2021监理工程师每日一练6卷
发布时间：2021-08-03
来源：演讲稿大全
2021监理工程师每日一练6卷 第1卷
发包人应及时向勘察人提供（）并对其准确性、可靠性负责。
A.施工单位人员配备、资质、授权范围
B.本工程的批准文件(复印件) ，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)
C.工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图
D.勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料
E. 勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图
B.本工程的批准文件(复印件) ，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)
C.工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图
D.勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料
E. 勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P76-78
发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括:
(1)本工程的批准文件(复印件)
'，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
(2) 工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
(3) 勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
(4) 勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
(5) 其他必要相关资料。
发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括:
(1)本工程的批准文件(复印件)
'，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
(2) 工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
(3) 勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
(4) 勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
(5) 其他必要相关资料。
网络图的()是指寻求工程总成本最低时候的工期安排，或要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。
A.工期优化
B.费用优化
C.效果优化
D.资源优化
B.费用优化
C.效果优化
D.资源优化
答案：B
解析：
考点:费用优化。网络图的费用优化又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时候的工期安排，或要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。
下列监理规划的编制依据中，反映建设单位对项目监理要求的文件是()。
A 建设工程监理规划
B 监理工程范围和内容
C 设计图纸和施工说明书
D 招投标和工程监理制度
B 监理工程范围和内容
C 设计图纸和施工说明书
D 招投标和工程监理制度
答案：B
解析：
2020版教材P 107
本题考核的是监理规范的编制依据。反映建设单位对项目监理要求的资料是监理合同(包括监理工作范围和内容、监理大纲、监理投标文件)。
选项A是反映工程建设法律、法规及标准的资料，
选项C是反映工程特征的资料。选项D是反映当地工程建设法规及政策方面的资料。
本题考核的是监理规范的编制依据。反映建设单位对项目监理要求的资料是监理合同(包括监理工作范围和内容、监理大纲、监理投标文件)。
选项A是反映工程建设法律、法规及标准的资料，
选项C是反映工程特征的资料。选项D是反映当地工程建设法规及政策方面的资料。
关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。
A.资格审查委员会可以要求申请人进行必要的澄清
B.申请人也可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受
C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容
D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分
E.申请人的澄清可以采用口头形式
B.申请人也可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受
C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容
D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分
E.申请人的澄清可以采用口头形式
答案：A,D
解析：
（二）资格预审申请文件的澄清
1、审查过程中，审查委员会可以用书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。
2、申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。
1、审查过程中，审查委员会可以用书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。
2、申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。
某公路工程项,工程量清单中的土方开挖数量为750000m,,岩石分类为软石、次坚石、坚石三类,对应的单价也随之递增,合同工期15个月。
【问题】（1）在施工中,承包人开挖的土方数量比工程量清单中的数量多了约100000m3,为此承包人提出由于工程量的变化影响了工程的正常进度,要求业主对此给予经济赔偿。承包人的要求是否合理?为什么?
【问题】（1）在施工中,承包人开挖的土方数量比工程量清单中的数量多了约100000m3,为此承包人提出由于工程量的变化影响了工程的正常进度,要求业主对此给予经济赔偿。承包人的要求是否合理?为什么?
答案：
解析：
（1）承包人的要求不合理。因为工作量的增加在土15％的合同范围,故不能向业主索赔。
分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（ ）(机电工程为100%)，否则该检查项目为不合格。
A.90%
B.93%
C.95%
D.98%
B.93%
C.95%
D.98%
答案：C
解析：
本题考查的是质量评定与验收。分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于95%(机电工程为100%)，否则该检查项目为不合格。
资格审查报告一般包括（）。
A.投标单位资质
B.基本情况和数据表
C.补正事项纪要
D.评分比较一览表的排序
E.资格审查委员会名单
B.基本情况和数据表
C.补正事项纪要
D.评分比较一览表的排序
E.资格审查委员会名单
答案：B,C,D,E
解析：
考核工程施工招标程序。资格审查报告一般包括以下几个内容：（1）基本情况和数据表；（2）资格审查委员会名单；（3）澄清、说明、补正事项纪要等；（4）评分比较一览表的排序；（5）其他需要说明的问题。参见教材P42
对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（ ）。
A.30%
B.35%
C.40%
D.50%
B.35%
C.40%
D.50%
答案：C
解析：
本题考查的是路面工程概述。对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量40%。
某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()
A、9月5日
B、10月5日
C、1O月20日
D、11月5日
B、10月5日
C、1O月20日
D、11月5日
答案：A
解析：
在竣工验收阶段，有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。工程虽已接收，仍应在缺陷通知期内进行补充检验。当竣工检验条件具备后，承包商应在接到工程师指示进行竣工试验通知的14天内完成检验工作。本题中承包商在规定时间内完成了检验工作，并通过了工程竣工验收，因此实际竣工日为工程竣工验收通过，承包人送交验收报告的日期。本题中应为9月5日。
2021监理工程师每日一练6卷 第2卷
根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()
A、合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”
B、施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定
C、工程师应对合同争议做出决定
D、工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理
B、施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定
C、工程师应对合同争议做出决定
D、工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理
答案：A
解析：
英国NEC工程施工合同文本的条款规定，是基于当事人双方信誉良好、履行合同诚信基础上设定的条款内容，施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定的二元管理模式。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立、公正地做出处理决定。虽然合同涉及的相关方中也有工程师，但他的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。
某工程建设项目于1988年3月12日开工,1988年10月27日竣工并验收合格。但在2001年2月,该生活服务区厂房供热系统出现部分管道漏水。经业主检查发现,原施工单位所用管材与其向监理工程师所报验的不相符。若全部更换供热管道将损失人民币30万元,将造成该厂部分车间停产损失人民币20万元。业主就此事提出以下要求：1.要求施工单位对服务区供热管道进行全部返工更换,并赔偿该服务区停产损失的60%（计人民币12万元）；2.要求监理公司对全部返工工程免费进行监理,并对停产损失承担连带赔偿责任,赔偿该厂停产损失的40%（计人民币8万元）。施工单位的答复是：该服务区供热系统已超过国家规定的保修期,因此不予保修,也不同意返工,更不同意赔偿停产损失。监理单位的答复是：监理工程师已对施工单位报验的管材进行过检查,符合质量标准,已履行了监理职责。施工单位擅自更换管材,应由施工单位负责,监理单位不承担责任。
【问题】1、依据现行法律和行政法规,指出业主的要求以及施工单位、监理单位的答复中各有哪些错误,为什么?
