二级建造师考试题目下载7辑
发布时间：2021-08-05
来源：9F9职业技能
二级建造师考试题目下载7辑 第1辑
(2018年)下列工作内容中，属于合同实施偏差分析的有（ ）。
A.产生偏差的原因分
B.实施偏差的责任分析
C.合同实趋势分析
D.实施偏差的费用分析
E.过程控制要求高
B.实施偏差的责任分析
C.合同实趋势分析
D.实施偏差的费用分析
E.过程控制要求高
答案：A,B,C
解析：
合同实施偏差分析的内容包括以下几个方面：①产生偏差的原因分析；②合同实施偏差的责任分 析；③合同实施趋势分析。
下列关于明洞施工说法，错误的是（）。
A.墙背回填应两侧对称进行
B.墙后有排水设施时，应与回填同时施工
C.靠山侧边墙顶或边墙墙后，应设置纵向和竖向盲管，将水引至边墙泄水孔排出
D.石质地层中墙背与岩壁空隙较大时，可采用与墙身同级混凝土回填；
B.墙后有排水设施时，应与回填同时施工
C.靠山侧边墙顶或边墙墙后，应设置纵向和竖向盲管，将水引至边墙泄水孔排出
D.石质地层中墙背与岩壁空隙较大时，可采用与墙身同级混凝土回填；
答案：D
解析：
本题考查的是公路隧道洞口、明洞施工。石质地层中墙背与岩壁空隙不大时，可采用与墙身同级混凝土回填；空隙较大时，可采用片石混凝土或浆砌片石回填密实。土质地层，应将墙背坡面开凿成台阶状，用干砌片石分层码砌，缝隙用碎石填塞紧密，不得任意抛填土石。
吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括（ ）。
A、被吊设备设计制造图
B、设备基础施工图
C、吊装参数表
D、设计会审文件
B、设备基础施工图
C、吊装参数表
D、设计会审文件
答案：C
解析：
本题考查的是吊装方案编制要求与方案选用。施工技术资料：主要包括被吊装设备（构件）的设计制造图、设备基础施工图、设备平立面布置图、相关专业施工图、设计会审文件、施工现场地质资料等。
某工程合同规定，某月计划完成工程桩100根，单价为1.3万元／根。到月底实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万元／根。则该工程的费用偏差(CV)为()万元。
A、11
B、13
C、-11
D、-13
B、13
C、-11
D、-13
答案：C
解析：
考点：工程费用偏差的计算。
在项目实施过程中，计划工作预算费用(BCWS)、已完工作预算费用(BC-WP)、已完工作实际费用(ACWP)三个参数可以形成三条曲线。
CV=BCWP-ACWP，由于两项参数均以已完工作为计算基准，所以两项参数之差，反映项目进展的费用偏差。
SV=BCWP-BCWS，由于两项参数均以预算值（计划值）作为计算基准，所以两者之差，反映项目进展的进度偏差。
本题中BCWP=110×1.3=143万元；
ACWP=1IO×1.4=154万元；
CV=BCWP-ACWP=143-154=-11万元。
可见，正确选项是C。
在项目实施过程中，计划工作预算费用(BCWS)、已完工作预算费用(BC-WP)、已完工作实际费用(ACWP)三个参数可以形成三条曲线。
CV=BCWP-ACWP，由于两项参数均以已完工作为计算基准，所以两项参数之差，反映项目进展的费用偏差。
SV=BCWP-BCWS，由于两项参数均以预算值（计划值）作为计算基准，所以两者之差，反映项目进展的进度偏差。
本题中BCWP=110×1.3=143万元；
ACWP=1IO×1.4=154万元；
CV=BCWP-ACWP=143-154=-11万元。
可见，正确选项是C。
在隧道施工监控量测中，收敛计是用来量测()。
A、 拱顶下沉
B、 地表下沉
C、 围岩体内位移
D、 围岩周边位移
B、 地表下沉
C、 围岩体内位移
D、 围岩周边位移
答案：D
解析：
此题主要考察复合式衬砌隧道现场监控测量项目及量测方法。隧道“周边位移”主要是用各种类型的收敛计进行测量。每10～50m设置一个断面，每断面2～3对测点。而“拱顶下沉”是用水平仪、水准尺、钢尺或测杆测量；“地表下沉”是用水平仪、水准尺测量；“围岩体内位移”是通过在洞内钻孔中安设单点、多点杆式或钢丝式移位计测量。
水泥的安定性是指水泥浆在凝结硬化过程中( )的性质。
A.产生高密实度
B.体积变化均匀性
C.不变形
D.体积收缩
B.体积变化均匀性
C.不变形
D.体积收缩
答案：B
解析：
2019版教材P28页
水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性。如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化，即所谓体积安定性不良，.就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝，降低建筑工程质量，甚至引起严重事故。因此，施工中必须使用安定性合格的水泥。
