监理工程师考试真题9辑

知识点:民事责任。甲公司是被挂靠者，乙公司是挂靠者，双方承担连带责任。2020版教材P12。

考点: “匀速进展横道图比较法”。对比分析实际进度与计划进度：①如果涂黑的粗线右端落在检查日期左侧，表明实际进度拖后，该端点与检查日期的距离表示工作进度拖后的时间；②如果涂黑的粗线右端落在检查日期右侧，表明实际进度超前，该端点与检查日期的距离表示工作进度超前的时间；③如果涂黑的粗线右端与检查日期重合，表明实际进度与计划进度一致。因此，根据第③点可知，本题的正确答案为C。

在施工阶段投资控制中，经济措施包括：①编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策。②进行工程计量。③复核工程付款账单，签发付款证书。④在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。⑤协商确定工程变更的价款。审核竣工结算。⑥对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测，经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告。

由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。采购方接收后，运输部门不再负责；属于交运前出现的问题，由供货方负责；运输过程中出现的问题，由运输部门负责。

考点:行政法规。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。设计人负责设计的建(构)筑物需注明设计的合理使用年限。项目设计要求：(1)限额设计的要求；(2)设计依据的标准；(3)建筑物的设计合理使用年限要求；(4)设计深度要求。

考点:施工组织设计审查。项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。建设单位仅审批超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案。

　标准施工合同提供了通用条款、专用条款和签订合同时采用的合同附件格式。
【专用条款】（2019年单选）
　　各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”，各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对“通用合同条款”进行补充、细化。
　　工程实践时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致，使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定。

建设工程监理的行为主体是工程监理企业。
建设单位自行管理、工程总承包单位或施工总承包单位对分包单位的监督管理都不是工程监理

本题考查的是工程保修阶段的主要工作。工程保修阶段监理单位应完成下列工作：（1）定期回访；（2）协调联系；（3）界定责任；（4）督促维修；（5）检查验收。参见教材P177。

考点:“ISO质量管理体系的质量管理原则及特征”。质量管理体系是由相互关联和相互作用的子系统所组成的复合系统，包括：①组织结构——合理的组织机构和明确的职责、权限及其协调的关系；②程序——规定到位的形成文件的程序和作业指导书，是过程运行和进行活动的依据；③过程——质量管理体系的有效实施，是通过其过程的有效运行来实现的；④资源——必需、充分且适宜的资源包括人员、材料、设备、设施、能源、资金、技术、方法等。因此，本题的正确答案为ABCD。

最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的，不具备投标资格。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

本题考查的是前锋线比较法。工作E进度拖后两天，其总时差为1天，所以影响工期1天。

本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。计划准备阶段包括：调查研究、确定进度计划目标。

CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。

本题考查的是设计进度控制分阶段目标。设计准备工作阶段主要包括：确定规划设计条件；提供设计基础资料；选定设计单位、商签设计合同。参见教材P112。

本题考查的是建设工程监理的涵义。建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同。

本题评考价核对的象是的功0—能1重评要分性法。评各定部件功能重要性系数计算见下表。

本题考查的是索赔管理。非承包人原因造成的延误，可以顺延工期。

2020版教材P125-129
本题考查的是监理实施细则主要内容。
监理工程师通过旁站、巡视、见证取样、平行检测等监理方法，对专业工程作全面监控，对每一个专业工程的监理实施细则而言，其工作方法必须加以详尽阐明。

考点:建设工程材料设备采购合同的特点。选项A，建设工程材料设备采购合同的买受人可以是发包人，也可能是承包人。选项C，建设工程材料设备采购合同的标的品种繁多，供货条件差异较大。

工程监理单位应审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告。
评估报告应包括下列内容：设计工作概况；设计深度与设计标准的符合情况；设计任务的完成情况；有关部门审查意见的落实情况；存在的问题及建议。

考点: “建设工程投资”。建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值。静态投资部分由建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费组成。动态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。包括涨价预备费和建设期利息。所以，选项C、D、E符合题意。选项A、H均属于建设工程动态投资。因此，本题的正确答案为CDE．

{图}

考点: “工程质量事故处理的程序”。工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，应要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24h内写出书面报告。因此，本题的正确答案为B。

本题考查的是项目监理机构组织形式。直线制组织形式的主要优点是组织机构简单，权力集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系明确。缺点是实行没有职能部门的“个人管理”，这就要求总监理工程师通晓各种业务和多种专业技能，成为“全能”式人物。