【问题】1、依据现行法律和行政法规,指出业主的要求以及施工单位、监理单位的答复中各有哪些错误,为什么?
答案：
解析：
1、（1）业主要求中有如下错误：①施工单位：“赔偿该厂停产损失的60%（计人民币12万元）”错误,应由施工单位赔偿全部损失（计人民币20万元）；②监理单位：“承担连带赔偿责任”错误,对施工单位责任引起的损失不负连带赔偿责任；③监理合同规定,“如果因监理人员过失而造成委托人的经济损失,应当向委托人赔偿：累计赔偿总额不应超过监理报酬总额（除去税金,或赔偿金一直接经济损失×监理报酬比率（扣除税金）”。故按：“赔偿该广停产损失的40%（计人民币8万元）”的计算方法是错误的。（2）施工单位答复中有如下错误：①“不予保修”错误。因施工单位使用不合格材料造成的工程质量不合格,应负责返工修理,该工程不受保修期限限制；②“不予返工”错误。按现行法律规定对不合格工程应负责返工、修理；③“更不同意支付停产损失”错误。按现行法律,工程质量不合格造成的损失,应由责任方赔偿。（3）监理单位答复中有如下错误：①“已履行了监理职责”错误,监理单位在监理过程中失职；②“不承担任何责任”错误,应承担相应的监理失职责任。
利用概算指标法编制建筑工程概算的主要步骤有：①计算单位面积或体积的人料机费用；②计算技术经济指标；③计算管理费、利润、规费、税金及概算单价；④计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是（ ）。
A.①→②→③→④
B.①→③→②→④
C.①→③→④→②
D.②→①→③→④
B.①→③→②→④
C.①→③→④→②
D.②→①→③→④
答案：C
解析：
考点:设计概算编制办法。利用概算指标法编制建筑工程概算的步骤，依次包括：计算单位面积或体积的工料机费用；计算管理费、利润、规费、税金及概算单价；计算单位工程概算价值；计算技术经济指标。
某承包商通过投标承揽了一大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师的指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商（ ）。
A.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费
B.不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费
C.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费
D.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费
B.不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费
C.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费
D.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费
答案：B
解析：
承包商承揽了建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成的实际施工进度拖后属于承包商自身的原因，即属于工程延误，因此造成的一切损失应由承包单位承担，需承担赶工的全部额外开支和误期损失赔偿。所以，承包商不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费。
因适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的建设工程管理模式是（ ）模式。
A.EPC
B.CM
C.Project Controlling
D.Partnering
B.CM
C.Project Controlling
D.Partnering
答案：C
解析：
某工程，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同工期 15 个月。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图 1 所示，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
449759522 监理工程师学习群 610062827
施工过程中发生如下事件：
事件 1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，致使 A 工作开始时间推迟 1 个月，导致工作C 和 D 比原计划推迟 1 个月开始施工，造成施工单位窝工损失 18 万元。施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工程延期 1 个月、窝工损失补偿 18 万元。
事件 2：施工至第 8 月末时，专业监理工程师检查各工作的实际进度为：工作 C、F 刚刚完成；工作 E 还需 2 个月才能完成。
事件 3：F 工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对其质量提出了质疑，并要求对该隐蔽工程进行剥离复验。施工单位以该隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在项目监理机构坚持下，对该隐蔽工程进行了剥离复验，复验结果工程质量不合格。施工单位进行了整改，并索赔再次复验发生的相关费用 6 万元。
事件 4：为保证工程按原合同工期完成，建设单位提出施工单位将工作 G 持续时间压缩 1 个月，补偿施工单位 30 万元赶工费，最终原计划工期完工。
＜1> 、事件 1 中，施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立？说明理由。
＜2> 、事件 2 中，绘制第 8 月末时的前锋线图，并指出各工作的实际进度及对总工期的影响。
＜3> 、事件 3 中，施工单位、监理单位的做法是否妥当？说明理由。
＜4> 、各事件发生后，施工单位最终可以得到的工期补偿和费用补偿分别是多少。
449759522 监理工程师学习群 610062827
施工过程中发生如下事件：
事件 1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，致使 A 工作开始时间推迟 1 个月，导致工作C 和 D 比原计划推迟 1 个月开始施工，造成施工单位窝工损失 18 万元。施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工程延期 1 个月、窝工损失补偿 18 万元。
事件 2：施工至第 8 月末时，专业监理工程师检查各工作的实际进度为：工作 C、F 刚刚完成；工作 E 还需 2 个月才能完成。
