2021二级建造师考试真题精选及答案9篇
发布时间：2021-07-17
2021二级建造师考试真题精选及答案9篇 第1篇
根据安全管理相关规定，对于施工单位编制的危险性较大工程专项施工方案进行专家论证审查时，可担任专家组成员的有()。
A、 该项目设计单位专家
B、 该项目建设单位专家
C、 该项目施工单位专家
D、 该项目监理单位专家
E、 参与该项目可行性研究报告审查的专家
B、 该项目建设单位专家
C、 该项目施工单位专家
D、 该项目监理单位专家
E、 参与该项目可行性研究报告审查的专家
答案：A,E
解析：
必要时，施工单位对危险性较大工程的专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查。下列人员应当参加专家论证审查会：(1)建设单位项目或技术负责人；(2)监理单位项目总监理工程师、相关专业监理人员及安全监理人员；(3)施工单位技术负责人及其安全管理机构负责人；(4)施工单位项目负责人、项目技术负责人及专项施工方案编制人员；(5)专家组成员。专家组成员应当从专家库中选取，由5名以上符合相关专业要求的专家组成，与本项目相关的建设、施工、监理单位的专家不得参加。勘察、设计单位技术负责人及相关专业技术人员应当参加专家论证审查会。实行施工总承包的，施工总承包单位及相关专业承包单位技术负责人及相关人员应当参加专家论证审查会。根据上述内容，本题中“B.该项目建设单位专家”、“C.该项目施工单位专家”、“D.该项目监理单位专家”都是不能参加专家组成员的，是错误选项。所以，本题的正确选项是“AE”。
施工期内因材料价格波动影响合同价格时，根据造价信息差额调整法，如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，下列做法正确的是()。
A.材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整
B.材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整
C.合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
D.应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价机构发布的材料成本文件调整
B.材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整
C.合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
D.应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价机构发布的材料成本文件调整
答案：C
解析：
2020新版教材P81页
承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%。时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。@##
承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%。时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。@##
为使混凝土不发生离析现象，当浇筑高度超过（）m时，应采用串筒、溜管或 振动溜管使混凝土下落。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
B. 4
C. 5
D. 6
答案：A
解析：
当构筑物无抗浮设计时，雨汛期水池施工中的抗浮措施有（ ）。
A.构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管（盲沟）和抽水设备
B.基坑四周设防汛墙，防止外来水进入基坑
C.必要时放水进入构筑物，使构筑物内外无水位差
D.增加池体钢筋所占比例
E.备有应急供电和排水设施并保证其可靠性
B.基坑四周设防汛墙，防止外来水进入基坑
C.必要时放水进入构筑物，使构筑物内外无水位差
D.增加池体钢筋所占比例
E.备有应急供电和排水设施并保证其可靠性
答案：A,B,C,E
解析：
雨期施工时，施工中常采用的抗浮措施如下：
1）基坑四周设防汛墙，防止外来水进入基坑；建立防汛组织，强化防汛工作。
2）构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管（盲沟）和抽水设备，一旦发生基坑内积水随即排除。
3）备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。
1）基坑四周设防汛墙，防止外来水进入基坑；建立防汛组织，强化防汛工作。
2）构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管（盲沟）和抽水设备，一旦发生基坑内积水随即排除。
3）备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。
焊缝的余高主要依靠（ ）进行检查。
A．低倍放大镜
B．肉眼
C．焊接检验尺
D．直尺
正确答案：C
下列场所中，( )宜采用混合光源。
A.开关频繁
B.要求瞬时启动
C.连续调光
D.有高速运转物体
B.要求瞬时启动
C.连续调光
D.有高速运转物体
答案：D
解析：
2019版教材P5页
有高速运转物体的场所宜采用混合光源。
有高速运转物体的场所宜采用混合光源。
设备安装前对设备基础的位置、几何尺寸测量检查的主要项目有（ ）。
A.基础的坐标位置
B.混凝土强度
C.不同平面的标高
D.基础的铅垂度
E.地脚螺栓预留孔内有无露筋、凹凸等缺陷
B.混凝土强度
C.不同平面的标高
D.基础的铅垂度
E.地脚螺栓预留孔内有无露筋、凹凸等缺陷
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P50
基础的位置、几何尺寸测量检查主要包括基础的坐标位置， 不同平面的标高， 平面外形尺寸，凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸，平面的水平度，基础的铅垂度， 地脚螺栓预留孔的中心位置、深度和孔壁铅垂度等。B项E项属于质量问题非本题检查的位置尺寸项目
基础的位置、几何尺寸测量检查主要包括基础的坐标位置， 不同平面的标高， 平面外形尺寸，凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸，平面的水平度，基础的铅垂度， 地脚螺栓预留孔的中心位置、深度和孔壁铅垂度等。B项E项属于质量问题非本题检查的位置尺寸项目
200m3球罐的组装方法适宜采用（）
A、散装法
B、分带法
C、半球法
D、水浮法
B、分带法
C、半球法
D、水浮法
答案：C
解析：
半球法只适用于400m3以下小形球罐的组装。
根据我国《劳动合同法》的规定，劳动合同分为（）。
A.固定期限劳动合同
B.临时劳动合同
C.无固定期限劳动合同
D.全日制劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同
B.临时劳动合同
C.无固定期限劳动合同
D.全日制劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同
答案：A,C,E
解析：
2019新版教材P127页
劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
2021二级建造师考试真题精选及答案9篇 第2篇
混凝土坝坝底承受的渗透压力大小与（ ）成正比。
A:上游水深
B:下游水深
C:上:下游水头差
D:坝高
B:下游水深
C:上:下游水头差
D:坝高
答案：C
解析：
本题考查的是重力坝的荷载及作用。扬压力包括上浮力及渗流压力。上浮力是由坝体下游水深产生的浮托力；渗流压力是在上、下游水位差作用下，水流通过基岩节理、裂隙而产生的向上的静水压力。
关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）。
A．施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处 10万元以上 30万元以下的罚款
B．缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任
C．缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
D．建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请
B．缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任
C．缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
D．建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请
答案：C
解析：
施工项目订立合同、洽商变更和记录必须采用（ ）。
A.书面形式
B.书面形式并签字确认
C.电子文档
D.口头协议
B.书面形式并签字确认
C.电子文档
D.口头协议
答案：B
解析：
P213-214
必须以书面形式订立合同、洽商变更和记录，并应签字确认。
必须以书面形式订立合同、洽商变更和记录，并应签字确认。
工程项目施工组织设计中，一般将施工顺序的安排写入()。
A.施工进度计划
B.施工总平面图
C.施工部署和施工方案
D.工程概况
B.施工总平面图
C.施工部署和施工方案
D.工程概况
答案：C
解析：
2020新版教材P24页
2. 施工部署及施工方案：(1)根据工程情况，结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务，合理安排施工顺序，确定主要工程的施工方案；(2)对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性、定量的分析，通过技术经济评价，选择最佳方案。
2. 施工部署及施工方案：(1)根据工程情况，结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件，全面部署施工任务，合理安排施工顺序，确定主要工程的施工方案；(2)对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性、定量的分析，通过技术经济评价，选择最佳方案。
人民法院适用普通程序审理的施工合同纠纷案件，审理期限通常为()。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
答案：B
解析：
2019新版教材P320页
适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月。
适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月。
黏性土心墙一般布置在()。
A.坝体中部稍偏向上游
B.坝体中部稍偏向下游
C.坝体上游侧
D.坝体下游侧
B.坝体中部稍偏向下游
C.坝体上游侧
D.坝体下游侧
答案：A
解析：
2020版教材P3页
