21年一级建造师考试题库精选8篇

教材P37页
本题考查的是混凝土面板施工。采用滑模摊铺机摊铺水泥混凝土路面时：混凝土坍落度小，应用高频振动、低速度摊铺；混凝土坍落度大，应用低频振动、高速度摊铺。

2020教材P190 / 2019教材P192
大型临时设施总面积超过1200m2时，应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池，且周围不得堆放易燃物品。

政府对建设工程质量监督的职能包括：监督检查施工现场工程建设参与各方主体的 质量行为、监督检查工程实体的施工质量和监督工程质量验收。

． 合理划分的工区数量为：三个工区。
各工区承担的施工任务分别是：一工区承担箱梁预制、架设施工任务；二、三工区各自承担1／2桥梁下部工程施工任务。
[分析]此题考查铁路工程项目施工任务分解相关知识的应用。施工任务的分解要保证工期的要求，工区的多少要与整体工程相协调，工区的大小应便于资源配置和劳动组织，各区段的工程任务量要尽量均衡，使整体施工进度均衡。对于客运专线施工，桥梁下部与上部分开设置工区。通过计算，共需690孔左右箱梁，设一个制梁场比较合适，投入一个架梁队比较合适；所以梁部设一个工区。桥梁下部从合理管理跨度和拌合站设置(通过计算，投入两座拌合站)角度考虑，一般10km左右设置一个工区，桥梁下部设置两个工区比较合适。
2．
根据计算，本项目桥梁下部工程应配置两座拌合站。
[分析]此题主要考查根据现场材料需求合理配置拌合资源。现场拌合站一般为两班倒，每个台班工作1oh，每个班可拌合混凝土300m3，每月按25d计算可拌和1．5万m3，1年工期考虑2个月冬期不能施工，10个月可生产混凝土15万m3，说明28．8万m3混凝土两座拌合站能够满足现场实际混凝土需求。
3．
本项目应投入1台架桥机，1台运梁车。
[分析]此题主要考查根据工期要求合理配置资源。背景资料中，22km内无特殊结构桥梁，无任何架梁障碍，687孔桥梁，每天架2．5孔，需施工天数为275d，每月按有效施工天数25d计算，需要11个月，考虑架桥机掉头时间1个月，1套运架设备可以满足1年工期要求，所以应投入1台架桥机和1台运梁车。
4．
A代表：内模安装施工工序；B代表：混凝土运输泵送施工工序；C代表：预应力张拉工序。
[分析]此题主要考查对箱梁预制施工工艺流程的掌握。对于大吨位整体箱梁预制，内模安装应在底腹板钢筋绑扎完成后，所以A是内模安装施工工序；由于采用混凝土集中拌合，需罐车运输，B显然是混凝土运输施工工序；内模拆除后在移梁前应进行预应力张拉作业，所以C是预应力张拉工序。

总体施工顺序：是指项目工程内单位工程之间、单元工程之间、工区之间的施工顺序。

2020版教材P202 / 2019版教材P201
固体废物污染环境，是指固体废物在产生、收集、贮存、运输、利用、处置的过程中产生的危害环境的现象。

二次衬砌的施作应在满足下列要求时进行：（1）隧道水平净空变化速度及拱顶或底板垂直位移速度明显下降；（2）隧道位移相对值已达到相对位移量的90%以上。

2020版教材P60 / 2019版教材P49
焊接工艺评定步骤：
1、焊接工艺评定的委托
2、拟定预焊接工艺流程
3、施焊试件
4、试件检验
5、签发报告

1.监理工程师建议更换施工单位的要求不符合规定，理由是：A 公司持有的锅炉安装许可证未过期（或 在有效期内），A 公司的换证程序合规（符合规定）。
2.锅炉安装环境温度低于 0℃时应采取相应保护措施。A 公司是根据供货清单、装箱单和本体图纸清 点锅炉受热面部件数量，用光谱分析、逐件复验合金钢部件的材质。
3.油系统管路上的阀门门杆应水平（或向下）布置，施工技术方法的控制策划主要内容有施工方案、 专题措施、技术交底、作业指导书、技术复核。 4.一次系统（不含再热蒸汽系统）的水压试验压力 20×1.25=25MPa。压力表的精度和数量满足水压试 验要求。本次水压试验合格。
5.在工程竣工验收中，A 公司的做法不正确。特种设备的安装竣工后，安装施工单位应当在验收后三 十日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。

本题考查的是通风与空调工程施工技术要求。输送含有腐蚀介质的气体，应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。

1)此合同对于施工单位存在哪些风险 施工单位应如何防范这些风险 考点来源：1L420000通信与广电工程项目施工管理1L420100通信与广电工程合同管理1L420101合同风险的识别和防范答：此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次，如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应采取措施避免发生此类事故。(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做 考点来源：1L420000通信与广电工程项目施工管理1L420100通信与广电工程合同管理1L420101合同风险的识别和防范答：如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认，那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做 解决争议的方法有哪些 考点来源：1L420000通信与广电工程项目施工管理1L420100通信与广电工程合同管理1L420103合同争议的解决答：如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用．，施工单位应如何进行索赔 考点来源：1L420000通信与广电工程项目施工管理1L420100通信与广电工程合同管理1L420103施工索赔处理答：施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。

省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由大会主席团发布公告予以公布。省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由常务委员会发布公告予以公布。设区的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报经批准后，由设区的市的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。.

