2021二级建造师考试题目下载8节

2020版教材P343
市政工程专业二级注册建造师可以单人单项合同额3000万元（交通安全防护工程小于500万元、机电设备安装工程小于1000万元、庭院工程小于1000万元、绿化工程小于500万元）以下的市政工程项目的项目负责人

2020新版教材P250页
验收方式有驻厂验收、提运验收、接运验收和入库验收；供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准；采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准；凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。

2020版教材P119页
污水处理方法可根据水质类型分为物理处理法、生物处理法、污水处理产生的污泥处置及化学处理法。物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。生物处理方法是利用微生物的代谢作用，去除污水中有机物质的方法。化学处理方法是用于城市污水处理混凝法类类同于城市给水处理。

2020版教材P183页
三、 施工过程的质量监督：（2）对工程项目建设中的结构主要部位（如桩基、基础、主体结构等）除进行常规检查外，监督机构还应在分部工程验收时进行监督，监督检查验收合格后，方可进行后续工程的施工。建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报送工程质量监督机构备案。

本题考查的的现浇预应力（钢筋）混凝土连续梁施工技术。应当是先浇筑0号块，然后是墩顶梁端两则对称悬浇梁段，接着是边孔支架现浇梁段，最后是主梁跨中合龙段。

2019新版教材P134页
《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同： （一）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的； （二）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的； （三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的； （四）女职工在孕期、产期、哺乳期的； （五）在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的； （六）法律、行政法规规定的其他情形。

P67-69
爆破器材，在立井施工中，工作面常有积水，要求采用抗水炸药。常用的抗水炸药有抗水岩石硝铵炸药、水胶炸药和硝化甘油炸药。起爆器材通常采用国产秒延期电雷管，毫秒延期电雷管和导爆索。

考点:路面基层排水。在一些特殊地段，如连续长纵坡坡段、曲线超高过渡段和凹形竖曲线段等，排水层内渗流的自由水有可能被堵封或者渗流路径超过45～60m。在这些路段，应增设横向排水管以拦截水流，缩短渗流长度。

P309。装修材料按其燃烧性能划分为四级：A 级：不燃性；B1 级：难燃性；B2 级：可燃性；B3 级：易燃性。

2019版教材P95页
（2）其他梁、板、拱：跨度小于等于2m，50%；跨度2~8m，75%；跨度大于8m，100%。@##

本题考查的是燃气管道功能性试验的规定。水压试验时，当压力达到规定值后，应稳压1h，观察压力计应不少于30min，无压力降为合格。水压试验合格后，应及时将管道中的水放（抽）净，并按要求进行吹扫。

2020版教材P273
光污染控制：夜间电焊作业应采取遮挡措施，避免电弧焊光外泄；大型灯应控制照射角度，防止强光外泄

本题考查的是城镇道路分类。我国城镇道路按道路在城市道路网中的地位、交通功能以及对沿线的服务功能，将城镇道路分为四类，即快速路，主干路，次干路与支路。

根据《堤防工程施工质量评定与验收规程（试行）》(SL239-1999)以及《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)，混凝土预制块砌筑工程质量抽检主要内容为预制块厚度、平整度和缝宽。【本知识点在第四版新教材中已删除】

2020版教材P45
本题考查的是焊接质量检测基本知识。焊接缺陷按缺陷的形态可分为：平面型缺陷（如裂纹、未熔合等）；体积型缺陷（如气孔、夹渣等）。

2019新版教材P251页
建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的。责令限期改正；逾期未改正的，责令该建设工程停止施工。

1．施工单位应从以下几个方面做起：
(1)围挡、大门、各种标牌应标准化；
(2)现场材料应按平面布置图的要求地点堆放并码放整齐；
(3)现场安全防护设施应标准化、规范化；
(4)生活区域整洁化；
(5)职工生活秩序化、行为文明化；
(6)现场做到工完场清、不扬尘、不遗撒、垃圾不乱弃；
(7)施工不扰民,营造良好的施工环境。
2．施工出入口处应参照下列要求规划：
(1)设置大门和保安值班室；
(2)大门或门头设置企业名称或企业标识；
(3)地面设施硬化,车辆出入设置排水措施有清洗装置；
(4)设置“五图一牌”；
(5)条件许可时可以适当绿化布置。
3．不可兼顾。任何时候都应该划分清楚,采取隔离措施。

