21年监理工程师考试真题精选及答案8辑
发布时间：2021-07-18
21年监理工程师考试真题精选及答案8辑 第1辑
监理规划编写依据不包括（ ）。
A.政府批准的工程建设文件
B.工程决策过程中输出的有关工程信息
C.建设单位的合理要求
D.建设工程监理合同文件
B.工程决策过程中输出的有关工程信息
C.建设单位的合理要求
D.建设工程监理合同文件
答案：B
解析：
考点:“监理规划编写依据”。监理规划编写依据包括：工程建设法律法规和标准；建设工程外部环境调查研究资料；政府批准的工程建设文件；建设工程监理合同文件；建设工程合同；建设单位的合理要求；工程实施过程中输出的有关工程信息。因此，本题的正确答案为B。
按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()
A、提供监理单位施工现场办公房屋
B、提供夜间施工使用的照明设施
C、提供施工现场的工程地质资料
D、提供工程进度计划
B、提供夜间施工使用的照明设施
C、提供施工现场的工程地质资料
D、提供工程进度计划
答案：C
解析：
发包人的义务包括：①办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。②将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要。③开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。④向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确。⑤办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件（证明承包人自身资质的证件除外）。⑥确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。⑦组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。⑧协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用。⑨发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
下列对于项目资本金的描述正确的有( )。
A.项目资本金可以用货币出资
B.项目资本金可以用实物作价出资
C.项目资本金可以用工业产权作价出资
D.项目资本金可以用土地使用权作价出资
E.以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的15％
B.项目资本金可以用实物作价出资
C.项目资本金可以用工业产权作价出资
D.项目资本金可以用土地使用权作价出资
E.以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的15％
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P37-40
本题考查的是项目资本金制度。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20％。
本题考查的是项目资本金制度。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20％。
(2012年真题)某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（ ）。
A．4850万元和5000万元
B．4850万元和4850万元
C．5150万元和5000万元
D．5150万元和4850万元
B．4850万元和4850万元
C．5150万元和5000万元
D．5150万元和4850万元
答案：A
解析：
施工期到（ ）为止。
A.承包方递送竣工验收报告日期
B.工程接收证书签收日
C.竣工验收合格日期
D.工程接收证书中写明的实际竣工日期
B.工程接收证书签收日
C.竣工验收合格日期
D.工程接收证书中写明的实际竣工日期
答案：D
解析：
质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由()原因引起的。
A、偶然性
B、系统性
C、异常性
D、相关性
B、系统性
C、异常性
D、相关性
答案：A
解析：
质量特性值的变化在质量标准允许范围内波动称之为正常波动，是由偶然性原因引起的；若是超越了质量标准允许范围的波动则称之为异常波动，是由系统性原因引起的。
根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，关于建设工程最低保修期限的说法中，正确的是（ ）。
A.屋面防水工程，2年
B.供热系统，5年
C.电气管道，5年
D.设备安装和装修工程，2年
B.供热系统，5年
C.电气管道，5年
D.设备安装和装修工程，2年
答案：D
解析：
考点:行政法规。选项A错误，屋面防水工程最低保修期限为5年；选项B错误，供热与高供冷系统，最低保修期限为2个采暖期、供冷期；选项C错误，电气管道最低保修期限为2年。
21年监理工程师考试真题精选及答案8辑 第2辑
某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后( )。
A．招标文件及收费都不退回
B．退回招标文件，收费不退回
C．不退回招标文件，收费退回
D．招标文件及收费分别退回
A．招标文件及收费都不退回
B．退回招标文件，收费不退回
C．不退回招标文件，收费退回
D．招标文件及收费分别退回
答案：A
解析：
根据《招标投标法》规定，投标人在投标之前应该购买招标人的招标文件，但在招投标结束后，招标文件及收费都不退回。招标文件可以收费，但不以盈利为目的。
某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（ ）条。
A.2
B.3
C.4
D.5
B.3
C.4
D.5
答案：B
解析：
本题考查的是时间参数的计算及关键线路。本题的关键线路有①→②→⑦→⑧→⑨、①→③→⑥→⑦→⑧→⑨、①→④→⑤→⑨三条。
在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。
A．有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
B．有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C．无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D．无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
正确答案：B
“组织应当关注和理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望”，体现了质量管理的( )原则。
A.关系管理
B.全员参与
C.改进
D.以顾客为关注焦点
B.全员参与
C.改进
D.以顾客为关注焦点
答案：D
解析：
本题考核的是质量管理原则。质量管理原则包括：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；改进；循证决策；关系管理。以顾客为关注焦点，是组织依存于其顾客。因此，组织应当关注和理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。
根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（ ）。
A.政策汇率调整
B.世界金融危机
C.突发地震
D.气温转变
B.世界金融危机
C.突发地震
D.气温转变
答案：C
解析：
2020版教材P110
本题考查的是不可抗力。不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
本题考查的是不可抗力。不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
某商品混凝土承包人的报价、基准价等信息如下表。实际购买价格为：C20：327元/ m3; C25：335元/ m3; C30：345元/ m3;按清单规范调整材料单价应为多少？
答案：
解析：
1、C20：投标单价低于基准价，按基准价为基数计算价格上涨系数：327/310-1=5.45%;
已超过投标时约定的风险系数，应予调整，以基准价格为基数调整超过风险系数部分（5.45-5）%，计算过程：308+310*（5.45-5）%=308+310*0.45%=308+1.495=309.50元
2、C25：投标单价高于基准价，按照投标单价为基数计算价格上涨系数：335/325-1=3.08%.