（2）黏土心墙和斜墙。心墙一般布置在坝体中部，有时稍偏上游并略为倾斜。
（2）黏土心墙和斜墙。心墙一般布置在坝体中部，有时稍偏上游并略为倾斜。
工程建设监理的“公正性”，要求监理在处理业主和承包商之间的矛盾或利益冲突时应()。
A.站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益
B.在维护承包商利益的同时，兼顾业主的利益
C.尽最大可能同时维护业主和承包商的利益
D.在维护业主利益的同时，不损害承包商的利益
B.在维护承包商利益的同时，兼顾业主的利益
C.尽最大可能同时维护业主和承包商的利益
D.在维护业主利益的同时，不损害承包商的利益
答案：D
解析：
2020新版教材P41页
（4）公平性。工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理的公正性。
（4）公平性。工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理的公正性。
卷扬机使用时需要注意的事项有 ( )。
A. 钢丝绳应从卷筒下方绕入卷扬机，以保证卷扬机的稳定
B. 卷筒上的钢丝绳不能全部放出，至少保留3～4圈
C. 保证钢丝绳绕入卷筒的方向在卷筒中部与卷筒轴线垂直
D. 卷扬机与最后一个导向轮的最小距离不得小于20倍卷筒长度
E. 保证卷扬机受力的对称性
B. 卷筒上的钢丝绳不能全部放出，至少保留3～4圈
C. 保证钢丝绳绕入卷筒的方向在卷筒中部与卷筒轴线垂直
D. 卷扬机与最后一个导向轮的最小距离不得小于20倍卷筒长度
E. 保证卷扬机受力的对称性
答案：A,C,E
解析：
卷扬机的主要使用要求
（1）起重吊装中一般采用电动慢速卷扬机。选用卷扬机的主要参数有钢丝绳额定静张力（或额定牵引拉力）和卷筒容绳量。卷扬机不得超负荷使用。
（2）卷扬机应固定牢靠，受力时不应横向偏移。地锚设置后应按其使用负荷进行预拉。
（3）卷扬机卷筒上的钢丝绳不能全部放出，余留在卷筒上的钢丝绳不应少于4圈，以减少钢丝绳在固定处的受力。
（4）卷扬机工作时，由卷筒到最后一个导向滑车的水平直线距离不应小于卷筒长度的25倍，该导向滑车应设在卷筒的中垂线上。
（5）卷扬机上缠绕多层钢丝绳时，应使钢丝绳始终顺序地逐层紧缠在卷筒上. 钢丝绳最外一层应低于卷筒两端凸缘一个绳径的高度。
@##
卷扬机的主要使用要求
（1）起重吊装中一般采用电动慢速卷扬机。选用卷扬机的主要参数有钢丝绳额定静张力（或额定牵引拉力）和卷筒容绳量。卷扬机不得超负荷使用。
（2）卷扬机应固定牢靠，受力时不应横向偏移。地锚设置后应按其使用负荷进行预拉。
（3）卷扬机卷筒上的钢丝绳不能全部放出，余留在卷筒上的钢丝绳不应少于4圈，以减少钢丝绳在固定处的受力。
（4）卷扬机工作时，由卷筒到最后一个导向滑车的水平直线距离不应小于卷筒长度的25倍，该导向滑车应设在卷筒的中垂线上。
（5）卷扬机上缠绕多层钢丝绳时，应使钢丝绳始终顺序地逐层紧缠在卷筒上. 钢丝绳最外一层应低于卷筒两端凸缘一个绳径的高度。
@##
国家禁止承包单位将其承包的工程转包，其转包是指（ ）。
A.将工程的非主体工程转包给其他企业
B.将工程主体部分分包给其他企业
C.将全部建筑工程转包给他人
D.将全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
E.将全部建筑工程肢解以后将非主体工程以分包的名义分别转包给他人
B.将工程主体部分分包给其他企业
C.将全部建筑工程转包给他人
D.将全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
E.将全部建筑工程肢解以后将非主体工程以分包的名义分别转包给他人
答案：C,D
解析：
2019新版教材P98页
《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法
（试行)》 规定，存在下列情形之一的，属于转包：
（1） 施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；
（2） 施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；
（3） 施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、 安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务， 未对该工程的施工活动进行组织管理的；
（4） 施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用， 主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；
（5）劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程， 劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“ 管理费”之外的全部工程价款的；
（6） 施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义， 直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；
（7） 法律法规规定的其他转包行为。
《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法
（试行)》 规定，存在下列情形之一的，属于转包：
（1） 施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；
（2） 施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；
（3） 施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、 安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务， 未对该工程的施工活动进行组织管理的；
（4） 施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用， 主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；
（5）劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程， 劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“ 管理费”之外的全部工程价款的；
（6） 施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义， 直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；
（7） 法律法规规定的其他转包行为。
2021二级建造师考试真题精选及答案9篇 第3篇
《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，应如何适用？（ ）。
A．适用《甲省建筑市场管理条例》
B．适用《乙省建筑市场管理条例》
C．由国务院裁决适用哪一个
D．当事人自由协商适用哪一个
正确答案：B
国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于( )min。
A.45
B.60
C.75
D.90
B.60
C.75
D.90
答案：A
解析：
2020版教材P29
国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间不得短于45min，硅酸盐水泥终凝时间不得长于6.5h，其他五类水泥终凝时间不得长于10h。
国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间不得短于45min，硅酸盐水泥终凝时间不得长于6.5h，其他五类水泥终凝时间不得长于10h。
货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（ ）。
A.留置货物
B.要求赔偿
C.解除合同
D.拒绝运输
B.要求赔偿
C.解除合同
D.拒绝运输
答案：D
解析：
2020版教材P169页
托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。托运人违反违反以上规定的，承运人可以拒绝运输。
托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。托运人违反违反以上规定的，承运人可以拒绝运输。
热轧钢筋焊接接头应优先选择( )。
A.电阻点焊
B.闪光对焊
C.埋弧压力焊
D.电弧焊
B.闪光对焊
C.埋弧压力焊
D.电弧焊
答案：B
解析：
2019版教材P38页
热轧钢筋接头应符合设计要求。当设计无要求时焊接接头应优先选择闪光对焊。
热轧钢筋接头应符合设计要求。当设计无要求时焊接接头应优先选择闪光对焊。
下列分部分项工程的专项方案中，不需要进行专家论证的有（ ）。
A. 滑膜工程
B. 搭设高度 10m 的混凝土模板支撑工程
C. 搭设高度 25m 的落地式钢管脚手架工程
D. 开挖深度 20m 人工挖孔桩工程
B. 搭设高度 10m 的混凝土模板支撑工程
C. 搭设高度 25m 的落地式钢管脚手架工程
D. 开挖深度 20m 人工挖孔桩工程
答案：C
解析：
搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程需要进行专家论证。
隧道监控量测时，当位移—时间曲线出现反弯点时，则表明围岩（ ）。
A．刚刚稳定
B．已经稳定
C．不稳定
D．已经跨塌
正确答案：C
公路施工机械化与管理研究机械的施工配置及合理运用施工机械，是为了达到（）的目的。
A.提高机械作业的生产率
B.提高工程施工质量
C.降低对环境的污染
D.降低机械运转费用
E.延长机械使用寿命
B.提高工程施工质量
C.降低对环境的污染
D.降低机械运转费用
E.延长机械使用寿命
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P315
该题主要考察的是合理配置施工机械的目的，教材P280 公路施工机械化与管理研究机械的施工配置及合理运用施工机械，是为了达到提高机械作业的生产率，降低机械运转费用和延长机械使用寿命的目的。
该题主要考察的是合理配置施工机械的目的，教材P280 公路施工机械化与管理研究机械的施工配置及合理运用施工机械，是为了达到提高机械作业的生产率，降低机械运转费用和延长机械使用寿命的目的。
关于钢结构高强度螺栓安装的说法，正确的有（）。
A.应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行
B.应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行
C.应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧
D.应从螺栓群四周开始向中部集中逐个拧紧
E.同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24小时内完成
