本题的正确答案为D。

安装工程一般按一个设计系统或组别划分为一个检验批。选项A是分部工程划分的依据，选项C是子分部工程划分的依据，选项B是分项工程的划分依据。

考点:“项目监理机构各类人员基本职责”。根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013，专业监理工程师应履行下列职责：①参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；②审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；③参与审核分包单位资格；④指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；⑤检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；⑥验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；⑦处置发现的质量问题和安全事故隐患；⑧进行工程计量；⑨参与工程变更的审查和处理；⑩组织编写监理日志，参与编写监理月报；收集、汇总、参与整理监理文件资料；参与工程竣工预验收和竣工验收。所以，选项B、D、E符合题意。选项A属于专业监理工程师的职责。选项C属于总监理工程师的职责。因此，本题的正确答案为ABDE。

考点:“进度控制的概念”。建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系的控制。建设工程进度控制的最终日的是确保建设项目按预定的时间使用或提前交付使用，建设工程进度控制的总目标是建设工期。因此，本题的正确答案为B。

考点:“建设工程监理文件资料组卷归档”。建设工程监理文件资料编制要求：①归档的文件资料一般应为原件；②文件资料的内容及其深度须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准的要求；③文件资料的内容必须真实、准确，与工程实际相符；④文件资料应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等；⑤文件资料应字迹清楚。图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备；⑥文件资料中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297mm×210mm)。纸张应采用能够长时间保存的韧力大、耐久性强的纸张；⑦文件资料的缩微制品，必须按国家缩微标准进行制作，主要技术指标(解像力、密度、海波残留量等)要符合国家标准，保证质量，以适应长期安全保管；⑧文件资料中的照片及声像档案，要求图像清晰，声音清楚，文字说明或内容准确；⑨文件资料应采用打印形式并使用档案规定用笔，手工签字，在不能使用原件时，应在复印件或抄件上加盖公章并注明原件保存处。应用计算机辅助管理建设工程监理文件资料时，相关文件和记录经相关负责人员签字确定、正式生效并已存入项目监理机构相关资料夹时，信息管理人员应将储存在计算机中的相应文件和记录的属性改为“只读”，并将保存的目录名记录在书面文件上，以便于进行查阅。在建设工程监理文件资料归档前，不得删除计算机中保存的有效文件和记录。根据第⑨点可知，选项C符合题意。因此，本题的正确答案为C。

合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。

⑷旁站人员的主要职责是:
1)检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况；
2)在现场监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；
3)核查进场建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；
4)做好旁站记录，保存旁站原始资料。
⑸对施工中出现的偏差及时纠正，保证施工质量。发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，应责令施工单位立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向专业监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达暂停令，指令施工单位整改。
⑹对需要旁站的关键部位、关键工序的施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站记录的，专业监理工程师或总监理工程师不得在相应文件上签字。工程竣工验收后，项目监理机构应将旁站记录存档备查。