水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性。如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化，即所谓体积安定性不良，.就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝，降低建筑工程质量，甚至引起严重事故。因此，施工中必须使用安定性合格的水泥。
二级建造师考试题目下载7辑 第2辑
一般情况下，验收合格工程的实际竣工日期为（ ）。
A.组织工程竣工验收的日期
B.承包人实际完成工程的日期
C.承包人提交竣工验收申请报告的日期
D.工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期
B.承包人实际完成工程的日期
C.承包人提交竣工验收申请报告的日期
D.工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期
答案：C
解析：
2020版教材P242页
（5）除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准。并在工程接收证书中写明。
（5）除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准。并在工程接收证书中写明。
甲向乙借款1万元，同时丙又欠甲1万元，通过协商由丙向乙直接偿还。下列表述中正确的是（ ）。
A．若甲乙协商一致，再通知丙，属于债权转让
B．若甲丙协商一致，再通知乙，属于债务转移
C．若甲乙得到丙的同意，再达成协议，属于债权转让
D．若甲丙得到乙的同意，再达成协议，属于债务转移
E．若甲乙丙三方订立协议，对甲与乙为债权转让，对甲和丙为债务转移
正确答案：AD
对于矿建公司所编制的立井井筒施工组织设计，应吸收建设单位、（ ）参加。
A.监理单位
B.设计单位
C.质监站
D.安监站
B.设计单位
C.质监站
D.安监站
答案：B
解析：
P104-108
单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由编制单位报上一级领导机关审批。
单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由编制单位报上一级领导机关审批。
涵洞构造中适应地基不均匀沉降的是（ ）。
A．管座
B．沉降缝
C．截水环
D．涵衣
正确答案：B
国家矿产资源法规定，供矿山建设设计使用的（ ），必须经国务院或省级矿产储量审批机构审查批准；未经批准，不得作为矿山建设的依据。
A.地质资料
B.勘查报告
C.设计规范
D.技术规范
B.勘查报告
C.设计规范
D.技术规范
答案：B
解析：
P99-104
供矿山建设设计使用的勘查报告，必须经国务院或省级矿产储量审批机构审查批准;未经批准的勘查报告，不得作为矿山建设的依据。
供矿山建设设计使用的勘查报告，必须经国务院或省级矿产储量审批机构审查批准;未经批准的勘查报告，不得作为矿山建设的依据。
建设工程项目的总进度目标是在项目的（ ）阶段确定的。
A.决策
B.设计
C.招标
D.施工
B.设计
C.招标
D.施工
答案：A
解析：
建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的。
二级建造师考试题目下载7辑 第3辑
某建设工程采用项目总承包模式，则此项目的总进度目标的控制是（ ）项目管理的任务。
A.项目总承包方
B.施工总承包方
C.业主方
D.监理方
B.施工总承包方
C.业主方
D.监理方
答案：C
解析：
为防止钢筋焊接出现冷裂纹，可以采取的措施有（ ）。
A．控制焊缝的化学成分
B．采取降低焊接应力的工艺措施
C．彻底清理坡口和焊丝表面的油、水等
D．进行焊前预热、焊后缓冷
E．控制焊接工艺参数
正确答案：ABCD
下列材料中，属于水硬性胶凝材料的是（ ）。
A.石灰B.石膏
C.水泥D.水玻璃
A.石灰B.石膏
C.水泥D.水玻璃
答案：C
解析：
无机胶凝材料按其硬化条件的不同又可分为气硬性和水硬性两类。只能在空气中硬化，也只能在空气中保持和发展其强度的称气硬性胶凝材料，如石灰、石膏和水玻璃等；既能在空气中，还能更好地在水中硬化、保持和继续发展其强度的称水硬性胶凝材料，如各种水泥。气硬性胶凝材料一般只适用于干燥环境中，而不宜用于潮湿环境，更不可用于水中。
属于沿河路基防护的设施是（ ）。
A.土钉支护
B.顺坝
C.石笼挡土墙
D.铺草皮
B.顺坝
C.石笼挡土墙
D.铺草皮
答案：B
解析：
2020版教材P30
沿河路基防护用于防护水流对路基的冲刷与淘刷。可分为植物防护、砌石护坡、混凝土护坡、土工织物软体沉排、土工膜袋、石笼防护、浸水挡土墙、护坦防护、抛石防护、排桩防护、丁坝、顺坝等。
AC是属于支档构筑物，D是属于边坡坡面防护。
沿河路基防护用于防护水流对路基的冲刷与淘刷。可分为植物防护、砌石护坡、混凝土护坡、土工织物软体沉排、土工膜袋、石笼防护、浸水挡土墙、护坦防护、抛石防护、排桩防护、丁坝、顺坝等。