本题考查的是质量管理体系的实施。进行质量管理体系评审的目的是使体系能够持续改进。持续改进是维持质量管理体系生命力的保证。

2020版教材P31-35
引进技术及进口设备其他费用，包括出国人员费用、国外工程技术人员来华费用、技术引进费、分期或延期付款利息、担保费以及进口设备检验鉴定费。

考点:“担保方式”。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同实际交付定金之日生效。因此，本题的正确答案为B。

考点:地基基础工程施工试验与检测。试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的3倍。

考点:分项工程的划分。分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。

本题考查的是工程费用监理的含义、依据、目标、任务与措施。组织措施：主要是人员方面和工作流程；经济措施：主要是资金方面和计量、索赔等；技术措施：施工组织设计，对设计变更进行技术经济比较；合同措施：费用索赔和合同协议补充、修改工作。

2020版教材P13-16
本题考核的是抵押权的实现。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

⒈组建项目监理机构
工程监理单位实施监理时，应在施工现场派驻项目监理机构，项目监理机构的组织形式和规模，可根据建设工程监理合同约定的服务内容、服务期限，以及工程特点、规模、技术复杂程度、环境等因素确定。
总监理工程师应根据监理大纲和签订的建设工程监理合同组建项目监理机构人员及岗位职责，并在监理规划和具体实施计划执行中进行及时调整。

本题考查的是建设工程监理涵义及性质。选项A错误，建设工程监理的行为主体是工程监理单位；选项C错误，建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权，而不需要施工单位的认可；选项D错误，建设工程监理的依据不应包括分包合同。

考点:“监理实施细则的审核内容”。项目监理人员的审核：①组织方面。组织方式、管理模式是否合理，是否结合了专业工程的具体特点，是否便于监理工作的实施，制度、流程上是否能保证监理工作，是否与建设单位和施工单位相协调等；②人员配备方面。人员配备的专业满足程度、数量等是否满足监理工作的需要、专业人员不足时采取的措施是否恰当、是否有操作性较强的现场人员计划安排表等。因此，本题的正确答案为C。

考点:建设工程监理委托方式。平行承发包模式下工程监理委托方式缺点：合同数量多，会造成合同管理困难；工程造价控制难度大，表现为：一是工程总价不易确定，影响工程造价控制的实施；二是工程招标任务量大，需控制多项合同价格，增加了工程造价控制难度；三是在施工过程中设计变更和修改较多，导致工程造价增加。

2020版教材P78-82
施工单位是建设工程监理最直接、至关重要的环境条件，如果一个信誉不好、技术力量薄弱、管理水平低下的施工单位作为被监理对象，不仅管理难度大、费人费时，而且由工程监理单位来承担其工作失误所带来的风险也就比较大，如果这类施工单位再与建设单位关系密切，建设工程监理工作难度将大幅增加。

仲裁必须要求有仲裁协议，不要求必须经过和解、调解。仲裁的原则包括自愿的原则，即当事人采用仲裁的方式解决合同纠纷，应当达成仲裁协议，仲裁协议的内容包括：①请求仲裁的意思表示；②仲裁事项；③选定的仲裁委员会。仲裁协议的作用：①合同当事人均受仲裁协议的约束；②是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；③排除了法院对纠纷的管辖权；④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。

本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。 发包人是否负责提供施工设备和临时工程，在通用条款中也给出两种不同的供选择条款：一种是发包人不提供施工设备或临时设施；另一种是发包人提供部分施工设备或临时设施。 因此，本题的正确答案为CE。

2020教材P2-4
本题考查的是进度控制的措施和主要任务。选项D公正地处理索赔属于合同措施。

本题考查的是路基排水工程、防护与支挡工程施工质量监理。路基地下排水设施包括排水垫层、暗沟暗道、渗沟、渗井、排水隧道等。

本题考查的是缺陷责任期质量控制。监理机构应监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复。

考点:简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。选项DE属于标准设计施工总承包招标文件的主要内容。