B.应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行
C.应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧
D.应从螺栓群四周开始向中部集中逐个拧紧
E.同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24小时内完成
答案：A,C,E
解析：
同一接头中，高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧的顺序原则上是从接头刚度较大的部位向约束较小的部位、从螺栓群中央向四周进行。
背景：
某写字楼工程，建筑面积8640m^2，建筑高度40m，地下1层，基坑深度4.5m，地上11层，钢筋混凝土框架结构。
施工单位中标后组建了项目部，并与项目部签订了项目目标管理责任书。
基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场监测，监测单位编制了检测方案，经建设方、监理方认可后开始施工。
项目部进行质量检查时，发现现场安装完成的木模板内有铅丝及碎木屑，责令项目部进行整改。
隐蔽工程验收合格后，施工单位填报了浇筑申请单，监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上，采用振动棒倾斜于混凝土面，由近及远、分层浇筑，监理工程师发现后责令停工整改。
1、施工单位应根据哪些因素组建项目部？
2、本工程在基坑检测管理工作中有哪些不妥之处？并说明理由。
3、混凝土浇筑前，项目部应对模板分项工程进行哪些检查？
4、在浇筑混凝土工作中，施工班组的做法有哪些不妥之处？并说明正确做法。
某写字楼工程，建筑面积8640m^2，建筑高度40m，地下1层，基坑深度4.5m，地上11层，钢筋混凝土框架结构。
施工单位中标后组建了项目部，并与项目部签订了项目目标管理责任书。
基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场监测，监测单位编制了检测方案，经建设方、监理方认可后开始施工。
项目部进行质量检查时，发现现场安装完成的木模板内有铅丝及碎木屑，责令项目部进行整改。
隐蔽工程验收合格后，施工单位填报了浇筑申请单，监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上，采用振动棒倾斜于混凝土面，由近及远、分层浇筑，监理工程师发现后责令停工整改。
1、施工单位应根据哪些因素组建项目部？
2、本工程在基坑检测管理工作中有哪些不妥之处？并说明理由。
3、混凝土浇筑前，项目部应对模板分项工程进行哪些检查？
4、在浇筑混凝土工作中，施工班组的做法有哪些不妥之处？并说明正确做法。
答案：
解析：
1.根据施工项目的规模，复杂程度，专业特点，人员素质和地域范围确定。
2.不妥之处一：基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测。
正确做法：基坑工程施工前，应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测。
不妥之处二：监测单位编制了检测方案，经建设方、监理方认可后开始施工。
正确做法：监测单位应编制监测方案，经建设方、设计方、监理方等认可后方可实施。
3.模板安装时接缝应严密；模板内不应有杂物、积水或冰雪等；模板与混凝土的接触面应平整、清洁；用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁，不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。
4. （1）不妥之处一：施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上；
正确做法：应固定在单独制作的支架上。
（2）不妥之处二：采用振动棒倾斜于混凝土面，由近及远、分层浇筑。
正确做法：振动棒应当垂直插入、快插、慢拔，由远及近振捣。
2.不妥之处一：基坑开挖前，施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测。
正确做法：基坑工程施工前，应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测。
不妥之处二：监测单位编制了检测方案，经建设方、监理方认可后开始施工。
正确做法：监测单位应编制监测方案，经建设方、设计方、监理方等认可后方可实施。
3.模板安装时接缝应严密；模板内不应有杂物、积水或冰雪等；模板与混凝土的接触面应平整、清洁；用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁，不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。
4. （1）不妥之处一：施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上；
正确做法：应固定在单独制作的支架上。
（2）不妥之处二：采用振动棒倾斜于混凝土面，由近及远、分层浇筑。
正确做法：振动棒应当垂直插入、快插、慢拔，由远及近振捣。
2021二级建造师考试真题精选及答案9篇 第4篇
需要办理竣工验收备案手续的工程有( )。
A.新建工程
B.改建工程
C.扩建工程
D.临时建筑
E.农民自建单层住宅
B.改建工程
C.扩建工程
D.临时建筑
E.农民自建单层住宅
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P270页
在中华人民共和国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收备案，适用本办法。
在中华人民共和国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收备案，适用本办法。
关于工程建设标准的说法，正确的有（ ）
A.国家标准的复审一般在国家标准颁布后5年进行1次
B.行业标准、地方标准是推荐性标准
C.推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定
D.行业标准由行业协会制定，报国务院标准化行政主管部门备案
E.强制性标准文本和推荐性标准文本应当免费向社会公开
B.行业标准、地方标准是推荐性标准
C.推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定
D.行业标准由行业协会制定，报国务院标准化行政主管部门备案
E.强制性标准文本和推荐性标准文本应当免费向社会公开
答案：B,C
解析：
A错，应是实施后；D错，行业标准由国务院有关行政主管部门制定；E错，强制性标准文本应当免费向社会公开，国家推动免费向社会公开推荐性标准文本。
(2018年)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重 大事故的是（ ）。
A.某基坑发生透水事件，造成直接经济损失 5000 万元，没有人员伤亡
B.某拆除工程安全事故，造成直接经济损失 1000 万元，45 人重伤
C.某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失 960 万元，8 人重伤
D.某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成 35 人死亡，直接经济损失 4500 万元
B.某拆除工程安全事故，造成直接经济损失 1000 万元，45 人重伤
C.某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失 960 万元，8 人重伤
D.某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成 35 人死亡，直接经济损失 4500 万元
答案：A
解析：
B 属于较大事故；C 属于一般事故；D 属于特别重大事故。
下列关于施工单位安全生产管理机构的安全责任的表述中正确的有()
A、编制安全生产管理制度
B、组织制定安全施工措施
C、贯彻落实国家有关安全生产法律法规
D、及时、如实报告生产安全事故
E、安全施工技术交底
B、组织制定安全施工措施
C、贯彻落实国家有关安全生产法律法规
D、及时、如实报告生产安全事故
E、安全施工技术交底
答案：A,C
解析：
建筑施工企业安全生产管理机构具有以下职责：(1)宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准；(2)编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施；(3)组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练；(4)组织开展安全教育培训与交流；(5)协调配备项目专职安全生产管理人员；(6)制订企业安全生产检查计划并组织实施；(7)监督在建项目安全生产费用的使用；(8)参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会；(9)通报在建项目违规违章查处情况；(10)组织开展安全生产评优评先表彰工作；(11)建立企业在建项目安全生产管理档案；(12)考核评价分包企业安全生产业绩及项目安全生产管理情况；(13)参加生产安全事故的调查和处理工作；(14)企业明确的其他安全生产管理职责。
钻孔灌注桩基础在灌注水下混凝土过程中，导管的埋置深度宜控制在( )m。
A.1～3
B.2～5
C.3～6
D.2～6
B.2～5
C.3～6
D.2～6
答案：D
解析：
2019版教材P126页
⑤在灌注过程中，导管的埋置深度宜控制在2-6m，在灌注过程中，应经常测探井孔内混凝土面的位置，及时地调整导管埋深。
⑤在灌注过程中，导管的埋置深度宜控制在2-6m，在灌注过程中，应经常测探井孔内混凝土面的位置，及时地调整导管埋深。
在现浇箱梁时，对支架地基处理主要是依据（ ）而定。
A.支架宽度
B.箱梁长度
C.支架高度
D.支架跨径
B.箱梁长度
C.支架高度
D.支架跨径
答案：D
解析：
2020版教材P136
地基处理应根据箱梁的断面尺寸及支架的形式对地基的要求决定，支架的跨径越大，对地基的要求就越高，地基的处理形式就得加强。
地基处理应根据箱梁的断面尺寸及支架的形式对地基的要求决定，支架的跨径越大，对地基的要求就越高，地基的处理形式就得加强。
下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是（）
A.施工决策者的质量意识
B.施工现场的照明设施
C.施工单位质量管理制度
D.施工技术方案的优劣
B.施工现场的照明设施
C.施工单位质量管理制度
D.施工技术方案的优劣
答案：C
解析：
2020新版教材P154页
影响施工质量的主要因素，选项A属于人的因素，选项B属于施工作业环境因素，选项D属于方法的因素。
影响施工质量的主要因素，选项A属于人的因素，选项B属于施工作业环境因素，选项D属于方法的因素。
自行式摊铺机可分为履带式、轮胎式及复合式三种，下面属于轮胎式摊铺机特点的有（ ）。
A．行驶速度快
B．对地面较高的凸起点适应能力差
C．弯道摊铺质量好
D．广泛应用于小型自行式摊铺机上
E．结构简单，造价低
正确答案：ACE