事件 3：F 工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对其质量提出了质疑，并要求对该隐蔽工程进行剥离复验。施工单位以该隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在项目监理机构坚持下，对该隐蔽工程进行了剥离复验，复验结果工程质量不合格。施工单位进行了整改，并索赔再次复验发生的相关费用 6 万元。
事件 4：为保证工程按原合同工期完成，建设单位提出施工单位将工作 G 持续时间压缩 1 个月，补偿施工单位 30 万元赶工费，最终原计划工期完工。
＜1> 、事件 1 中，施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立？说明理由。
＜2> 、事件 2 中，绘制第 8 月末时的前锋线图，并指出各工作的实际进度及对总工期的影响。
＜3> 、事件 3 中，施工单位、监理单位的做法是否妥当？说明理由。
＜4> 、各事件发生后，施工单位最终可以得到的工期补偿和费用补偿分别是多少。
答案：
解析：
【1】 顺延工期和补偿费用的要求成立，因为 A 工作开始时间推迟属于建设单位原因且 A 工作是关键工作。
【2】 第 8 月末时的前锋线如下图所示
C 工作的实际进度拖后 2 个月，对总工期无影响。
E 工作拖延 1 个月，造成总工期增加 1 个月。
F 工作滞后 1 个月，对总工期无影响。
【3】 （1）施工单位以该隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验的做法不妥。
理由：施工单位不得拒绝剥离复验。
（2）项目监理机构坚持对该隐蔽工程进行了剥离复验的做法妥当。
理由：因为对隐蔽工程质量产生怀疑时有权进行剥离复验。
（3）施工单位索赔再次复验发生的相关费用 6 万元的做法不妥。
理由：复验结果工程质量不合格时，相关费用和工期损失由施工单位承担。
【4】 施工单位因事件 1 可以得到工期补偿 1 个月，但事件 4 中，建设单位通过补偿赶工费压缩工期 1 个月，所以施工方最终的工期为 0。
施工单位可以得到的费用补偿=18+30=48 万元
【2】 第 8 月末时的前锋线如下图所示
C 工作的实际进度拖后 2 个月，对总工期无影响。
E 工作拖延 1 个月，造成总工期增加 1 个月。
F 工作滞后 1 个月，对总工期无影响。
【3】 （1）施工单位以该隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验的做法不妥。
理由：施工单位不得拒绝剥离复验。
（2）项目监理机构坚持对该隐蔽工程进行了剥离复验的做法妥当。
理由：因为对隐蔽工程质量产生怀疑时有权进行剥离复验。
（3）施工单位索赔再次复验发生的相关费用 6 万元的做法不妥。
理由：复验结果工程质量不合格时，相关费用和工期损失由施工单位承担。
【4】 施工单位因事件 1 可以得到工期补偿 1 个月，但事件 4 中，建设单位通过补偿赶工费压缩工期 1 个月，所以施工方最终的工期为 0。
施工单位可以得到的费用补偿=18+30=48 万元
在工程施工准备阶段的质量控制中，下列属于施工方案审查主要依据的有（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程监理合同
C.工程基础资料
D.工程场地周边环境（不含管线）资料
E.经批准的建设工程项目文件
B.建设工程监理合同
C.工程基础资料
D.工程场地周边环境（不含管线）资料
E.经批准的建设工程项目文件
答案：A,B,C,E
解析：
考核施工方案审查。施工方案审查的主要依据包括：建设工程施工合同文件及建设工程监理合同，经批准的建设工程项目文件和设计文件，相关法律、法规、规范、规程、标准图集等，以及其他工程基础资料、工程场地周边环境（含管线）资料等。参见教材P112。
某公路工程划分为土建工程和设备安装工程两个合同段。建设单位通过公开招标方式分别与甲、乙施工单位签订了土建工程施工合同和设备安装工程施工合同，与丙单位签订了设备采购合同。工程实施过程中发生了以下事件：事件1：甲施工单位按照施工合同约定的时间向项目监理机构提交了工程开工报审表，总监理工程师在审批施工组织设计文件后，组织专业监理工程师到场检查时发现，施工机具已进场准备就位，施工所需的施工道路、临时设施已完成，施工人员已到位，材料和工程设备已进场，施工测量人员正在进行测量控制桩和控制线的测设，拆迁工作正在进行，不会影响工程进度。为此，总监理工程师向甲施工单位签署了工程开工通知，并报告了建设单位。事件2：专业监理工程师巡视时发现，甲施工单位现场施工人员准备将一种新型建筑材料用于工程。经询问，甲施工单位认为该新型建筑材料性能好、价格便宜，对工程质量有保证。项目监理机构要求其提供该新型建筑材料的有关资料，甲施工单位仅提供了使用说明书。事件3：项目监理机构检查甲施工单位的某分项工程质量时，发现试验检测数据异常，便再次对甲施工单位试验室的资质等级及其试验范围、本工程试验项目及要求等内容进行了全面考核。事件4：为了解工程设备性能，有效控制设备制造质量，项目监理机构指令乙施工单位指派专人进驻丙单位，与监理人员共同对丙单位的设备制造过程进行质量控制。事件5：工程交工验收时，建设单位要求甲施工单位统一汇总甲、乙施工单位的工程档案后提交项目监理机构，由项目监理机构组织工程档案验收。
【问题】1.事件1中，总监理工程师签署同意开工的意见是否妥当？说明理由。
【问题】1.事件1中，总监理工程师签署同意开工的意见是否妥当？说明理由。
答案：
解析：
1.事件1中，总监理工程师签署同意开工的意见妥当。理由：在现场检查发现的情况表明，该工程已符合开工所需的条件。
以代理权产生的依据不同，可将代理分为（ ）。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
答案：B,C,E
解析：
考点:代理关系。以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。
2021监理工程师每日一练6卷 第3卷
施工组织总设计是以隧道为编制对象，一般在初步或扩大初步设计被批准后，由（ ）领导下进行编制。
A.工程处的技术负责人
B.单位工程的技术人员
C.企业的总工程师
D.企业的法人
B.单位工程的技术人员
C.企业的总工程师
D.企业的法人
答案：C
解析：
本题考查的是隧道工程施工准备。施工组织总设计是以隧道为编制对象，一般在初步或扩大初步设计被批准后，由企业的总工程师领导下进行编制。
某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2006年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位2006年11月5日才提交了投标保证金。2006年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
【问题】2、上述质量事故发生后,在事故调查前,总监理工程师应做哪些工作?