本题考查的是建造师的基本权利。建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。所以A选项错误，应当是签字同时加盖执业印章的。B选项正确。大中型工程项目施工负责人必须由本专业注册建造师担任，所以C错误。最后一行，二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。所以D错误。

2020版教材P333页
根据《仲裁法》的规定：仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项无权仲裁。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。

2020版教材P260页
（6）在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为5年.

（11）焊接球阀应符合下列规定： 1) 当焊接球阀水平安装时应将阀门 完全开启；垂直管道安装，切焊接阀体下方焊缝时应将阀门关闭。2）球阀焊接过程中应对阀体进行降温。此处与2015年教材有所改动。

2019新版教材P118页
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）未组织竣工验收，擅自交付使用的；（2）验收不合格，擅自交付使用的；（3）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。@##

2020版教材P 29
担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。P32：下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；依法不得抵押的其他财产。

2020版教材P62
对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000-3/1000。

机电工程项目施工技术资料与竣工档案的特征有：①真实性。必须真实反映工程建设的情况，不得进行伪造。②完整性。必须全面反映工程建设过程的信息，保证其齐全完整。③有效性。必须为工程检查、验收、管理、使用、维护、改建和扩建提供有效依据，具有可追溯性。④复杂性。涉及工程建设的多个专业、学科，与不同专业的配合。

本题考查的是水泥混凝土路面用料要求。面层混凝土可单独掺用粉状低钙粉煤灰、^矿渣粉或硅灰等。不得使用高钙粉煤灰或Ⅲ级低钙粉煤灰；路面和桥面混凝土中可使用硅灰或磨细矿渣，使用前应经过试配检验。

问题1
该工程采用固定总价合同合理。理由是：固定价格合同适用于工程量大且能够较准确计算，工期较短，技术不太复杂，风险不太大的项目。该工程符合这些条件。
此题考察工程合同的类型及其适用条件。工程按照其价格计算方法可分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同，各类合同的适用范围不同。当发包工程的内容和工程量一时不能明确、具体地予以规定时，则可以采用单价合同形式。固定价合同是合同总价或者单价在合同约定的承包范围内不予调整，一般适用于工期较短且技术简单的工程。可调价合同是合同总价或者单价可根据合同约定的事项和方法调整。施工工期一年以上的工程或建材市场价格波动较大时宜采用可调价合同。成本加酬金合同时工程成本按实际发生计算，承包人按约定的方式计取相应的酬金。一般适用于较特殊复杂的工程。在施工合同签定时，应根据工程实际情况，选择合适的类型。
问题2
事件一中施工单位提出的土方价格费用索赔要求不合理。
理由是：施工单位应对自己的报标文件解释负责；施工单位应对自己报价的准确性与完备性负责。
本题考查项目投标合同签订过程中施工方对其报价应承担的风险。本工程采用的固定总价合同，即使采用其他形式的合同，施工单位在投标标价前都应进行认真的分析，做好现场踏勘、标前答疑和各项调查工作。作为有经验的施工单位可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供用土的质量是否合格，若施工单位没有做此事，风险应由施工单位承担。
问题3
针对业主由于缺乏资金而指令停工，施工单位对此情况可向业主提起要求工程延长或费用索赔，其费用索赔包括执行停工指令中，施工单位应付出的管理费、工人窝工费、设备折旧费与维修保养费等必要开支。
此题考察指令停工条件下，施工单位可提出的索赔要求。业主由于缺乏资金而指令停工属于业主违约，按照约定，施工单位在这种情况下应当获得工期和费用补偿。
问题4
事件三中，施工单位提出的索赔要求不合理。
理由是：施工单位设备出现故障影响的工期，不能得到补偿；罕见的特大暴雨和由此而产生的地区性供电中断，可以获得工期补偿。故施工单位可以向建设单位提出的工期索赔应为5天。
此题考察工期索赔的计算方法。施工单位自身原因导致的进度延误，不能进行工期索赔；而由于业主原因、不可抗力等原因延误的工期施工单位才可以获得工期的延长。