没有超过投标时约定的风险系数，不予调整。
3、C30：投标价等于基准价，按照基准价计算价格上涨系数：345/340-1=1.39%;
没有超过投标时约定的风险系数，不予调整。
已超过投标时约定的风险系数，应予调整，以基准价格为基数调整超过风险系数部分（5.45-5）%，计算过程：308+310*（5.45-5）%=308+310*0.45%=308+1.495=309.50元
2、C25：投标单价高于基准价，按照投标单价为基数计算价格上涨系数：335/325-1=3.08%.
没有超过投标时约定的风险系数，不予调整。
3、C30：投标价等于基准价，按照基准价计算价格上涨系数：345/340-1=1.39%;
没有超过投标时约定的风险系数，不予调整。
某工的计划进度与实际进度如下图所示，图中表明该工()
A、在第1周内实际进度拖后
B、到第2周末拖欠5%的任务量
C、在第3周内按计划正常运行
D、在第4周前半周末按计划执行
E、到第6周末未按计划完成
B、到第2周末拖欠5%的任务量
C、在第3周内按计划正常运行
D、在第4周前半周末按计划执行
E、到第6周末未按计划完成
答案：B,D,E
解析：
在横道线上方为每周累积完成任务量的百分比，分别为15%、40%、60%、75%、90%和100%，下方为每周实际累计完成任务量的百分比，分别为20%、35%、60%、70%、85%和90%。第一周内的实际进度比计划进度超前5%，所以选项A错误；第2周末拖欠5%的任务量，选项B正确；第三周实际完成的任务量为25%，而第三周的计划任务量为20%，所以第三周不时按计划正常运行的，选项C错误；选项D和E的说法是正确的。
21年监理工程师考试真题精选及答案8辑 第3辑
关于承包人的设计义务，下列说法正确的有()。
A.设计应满足标准规范的要求
B.设计应满足消费者的要求
C.设计应符合合同要求
D.设计应符合物业管理的需要
E.设计应符合发包人要求
B.设计应满足消费者的要求
C.设计应符合合同要求
D.设计应符合物业管理的需要
E.设计应符合发包人要求
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是设计管理。承包人的设计应满足标准规范的要求、符合合同要求，并符合发包人的要求。
某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。
A、公路管理部门
B、承包人
C、发包人
D、承包人与发包人共同
B、承包人
C、发包人
D、承包人与发包人共同
答案：C
解析：
开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。这是发包人的工作。根据《合同法》严格责任原则，“当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向对方承担违约责任”。
单位工程中的分部工程是按（??）划分的。
A.设计系统或类别
B.工种、材料
C.施工工艺、设备类别
D.专业性质、工程部位
B.工种、材料
C.施工工艺、设备类别
D.专业性质、工程部位
答案：D
解析：
本题考查重点是“建筑工程施工质量验收的划分”。分部工程的划分应按下列原则确定：①分部工程的划分应按专业性质、工程部位确定。如建筑工程划分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯九个分部工程；②当分部工程较大或复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干个子分部工程。根据第①点可知选项D符合题意。因此，本题的正确答案为D。
根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款
答案：D
解析：
注：严格来说本题无正确答案。考核订立合同时需要明确的内容。选项AB，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款。选项C，承包人复核算时未发现的错误造成的损失的承担主体，受是有条件补偿条件还是无条件补偿条款的限制。选项D有瑕疵，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款，但没有更合适的选项时，可在专用条款里约定。参见教材P124。
在建设工程设计阶段进行设计进度控制时，应遵循一定的工作流程，其中技术设计完成之后需要做的工作是()。
A.编制详细的设备采购计划
B.编制详细的施工招标计划
C.转入施工图设计阶段
D.编制技术设计出图计划
B.编制详细的施工招标计划
C.转入施工图设计阶段
D.编制技术设计出图计划
答案：C
解析：
考点:设计阶段进度控制工作程序。在技术设计完成之后，转入施工图设计阶段。施工图设计完成之后，编制详细的设备采购计划，并控制其执行；编制详细的施工招标计划并控制其执行。
根据《建设工程文件归档规范》，建设单位不保管的文件资料是（）。
A.监理月报
B.监理工作日志
C.分包单位资质报审表
D.监理决算文件
B.监理工作日志
C.分包单位资质报审表
D.监理决算文件
答案：B
解析：
建设单位选择性保管：监理月报；旁站监理记录；外加剂实验报告。不保管：监理工作日志；监理工作总结。
监理单位全部必须保管。
监理单位全部必须保管。
风险型CM 承包商的工作内容包括（）
A.施工前阶段的咨询服务
B.施工阶段的组织管理工作
C.竣工后运营保修服务
D.决策阶段投资服务
E.运营阶段的盈利服务
B.施工阶段的组织管理工作
C.竣工后运营保修服务
D.决策阶段投资服务
E.运营阶段的盈利服务
答案：A,B
解析：
2020版教材P165-166
风险型CM 承包商的工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。
风险型CM 承包商的工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。
21年监理工程师考试真题精选及答案8辑 第4辑
高处作业使用的脚手架上，应铺设固定脚手板和（ ）m高的护身栏杆。
A.1.0
B.1.5
C.1.8
D.2.0
B.1.5
C.1.8
D.2.0
答案：A
解析：
本题考查的是施工不安全因素分析。高处作业使用的脚手架上，应铺设固定脚手板和1m高的护身栏杆。
金属结构的闸门在承受设计水头的压力时，通过任意1m长度的水封范围内漏水量不应超过（ ）L/s。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.5
B.0.2
C.0.3
D.0.5
答案：A
解析：
本题考查的是机电及金属结构设备安装质量控制。闸门在承受设计水头的压力时，通过任意1m长度的水封范围内漏水量不应超过0.1L/s。
某承包人通过资格预审后,对招标文件进行了仔细分析,发现业主所提出的工期要求过于苛刻,且合同条款中规定每拖延1天工期罚合同价的1‰。若要保证实现该工期要求,必须采取特殊措施,从而大大增加成本；还发现原设计结构方案采用框架剪力墙体系过于保守。因此,该承包人在投标文件中说明业主的工期要求难以实现,因而按自己认为的合理工期（比业主要求的工期增加6个月）编制施工进度计划并据此报价；还建议将框架剪力墙体系改为框架体系,并对这两种结构体系进行了技术经济分析和比较,证明框架体系不仅能保证工程结构的可靠性和安全性、增加使用面积、提高空间利用的灵活性,而且可降低造价约3％。该承包人将技术标和商务标分别封装,在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后,在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午,在规定的开标时间前1h,该承包人又递交了一份补充材料,其中声明将原报价降低4％。但是,招标单位的有关工作人员认为,根据国际上“一标一投”的惯例,一个承包人不得递交两份投标文件,因而拒收承包人的补充材料。开标会由市招投标办的工作人员主持,市公证处有关人员到会,各投标单位代表均到场。开标前,市公证处人员对各投标单位的资质进行审查,并对所有投标文件进行审查,确认所有投标文件均有效后,正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