【问题】2、上述质量事故发生后,在事故调查前,总监理工程师应做哪些工作?
答案：
解析：
2、总监理工程师应做的工作有：（1）签发《工程暂停令》,指令承包单位停止相关部位及下道工序施工；（2）要求承包单位采取必要的措施,防止事故扩大,并保护现场；（3）要求承包单位立即书面上报有关主管单位；（4）要求承包单位在规定时间内写出书面报告。
下列管理模式的特征中，属于Partnering模式特征的是()。
A.承包商承担大部分风险
B.业主管理工程实施
C.信息的开放性
D.采用单价合同
B.业主管理工程实施
C.信息的开放性
D.采用单价合同
答案：C
解析：
2020版教材P198-201
2020版教材Partnering模式特征：
(1)出于自愿；
(2)高层管理参与；
(3)2020版教材Partnering协议不是法律意义上的合同；
(4)信息的开放性。
2020版教材Partnering模式特征：
(1)出于自愿；
(2)高层管理参与；
(3)2020版教材Partnering协议不是法律意义上的合同；
(4)信息的开放性。
公路工程费用支付的基本原则（ ）。
A.必须以合同为依据
B.必须遵循规定的程序
C.必须以工程计量为基础
D.必须准确、及时
E.必须按建设单位的要求
B.必须遵循规定的程序
C.必须以工程计量为基础
D.必须准确、及时
E.必须按建设单位的要求
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是费用支付的依据与基本原则。基本原则：（1）必须以合同为依据； （2）必须遵循规定的程序； （3）必须以工程计量为基础；（4）必须准确、及时。
下列选项中，不属于流水施工的垂直图表示法优点的是（ ）。
A.比横道图编制方便
B.时间和空间状况形象直观
C.施工过程及其先后顺序表达比较清楚
D.斜向进度线的斜率可以直观地表示出各施工过程的进展速度
B.时间和空间状况形象直观
C.施工过程及其先后顺序表达比较清楚
D.斜向进度线的斜率可以直观地表示出各施工过程的进展速度
答案：A
解析：
本题考查的是流水施工方式。垂直图表示法的优点是：施工过程及其先后顺序表达比较清楚，时间和空间状况想象直观，斜向进度线的斜率可以直观的表示出施工过程的进展速度，但编制实际工程进度计划不如横道图方便。
采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（ ）。
A.债权发行机构的注册资金
B.项目原始权益人的全部资产
C.债权承销机构的担保资产
D.具有可靠未来现金流量的项目资产
B.项目原始权益人的全部资产
C.债权承销机构的担保资产
D.具有可靠未来现金流量的项目资产
答案：D
解析：
本题考查的是项目融资的主要方式。一般来说，投资项目所依附的资产只要在未来一定时期内能带来现金收入，就可以进行ABS融资。这些未来现金流量所代表的资产，是ABS融资方式的物质基础。
某施工单位承建一住宅楼小区工程的施工。该工程其中一个单体栋号(5号楼)建筑面积为15720m2，地下二层，地上十二(局部十七)层。建筑物占地面积为741．3m2。东西向长80．26m，南北向宽18．76m。基底相对标高为-5．895m，+0．000相对标高为55．15m。
在施工前，施工单位编制了各分部分项工程施工方案，其中包括《××住宅楼小区4号楼土方开挖施工方案》。
在该施工方案中确定的工期计划及施工机具计划见表2-1。土方开挖工期8天。
1．施工步骤及方法说明
(1)开挖前应对施工现场地上障碍物和地下有关影响施工的各种管网清除和处理完毕。
(2)根据开挖图，测量员撒好开挖上口灰线，测定地表标高，确定开挖深度。采用放坡大开挖法进行施工，按1：1进行放坡。
(3)整个基坑呈长方形，先挖第一步表面渣土，第二步用挖土机一次挖至基底标高上30cm，再人工清土至基底标高，基底须清理平整。清理时由测量人员钉木桩，拉通线检查槽底平面尺寸和标高。
(4)按公司文明施工现场安全防护要求，对基坑上口边缘设1．2m高防护栏杆，栏杆内挂密目网。
(5)进行第二步土方开挖时，马道留在基坑西南角，宽4m，坡度宜缓，满足运土车爬坡要求。从西向东进行土方施工。
(6)基坑全部开挖后，应尽快进行垫层施工，尽量避免扰动基底。
(7)基坑四周安全范围内无建筑物，故对边坡不加支撑，边坡上方也不得堆放土方和材料。
(8)为防止现场和道路起尘污染环境，每班配备专用的水管在现场洒水。
2．施工顺序
(1)根据现场实际情况，机械挖土顺序为由西向东开挖，为防止挖掘过程中扰动老土，机械挖土时坑底预留30cm左右用人工挖土至设计标高。
(2)施工分层，根据基槽开挖深度、土质水位等情况确定分两层开挖，第一层为从自然地平至一3．0，第二层为一3．0至设计标高以上30cm。
在土方开挖施工完毕后，施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位等相关单位的项目和生产负责人共赴现场，在项目经理的组织下进行了基坑验槽。
在基坑验槽过程中，各方对基坑的各个重点位置进行了重点观察，未发现异常。最终，此次基坑验槽合格通过。
该栋号施工至地上三层时，施工单位又进行了土方回填的工作。
【问题】
1．土方开挖施工质量控制的要点是什么?