AC是属于支档构筑物，D是属于边坡坡面防护。
各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为（ ）。
A、 必须向同级人民法院提出检察建议
B、 有权向同级人民法院提出检察建议
C、 必须向上一级人民法院提出检察建议
D、 有权向上一级人民法院提出检察建议
B、 有权向同级人民法院提出检察建议
C、 必须向上一级人民法院提出检察建议
D、 有权向上一级人民法院提出检察建议
答案：B
解析：
各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向同级人民法院提出检察建议。
请教:2011年二级建造师考试《建设工程施工管理》真题及答案第1大题第13小题如何解答?
【题目描述】
13、已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，机械利用系数0.85，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约（ ）m?。
A．47
B．51
C．56
D．70
| 【我提交的答案】： |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：B |
一个台班8小时，每小时476*0.85/8=51m3
二级建造师考试题目下载7辑 第4辑
配电变压器的中性点—般是直接接地，称（ ）接地。
A．保护
B．工作
C．箝位
D．隔离
正确答案：B
【2018年真题】关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（ ）。
A．实用新型以申请时所附的说明书为准
B．建设工程发明以其附图为准
C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D．三类专利均以权利要求的内容为准
B．建设工程发明以其附图为准
C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D．三类专利均以权利要求的内容为准
答案：C
解析：
本题考查专利权的保护范围。《专利法》规定，建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
现场中电焊机至焊钳的连线一般不采用()型的导线。
A、YJV
B、BX
C、RV
D、KVV
E、BLX
B、BX
C、RV
D、KVV
E、BLX
答案：A,B,D,E
解析：
BLX型铝芯电线通常用于架空线路；BX型铜芯电线是被广泛采用在机电安装工程中；RV型铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位；YFLV、YJV型电力电缆，主要用作高压电力电缆；KVV型控制电缆，则适用于室内各种敷设方式的控制电路中。机电安装工程现场中电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，因为电焊位置不固定，需要移动。所以本题正确选项应为ABDE。
根据《水土保持法》，位于省级重点预防保护区的建设项目，其水土流失防治标准执行等级应为（ ）。
A.一级
B.二级
C.三极
D.四级
B.二级
C.三极
D.四级
答案：A
解析：
一级标准。依法划定的国家级水土流失重点预防保护区、重点监督区和重点治理区及省级重点预防保护区。
关于分部分项工程成本分析的说法，正确的是（）。
A、 施工项目成本分析是分部分项工程成本分析的基础
B、 分部分项工程成本分析的对象是已完成分部分项工程
C、 分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算
D、 分部分项工程成本分析的方法是进行预算成本与实际成本的“两算”对比
B、 分部分项工程成本分析的对象是已完成分部分项工程
C、 分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算
D、 分部分项工程成本分析的方法是进行预算成本与实际成本的“两算”对比
答案：B
解析：
分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础，分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程，分部分项工程成本分析的资料来源有投标报价成本、施工预算、实际工程量、实耗人工和限额领取单的实耗材料。分析方法是进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比。正确答案：B
对可确定作用的自然灾害，既有结构宜通过结构（)评定其抗灾害能力。
A.安全性
B.适用性
C.经济性
D.耐久性
B.适用性
C.经济性