【问题】（1）该承包人运用了哪几种报价技巧?其运用是否得当?请逐一加以说明。
【问题】（1）该承包人运用了哪几种报价技巧?其运用是否得当?请逐一加以说明。
答案：
解析：
（1）该承包人运用了三种报价技巧,即多方案报价法、增加建议方案法和突然降价法。其中,多方案报价法运用不当,因为运用该报价技巧时,必须对原方案（本案例指业主的工期要求）报价,而该承包人在投标时仅说明了该工期要求难以实现,却并未报出相应的投标价。增加建议方案法运用得当,通过对两个结构体系方案的技术经济分析和比较（这意味着对两个方案均报了价）,论证了建议方案（框架体系）的技术可行性和经济合理性,对业主有很强的说服力。突然降价法也运用得当,原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前1天多,既是符合常理的,又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定的时间,起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多,会引起竞争对手的怀疑,而在开标前1小时突然递交一份补充文件,这时竞争对手已不可能再调整报价了
某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了合同， 合同工期2年。经建设单位同意，甲施工单位将其中的专业工程分包给乙施工单位。
工程实施过程中发生以下事件。
事件1：甲施工单位在基础工程施工时发现，现场条件与施工图不符，遂向项目监理机构提出 变更申请。总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后，立即与设计单位联系，设计单位同意变更， 但同时表示无法及时提交变更后的施工图。总监理工程师将此事报告建设单位，建设单位立即要 求总监理工程师修改施工图并签署变更文件，交甲施工单位执行。
事件2：专业监理工程师巡视时发现，乙施工单位未按审查后的施工方案施工，存在工程质量、 安全事故隐患。总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知，甲、乙施工单位既未整改也未 回函答复。
事件3：工程竣工结算时，甲施工单位将事件1中基础工程设计变更所增加的费用列入工程结 算申请，总监理工程师以甲施工单位未及时提出变更工程价款为由，拒绝变更基础工程价款。
事件4：工程竣工验收前，项目监理机构根据《建设工程文件归档整理规范》( GB/T 50328- 2001)的要求整理、归档资料，其中包括以下内容：
(1)工程开工审批表。
(2)图纸会审会议纪要。
(3)分包单位资格材料。
(4)工程质量事故报告及处理意见。
(5)工程费用索赔报告。
【问题】
1．分别指出事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处。写出该变更的正确处理 程序。
2．事件2中,总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知是否正确？分别说明理由。在 发出整改通知后，甲、乙施工单位既未整改也未回函答复，总监理工程师应采取什么措施？
3．事件3中，总监理工程师的做法是否正确？说明理由。
4．事件4中，哪些应向建设单位移交、哪些不移交？哪些由监理单位保存、哪些不保存？
答案：
解析：
1．事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处及变更的正确处理程序如下所述。
(1)总监理工程师做法的不妥之处：总监理工程师指令施工单位暂停工后，立即与设计单位联系。
(2)建设单位做法的不妥之处：建设单位要求总监理工程师修改施工图、并签署变更文件后交 甲施工单位执行。
(3)该设计变更的正确处理程序：甲施工单位向监理机构提出工程变更，提交给总监理工程师 后，由总监理工程师组织专业工程师审查。审查同意后，由建设单位确认交原设计单位编制设计 变更文件，按有关规定报送施工图原审查单位进行审批；建设单位予以签认，然后交总监理工程师 签发《工程变更单》；承包单位实施工程变更。
2．(1)向甲施工单位发出整改通知正确。
理由；甲施工单位属于总承包单位，总监理工程师的所有指令均要发给总承包单位。
(2)向乙施工单位发出整改通知不正确。
理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系，是分包单位，总监理工程师的所有指令均要发给 总承包单位，再通过总承包单位发给分包单位。
(3)总监理工程师应采取的措施：总监理工程师应下达《工程暂停令》，要求承包单位停工整 改；整改完毕后经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署《工程复工报审表》。
3．总监理工程师的做法正确。
理由：根据有关规定，承包人在工程变更确定后1 4天内，提出变更工程价款的报告，经工程师 确认后可调整。如果承包人在双方确定变更后14天内未向工程师提出变更工程价款的报告，则视 为该项变更不涉及合同价款的调整。
4．向建设单位移交的资料包括：第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)项。
由监理单位保存的资料包括：第(1)、(4)、(5)项；不需要监理单位保存的资料：第(2)、(3)项。
【所考查知识点】
本案例第1题主要考查设计变更的处理程序。
本案例第2题主要考查的是总监理工程师的整改通知。
本案例第3题主要考查的是工程变更时效。
本案例第4题主要考查的是建设工程项目档案移交的情况。
下列选项中，不属于监理实施细则编写依据的是()。
A.审批中的监理规划
B.与专业工程相关的标准
C.施工组织设计
D.专项施工方案
B.与专业工程相关的标准
C.施工组织设计
D.专项施工方案
答案：A
解析：
考点:监理实施细则编写依据和要求。监理实施细则编写的依据：(1)已批准的建设工程监理规划；(2)与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；(3)施工组织设计、(专项)施工方案。
建筑工程开工前，()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
答案：D
解析：
2020版教材P20-37
本题考查的是法律。
建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。
本题考查的是法律。
建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。
设备检查验收前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，经( )审查同
意后实施。
A．监理工程师
B．建设单位
C．设计单位
D．供货单位
意后实施。
A．监理工程师
B．建设单位
C．设计单位
D．供货单位
答案：A
解析：
21年监理工程师考试真题精选及答案8辑 第5辑
(2017年真题)根据《合同法》，导致合同免责条款无效的情形是（ ）。
A.以合法形式掩盖非法目的
B.造成对方人身伤害的
C.恶意串通，损害第三人利益的
D.损害社会公共利益的
B.造成对方人身伤害的
C.恶意串通，损害第三人利益的
D.损害社会公共利益的
答案：B
解析：
本题考查的是《合同法》主要内容。合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。ACD是合同无效。
公路监控设施组成一个闭环系统，主要由（）部分组成
A.四大部分
B.二大部分
C.三大部分
D.五大部分
B.二大部分
C.三大部分
D.五大部分
答案：C
解析：
公路监控设施组成一个闭环系统，主要由信息采集系统、信息处理系统及信息发布系统三大部分组成。
(2020年真题)关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（ ）。
A.装饰装修工程的分包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持
B.优先受偿的范围包括承包人应获得的利润
C.施工合同无效或建筑工程未经竣工验收，承包人不得行使工程价款的优先受偿权