2．文中所述的基坑验槽工作有何不妥之处?
3．该施工单位进行土方回填工作的时候应当把握哪些施工质量控制要点?
在施工前，施工单位编制了各分部分项工程施工方案，其中包括《××住宅楼小区4号楼土方开挖施工方案》。
在该施工方案中确定的工期计划及施工机具计划见表2-1。土方开挖工期8天。
1．施工步骤及方法说明
(1)开挖前应对施工现场地上障碍物和地下有关影响施工的各种管网清除和处理完毕。
(2)根据开挖图，测量员撒好开挖上口灰线，测定地表标高，确定开挖深度。采用放坡大开挖法进行施工，按1：1进行放坡。
(3)整个基坑呈长方形，先挖第一步表面渣土，第二步用挖土机一次挖至基底标高上30cm，再人工清土至基底标高，基底须清理平整。清理时由测量人员钉木桩，拉通线检查槽底平面尺寸和标高。
(4)按公司文明施工现场安全防护要求，对基坑上口边缘设1．2m高防护栏杆，栏杆内挂密目网。
(5)进行第二步土方开挖时，马道留在基坑西南角，宽4m，坡度宜缓，满足运土车爬坡要求。从西向东进行土方施工。
(6)基坑全部开挖后，应尽快进行垫层施工，尽量避免扰动基底。
(7)基坑四周安全范围内无建筑物，故对边坡不加支撑，边坡上方也不得堆放土方和材料。
(8)为防止现场和道路起尘污染环境，每班配备专用的水管在现场洒水。
2．施工顺序
(1)根据现场实际情况，机械挖土顺序为由西向东开挖，为防止挖掘过程中扰动老土，机械挖土时坑底预留30cm左右用人工挖土至设计标高。
(2)施工分层，根据基槽开挖深度、土质水位等情况确定分两层开挖，第一层为从自然地平至一3．0，第二层为一3．0至设计标高以上30cm。
在土方开挖施工完毕后，施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位等相关单位的项目和生产负责人共赴现场，在项目经理的组织下进行了基坑验槽。
在基坑验槽过程中，各方对基坑的各个重点位置进行了重点观察，未发现异常。最终，此次基坑验槽合格通过。
该栋号施工至地上三层时，施工单位又进行了土方回填的工作。
【问题】
1．土方开挖施工质量控制的要点是什么?
2．文中所述的基坑验槽工作有何不妥之处?
3．该施工单位进行土方回填工作的时候应当把握哪些施工质量控制要点?
答案：
解析：
1．土方开挖施工质量控制的要点主要有：检查挖土的标高、放坡、边坡稳定状况、排水、土质等。具体包括： (1)核对基坑位置、平面尺寸、坑底标高是否满足基础图设计和施工组织设计的要求，并检查边坡稳定状况，确保边坡安全。
(2)核对基坑土质和地下水情况是否满足地质勘察报告和设计要求。
(3)核对有无破坏原状土结构或发生较大土质扰动的现象。
(4)用钎探法或轻型动力触探法等检查基坑是否存在软弱下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及其相应的位置、深度、形状。
2．文中所述的基坑验槽工作有两处不妥：
(1)文中所述“在项目经理的组织下进行了基坑验槽”不妥。基坑验槽，应当由总监理工程师或建设单位项目负责人组织。
(2)文中所述“施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位等相关单位的项目和生产负责人共赴现场”不妥。基坑验槽的工作应当由各单位项目和技术质量负责人参加。
3．施工单位进行土方回填工作的时候应当把握的施工质量控制要点包括：
(1)回填土的材料符合设计和规范的规定。
(2)填土施工过程中，应检查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制和压实程序等满足规定要求。
(3)基坑和室内的回填土，在夯实或压实后，要对每层回填土的质量进行检验，满足设计或规范要求。
(4)回填土施工结束后应检查回填土料、标高、边坡坡度、表面平整度、压实程度等是否满足设计或规范要求。
(2)核对基坑土质和地下水情况是否满足地质勘察报告和设计要求。
(3)核对有无破坏原状土结构或发生较大土质扰动的现象。
(4)用钎探法或轻型动力触探法等检查基坑是否存在软弱下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及其相应的位置、深度、形状。
2．文中所述的基坑验槽工作有两处不妥：
(1)文中所述“在项目经理的组织下进行了基坑验槽”不妥。基坑验槽，应当由总监理工程师或建设单位项目负责人组织。
(2)文中所述“施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位等相关单位的项目和生产负责人共赴现场”不妥。基坑验槽的工作应当由各单位项目和技术质量负责人参加。
3．施工单位进行土方回填工作的时候应当把握的施工质量控制要点包括：
(1)回填土的材料符合设计和规范的规定。
(2)填土施工过程中，应检查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制和压实程序等满足规定要求。
(3)基坑和室内的回填土，在夯实或压实后，要对每层回填土的质量进行检验，满足设计或规范要求。
(4)回填土施工结束后应检查回填土料、标高、边坡坡度、表面平整度、压实程度等是否满足设计或规范要求。
下列选项中，工程监理单位在工程勘察过程中的服务不包括()。
A.工程勘察方案的审查
B.工程勘察过程控制
C.工程设计成果审查
D.工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查
B.工程勘察过程控制
C.工程设计成果审查
D.工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查
答案：C
解析：
2020版教材P180-184
本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程勘察过程中的服务：工程勘察方案的审查；工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查；工程勘察过程控制；工程勘察成果审查。
本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程勘察过程中的服务：工程勘察方案的审查；工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查；工程勘察过程控制；工程勘察成果审查。
向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由（）组织项目监理机构审查设计变更及协调因变更引起的费用增减和制造工期的变化。
A.原设计负责人
B.建设单位代表
C.总监理工程师
D.采购方负责人
B.建设单位代表
C.总监理工程师
D.采购方负责人
答案：C
解析：