D.耐久性
答案：A
解析：
对可确定作用的地震、台风、雨和水灾等自然灾害，宜通过结构安全性校核评定其抗灾害能力。
二级建造师考试题目下载7辑 第5辑
某房屋建筑工程，建筑面积 6000m2，钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝土框架结构。在施工过程中发生如下事件：
施工单位项目负责人组织了项目部首次会议。其中安排《施工组织设计》由项目技术部负责人主持编制，项目技术负责人审核后上报一份公司总工程师审批。
施工单位向监理单位报送的该工程施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，对施工顺序和施工方法作了描述，监理单位认为不完善。
施工总承包单位按要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图（如下图所示，单位：周），经批准后按此组织实施。
在室内装饰工程施工过程中，因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误，导致分项工程 F 的结束时间拖延 14d，为此，施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由，向项目监理机构提出工期索赔 14d 的申请。
1. 指出《施工组织设计》编制、审批中不妥之处，并分别说明理由。
2. 该工程施工管理目标应补充哪些内容？施工方法确定的原则是什么？
3. 室内装饰工程的工期为多少天？并写出该网络计划的关键线路（用节点表示）。
4. 施工总承包单位提出的工期索赔 14d 是否成立？说明理由。
施工单位项目负责人组织了项目部首次会议。其中安排《施工组织设计》由项目技术部负责人主持编制，项目技术负责人审核后上报一份公司总工程师审批。
施工单位向监理单位报送的该工程施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，对施工顺序和施工方法作了描述，监理单位认为不完善。
施工总承包单位按要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图（如下图所示，单位：周），经批准后按此组织实施。
在室内装饰工程施工过程中，因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误，导致分项工程 F 的结束时间拖延 14d，为此，施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由，向项目监理机构提出工期索赔 14d 的申请。
1. 指出《施工组织设计》编制、审批中不妥之处，并分别说明理由。
2. 该工程施工管理目标应补充哪些内容？施工方法确定的原则是什么？
3. 室内装饰工程的工期为多少天？并写出该网络计划的关键线路（用节点表示）。
4. 施工总承包单位提出的工期索赔 14d 是否成立？说明理由。
答案：
解析：
1.不妥之处一：安排《施工组织设计》由项目技术部负责人主持编制。
理由：应当由施工单位项目负责人主持编制。
不妥之处二：项目技术负责人审核后上报一份公司总工程师审批。
理由：应先由施工单位主管部门审核，再报公司技术负责人审批。
2.该工程施工管理目标应补充：环保、节能、绿色施工；施工方法的确定原则：先进性、可行性、经济性。
3.（1）室内装饰工程的工期为 84 天。
（2）关键线路为： ①→②→④→⑧→⑨→⑩。
4.施工总承包单位提出 14 天的工期索赔不成立。
因为，虽然延误供应材料造成 F 工作结束时间拖延 14d 是建设单位应承担的责任，工期应当顺延但 F 工作的总时差是 1 周（波浪线最短），即 7 天，所以施工总承包单位应提出 7天的工期索赔。
理由：应当由施工单位项目负责人主持编制。
不妥之处二：项目技术负责人审核后上报一份公司总工程师审批。
理由：应先由施工单位主管部门审核，再报公司技术负责人审批。
2.该工程施工管理目标应补充：环保、节能、绿色施工；施工方法的确定原则：先进性、可行性、经济性。
3.（1）室内装饰工程的工期为 84 天。
（2）关键线路为： ①→②→④→⑧→⑨→⑩。
4.施工总承包单位提出 14 天的工期索赔不成立。
因为，虽然延误供应材料造成 F 工作结束时间拖延 14d 是建设单位应承担的责任，工期应当顺延但 F 工作的总时差是 1 周（波浪线最短），即 7 天，所以施工总承包单位应提出 7天的工期索赔。
某施工单位在其承揽的工程施工中，由于起重机倒塌，造成5人死亡事故，该施工单位主要负责人受到了罚款处罚，罚款限额为该负责人上一年年收入的()。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
B.30%
C.40%
D.50%
答案：C
解析：
2020版教材P249页