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算
B.优先受偿的范围包括承包人应获得的利润
C.施工合同无效或建筑工程未经竣工验收，承包人不得行使工程价款的优先受偿权
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算
答案：B
解析：
选项A错误，《司法解释》规定，建设工程合同纠纷中，与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款，分包人不享有优先受偿权。
选项B正确，除逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等之外且工程质量合格的，就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。优先受偿权必须以工程质量合格为前提条件，而无论工程是否竣工或合同是否有效。因此C错误。
选项D错误，承包人行使建设主程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
选项B正确，除逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等之外且工程质量合格的，就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。优先受偿权必须以工程质量合格为前提条件，而无论工程是否竣工或合同是否有效。因此C错误。
选项D错误，承包人行使建设主程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
设计施工总承包招标与施工招标的不同之处在于（）。
A.招标文件内容不包括工程量清单.图纸.技术标准及要求等内容
B.编制的价格清单包含的内容与施工合同的投标报价的内容有所不同
C.资格审查的审查资料增加了“近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”等内容
D.评标办法只包括综合评估法
E.投标人须知.评标办法前附表均增加了与设计有关的内容
B.编制的价格清单包含的内容与施工合同的投标报价的内容有所不同
C.资格审查的审查资料增加了“近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”等内容
D.评标办法只包括综合评估法
E.投标人须知.评标办法前附表均增加了与设计有关的内容
答案：A,B,C,E
解析：
1、编制招标文件
（1）编制根据不同：《标准设计施工总承包招标文件》VS《标准施工招标文件》
（2）招标文件内容不同：
（1）编制根据不同：《标准设计施工总承包招标文件》VS《标准施工招标文件》
（2）招标文件内容不同：
关于建设工程监理文件资料组卷要求的说法，正确的有()。
A.案卷厚度不宜超过40mm
B.案卷内应有重份文件作为备份
C.不同载体文件应按形成时间统一组卷
D.文字材料按事项、专业顺序排列
E.同专业图纸按图号顺序排列
B.案卷内应有重份文件作为备份
C.不同载体文件应按形成时间统一组卷
D.文字材料按事项、专业顺序排列
E.同专业图纸按图号顺序排列
答案：D,E
解析：
⒉建设工程监理文件资料组卷方法及要求
⑴组卷原则及方法
1)组卷应遵循监理文件资料的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用；
2)一个建设工程由多个单位工程组成时，应按单位工程组卷；
3)监理文件资料可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷。
⑵组卷要求
1)案卷不宜过厚，文字材料卷厚度不宜超过 20mm，图纸卷厚度不宜超过 50mm；电子文件立卷时，
应与纸质文件在案卷设置上一致，并应建立相应的标识关系；
2)案卷内不应有重份文件，印刷成册的工程文件应保持原状。
⑶卷内文件排列
卷内文件按表的类别和顺序排列。电子文件的组织和排序可按纸质文件进行。
1)文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列。
2)图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。
3)既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后
⑴组卷原则及方法
1)组卷应遵循监理文件资料的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用；
2)一个建设工程由多个单位工程组成时，应按单位工程组卷；
3)监理文件资料可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷。
⑵组卷要求
1)案卷不宜过厚，文字材料卷厚度不宜超过 20mm，图纸卷厚度不宜超过 50mm；电子文件立卷时，
应与纸质文件在案卷设置上一致，并应建立相应的标识关系；
2)案卷内不应有重份文件，印刷成册的工程文件应保持原状。
⑶卷内文件排列
卷内文件按表的类别和顺序排列。电子文件的组织和排序可按纸质文件进行。
1)文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列。
2)图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。
3)既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后
根据《中华人民共和国建筑法》．按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，（ ）。
A.领取施工许可证
B.办理规划许可证
C.办理用地批准手续
D.不再领取施工许可证
B.办理规划许可证
C.办理用地批准手续
D.不再领取施工许可证
答案：D
解析：
考点:法律。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。
根据《招标投标法》，下列工作应当在招标开始前完成的是（）。
A.编制资格预审申请文件
B.组建评标委员会
C.完成资格预审评审
D.选择招标代理机构
E.招标备案
B.组建评标委员会
C.完成资格预审评审
D.选择招标代理机构
E.招标备案
答案：A,D,E
解析：
21年监理工程师考试真题精选及答案8辑 第6辑
(2017年)关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（ ）。
A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作
C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零
D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短
B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作
C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零
D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短
答案：A
解析：
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。关键工作：总时差最小的工作是关键工作。
在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（）。
A.被保险人自意外伤害发生之日起360日内因该事故死亡的，保险人给付死亡保险金
B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金
C.被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人给付残疾保险金
D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金
E.保险人给付各项保险金之和不超过保险金额