2020版教材P65页
各种支架和模板安装后，宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。

（P221）
（1）现场搭设的移动式操作平台的台面面积（1 分）和台面高度均（1 分）符合规定。移动式操作平台台面不得超过 10m2（1 分），高度不得超过 5m（1 分）。
（2）安全控制要点：移动式操作平台台面不得超过 10m2，高度不得超过 5m。台面脚手板要铺满钉牢（1 分），台面四周设置防护栏杆（1 分）；平台移动时，作业人员必须下到地面，不允许带人移动平台（1 分）

2020版教材P198页
企业新员工上岗前必须接受三级安全教育，企业新员工须按规定通过三级安全教育和实际操作训练，并经考核合格后方可上岗。D选项正确

2020版教材P41页
该题主要考察的是：工程监理的工作任务，原文是,工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

2020新版教材P2页
业主方项目管理的目标，原文是主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。其中投资目标指的是项目的总投资目标。进度目标指的是项目动用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标，如工厂建成可以投入生产、道路建成可以通车、办公楼可以启用、旅馆可以开业的时间目标等。

2020版教材P253页
固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言存在一定风险；固定总价合同：在双方都无法预测的风险条件下和可能有工程变更的情况下，承包商承担了较大的风险；P258:成本加酬金合同有许多种形式，主要为：成本加固定费用合同、成本加固定比例费用合同、成本加奖金合同、最大成本加费用合同,对承包商来说，此类合同比固定总价合同风险低，利润比较有保证。D选项正确

本题考查的是无机结合料稳定基层施工质量检查与验收。宜使用1～3级的新石灰，其技术指标应符合规范要求；磨细生石灰，可不经消解直接使用，块灰应在使用前2～3d完成消解，未能消解的生石灰应筛除，消解石灰的粒径不得大于10mm。

2020版教材P322页
当幕墙面积大于3000㎡或建筑外墙面积50%时，应现场抽取材料和配件，在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测，检测结果应符合设计规定等级的要求。

2019版教材P87页
墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱(板)墙结合的水平施工缝，宜留在拱（板）墙接缝线以下150-300mm处。墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合。

2019版教材P51页
有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备

2020新版教材P134页
横道图计划表中的进度线（横道与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。但是，横道图进度计划法也存在一些问题，如：(1)工序（工作之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚；(2)适用于手工编制计划；(3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差(4)计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大;(5)难以适应较大的进度计划系统。

答案：
1、减少炮眼数量能达到减少钻眼时间，但是减少炮眼数会使爆破后巷道成型不好，达不到光爆效果。另外加大药量，加大对巷道围 岩振动力，破坏围岩的完整性，使围岩自承能力下降。围岩的为中等稳定的粉砂岩，易造成围岩松动，甚至冒落和片帮。 对巷道成型质量不利，会出现巷道轮廓凹凸严重，围岩不稳定；对加快施工进度也不会有明显效果。因为增加支护的难度，增大药量 也造成破堆分散，降低了装岩效率。
2．“三小”即小直径钎杆．小直径炸药药卷和小钎花。
3．不正确，打护顶锚杆只允许使用锚杆钻机，严禁使用风动凿岩机。
4．最后一次标定贯通方向时，巷道未掘长度为40m不符合规定，最少应为50m。未掘巷道长度10m时停止一头掘进做法错误，应为20m时即停止一头掘进。

本题考查的是建设工程代理法律关系。代理人和相对人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和相对人负连带责任。

2020版教材P311
工程变更指令由发包人或发包人授权监理机构审查、批准后发出。