铲运机不适宜在()中施工。
A、 湿度较小（含水量在25%以下）的松散砂土
B、 地下水位高的潮湿地区
C、 干燥的粉砂土
D、 潮湿的黏土
E、 沼泽地带
B、 地下水位高的潮湿地区
C、 干燥的粉砂土
D、 潮湿的黏土
E、 沼泽地带
答案：B,C,D,E
解析：
主要考察的是铲运机的适用，在土的湿度方面，最适宜湿度较小(含水量在25%以下)松散砂土和粘土中施工，但不适宜于在干燥的粉砂土和潮湿的粘土中作业，更不宜在地下水位高的潮湿地区和沼泽地带以及岩石类地区作业。本题应选“BCDE”。
2021二级建造师考试真题精选及答案9篇 第5篇
特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前进行书面告知，书面告知应提交的材料有()等。
A.施工单位及人员资格证件
B.工程合同
C.三年内的经营财务状况
D.安装改造维修监督检验约请书
E.机电类特种设备制造单位的资质证件
B.工程合同
C.三年内的经营财务状况
D.安装改造维修监督检验约请书
E.机电类特种设备制造单位的资质证件
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P335页
书面告知应提交的材料包括：《特种设备安装改造维修告知书》；施工单位及人员资格证件；施工组织与技术方案（包括项目相关责任人员任命、责任人员到岗质控点位图）；工程合同；安装改造维修监督检验约请书；机电类特种设备制造单位的资质证件。
书面告知应提交的材料包括：《特种设备安装改造维修告知书》；施工单位及人员资格证件；施工组织与技术方案（包括项目相关责任人员任命、责任人员到岗质控点位图）；工程合同；安装改造维修监督检验约请书；机电类特种设备制造单位的资质证件。
质量管理体系的七项原则，包括以顾客为关注焦点、全员参与原则、关系管理，以及()。
A.管理工具
B.领导作用
C.过程方法
D.持续改进
E.循证决策
B.领导作用
C.过程方法
D.持续改进
E.循证决策
答案：B,C,D,E
解析：
2020新版教材P159页
以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与原则、过程方法、改进、循证决策、关系管理
以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与原则、过程方法、改进、循证决策、关系管理
商事仲裁裁决生效后，应当向（ ）申请执行。
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人住所地的中级人民法院
C.被执行人住所地的中级人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
B.申请人住所地的中级人民法院
C.被执行人住所地的中级人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
答案：C,E
解析：
2020版教材P336页
仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。选CE
仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。选CE
隧道围岩为坚硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构，其围岩基本质量指标为550～451MPa，该围岩属于( )级。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
答案：B
解析：
2019版教材P159页
坚硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构，其围岩基本质量指标为550～451属于Ⅱ级。
坚硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构，其围岩基本质量指标为550～451属于Ⅱ级。
沉管灌注桩施工过程中有如下工序：①上料、②边陲击边拔管、③锤击沉管、④浇混凝土、⑤下钢筋笼、⑥成桩、⑦桩机就位、⑧继续浇混凝土。正确的施工顺序应为（ ）。
A．⑦③②①④⑤⑧⑥
B．⑦③②⑤①④⑧⑥
C．⑦③②⑤①④⑧⑥
D．⑦③①②④⑤⑧⑥
正确答案：D
A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划，如下图所示。
A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。
经修改重编网络图，A公司最后中标。
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10d，A公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，A公司向业主发出索赔意向书。
附加说明：1．配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机问连接配管15d；
2．试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试运行时间。
问题
1．A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天 以节点符号表示出关键线路。
2．以不压缩各工序的工作时问为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天 以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提．附加说明如何再进一步缩短工期
3．高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)
4．发现高压管件不合格，A公司应如何处理 A公司索赔成立的条件是什么
A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。
经修改重编网络图，A公司最后中标。
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10d，A公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，A公司向业主发出索赔意向书。
附加说明：1．配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机问连接配管15d；
2．试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试运行时间。
问题
1．A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天 以节点符号表示出关键线路。
2．以不压缩各工序的工作时问为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天 以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提．附加说明如何再进一步缩短工期
3．高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)
4．发现高压管件不合格，A公司应如何处理 A公司索赔成立的条件是什么
答案：
解析：
1．工期175d，关键线路为①→③→④→⑤→⑥→⑦。
2．重编的网络计划如下图所示。
缩短工期20d，关键线路为①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨。
附加说明：管道试压吹扫与管道、设备防腐保温两工作之间有搭接作业的可能；
考虑试运行不可预见因素多，试运行15d时间有压缩余地，这三项工作存在缩短工期的潜力。
3．施工现场对高压管件焊缝的无损检测方法是：(1)涡流(ET)；(2)磁粉(MT)；(3)渗透(PT)；(4)超声(UT)；(5)射线(RT)。
4．将不合格的高压管件作不合格品的处理，明显标志，单独存放，及时退货。A公司索赔成立的条件：(1)高压管件为甲供不合格品，不属于承包人责任；(2)已造成承包人的额外损失；(3)A公司及时发出了索赔意向书。
2．重编的网络计划如下图所示。
缩短工期20d，关键线路为①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨。
附加说明：管道试压吹扫与管道、设备防腐保温两工作之间有搭接作业的可能；
考虑试运行不可预见因素多，试运行15d时间有压缩余地，这三项工作存在缩短工期的潜力。
3．施工现场对高压管件焊缝的无损检测方法是：(1)涡流(ET)；(2)磁粉(MT)；(3)渗透(PT)；(4)超声(UT)；(5)射线(RT)。
4．将不合格的高压管件作不合格品的处理，明显标志，单独存放，及时退货。A公司索赔成立的条件：(1)高压管件为甲供不合格品，不属于承包人责任；(2)已造成承包人的额外损失；(3)A公司及时发出了索赔意向书。
对材料费成本的控制是公路施工企业成本控制的重点。下列措施不是对材料的“物价”控制的是( )。
A.购人原价控制和考核
B.运杂费控制和考核
C.场外运输损耗的控制和考核
D.对试验材料试验配合比的考核
B.运杂费控制和考核
C.场外运输损耗的控制和考核
D.对试验材料试验配合比的考核
答案：D
解析：
在建设工程施工管理过程中，项目经理在企业法定代表人授权范围内可以行驶的管理权力有（ ）
A.对外进行纳税申报
B.制定企业经营目标
C.选择施工作业队伍
D.组织项目管理班子
E.指挥工程项目建设的生产经营活动
B.制定企业经营目标
C.选择施工作业队伍
D.组织项目管理班子
E.指挥工程项目建设的生产经营活动
答案：C,D,E
解析：
项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，并在企业法定代表人授权范围内，行使下列管理权力。
（1）组织项目管理班子；
（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同；
（3）指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；
（4）选择施工作业队伍；
（5）进行合理的经济分配；
（6）企业法定代表人授予的其他管理权力。@##
（1）组织项目管理班子；
（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同；
（3）指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；
（4）选择施工作业队伍；
（5）进行合理的经济分配；
（6）企业法定代表人授予的其他管理权力。@##
倾斜岩层面与水平面的交线，构成岩层的(）。
A.倾向
B.倾角
C.方位
D.走向
B.倾角
C.方位
D.走向
答案：D
解析：
岩层产状指岩层的空间几何关系，其主要参数有走向、倾向和倾角。走向是倾斜岩层面与水平面的交线，构成岩层走向线方向（答案D正确）。倾向通常指岩层倾斜向下且与走向正交的方向，用其在水平面上投影所指的方向表示。倾角是岩层层面与水平面的交角。
2021二级建造师考试真题精选及答案9篇 第6篇
根据《社会保险法》，国家建立（ ）等社会保险制度，保障公民依法从国家和社会获得物质帮助的权利。
A、 意外伤害保险