B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金
C.被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人给付残疾保险金
D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金
E.保险人给付各项保险金之和不超过保险金额
答案：C,E
解析：
被保险人自意外伤害发生之日起 180 日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金，本保险合同对该被保险人的保险责任终止。被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死亡的，保险人按保险金额给付身故保险金。如第 180日治疗仍未结束的，按第 180 日的身体情况进行残疾鉴定，并据此给付残疾保险金。
关于高性能混凝土，正确的有（ ）。
A.水泥宜选用强度等级不低于52.5的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥
B.不得使用立窑水泥
C.宜选用质地坚硬、级配良好的中砂
D.配制C70及以上等级混凝土时，含泥量应不大于2.0%
E.宜选用质地坚硬、级配良好、无风化颗粒的碎石
B.不得使用立窑水泥
C.宜选用质地坚硬、级配良好的中砂
D.配制C70及以上等级混凝土时，含泥量应不大于2.0%
E.宜选用质地坚硬、级配良好、无风化颗粒的碎石
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是桥梁工程概述。高强度混凝土原材料的选用应符合下列规定：（1）水泥宜选用强度等级不低于52.5的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，不得使用立窑水泥。考前押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com （2）细集料还要宜选用质地坚硬、级配良好的中砂，细度模数应不小于2.6，含泥量应不大于1.5%；配制C70及以上等级混凝土时，含泥量应不大于1.0%，且不应有泥块存在，必要时应冲洗后使用。（3）粗集料宜选用质地坚硬、级配良好、无风化颗粒的碎石。
根据《建筑法》，工程监理人员认为工程施工不符合()的，有权要求建筑施工企业改正。
A.建设单位要求
B.工程设计要求
C.施工技术标准
D.施工组织设计
E.合同约定
B.工程设计要求
C.施工技术标准
D.施工组织设计
E.合同约定
答案：B,C,E
解析：
某单机容量为20万千瓦的火力发电站工程，业主与施工单位签订了单价合同并委托了监理。在施工过程中，施工单位向监理工程师提出应由业主支付如下费用：(1)职工教育经费：因该项目的汽轮机是国外进口的设备，在安装前，需要对安装操作的职工进行培训，培训经费2万元。(2)研究试验费：本项目中铁路专用线的一座跨公路预应力拱桥的模型破坏性试验费8万元，改进混凝土泵送工艺试验费3万元，合计1 1万元。(3)临时设施费：为修变电站搭建的民工临时用房5间和为业主搭建的临时办公室3间，分别为2万元和1万元，合计3万元。(4)施工机械迁移费：施工吊装机械从另一工地调入本工地的费用1万元。(5)施工降效费：①根据施工组织设计，部分项目安排在雨季施工，由于采取防雨措施，增加费用2万元。②由于业主委托的另一家施工单位进行场区道路施工，影响了本施工单位正常的混凝土浇筑运输作业，监理工程师已审批了原计划和降效增加的工日及机械台班的数量，资料如下：受影响部分的工程原计划用工2 200工日，计划支出40元/工日，原计划机械台班3 6 0台班，综合台班单价为1 80元/台班，受施工干扰后完成该部分工程实际用工2800工日，实际支出45元/工日，实际用机械台班4 1 0台班，实际支出2 00元/台班。
【问题】
1．试分析以上各项费用业主应不应支付？为什么？
2．第(5)项费用的②中提出的降效支付要求，工费和机械使用费各应补偿多少？
3．监理工程师绘制的S形曲线如图4-1所示。
若该工作进行到第5个月底和第1 0个月底时，试分析：
(1)合同执行到第5个月底时的进度偏差和投资偏差。(2)合同执行到第1 0个月底时的进度偏差和投资偏差。
答案：
解析：
本题主要考查的是进度偏差和投资偏差的计算。分析在施工过程中发生的费用是否应由业主支付这类型的案例时，只要是合同中已包含此项费用，就不应由业主再支付。
1．第(1)项不支付。原因：职工教育经费已包含在间接费中的企业管理费之中。第(2)项模型破坏性试验费应支付。原因：合同中建安工程价中不包括此项费用。改进混凝土泵送工艺试验费不支付。原因：该项目费用已计入建安工程费用中的其他直接费中。第(3)项为民工搭建的用房费用不支付。因该费用已计入建筑工程费中的现场经费。为业主搭建的用房费用应支付，因该项费用属于业主应支付的临时设施费。第(4)项不支付。因该项目费用已包含在机械使用费中。第(5)项的①不支付。因雨季施工是一个有经验的承包商能合理预见的，属承包商应承担的风险。②应支付。业主原因造成的，属于补偿范围。
2．工费补偿=（2800 - 2200）*40=24000（元）。机械台班费补偿=（410 - 360）*180=9000（元）。
3．(1)5月底：进度偏差=①-③=0（万元）投资偏差=②-③=500（万元）(2)1 0月底：进度偏差=①-③=1500（万元）投资偏差=②-③=500（万元）
依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（ ）。
A.不再返还
B.在颁发接收证书时全部返还
C.在颁发履约证书时全部返还
D.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
B.在颁发接收证书时全部返还
C.在颁发履约证书时全部返还
D.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
答案：D
解析：
考点:FIDIC施工合同条件部分条款。颁发整个工程接收证书时，将保留金的前一半支付给承包商；保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还。
根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（ ）。
A.发包人和监理人
B.承包人和监理人
C.发包人和承包人
D.承包人和分包人
B.承包人和监理人
C.发包人和承包人
D.承包人和分包人
答案：C
解析：
考点:明确保险责任。建筑工程一切险的被保险人为发包人和承包人。
21年监理工程师考试真题精选及答案8辑 第7辑
某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理。按照施工总承包合同约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。
在施工过程中，发生如下事件：
事件 1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经调查，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。
事件 2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格，拒绝签认。施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题；建设单位认为，商品混凝土质量证明资料表明混凝土质量没有问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检验，结果为商品混凝土质量不合格。
事件 3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备供货单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解，由于建设单位认为供货单位具备设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得设备安装分包单位书面同意后，与设备供货单位订了供货和安装合同。