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（2）发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款；
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（2）发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款；
依据施工劳务分包合同，不属于承包人主要义务的是( )。
A.组建与工程相适应的项目管理班子
B.负责编制施工组织设计
C.严格按照设计图纸、规范、技术要求等组织施工
D.负责工程测量定位
B.负责编制施工组织设计
C.严格按照设计图纸、规范、技术要求等组织施工
D.负责工程测量定位
答案：C
解析：
建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，这是（ ）的依据。
A.项目实施
B.项目进度控制
C.编制总进度纲要
D.进行项目结构分析
B.项目进度控制
C.编制总进度纲要
D.进行项目结构分析
答案：B
解析：
2020新版教材P129页
建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。
建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。
将结构断面分成两个部分，即上下两个工作面，分步开挖的浅埋暗挖施工方法称为( )。
A.台阶法
B.全断面法
C.中洞法
D.单侧壁导坑法
B.全断面法
C.中洞法
D.单侧壁导坑法
答案：A
解析：
2019版教材P109页
（二）台阶开挖法台阶开挖法将结构断面分成两个或几个部分，即分成上下两个工作面或几个工作面，分步开挖。根据地层条件和机械配套情况，台阶法又可分为正台阶法和中隔壁台阶法等。@##
（二）台阶开挖法台阶开挖法将结构断面分成两个或几个部分，即分成上下两个工作面或几个工作面，分步开挖。根据地层条件和机械配套情况，台阶法又可分为正台阶法和中隔壁台阶法等。@##
钢制储罐建造完毕进行充水试验检查的项目有（）。
A.罐底严密性
B.罐壁强度及严密性
C.固定顶稳定性
D.浮顶升降试验
E.罐壁的局部凹凸变形
B.罐壁强度及严密性
C.固定顶稳定性
D.浮顶升降试验
E.罐壁的局部凹凸变形
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P94页
储罐的充水试验：（1）储罐建造完毕，应进行充水试验，并应检查罐底严密性；罐壁强度及严密性；固定顶的强度、稳定性及严密性；浮顶及内浮顶的升降试验及严密性；浮顶排水管的严密性等。进行基础的沉降观测。选项E罐壁的局部凹凸变形是属于储罐罐体几何尺寸检查内容之一。
储罐的充水试验：（1）储罐建造完毕，应进行充水试验，并应检查罐底严密性；罐壁强度及严密性；固定顶的强度、稳定性及严密性；浮顶及内浮顶的升降试验及严密性；浮顶排水管的严密性等。进行基础的沉降观测。选项E罐壁的局部凹凸变形是属于储罐罐体几何尺寸检查内容之一。
二级建造师考试题目下载7辑 第6辑
草坪建植前，对于pH＞8.5的土壤进行改良，不能使用()。
A、 硫酸亚铁
B、 脱硫石膏
C、 碱性栽培介质
D、 酸性栽培介质
B、 脱硫石膏
C、 碱性栽培介质
D、 酸性栽培介质
答案：C
解析：
园林绿化内容，新教材已删。如果考生掌握一点化学知识，会很容易找到本题的答案。pH＞8.5的土壤属于碱性，显然不能再用碱性栽培介质改良，否则土壤的碱性会增加，所以C最符合题意。而“A.硫酸亚铁”、“B.脱硫石膏”和“D.酸性栽培介质”都属于酸性介质不符合题意。
《建设工程质量管理条例》规定：违反本条例规定，建设单位有（）行为之一的，责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
A.未组织竣工验收，擅自交付使用的
B.验收不合格，擅自交付使用的
C.对不合格的建设工程按照合格工程验收的
D.对施工单位提交的竣工验收报告，无正当理由拒不验收的
E.拆迁工作不顺利，使得施工单位不能按时开工的
B.验收不合格，擅自交付使用的
C.对不合格的建设工程按照合格工程验收的
D.对施工单位提交的竣工验收报告，无正当理由拒不验收的
E.拆迁工作不顺利，使得施工单位不能按时开工的
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P118页
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）未组织竣工验收，擅自交付使用的；（2）验收不合格，擅自交付使用的；（3）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）未组织竣工验收，擅自交付使用的；（2）验收不合格，擅自交付使用的；（3）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。