B、 工伤保险
C、 生育保险
D、 基本养老保险
E、 基本医疗保险
B、 工伤保险
C、 生育保险
D、 基本养老保险
E、 基本医疗保险
答案：B,C,D,E
解析：
《中华人民共和国社会保险法》规定，国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。
某建设工地施工人员,发现现场钢管堆放过高且无防护设施,立即向有关人员报告。该人员应当是()。
A.现场安全巡査员
B.专业监理工程师
C.发包单位负责人
D.安全生产监督站
B.专业监理工程师
C.发包单位负责人
D.安全生产监督站
答案：A
解析：
2019新版教材P213页
《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应当及时予以处理。
《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应当及时予以处理。
验槽时应重点观察( )。
A.开挖坡度是否与方案相符
B.桩基、墙角部位
C.基槽边坡稳定性
D.承重墙下部位
E.其他受力较大部位
B.桩基、墙角部位
C.基槽边坡稳定性
D.承重墙下部位
E.其他受力较大部位
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P54
验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位，如有异常部位，要会同勘察、设计等有关单位进行处理。
验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位，如有异常部位，要会同勘察、设计等有关单位进行处理。
下列关于影响设备安装精度的因素的说法中，错误的是（ ）。
A.设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配精度
B.垫铁埋设对安装精度的影响主要是承载面积和接触情况
C.测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度、基准精度
D.设备灌浆对安装精度的影响主要是二次灌浆层的厚度
B.垫铁埋设对安装精度的影响主要是承载面积和接触情况
C.测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度、基准精度
D.设备灌浆对安装精度的影响主要是二次灌浆层的厚度
答案：D
解析：
2020版教材P55
设备灌浆：设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和密实度。
设备灌浆：设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和密实度。
项目部针对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任，优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是（ ）。
A.落实管理人员责任
B.优化工作流程
C.改进施工方法
D.强化奖惩机制
B.优化工作流程
C.改进施工方法
D.强化奖惩机制
答案：C
解析：
技术措施。分析由于技术(包括设计和施工的技术)的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。AB是组织措施，D是管理措施。@##
建设用地使用权自（ ）时设立。
A.土地交付
B.转让
C.登记
D.支付出让金
B.转让
C.登记
D.支付出让金
答案：C
解析：
2020版教材P 16
设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。
设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。
现浇预应力钢筋混凝土连续梁，支架和模板安装后，宜采取预压方法消除( )。
A.非弹性变形
B.弹性变形
C.塑性变形
D.支架空隙
B.弹性变形
C.塑性变形
D.支架空隙
答案：A
解析：
2019版教材P65页
各种支架和模板安装后，宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。
各种支架和模板安装后，宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。
根据《标准施工招标文件》，对承包人提出索赔的处理程序，正确的是（ ）。
A.发包人应在作出索赔处理答复后28天内完成赔付
B.监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证
C.监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后28天内
D.发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔通知书
B.监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证
C.监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后28天内
D.发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔通知书
答案：A
解析：
2020版教材P264
选项A正确，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。选项B错误，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。选项C错误，监理人应按总监理工程师与合同当事人商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。选项D错误，发包人在承包人接受最终结清付款证书后不再接受任何索赔通知书。
选项A正确，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。选项B错误，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。选项C错误，监理人应按总监理工程师与合同当事人商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。选项D错误，发包人在承包人接受最终结清付款证书后不再接受任何索赔通知书。
8月20日某施工单位向水泥厂订购一批特种水泥，约定9月10日交货。合同中没有具体约定违约责任。9月5日，水泥厂通知施工单位，因原料问题不能准时交货，请施工单位另行考虑购货渠道。关于本案正确的表述应是（ ）。
A. 水泥厂已履行提前通知义务，不用承担违约责任
B. 因合同未约定违约责任，水泥厂不用承担违约责任
C. 施工单位可以要求水泥厂支付违约金
D. 施工单位可以要求水泥厂采取补救措施或赔偿损失
B. 因合同未约定违约责任，水泥厂不用承担违约责任
C. 施工单位可以要求水泥厂支付违约金
D. 施工单位可以要求水泥厂采取补救措施或赔偿损失
答案：D
解析：
【违约责任的种类】
2021二级建造师考试真题精选及答案9篇 第7篇
工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将质量验收证明在验收后（ ）内报送工程质量监督机构备案。
A.3天
B.7天
C.10天
D.1月
B.7天
C.10天
D.1月
答案：A
解析：
2020版教材P183
对工程项目建设中的结构主要部位（如桩基、基础、主体结构等）除进行常规检查外，监督机构还应在分部工程验收时进行监督，监督检查验收合格后，方可进行后续工程的施工。建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报送工程质量监督机构备案。
对工程项目建设中的结构主要部位（如桩基、基础、主体结构等）除进行常规检查外，监督机构还应在分部工程验收时进行监督，监督检查验收合格后，方可进行后续工程的施工。建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报送工程质量监督机构备案。
验收委员会中，（）以上的委员不同意主任委员对争议问题的裁决意见时，法人验收应报请验收监督管理机关决定。
A.1/3
B.1/2
C.2/3
D.3/4
B.1/2
C.2/3
D.3/4
答案：B
解析：
2020版教材P272
验收过程中发现的问题，其处理原则应由验收委员会（工作组）协商确定。主任委员(组长）对争议问题有裁决权。若1/2以上的委员（组员）不同意裁决意见时，法人验收应报请验收监督管理机关决定；政府验收应报请竣工验收主持单位决定。
验收过程中发现的问题，其处理原则应由验收委员会（工作组）协商确定。主任委员(组长）对争议问题有裁决权。若1/2以上的委员（组员）不同意裁决意见时，法人验收应报请验收监督管理机关决定；政府验收应报请竣工验收主持单位决定。
某群体工程，主楼地下二层，地上八层，总建筑面积26800m2,现浇钢筋混凝土框剪结构。建设单位分别与施工单位、监理单位按照《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)、《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)签订了施工合同和监理合同合同履行过程中。监理工程师在审查施工组织总设计时，发现其总进度计划部分仅有进度计划和工程建设概况。监理工程师认为该部分内容不全，要求补充完善。
某单位工程的施工进度计划网络图如下图所示。因工艺设计采用某专利技术，工作F 需要工作B 和工作C 完成以后才能开始施工。监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进行调整。
施工过程中发生索赔事件如下：
1.由于项目功能调整变更设计，导致工作C 中途出现停歇，持续时间比原计划超出2 个月，造成施工人员窝工损失13.6 万元/月×2 月=27.2 万元；
2.当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流，导致工作E 停工、清理恢复施工共闲时3 个月，造成施工设备损失费用8.2 万元、清理和修复工程费用24.5 万元。
针对上述(1)、(2)事件，施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2 个月、3 个月的工期索赔，27.2 万元、32.7 万元的费用索赔(所有事项均与实际相符)。
某单体工程会议室主梁跨度为10.5m，截面尺寸(b×h)为450m×900mm。填充墙砌体施工过程一切正常，在对砌体子分部工程进行验收时，发现地上5 层砌体某处开裂，验收如何进行验收各方存在争议，故验收未能继续进行。后因监理工程师一再要求返工，故将开裂处拆除重砌，再次验收通过。
问题：
1.施工单位对施工总进度计划还需补充哪些内容？
2.绘制调整后的施工进度计划网络图(双代号)，指出其关键线路(用工作表示)，并计算其总工期(单位：月)。
3.分别指出施工单位提出的两项工期索赔和两项费用索赔是否成立，并说明理由。
4.该工程会议室梁跨中底模的最小起拱高度、跨中混凝土浇筑高度分别是多少(单位：mm)？对有裂缝的砌体应如何进行验收?针对本案例中裂缝，应如何处理?