事件 4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。
＜1> 、写出项目监理机构对事件 1 的处理程序。
＜2> 、针对事件 2 中现浇结构的质量问题，建设单位、监理单位和施工总承包单位是否应承担责任？说明理由。
＜3> 、事件 3 中，分别指出建设单位和设备安装分包单位做法的不妥之处，说明理由，写出正确做法。
＜4> 、写出专业监理工程师对事件 4 中质量缺陷的处理程序。
在施工过程中，发生如下事件：
事件 1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经调查，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。
事件 2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格，拒绝签认。施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题；建设单位认为，商品混凝土质量证明资料表明混凝土质量没有问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检验，结果为商品混凝土质量不合格。
事件 3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备供货单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解，由于建设单位认为供货单位具备设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得设备安装分包单位书面同意后，与设备供货单位订了供货和安装合同。
事件 4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。
＜1> 、写出项目监理机构对事件 1 的处理程序。
＜2> 、针对事件 2 中现浇结构的质量问题，建设单位、监理单位和施工总承包单位是否应承担责任？说明理由。
＜3> 、事件 3 中，分别指出建设单位和设备安装分包单位做法的不妥之处，说明理由，写出正确做法。
＜4> 、写出专业监理工程师对事件 4 中质量缺陷的处理程序。
答案：
解析：
【1】 （1）下达《工程暂停令》，并向建设单位报告；
（2）对已完工程进行检查验收或质量鉴定；
（3）要求施工总承包单位提交新增加的桩基础施工分包单位资质报审表，并进行审核；
（4）若审核通过，下达《工程复工令》，通知施工总承包单位要求现场桩基施工分包单位继续施工；
（5）若审核不通过，通知施工总承包单位。要求新增加的桩基础施工分包单位立即退场。
【2】 （1）建设单位承担责任，因为未提供合格的商品混凝土；
（2）监理单位不承担责任，因为拒绝签认；
（3）施工总承包单位不承担责任，因为建设单位提供的商品混凝土的质量与证明材料不符。
【3】 （1）不妥之处：建设单位与设备供货单位签订的合同中包括安装工作。
理由：建设单位违约，未经施工总承包单位同意将设备安装发包给供货单位。
正确做法：建设单位应通过项目监理机构征求施工总承包单位意见，若同意，变更合同；若不同意，仍应按原合同执行。
（2）不妥之处：分包单位书面同意建设单位变更合同。
理由：设备安装分包单位与建设单位无合同关系。
正确做法：变更合同应与施工总承包单位洽商。
【4】 （1）下发《监理工程师通知单》要求设备安装单位整改；
（2）检查和督促整改过程；
（3）验收整改结果，合格后予以签认。
（2）对已完工程进行检查验收或质量鉴定；
（3）要求施工总承包单位提交新增加的桩基础施工分包单位资质报审表，并进行审核；
（4）若审核通过，下达《工程复工令》，通知施工总承包单位要求现场桩基施工分包单位继续施工；
（5）若审核不通过，通知施工总承包单位。要求新增加的桩基础施工分包单位立即退场。
【2】 （1）建设单位承担责任，因为未提供合格的商品混凝土；
（2）监理单位不承担责任，因为拒绝签认；
（3）施工总承包单位不承担责任，因为建设单位提供的商品混凝土的质量与证明材料不符。
【3】 （1）不妥之处：建设单位与设备供货单位签订的合同中包括安装工作。
理由：建设单位违约，未经施工总承包单位同意将设备安装发包给供货单位。
正确做法：建设单位应通过项目监理机构征求施工总承包单位意见，若同意，变更合同；若不同意，仍应按原合同执行。
（2）不妥之处：分包单位书面同意建设单位变更合同。
理由：设备安装分包单位与建设单位无合同关系。
正确做法：变更合同应与施工总承包单位洽商。
【4】 （1）下发《监理工程师通知单》要求设备安装单位整改；
（2）检查和督促整改过程；
（3）验收整改结果，合格后予以签认。
下列说法关于工程变更处理程序说法正确的是（ ）。
A、总监理工程师组织专业监理工程师审查承包人提出的工程变更申请
B、总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估
C、总监理工程师组织专业监理工程师确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单
D、项目监理机构根据批准的工程变更文件督促承包人实施工程变更
E、发包人可能由于局部调整使用功能，也可能是方案阶段考虑不周而提出工程变更
B、总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估
C、总监理工程师组织专业监理工程师确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单
D、项目监理机构根据批准的工程变更文件督促承包人实施工程变更
E、发包人可能由于局部调整使用功能，也可能是方案阶段考虑不周而提出工程变更
答案：A,B,D,E
解析：
项目监理机构可按下列程序处理承包人提出的工程变更。
（1）总监理工程师组织专业监理工程师审查承包人提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由发包人转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议发包人组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件修改方案的专题会议。
（2）总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估。
（3）总监理工程师组织发包人、承包人等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
（4）项目监理机构根据批准的工程变更文件督促承包人实施工程变更。
除承包人提出的工程变更外，发包人可能由于局部调整使用功能，也可能是方案阶段考虑不周而提出工程变更。项目监理机构应对发包人要求的工程变更可能造成的设计修改、工程暂停、返工损失、增加工程造价等进行全面评估，为发包人正确决策提供依据，避免反复和不必要的浪费。
（1）总监理工程师组织专业监理工程师审查承包人提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由发包人转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议发包人组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件修改方案的专题会议。
（2）总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估。
（3）总监理工程师组织发包人、承包人等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
（4）项目监理机构根据批准的工程变更文件督促承包人实施工程变更。
除承包人提出的工程变更外，发包人可能由于局部调整使用功能，也可能是方案阶段考虑不周而提出工程变更。项目监理机构应对发包人要求的工程变更可能造成的设计修改、工程暂停、返工损失、增加工程造价等进行全面评估，为发包人正确决策提供依据，避免反复和不必要的浪费。
在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（ ）。
A.建筑物