1.监理工程师应批准事件3，即隐蔽工程揭露后重新检验此项事件的费用索赔要求。
2.对事件1即基坑开挖事件中的支护费用增加，不批准索赔。因为基坑开挖的费用已包含在基坑开挖的单价，根据合同条件此项费用不单独计量支付,且地下水位高是有经验的承包人能够合理预见到的风险，承包人的基坑开挖单价中应该考虑到此项风险并包含在单价中。对事件 2即料场的重新选定后增加的费用,不批准索赔。承包人可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。监理工程师不能同意承包人的要求。因为依据合同通用条款的有关规定,应认为承包人通过业主所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。同时,案例中所述情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。对事件3即隐蔽工程揭露后重新检验此项事件的费用索赔要求,应该批准。因为根据合同条件规定，对隐蔽工程揭露后重新检验时,应根据检验结果进行处理。如果重新检验的质量合格，应补偿此项费用并顺延工期;如果质量不合格，费用由承包人承担，并且不顺延工期。题目中，重新检验后的质量合格,所以应该批准此项索赔要求。

总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：①组织编制监理规划，审批监理实施细则；②根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；③组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；④签发工程开工令、暂停令和复工令；⑤签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；⑥调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工 程索赔；⑦审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；⑧参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

本题考核的是工程质量事故等级划分。特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。“以上”包括本数。

㈡措施项目费
项目措施费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括：
⒈安全文明施工费
⑴环境保护费：指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。
⑵文明施工费：指施工现场文明施工所需要的各项费用。
⑶安全施工费：指施工现场安全施工所需要的各项费用。
⑷临时设施费：指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物
和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。
⑸建筑工人实名制管理费：对建筑工人实行实名制管理所需费用。
⒉夜间施工增加费
指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。
⒊二次搬运费
指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。
⒋冬雨期施工增加费
指在冬期或雨期施工需增加的临时设施，防滑，排除雨雪、人工及施工机械效率降低等费用。
⒌已完工程及设备保护费
指竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用。
⒍工程定位复测费
指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。
⒎特殊地区施工增加费
指工程在沙漠或其边缘地区、高海拔、高寒、原始森林等特殊地区施工增加的费用。
⒏大型机械设备进出场及安拆费
指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

根据《建设工程监理规范》第4.2.3条，选项A、C、D属于监理规划应包括的主要内容，不属于监理实施细则应包括的主要内容。

考点:行政法规。有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

本题考核工程设计阶段包含的内容。

工程监理单位应制定工程保修期回访计划及检查内容，并报建设单位批准；保修期期间，应按保修期回访计划及检查内容开展工作，做好记录，定期向建设单位汇报。保修期相关服务结束前，应组织相关单位对工程进行全面检査，编制检查报告，作为工程保修期相关服务工作总结内容一起报建设单位。

单价合同以实际完成的工程量进行结算，但被工程师计量的工程数量，并不一定是承包人实际施工的数量。计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，工程师对承包人超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予计量。

直线制监理组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令，它的优点是组织机构简单，权力集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系明确。缺点是实行没有职能部门的“个人管理”，这就要求总监理工程师通晓各种业务和多种专业技能，成为“全能”式人物。

质押可分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。质权人在债务履行期届满前，不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。质权自出质人交付质押财产时设立。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括: (1)汇票、支票、本票; (2) 债券、存款单; (3) 仓单、提单; (4) 可以转让的基金份额、股权; (5) 可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权; (6) 应收账款; (7) 法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。

考点:工程质量事故处理。通常不用专门处理的情况有以下几种：(1)不影响结构安全和正常使用。(2)有些质量缺陷，经过后续工序可以弥补。(3)经法定检测单位鉴定合格。(4)出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能。

考点:流水施工工期的确定。累加数列错位相减取大差法计算流水步距：

考点:工程质量形成过程与影响因素。工程设计是根据建设项目总体需求(包括已确定的质量目标和水平)和地质勘察报告，对工程的外形和内在的实体进行筹划、研究、构思、设计和描绘。

必须招标的范围：①关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目；②关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目；③使用国有资金投资项目；④国家融资项目；⑤使用国际组织或者外国政府资金的各类建设项目，施工单项合同估算价在200万元人民币以上，或单项合同估算价虽低于200万元人民币，但项目总投资额在3000万元人民币以上的工程应采用招标方式订立合同。

考点:工艺关系和组织关系。生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为工艺关系，钢筋Ⅰ→模板Ⅰ→混凝土Ⅰ。参见教材P36。@##

考点:FIDIC施工合同条件部分条款。FI
DIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁布工程接收证书和颁布履约证书后分两次返还。颁布工程接收证书后，将保留金的502%返还承包商。若为其颁布的是按合同约定的分部移交工程接收证书，则返还按分部工程价值比例计算保留金的40%。参见教材P141。