某单位工程的施工进度计划网络图如下图所示。因工艺设计采用某专利技术，工作F 需要工作B 和工作C 完成以后才能开始施工。监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进行调整。
施工过程中发生索赔事件如下：
1.由于项目功能调整变更设计，导致工作C 中途出现停歇，持续时间比原计划超出2 个月，造成施工人员窝工损失13.6 万元/月×2 月=27.2 万元；
2.当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流，导致工作E 停工、清理恢复施工共闲时3 个月，造成施工设备损失费用8.2 万元、清理和修复工程费用24.5 万元。
针对上述(1)、(2)事件，施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2 个月、3 个月的工期索赔，27.2 万元、32.7 万元的费用索赔(所有事项均与实际相符)。
某单体工程会议室主梁跨度为10.5m，截面尺寸(b×h)为450m×900mm。填充墙砌体施工过程一切正常，在对砌体子分部工程进行验收时，发现地上5 层砌体某处开裂，验收如何进行验收各方存在争议，故验收未能继续进行。后因监理工程师一再要求返工，故将开裂处拆除重砌，再次验收通过。
问题：
1.施工单位对施工总进度计划还需补充哪些内容？
2.绘制调整后的施工进度计划网络图(双代号)，指出其关键线路(用工作表示)，并计算其总工期(单位：月)。
3.分别指出施工单位提出的两项工期索赔和两项费用索赔是否成立，并说明理由。
4.该工程会议室梁跨中底模的最小起拱高度、跨中混凝土浇筑高度分别是多少(单位：mm)？对有裂缝的砌体应如何进行验收?针对本案例中裂缝，应如何处理?
答案：
解析：
1.施工总进度计划还需补充：工程建设概况、工程施工情况、分阶段进度计划、单位工程准备工作计划，劳动力需用量计划、主要材料设备及加工计划、主要施工机械和机具需要量计划、主要施工方案、各项经济技术指标要求等。
2.调整后的施工进度计划网络图：
网络图中关键线路有两条，分别是 A→B→F→H→I 和 A→D→G→H→I。
总工期为 T=5+7+5+4+4=25 个月或 T=5+8+4+4+4=25 个月。
3.(1)工期索赔：索赔不成立。
理由：因为 C 工作总时差为 1 个月，工期延误 2 个月，对总工期影响只有 1 个月，C 工作的工期索赔 2 个月不成立。
费用索赔：索赔成立。
理由：该事件是由于项目功能调整变更设计所致，造成施工人员窝工损失 27.2 万元属于非承包商责任风险范围，且施工单位在有效时限内提出。
(2)工期索赔：索赔不成立。
理由：因为 E 总时差为 4 个月，偏差时间 3 个月，不影响总工期，所以工期索赔不成立。
费用索赔：索赔不成立。
理由：理由：该事件是由于当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流所致，属于不可抗力，施工设备损失 8.2 万是承包商承担范围，故施工单位提出 32.7 万费用索赔不合理。
4.该梁跨中底模的最小起拱高度 10.5mm。
跨中混凝土的浇筑高度为 900mm。
对有裂缝的砌体应按下列情况进行验收：
(1)对有可能影响结构安全性的砌体裂缝，应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固满足使用要求后进行二次验收；
(2)对不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收，对明显影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。
针对本案例中砌体裂缝问题，因本工程为框架结构，砌体仅为填充墙，故为不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收，但对影响使用功能和观感质量的部分，应进行处理。
2.调整后的施工进度计划网络图：
网络图中关键线路有两条，分别是 A→B→F→H→I 和 A→D→G→H→I。
总工期为 T=5+7+5+4+4=25 个月或 T=5+8+4+4+4=25 个月。
3.(1)工期索赔：索赔不成立。
理由：因为 C 工作总时差为 1 个月，工期延误 2 个月，对总工期影响只有 1 个月，C 工作的工期索赔 2 个月不成立。
费用索赔：索赔成立。
理由：该事件是由于项目功能调整变更设计所致，造成施工人员窝工损失 27.2 万元属于非承包商责任风险范围，且施工单位在有效时限内提出。
(2)工期索赔：索赔不成立。
理由：因为 E 总时差为 4 个月，偏差时间 3 个月，不影响总工期，所以工期索赔不成立。
费用索赔：索赔不成立。
理由：理由：该事件是由于当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流所致，属于不可抗力，施工设备损失 8.2 万是承包商承担范围，故施工单位提出 32.7 万费用索赔不合理。
4.该梁跨中底模的最小起拱高度 10.5mm。
跨中混凝土的浇筑高度为 900mm。
对有裂缝的砌体应按下列情况进行验收：
(1)对有可能影响结构安全性的砌体裂缝，应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固满足使用要求后进行二次验收；
(2)对不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收，对明显影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。
针对本案例中砌体裂缝问题，因本工程为框架结构，砌体仅为填充墙，故为不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收，但对影响使用功能和观感质量的部分，应进行处理。
关于小导管注浆加固技术的说法，错误的是()。
A、小导管支护和超前加固必须配合钢拱架使用
B、小导管安装位置应正确并具备足够的长度
C、小导管采用直径70～180mm的无缝钢管
D、钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于1m
B、小导管安装位置应正确并具备足够的长度
C、小导管采用直径70～180mm的无缝钢管
D、钢管沿隧道纵向的搭接长度一般不小于1m
答案：C
解析：
2020版教材P114页
小导管支护和超前加固必须配合钢拱架使用，A正确；
B选项钢管直径40-50mm，钢管长3-5m，正确；
超前小导管应选用焊接钢管或无缝钢管，C错误。
前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1.0m，D正确
小导管支护和超前加固必须配合钢拱架使用，A正确；
B选项钢管直径40-50mm，钢管长3-5m，正确；
超前小导管应选用焊接钢管或无缝钢管，C错误。
前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1.0m，D正确
（2016年） 根据《劳动合同法》，劳动者可以与用人单位解除劳动合同的有（ ）。
A.用人单位排除劳动者权利
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费
D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件
E.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费
D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件
E.用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益
答案：B,C,D,E
解析：
A 项是劳动合同无效的情形，劳动合同既然自始没有效力，也就无解除可言。《劳动合同法》第 38 条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：(1)未按照劳动合同约定提供劳动保 护或者劳动条件的；(2)未及时足额支付劳动报酬的；(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的；(4)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；(5)因《劳动合同法》第 26 条第 1 款规定的 情形致使劳动合同无效的；(6)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
围岩详细定级时，如遇（ ）情况之一，应对岩体基本质量指标进行修正。
A.存在低初始应力
B.无地下水
C.有地下水
D.围岩稳定性受软弱结构面影响，且由一组起控制作用
E.存在高初始应力
B.无地下水
C.有地下水
D.围岩稳定性受软弱结构面影响，且由一组起控制作用
E.存在高初始应力
答案：C,D,E
解析：
隧道围岩分级的综合评判方法宜采用两步分级，根据岩石的坚硬程度和岩体完整程度两个基本因素的定性特征和定量的岩体基本质量指标，综合进行初步分级。围岩详细定级时，如遇下列情况之一，应对岩体基本质量指标进行修正：
( 1 ) 有地下水；
( 2 ) 围岩稳定性受软弱结构面影响，且由一组起控制作用；
( 3 ) 存在高初始应力。
( 1 ) 有地下水；
( 2 ) 围岩稳定性受软弱结构面影响，且由一组起控制作用；
( 3 ) 存在高初始应力。
在挖运组合机械中，白行式铲运机的优点有（ ）。
A．结构轻便
B．行驶速度高