2020版教材P200-202
在设备制造过程中，如因设备订货方、原设计单位、监造单位或设备制造单位需要对设备的设计提出修改时，应由原设计单位出具书面设计变更通知或变更图，并由总监理工程师组织项目监理机构审查设计变更及协调因变更引起的费用增减和制造工期的变化。设计变更应得到建设单位的同意，各方会签后方可实施。设计变更不得降低设备质量。
在设备制造过程中，如因设备订货方、原设计单位、监造单位或设备制造单位需要对设备的设计提出修改时，应由原设计单位出具书面设计变更通知或变更图，并由总监理工程师组织项目监理机构审查设计变更及协调因变更引起的费用增减和制造工期的变化。设计变更应得到建设单位的同意，各方会签后方可实施。设计变更不得降低设备质量。
2021监理工程师每日一练6卷 第4卷
混凝土（ ）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。
A.流动性
B.黏聚性
C.保水性
D.均匀性
B.黏聚性
C.保水性
D.均匀性
答案：A
解析：
本题考查的是混凝土结构工程施工试验与检测。流动性用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。观察坍落度后，再观察黏聚性和保水性。
发包人应在签发竣工结算支付证书后的( )天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.7
B.14
C.21
D.28
B.14
C.21
D.28
答案：B
解析：
2020教材P203-204
发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后7 天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书，并在签发竣工结算支付证书后的14 天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后7 天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书，并在签发竣工结算支付证书后的14 天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
（2014年真题）关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有（ ）。
A.采购人可以是发包人，也可以是承包人
B.可以不转移材料设备的所有权
C.供货人只能是生产厂家
D.不同合同内容繁简程度差异较大
E.合同履行与施工进度密切相关
B.可以不转移材料设备的所有权
C.供货人只能是生产厂家
D.不同合同内容繁简程度差异较大
E.合同履行与施工进度密切相关
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是建设工程材料设备采购合同的特点。选项A，建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人，依据合同的承包方式来确定。选项B，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，是以转移财产所有权为目的。选项C，采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。选项D，建设工程材料设备采购合同的标的品种繁多，供货条件差异较大。选项E，合同履行与施工进度密切相关。2020版教材P140。
为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是（ ）。
A.负责青苗树木的损坏赔偿
B.拆除地上障碍物
C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备
D.提供水上勘察作业用船
B.拆除地上障碍物
C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备
D.提供水上勘察作业用船
答案：C
解析：
发包人应为勘察人提供的现场工作条件：(1)落实土地征用、青苗树木赔偿；(2)拆除地上地下障碍物；(3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；(4)平整施工现场；(5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。
在工程施工过程中，由于调查处理施工质量事故造成实际进度拖后，承包商接到监理工程师赶工令后采取赶工措施，由此增加的费用应该由()承担。
A.业主
B.监理单位
C.业主和承包商
D.承包商
B.监理单位
C.业主和承包商
D.承包商
答案：D
解析：
2020教材P133-135
在施工过程中，由于承包单位原因造成工程延长时，由此造成的损失应由承包单位承担。
在施工过程中，由于承包单位原因造成工程延长时，由此造成的损失应由承包单位承担。
按照工程建设内在规律，投资建设一项工程应当经过（ ）发展时期。
A.前期准备
B.投资决策
C.投资估算
D.交付使用
E.建设实施
B.投资决策
C.投资估算
D.交付使用
E.建设实施
答案：B,E
解析：
本题考查的是工程建设程序。按照工程建设内在规律，每一项建设工程都要经过投资决策和建设实施两个发展时期。
在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为（ ）。
A.合同价的5%
B.合同价的10%
C.合同价的20%
D.合同价的30%
B.合同价的10%
C.合同价的20%
D.合同价的30%
答案：D
解析：
知识点:保证在建设工程中的应用。履约保证有三种形式，履约担保金和保函，数额是合同价的10%，履约担保书的为30%。2020版教材P17。
PFI 融资费方式的主要特点()。
A.适用于公益项目
B.适用于私营企业出资的项目
C.项目的控制权由私营企业掌握
D.项目的设计风险由政府承担
B.适用于私营企业出资的项目
C.项目的控制权由私营企业掌握
D.项目的设计风险由政府承担
答案：C
解析：
PFI 模式的主要优点表现在；
⑴PFI 有非常广泛的适用范围,不仅包括基础设施项目,在学校、医院、监狱等公共项目上也有广泛的应用。
⑵推行PFI 方式,能够广泛吸引经济领域的私营企业或非官方投资者,参与公共物品的产出,这不仅大大地缓解了政府公共项目建设的资金压力,同时也提高了政府公共物品的产出水平。
⑶吸引私营企业的知识、技术和管理方法,提高公共项目的效率和降低产出成本,使社会资源配置更加合理化,也使政府摆脱了受到长期困扰的政府项目低效率的压力,有更多的精力和财力用于社会发展更加急需的项目建设。