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为
答案：D
解析：
本题考查的是合同法律关系的构成。法律关系的客体是物、行为与智力成果。注意区别物与行为。如买卖建筑物，客体是建筑物，而施工合同，客体是施工行为。
下列需要做路基填方工程试验路段的有（ ）。
A.采用四新技术的路基
B.特殊填料路堤
C.填石路堤、土石路堤
D.二级及二级以上公路路堤
E.三级公路的路堤
B.特殊填料路堤
C.填石路堤、土石路堤
D.二级及二级以上公路路堤
E.三级公路的路堤
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是路基工程概述。下列情况需要做试验段：二级及二级以上公路路堤；填石路堤、土石路堤；特殊填料路堤；特殊路基；拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基；其他监理工程师指示需要试验段的路基。
根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（ ）。
A.均采用无条件担保
B.分别采用无条件担保和有条件担保
C.均采用有条件担保
D.分别采用有条件担保和无条件担保
A.均采用无条件担保
B.分别采用无条件担保和有条件担保
C.均采用有条件担保
D.分别采用有条件担保和无条件担保
答案：A
解析：
本题考查的是施工合同标准文本。履约担保和预付款担保采用的都是无条件担保方式。参见教材P76。
在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法，正确的有（ ）。
A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作
B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复
C.缺陷责任期内，承包人可随时进入工程现场
D.缺陷责任期最长不超过2年
E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复
B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复
C.缺陷责任期内，承包人可随时进入工程现场
D.缺陷责任期最长不超过2年
E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复
答案：B,D,E
解析：
考点:缺陷责任期。选项A，缺陷责任期内，发包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作；选项C，缺陷责任期内，承包人为修复缺陷，有权进入工程现场。
下列施工阶段的目标控制工作中，属于监理工程师质量目标控制工作的有（ ）。
A.审查施工管理制度
B.审查施工组织设计
C.计量已完合格工程量
D.组织工程预验收
E.审核竣工图
B.审查施工组织设计
C.计量已完合格工程量
D.组织工程预验收
E.审核竣工图
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P131-135
为完成施工阶段质量控制任务，项目监理机构需要做好以下工作：协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场;审查确认施工总包单位及分包单位资格;检查工程材料、构配件、设备质量;检查施工机械和机具质量;审查施工组织设计和施工方案;检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境;控制施工工艺过程质量;验收分部分项工程和隐蔽工程;处置工程质量问题、质量缺陷;协助处理工程质量事故;审核工程竣工图，组织工程预验收;参加工程竣工验收等。
选项A错误，应为质量管理体系；选项C为造价控制的工作；正确选项为BDE。
为完成施工阶段质量控制任务，项目监理机构需要做好以下工作：协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场;审查确认施工总包单位及分包单位资格;检查工程材料、构配件、设备质量;检查施工机械和机具质量;审查施工组织设计和施工方案;检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境;控制施工工艺过程质量;验收分部分项工程和隐蔽工程;处置工程质量问题、质量缺陷;协助处理工程质量事故;审核工程竣工图，组织工程预验收;参加工程竣工验收等。
选项A错误，应为质量管理体系；选项C为造价控制的工作；正确选项为BDE。
21年监理工程师考试真题精选及答案8辑 第8辑
某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数<=5%。承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308 元/m3，招标人的基准价格为310 元/m3，实际采购价为327 元/m3。发包人在结算时确认的单价应为()元/m3。
A.308.00
B.309.49
C.310.00
D.327.00
B.309.49
C.310.00
D.327.00
答案：B
解析：
投标单价低于基准价，施工期间材料单价上涨，按基准价算327÷310-1=5.45%，超过5%，应予调整。
308＋310×O.45%=308＋1.495=309.50(元)
或：308＋[327-310×(1+5%)]=308＋1.5=309.50(元)
308＋310×O.45%=308＋1.495=309.50(元)
或：308＋[327-310×(1+5%)]=308＋1.5=309.50(元)
(2019年真题)ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是（ ）。
A.管理体系的适时管理
B.管理体系的行为到位
C.管理体系的适中控制
D.管理体系的识别能力
B.管理体系的行为到位
C.管理体系的适中控制
D.管理体系的识别能力
答案：D
解析：
质量管理体系要素管理到位的前提和保证是管理体系的识别能力，鉴别能力和解决能力。
某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了工程监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。
在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束48 h内，G单位向项目监理机构通报火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G 施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位因其他原因停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。
问题：
1.指出建设单位在监理招标和工程监理合同签订过程中的不妥之处，并说明理由。
2.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确？说明理由。
3.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
4.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标？说明理由。
5.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力？指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用（不考虑保险因素）？
在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束48 h内，G单位向项目监理机构通报火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G 施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位因其他原因停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。