C．少用低压轮胎，有较好的越野性能
D．可带较大的铲斗
E．多用低压轮胎，越野性好
正确答案：ABDE
某工程项目中，甲公司作为工程承包人与乙公司作为劳务分包人签订了劳务分包合同，约定由乙公司负责现场的脚手架搭设，甲公司负责提供该分包工程所需的材料，对运至施工场地用于该分包工程的材料，应由（）办理或获得保险。
A.发包人
B.甲公司
C.乙公司
D.工程师
B.甲公司
C.乙公司
D.工程师
答案：B
解析：
2020新版教材P247页
运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付费用。
运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付费用。
井下巷道施工常用的降温方法有()。
A.通风降温
B.井下液氮蒸发降温
C.喷雾洒水降温
D.个体防护降温
E.井下干冰蒸发降温
B.井下液氮蒸发降温
C.喷雾洒水降温
D.个体防护降温
E.井下干冰蒸发降温
答案：A,C,D
解析：
通常井下降温措施有加大通风量、喷雾洒水、个体防护、机械制冷降温，但是井下液氮和干冰蒸发降温，会影响井下空气中的氧气含量，造成安全隐患，因此正确选项是ACD。
2021二级建造师考试真题精选及答案9篇 第8篇
下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有（）。
A.施工方法选用不当
B.盲目追求利润不顾质量
C.质量控制不严格
D.特大暴雨导致质量不合格
E.检验制度不严密
B.盲目追求利润不顾质量
C.质量控制不严格
D.特大暴雨导致质量不合格
E.检验制度不严密
答案：C,E
解析：
管理原因引发的质量事故：例如，施工单位或监理单位的质量管理体系不完善，检验制度不严密，质量控制不严格，质量管理措施落实不力，检测仪器设备管理不善而失准，材料检验不严等原因引起的质量事故。
某矿井建设施工单位正在进行井筒的施工，当地建设主管部门和业主联合质量、安 全、环保等单位对施工现场进行了全面的检查，检査中发现：
(1)施工场地的材料堆放混乱，木材仓库距离锅炉房太近，不符合安全规定；
(2)检查人员乘吊桶下井有蹲罐现象，经询问是实习司机开绞车不熟练造成；
(3)提升机房没有配备消防灭火器；
(4)井筒排出的污水直接排向地面河流内；
(5)井口信号装置采用声控信号，与绞车房之间采用电话沟通；
(6)调度室无人值班。
问题
(1)针对检査存在的问题，施工单位应在哪些方面加强管理？
(2)如何整改目前存在的问题？
(3)说明矿山施工调度工作的作用
(1)施工场地的材料堆放混乱，木材仓库距离锅炉房太近，不符合安全规定；
(2)检查人员乘吊桶下井有蹲罐现象，经询问是实习司机开绞车不熟练造成；
(3)提升机房没有配备消防灭火器；
(4)井筒排出的污水直接排向地面河流内；
(5)井口信号装置采用声控信号，与绞车房之间采用电话沟通；
(6)调度室无人值班。
问题
(1)针对检査存在的问题，施工单位应在哪些方面加强管理？
(2)如何整改目前存在的问题？
(3)说明矿山施工调度工作的作用
答案：
解析：
(1)针对检査存在的问题，施工单位应加强施工现场的制度管理、技术管理、重大安 全隐患管理、提升运输系统管理等，同时注重文明施工和环境管理，强化施工调度的重要 性和责任性，确保矿井施工的安全。
(2)针对目前施工现场存在的问题，施工单位应加强现场管理，注重文明施工，防止污染环境。具体整改方法是：
1)整顿现场材料堆放，确保安全距离。木材仓库进行搬迁，远离火源等易燃源*，
2)严格提升安全管理制度，提升上下人时必须由正式司机进行操作，且运行 平稳；
3)提升机房加强防灭火管理，配齐消防器材；
4)井筒排出的污水进行处理，严格控制排放，禁止将泥浆、污水、废水等直接排向 河流、湖泊；
5)井筒施工信号以井口为准，信号要声光兼备，同时保证绞车房与井口之间有直通 电话；
6)强化矿山施工调度工作的制度，充分发挥其在施工中的积极作用，做到淮确、及 时、严肃、果断。
(3)矿山工程施工调度工作是落实施工作业计划的一个有力措施，通过调度工作及时 解决施工中已发生的各种问题，并预防可能发生的问题。矿山工程施工调度工作可督促检 査施工准备工作，检查和调节劳动力和物资供应工作，检查和调节地面和地下工作平面及 空间管理，检查和处理总包与分包的协作配合关系，及时发现施工过程中的各种故障，调 节生产中的各个薄弱环节。该工作在矿山施工时不可缺少。
(2)针对目前施工现场存在的问题，施工单位应加强现场管理，注重文明施工，防止污染环境。具体整改方法是：
1)整顿现场材料堆放，确保安全距离。木材仓库进行搬迁，远离火源等易燃源*，
2)严格提升安全管理制度，提升上下人时必须由正式司机进行操作，且运行 平稳；
3)提升机房加强防灭火管理，配齐消防器材；
4)井筒排出的污水进行处理，严格控制排放，禁止将泥浆、污水、废水等直接排向 河流、湖泊；
5)井筒施工信号以井口为准，信号要声光兼备，同时保证绞车房与井口之间有直通 电话；
6)强化矿山施工调度工作的制度，充分发挥其在施工中的积极作用，做到淮确、及 时、严肃、果断。
(3)矿山工程施工调度工作是落实施工作业计划的一个有力措施，通过调度工作及时 解决施工中已发生的各种问题，并预防可能发生的问题。矿山工程施工调度工作可督促检 査施工准备工作，检查和调节劳动力和物资供应工作，检查和调节地面和地下工作平面及 空间管理，检查和处理总包与分包的协作配合关系，及时发现施工过程中的各种故障，调 节生产中的各个薄弱环节。该工作在矿山施工时不可缺少。
符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有()。
A、被告住所地人民法院
B、合同履行地人民法院
C、合同纠纷发生地人民法院
D、标的物所在地人民法院
E、合同签订地人民法院
B、合同履行地人民法院
C、合同纠纷发生地人民法院
D、标的物所在地人民法院
E、合同签订地人民法院
答案：A,B,D,E
解析：
《民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
建设单位相关的安全责任包括()。
A.依法办理有关批准手续
B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
D.依法对施工安全事故隐患进行处理
E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
D.依法对施工安全事故隐患进行处理
E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
答案：A,E
解析：
2020版教材P249页
建设单位相关的安全责任：(1)依法办理有关批准手续；(2)向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；(3)不得提出违法要求和随意压缩合同工期；(4)确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；(5)不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；(6)申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；(7)装修工程和拆除工程的规定。
建设单位相关的安全责任：(1)依法办理有关批准手续；(2)向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；(3)不得提出违法要求和随意压缩合同工期；(4)确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；(5)不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；(6)申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；(7)装修工程和拆除工程的规定。
关于曳引式电梯安装的验收要求，正确的是（）。2016
A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上
B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件
C.相邻两层门地坎距离大于10m时，应有井道安全门
D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力
B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件
C.相邻两层门地坎距离大于10m时，应有井道安全门
D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力
答案：B
解析：
本题考查的是电梯工程的验收要求。选项A：对重缓冲器必须能安装在（或平行重运行区域的下边）一直延伸到坚实地面的实心桩上；选项C：相邻两层门地坎间的距离大于1m时，期间必须设置井道安全门；选项D：轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载四倍的作用力。
管道安装前应具备的条件包括（ ）。
A.与管道有关的土建工程正在办理交接手续
B.与管道连接的设备已找正合格，固定完毕
C.管道组成件和支承件已检验合格
D.管道已完成脱脂
E.防腐或衬里施工完毕
B.与管道连接的设备已找正合格，固定完毕
C.管道组成件和支承件已检验合格
D.管道已完成脱脂
E.防腐或衬里施工完毕
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P79