⑷ PFI 方式是政府公共项目投融资和建设管理方式重要的制度创新,这也是PFI 方式最大的优势。
⒊PFI 方式与BOT 方式的比较
PFI 与BOT 方式在本质上没有太大区别,但在一些细节上仍存在不同,主要表现在适用领域、合同类型、承担风险、合同期满处理方式等方面。
⑴PFI 有非常广泛的适用范围,不仅包括基础设施项目,在学校、医院、监狱等公共项目上也有广泛的应用。
⑵推行PFI 方式,能够广泛吸引经济领域的私营企业或非官方投资者,参与公共物品的产出,这不仅大大地缓解了政府公共项目建设的资金压力,同时也提高了政府公共物品的产出水平。
⑶吸引私营企业的知识、技术和管理方法,提高公共项目的效率和降低产出成本,使社会资源配置更加合理化,也使政府摆脱了受到长期困扰的政府项目低效率的压力,有更多的精力和财力用于社会发展更加急需的项目建设。
⑷ PFI 方式是政府公共项目投融资和建设管理方式重要的制度创新,这也是PFI 方式最大的优势。
⒊PFI 方式与BOT 方式的比较
PFI 与BOT 方式在本质上没有太大区别,但在一些细节上仍存在不同,主要表现在适用领域、合同类型、承担风险、合同期满处理方式等方面。
利用横道图表示工程进度计划的特点有（）。
A.形象、 直观， 但不能反映出关键工作和关键线路
B.易于编制和理解， 但调整繁琐和费时
C.能明确反映出各项工作之间的逻辑关系和总工期
D.能反映工程费用与工期之间的关系
E.可通过时间参数计算， 求出各项工作的机动时间
B.易于编制和理解， 但调整繁琐和费时
C.能明确反映出各项工作之间的逻辑关系和总工期
D.能反映工程费用与工期之间的关系
E.可通过时间参数计算， 求出各项工作的机动时间
答案：A,B
解析：
2021监理工程师每日一练6卷 第5卷
在工程质量验收时，主控项目是指建筑工程中对（ ）起决定性作用的检验项目。
A.工程效益
B.工程安全
C.环境保护
D.节能
E.工程规模
B.工程安全
C.环境保护
D.节能
E.工程规模
答案：B,C,D
解析：
考点:检验批质量验收。主控项目是指建筑工程中对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。
《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的（ ）等。
A.保修义务、保修责任和免责条件 B.保修内容、保修期限和保修方法
C.保修责任、保修条件和保修标准 D.保修范围、保修期限和保修责任
A.保修义务、保修责任和免责条件 B.保修内容、保修期限和保修方法
C.保修责任、保修条件和保修标准 D.保修范围、保修期限和保修责任
答案：D
解析：
项目融资的特点包括（ ）。
A.项目导向
B.有限追索
C.风险分担
D.公司负债型融资
E.信用结构多样化
B.有限追索
C.风险分担
D.公司负债型融资
E.信用结构多样化
答案：A,B,C,E
解析：
工程建设单位在取得现有国有土地使用权时，下列选项中，应支付的费用包括（）。
A.拆迁补偿与临时安置补助费
B.土地管理费
C.城市建设配套费
D.土地使用权出让金
E.耕地占用税
B.土地管理费
C.城市建设配套费
D.土地使用权出让金
E.耕地占用税
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P31-35
取得国有土地使用费包括：土地使用权出让金、城市建设配套费、拆迁补偿与临时安置补助费等。选项BE属于农用土地征用的有关费用。
取得国有土地使用费包括：土地使用权出让金、城市建设配套费、拆迁补偿与临时安置补助费等。选项BE属于农用土地征用的有关费用。
工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动,这是其经营活动基本准则( )的要求。A守法B
工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这是其经营活动基本准则（ ）的要求。
Ａ守法Ｂ诚信
Ｃ公正Ｄ科学
正确答案：A
下列是关于质量缺陷成因分析的基本步骤：①收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料；②现场调查研究；③进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤找出可能产生质量缺陷的所有因素。对上述步骤排序正确的是（ ）。
A.①②③④⑤
B.②①③④⑤
C.②①⑤④③
D.①②⑤③④
B.②①③④⑤
C.②①⑤④③
D.①②⑤③④
答案：C
解析：
考点:工程质量缺陷的成因。质量缺陷成因分析方法的基本步骤是：(1)进行细致的现场调查研究，观察记录全部实况，充分了解与掌握引发质量缺陷的现象和特征；(2)收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析摸清工程在施工或使用过程中所处的环境及面临的各种条件和情况；(3)找出可能产生质量缺陷的所有因素；(4)分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；(5)进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。
建设单位负责采购的主要设备进场后，应由（ ）三方共同进行开箱检查。
A、建设单位、供货单位、施工单位
B、供货单位、施工单位、项目监理机构
C、建设单位、施工单位、项目监理机构
D、供货单位、设计单位、施工单位
B、供货单位、施工单位、项目监理机构
C、建设单位、施工单位、项目监理机构
D、供货单位、设计单位、施工单位
答案：C
解析：
本题考查的是现场施工准备质量控制。由建设单位采购的主要设备应由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。
下列费用中，属于建设单位管理费的是（ ）。
A.拆迁补偿费
B.工程招标费
C.环境影响评价费
D.工程保险费
B.工程招标费
C.环境影响评价费
D.工程保险费
答案：B
解析：
工程建设其他费用包括土地使用费、与项目建设有关的其他费用和与未来生产经营有关的其他费用，共三大部分。其中，建设单位管理费属于与项目建设有关的其他费用，并包括建设单位开办费和建设单位经费。而且，建设单位经费具体包括工作人员的基本工资、劳动保护费、劳动保险费、固定资产使用费、工程招标费、业务招待费、竣工交付使用清理及竣工验收费、后评估费用等。至于备选答案A，属于土地使用费；选项C、D，属于与项目建设有关的其他费用的其他构成（与建设单位管理费平行）。
施工企业所有的房产出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有 ()