雨期CFG桩施工，槽底预留的保护层厚度最小限值是( )m。
A.0.2
B.0.3
C.0.5
D.0.7
B.0.3
C.0.5
D.0.7
答案：C
解析：
2019版教材P127页
(5)CFG桩施工，槽底预留的保护层厚度不小于0.5m。
(5)CFG桩施工，槽底预留的保护层厚度不小于0.5m。
关于仲裁协议的效力，下述说法错误的是（）。
A.发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁
B.法院对有效的仲裁协议约定的争议事项不具有司法管辖权
C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁
D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定
B.法院对有效的仲裁协议约定的争议事项不具有司法管辖权
C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁
D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定
答案：D
解析：
2019新版教材P333页
根据《仲裁法》的规定：仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项无权仲裁。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。
根据《仲裁法》的规定：仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项无权仲裁。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。
甲建设单位改建办公大楼，由乙建设公司承建，下列有关施工许可证的说法，正确的有（）。
A.该改建工程无需领取施工许可证
B.应由甲向建设行政主管部门申领施工许可证
C.应由乙向建设行政主管部门申领施工许可证
D.申请施工许可证时，应当提供安全施工措施的资料
E.申请施工许可证时，该工程应当有满足施工需要的施工图纸
B.应由甲向建设行政主管部门申领施工许可证
C.应由乙向建设行政主管部门申领施工许可证
D.申请施工许可证时，应当提供安全施工措施的资料
E.申请施工许可证时，该工程应当有满足施工需要的施工图纸
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P43页
《建筑法》规定：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。这个规定确立了我国工程建设的施工许可制度。（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查施工图纸是实行建设工程的最根本的技术文件，也是在施工过程中保证建设工程质量的重要依据。这就要求设计单位要按工程的施工顺序和施工进度，安排好施工图纸的配套交付计划，保证满足施工的需要。特别是在开工前，必须有满足施工需要的施工图纸和技术资料。
《建筑法》规定：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。这个规定确立了我国工程建设的施工许可制度。（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查施工图纸是实行建设工程的最根本的技术文件，也是在施工过程中保证建设工程质量的重要依据。这就要求设计单位要按工程的施工顺序和施工进度，安排好施工图纸的配套交付计划，保证满足施工的需要。特别是在开工前，必须有满足施工需要的施工图纸和技术资料。
下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）
A.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师的责令暂停施工，致使工期延误
B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误
C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加
D.由于工人投保意处伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付
B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误
C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加
D.由于工人投保意处伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付