本题考查的是工业管道施工的技术要求。选项A，管道安装前应当已经办理完成交接手续；选项E，管道安装前需要完成的是内部防腐和衬里，不包含外部的防腐。
本题考查的是工业管道施工的技术要求。选项A，管道安装前应当已经办理完成交接手续；选项E，管道安装前需要完成的是内部防腐和衬里，不包含外部的防腐。
下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。
A.落实制定安全生产规章制度和操作规程
B.确保安全生产费用的有效使用
C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况
D.组织制定安全施工措施
B.确保安全生产费用的有效使用
C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况
D.组织制定安全施工措施
答案：C
解析：
参见教材P201。本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。建筑施工企业安全生产管理机构专 职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情 况；检査危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；监督项目专项安全生产管理人员履责情况；监督作 业人员安全防护用品的配备及使用情况；对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正 或作出处理决定；对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定；对施工现 场存在的重大安全隐患有权越级拫告或直接向建设主管部门报告；企业明确的其他安全生产管理职责。
某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又根据施工实施阶段计划将各分部分项工程成本按月汇总进行编制，形成各月成本支出计划，这种编制方法属于()。
A.按施工成本组成编制施工成本计划
B.按子项目组成编制施工成本计划
C.按工程实施阶段编制施工成本计划
D.上述A、B两种方法的综合运用
B.按子项目组成编制施工成本计划
C.按工程实施阶段编制施工成本计划
D.上述A、B两种方法的综合运用
答案：C
解析：
2020新版教材P107页
三、按工程实施阶段编制施工成本计划的方法；题设中实际上是在描述按工程进度编制施工成本计划的过程，虽然有将成本按分部分项工程进行划分的过程，但不属于按子项目组成编制施工成本计划，也不属于A、B两个方法的应用，所以选项A、B、D均不对。
三、按工程实施阶段编制施工成本计划的方法；题设中实际上是在描述按工程进度编制施工成本计划的过程，虽然有将成本按分部分项工程进行划分的过程，但不属于按子项目组成编制施工成本计划，也不属于A、B两个方法的应用，所以选项A、B、D均不对。
下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是（ ）。
A.做好施工现场的质量检查记录
B.审核复查各种施工详图
C.复核测量控制点
D.按规定维修和校验计量器具
B.审核复查各种施工详图
C.复核测量控制点
D.按规定维修和校验计量器具
答案：B
解析：
ACD属于现场施工准备。
2021二级建造师考试真题精选及答案9篇 第9篇
建设工程竣工验收应当具备()等条件。
A.完整的技术档案资料和施工管理资料
B.工程所用的主要建筑材料、建筑构配件和设备等进场试验报告
C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
D.已付清所有款项
E.有施工单位签署的工程保修书
B.工程所用的主要建筑材料、建筑构配件和设备等进场试验报告
C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
D.已付清所有款项
E.有施工单位签署的工程保修书
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P286页
建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容。(2)有完整的技术档案和施工管理资料。(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。(5)有施工单位签署的工程保修书。
建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容。(2)有完整的技术档案和施工管理资料。(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。(5)有施工单位签署的工程保修书。
智能化系统检测前应提交的资料包括（ ）。
A.工程技术文件
B.设备材料进场检验记录
C.设计变更记录
D.自检记录
E.分部工程质量验收记录
B.设备材料进场检验记录
C.设计变更记录
D.自检记录
E.分部工程质量验收记录
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是建筑智能化工程的施工程序。系统检测前应提交资料：（1）工程技术文件；（2）设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录；（3）自检记录；（4）分项工程质量验收记录；（5）试运行记录。
作为基坑工程围护结构的板（桩）墙结构形式有（）。
A.悬臂式
B.扶壁式
C.单撑式
D.多撑式
E.重力式
B.扶壁式
C.单撑式
D.多撑式
E.重力式
答案：A,C,D
解析：
围护结构一般是在开挖面基底下有一定插入深度的板（桩）墙结构；板（桩）墙有悬臂式、单撑式、多撑式。重力式、扶壁式挡土墙需要先做基础，后做挡土墙，道路施工中常用。基坑工程围护结构一般是先施工板（桩）墙，然后挖土。
符合保证人条件的是具有代为清偿能力的（）。
A.企业法人
B.事业单位
C.政府机关
D.公民
E.其他组织
B.事业单位
C.政府机关
D.公民
E.其他组织
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P29页
（三）保证人资格 具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。
（三）保证人资格 具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。
下列不属于水泥混凝土路面优点的是（）
A.有利带动当地建材业发展
B.耐久性好
C.有利于夜间行车
D.节约水泥用量
B.耐久性好
C.有利于夜间行车
D.节约水泥用量
答案：D
解析：
2019版教材P84页
水泥混凝土路面具有强度高、稳定性好、耐久性好、养护费用少、有利于夜间行车、有利于带动当地建材业的发展等优点。但对水泥和水的需要量大，且有接缝、开放交通较迟、修复困难等缺点。
水泥混凝土路面具有强度高、稳定性好、耐久性好、养护费用少、有利于夜间行车、有利于带动当地建材业的发展等优点。但对水泥和水的需要量大，且有接缝、开放交通较迟、修复困难等缺点。
对矿井定向测量的要求，说法正确的是（）。
A.矿井联系测量的定向，至少应有两次独立测量结果的计算
B.矿井联系测量的定向，至少应有两次独立计算的结果
C.定向的两次独立测量的允许互差的大小与井深有关
D.联系测量定向的允许限差与矿井井田的长度有关
E.联系测量定向的允许限差与两次测量的互差有关
B.矿井联系测量的定向，至少应有两次独立计算的结果
C.定向的两次独立测量的允许互差的大小与井深有关
D.联系测量定向的允许限差与矿井井田的长度有关
E.联系测量定向的允许限差与两次测量的互差有关
答案：A,C,D,E
解析：
水平交叉时将金属止水片剪裁后焊接成整体，这种连接方法是( )。
A.柔性连接
B.刚性连接
C.接触连接
D.非接触连接
B.刚性连接
C.接触连接
D.非接触连接
答案：B
解析：
2020版教材P110
另一种是刚性连接，即将金属止水片剪裁后焊接成整体。
另一种是刚性连接，即将金属止水片剪裁后焊接成整体。
目前常用立井施工机械化配套作业线包括有（ ）。
A.人工设备机械化作业线
B.综合设备机械化作业线
C.普通设备机械化作业线
D.高强设备机械化作业线
E.一般设备机械化作业线
B.综合设备机械化作业线
C.普通设备机械化作业线
D.高强设备机械化作业线
E.一般设备机械化作业线
答案：B,C
解析：
P69-74
立井井筒施工机械化作业线配套方案目前立井井筒施工机械化作业线的配套方案主要有综合设备机械化作业线和普通设备机械化作业线两种。
立井井筒施工机械化作业线配套方案目前立井井筒施工机械化作业线的配套方案主要有综合设备机械化作业线和普通设备机械化作业线两种。
根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》，资格审查的办法有()。
A、合格制
B、优选制
C、符合制
D、有限数量制
E、无限数量制
B、优选制
C、符合制
D、有限数量制
E、无限数量制
答案：A,D
解析：
资格审查办法，招标人应对潜在投标人或者投标人进行资格审查。资格审查方式分为资格预审和资格后审。资格预审是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查，资格后审是指开标后对投标人进行的资格审查。进行资格预审的一般不再进行资格后审。资格审查办法包括合格制和有限数量制。
上一篇：21年二级建造师考试试题题库7篇
热门文章