A．投标人提交的投标文件被确认无效
B．投标人在开标前撤回投标文件
C．投标人在投标有效期内撤销投标文件
D．中标后，投标人拒绝订立合同
E．中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同
B．投标人在开标前撤回投标文件
C．投标人在投标有效期内撤销投标文件
D．中标后，投标人拒绝订立合同
E．中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同
答案：C,D
解析：
在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：①投标人在投标有效期内撤销投标书；②投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。@##
2021监理工程师每日一练6卷 第6卷
上市监理股份有限公司组织机构的特殊要求是（）。
A.需要设立股东大会
B.需要设立董事会
C.需要设立监事会
D.需要设立独立董事和董事会秘书
B.需要设立董事会
C.需要设立监事会
D.需要设立独立董事和董事会秘书
答案：D
解析：
2020版教材P59
股份有限公司设董事会，其成员为5-19人。上市公司需要设立独立董事和董事会秘书。
股份有限公司设董事会，其成员为5-19人。上市公司需要设立独立董事和董事会秘书。
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（ ）。
A.只能要求债务人履行债务
B.只能要求保证人履行债务
C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
B.只能要求保证人履行债务
C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
答案：D
解析：
本题考查重点是“担保方式——保证”。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。因此，本题的正确答案为D。
根据《公司法》，关于设立有限责任公司的说法，正确的是（ ）。
A.股东人数不得少于10人
B.股东出资最低不得少于10万元限额
C.由董事长或总经理制定公司章程
D.有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构
B.股东出资最低不得少于10万元限额
C.由董事长或总经理制定公司章程
D.有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构
答案：D
解析：
本题考查的是工程监理企业组织形式。有限责任公司由50个以下股东出资设立。设立有限责任公司，应当具备下列条件：（1）股东符合法定人数；（2）股东出资达到法定资本最低限额；（3）股东共同制定公司章程；（4）有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；（5）有公司住所。
根据《标准监理招标文件(2017 年版)》，监理人应在接到开始监理通知之日起()天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告。
A.3
B.5
C.7
D.14
B.5
C.7
D.14
答案：C
解析：
⑶监理人应在接到开始监理通知之日起7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意，并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。除专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。
为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，按（ ）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。
A.重要程度
B.隐蔽性
C.结构分解
D.投资估算
B.隐蔽性
C.结构分解
D.投资估算
答案：C
解析：
本题考查的是工程施工质量验收层次划分及目的。为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，按结构分解原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。
关于平行施工组织方式的说法，正确的是( )。
A.专业工作队能够保持连续施工
B.单位时间内投入的资源量较均衡
C.能充分利用工作面且工期短
D.专业工作队能够最大限度地搭接施工
B.单位时间内投入的资源量较均衡
C.能充分利用工作面且工期短
D.专业工作队能够最大限度地搭接施工
答案：C
解析：
考点:流水施工方式。选项A，专业工作队不能够保持连续施工;选项B，单位时间内容投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加;选项D，专业工作队不能够最大限度地搭接施工。参见教材P21。
实行监理工程师资格考试制度在（ ）方面具有重要意义。
A.强化工程监理人员执业责任
B.考核是否胜任岗位工作
C.统一监理工程师的业务能力标准
D.合理建立工程监理人才库
E.便于同国际接轨
B.考核是否胜任岗位工作
C.统一监理工程师的业务能力标准
D.合理建立工程监理人才库
E.便于同国际接轨
答案：A,C,D,E
解析：
考点:“监理工程师资格考试”。实行监理工程师执业资格制度的意义在于：①与工程监理制度紧密衔接；②统一监理工程师执业能力标准；③强化工程监理人员执业责任；④促进工程监理人员努力钻研业务知识，提高业务水平；⑤合理建喜工程监理人才库，优化调整市场资源结构；⑥便于开拓国际工程监理市场。因此，本题的正确答案为ACDE。
（ ）是用于审核和第三方认证的唯一标准。
A.GB／T 190002008
B.GB／T 190012008
C.GB／T 190042009
D.GB／T 19011—2013
B.GB／T 190012008
C.GB／T 190042009
D.GB／T 19011—2013
答案：B
解析：
考点:ISO质量管理体系的内涵和构成。GB／T19001—2008 idtISO 9001：2008《质量管理体系要求》称为用于审核和第三方认证的唯一标准。
衡量建设工程风险概率的方法有( )。A主观概率法B客观概率法 C相对比较法D绝对比较法 E
衡量建设工程风险概率的方法有（ ）。
Ａ主观概率法Ｂ客观概率法
Ｃ相对比较法Ｄ绝对比较法
Ｅ概率分布法
正确答案：CE
上一篇：21年监理工程师预测试题9篇
热门文章