答案：C
解析：
2020版教材P127
《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
二级建造师考试题目下载7辑 第7辑
悬臂浇筑法施工连续梁合龙段时，应符合的规定有( )。
A.合龙前，应在两端悬臂预加压重，直至施工完成后撤除
B.合龙前，应将合龙跨一侧墩的临时锚固放松
C.合龙段的混凝土强度提高一级的主要目的是尽早施加预应力
D.合龙段的长度可为2m
E.合龙段应在一天中气温最高时进行
B.合龙前，应将合龙跨一侧墩的临时锚固放松
C.合龙段的混凝土强度提高一级的主要目的是尽早施加预应力
D.合龙段的长度可为2m
E.合龙段应在一天中气温最高时进行
答案：B,C,D
解析：
2019版教材P67页
悬臂浇筑法施工连续梁合龙段应满足以下要求：
(1)合龙段的长度宜为2m。
(2)合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。
(3)合龙前应按设计规定，将两悬臂端合龙口予以临时连接，并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。
(4)合龙前，在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，以使悬臂端挠度保持稳定。
(5)合龙宜在一天中气温最低时进行。
(6)合龙段的混凝土强度宜提高一级，以尽早施加预应力。
@##
悬臂浇筑法施工连续梁合龙段应满足以下要求：
(1)合龙段的长度宜为2m。
(2)合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。
(3)合龙前应按设计规定，将两悬臂端合龙口予以临时连接，并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。
(4)合龙前，在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，以使悬臂端挠度保持稳定。
(5)合龙宜在一天中气温最低时进行。
(6)合龙段的混凝土强度宜提高一级，以尽早施加预应力。
@##
根据《仲裁法》，可以进行仲裁的是（ ）。
A.行政不作为纠纷
B.涉外婚姻纠纷
C.施工企业工资纠纷
D.工程质量纠纷
B.涉外婚姻纠纷
C.施工企业工资纠纷
D.工程质量纠纷
答案：D
解析：
2020版教材P302页
对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。ABC错。
对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。ABC错。
常见模板中，具有制作、拼装灵活，适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程的是( )。
A.木模板
B.组合钢模板
C.钢框木(竹)胶合板模板
D.钢大模板
B.组合钢模板
C.钢框木(竹)胶合板模板
D.钢大模板
答案：A
解析：
2019版教材P60页
(1)木模板体系：优点是制作、拼装灵活，较适用于外形复杂或异形混凝土构件，以及冬期施工的混凝土工程；缺点是制作量大，木材资源浪费大等。
(1)木模板体系：优点是制作、拼装灵活，较适用于外形复杂或异形混凝土构件，以及冬期施工的混凝土工程；缺点是制作量大，木材资源浪费大等。
建筑结构中，( )的整体性最好。
A.现浇钢筋混凝土结构
B.预制混凝土结构
C.砖混结构
D.木结构
B.预制混凝土结构
C.砖混结构
D.木结构
答案：A
解析：
2020版教材P20
（3）在建筑结构中，现浇钢混的整体性最好。
（3）在建筑结构中，现浇钢混的整体性最好。
下列说法中错误的是( )。
A．企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度
B．安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核
C．事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由当地安全主管部门负责处理
D．在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪，可由司法机关依法追究刑事责任
正确答案：C
成本加酬金合同常见的形式有()。
A、 成本加固定费用合同
B、 成本加固定比例费用合同
C、 成本加奖金合同
D、 最大成本加费用合同
E、 最小成本加固定费用合同
B、 成本加固定比例费用合同
C、 成本加奖金合同
D、 最大成本加费用合同
E、 最小成本加固定费用合同
答案：A,B,C,D
解析：
成本加酬金合同有许多种形式成本加固定费用合同、成本加固定比例费用合同、成本加奖金合同、最大成本加费用合同
下一篇：21年二级建造师历年真题解析8卷
热门文章