问题：
1.指出建设单位在监理招标和工程监理合同签订过程中的不妥之处，并说明理由。
2.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确？说明理由。
3.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
4.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标？说明理由。
5.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力？指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用（不考虑保险因素）？
答案：
解析：
1.在监理中标通知书发出后第45天签订工程监理合同不妥，依照招标投标法，应于30天内签订合同。
在签订工程监理合同后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议不妥。依照招标投标法，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
2.监理单位认为A施工单位有资格参加投标是正确的。以所处地区作为确定投标资格的依据是一种歧视性的依据；这是招标投标法明确禁止的。
3.评标委员会组成不妥，不应包括当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任。
正确组成应为：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
4.B、F两家施工单位的投标不是有效标。B单位的情况可以认定为低于成本，F单位的情况可以认定为是明显不符合技术规格和技术标准的要求，属重大偏差。D、H两家单位的投标是有效标，他们的情况不属于重大偏差。
5.安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。建设单位应承担的费用包括工程本身损失150万元，其他单位临时停放在现场的汽车损失25万元，待安装的设备的损失100万元，工程所需清理、修复费用200万元。施工单位应承担的费用包括G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元。
在签订工程监理合同后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议不妥。依照招标投标法，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
2.监理单位认为A施工单位有资格参加投标是正确的。以所处地区作为确定投标资格的依据是一种歧视性的依据；这是招标投标法明确禁止的。
3.评标委员会组成不妥，不应包括当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任。
正确组成应为：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
4.B、F两家施工单位的投标不是有效标。B单位的情况可以认定为低于成本，F单位的情况可以认定为是明显不符合技术规格和技术标准的要求，属重大偏差。D、H两家单位的投标是有效标，他们的情况不属于重大偏差。
5.安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。建设单位应承担的费用包括工程本身损失150万元，其他单位临时停放在现场的汽车损失25万元，待安装的设备的损失100万元，工程所需清理、修复费用200万元。施工单位应承担的费用包括G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元。
监理工程师应对施工单位施工过程中的（ ）等工作质量进行监控。
A.技术复核
B.材料取样送检
C.级配、计量
D.控制点设置
E.质量记录资料
B.材料取样送检
C.级配、计量
D.控制点设置
E.质量记录资料
答案：A,B,C,E
解析：
考点: “作业技术活动运行过程的控制”。作业技术活动运行过程的控制主要包括：①承包单位自检与专检工作的监控；②技术复核工作监控；③见证取样送检工作的监控；④工程变更的监控，⑤见证点的实施控制；⑥级配管理质量监控；⑦计量工作质量监控；④质量记录资料的监控；⑨工地例会的管理；⑩停、复工令的实施。D项属于作业技术准备状态的控制，应在施工作业开始前完成。因此，本题的正确答案为ABCE。
在工程网络计划的执行过程中，如果需要判断某项工作的进度偏差对总工期及后续工作的影响程度，应重点分析该工作的进度偏差与其相应（ ）的关系，
A. 总时差
B. 直接费
C. 直接费用率
D. 自由时差
E. 质量和安全
B. 直接费
C. 直接费用率
D. 自由时差
E. 质量和安全
答案：A,D
解析：
2020版教材P103
本题考查的是进度偏差对后续工作及总工期的影响。进度偏差的大小及其所处的位置不同，对后续工作和总工期的影响程度是不同的，分析时需要利用网络计划中工作总时差和自由时差的概念进行判断。
本题考查的是进度偏差对后续工作及总工期的影响。进度偏差的大小及其所处的位置不同，对后续工作和总工期的影响程度是不同的，分析时需要利用网络计划中工作总时差和自由时差的概念进行判断。
关于工作项目之间的组织关系说法正确的有（）。
A.工作项目之间的组织关系是由工程本身决定
B.工作项目之间的组织关系受施工机械的安排影响
C.工作项目之间的组织关系是一种人为的关系
D.组织方式不同，组织关系也就不同
E.工作项目之间的组织关系受劳动力的组织影响
B.工作项目之间的组织关系受施工机械的安排影响
C.工作项目之间的组织关系是一种人为的关系
D.组织方式不同，组织关系也就不同
E.工作项目之间的组织关系受劳动力的组织影响
答案：B,C,D,E
解析：
考核单位工程施工进度计划的编制。工作项目之间的组织关系是由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的。它不是由工程本身决定的，而是一种人为的关系。组织方式不同，组织关系也就不同。参见教材P127。
下列关于流水施工参数的说法中，正确的有（ ）。
A.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数
B.流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间
C.划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间
D.流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性
E.流水步距的大小取决于流水节拍
B.流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间
C.划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间
D.流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性
E.流水步距的大小取决于流水节拍
答案：A,C,D
解析：
本胚考查重点是“流水施工参数”。流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程(或专业工作队)在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。所以，选项A的叙述是正确的，选项E的叙述是不正确的。流水强度是指流水施工的某施工过程(或专业工作队)在单位时间内所完成的工程量。所以，选项B的叙述是不正确的。划分施工段的目的是为了组织流水施工。由于建设工程体形庞大，可以将其划分成若干个施工段．从而为组织流水施工提供足够的空间。所以，选项C的叙述是正确的。流水节拍是流水施工的主要参数之一，它表明流水施工的速度和节奏性。流水节拍小，其流水速度快，节奏感强；反之则相反。所以，选项D的叙述是正确的。因此，本题的正确答案为ACD。
热门文章