2020 / 2019版教材P40
（一）投标人进行保险索赔须提供必要的有效的证明 索赔的证据一般包括保单、建设工程合同、事故照片、鉴定报告以及保单中规定的证明文件。

2020/2019教材P39
3.分包单位的选择和认可当采用施工总承包模式时，分包单位由施工总承包单位选择，由业主方认可。故C正确。

按先上后下、先难后易的原则确定吊线的方位，一条吊线必须在杆路的同一侧，不能左右跳。

本题主要考查了全面质量管理（TQC）的思想。

质量管理的计划职能，包括确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案两方面。

A项：质量管理的计划职能包括的内容即为计划阶段的主要任务，故A项当选。

BC项：BC项是实施阶段的内容，故不当选。

D项：D项是处置阶段的主要任务，故不当选。

综上所述，本题正确答案为A。

2020版教材P295 / 2019版教材P294
本题考察的是监督管理机构。工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实 施监督。

2020版教材P46 / 2019版教材P45
财务计划现金流量表表lZlOl041-4应计入经营活动净现金流量表

1.请安排本工程的施工顺序。
球磨机安装→其他辅机安装→煤粉仓制作安装→非标管道制作安装→电气及自动化仪表安装→保温→无负荷调试
2.为避免煤粉仓焊接变形过大，应采取哪些主要的焊接工艺措施？
答案：
1.尽量选用气体保护焊；
2.采用较小的焊接线能量进行施焊；
3.焊工均匀分布，沿同一方向施焊；
4.打底焊时，焊工要分段跳焊或退焊。
3.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患？应采取哪些解决措施？
答案：
安全隐患：中毒、窒息、触电等。
解决措施：仓内采取自然通风甚至强制通风措施；更换行灯，使电压不超过12V；对仓内空气进行实施检测，并设置专人对仓内焊接作业进行监护。
4.履带吊进行吊装作业时，对工作位置地面有何要求？
答案：履带吊的工作位置应为水平坚硬的地面，否则应根据地质情况或测定的地面耐压力，采用开挖回填夯实的方法进行处理，处理后应进行地面耐压力测试，地面耐压力应满足吊车对地基的要求。

混凝土抗冻性指的是混凝土经过多次冻融循环后抗压强度下降不超过25%，重量损失不超过5%。

教材P435
施工单位的计量检定工作应当符合经济合理、就地就近的原则，计量器具可送交工程所在地具有相应资质的计量检定机构检定。

发包人供应的材料没有及时到货，属于可以索赔的事项。人工和租赁的机械设备，索赔费用比较好计算，主要是自有机械设备的窝工，只能计算折旧费，工时燃料的费用不能索赔，所以计算的结果为4100元（5*200+5*500+2*300）

发电机组试机应做试机前的检查空载试验、带载试验，监控开通后应能实现油机的自动启动、停机、自动调整输出电压、频率及故障显示、油位显示。

教材P151
本题考查的是资本结构分析与优化。通常情况下，企业的资本由长期债务资本和权益资本构成，因此资本结构指的是长期债务资本和权益资本各占多大比例，不包括短期负债。

分析与答案 (1)工程预付款的有关规定
工程预付款的具体事宜由发承包双方根据建设行政主管部门的规定，结合工程款、建设工期和包工包料隋况在合同中约定。《建设工程施工合同(示范文本)》(CF—2013—0201)规定，“实行工程预付款的，双方应在专用条款约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后，按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工H期前七天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间七天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后七天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。”
(2)工程预付款的计算方法
工程预付款额度主要是保证施工所需材料和构件的正常储备。预付备料款限额由下列主要因素决定：施工工期、建安工作量、主要材料和构件费用占工程造价的比例和材料储备周期等。通常可采用下列两种方法确定工程预付款的额度：
1)百分比法。百分比法是按年度工作量的一定比例确定预付备料款额度的一种方法。各地区各部门根据各自的条件从实际出发分别制定地方、部门的预付备料款比例。
2)数学计算法。数学计算法是根据主要材料(含结构件等)占年度承包工程总价的比重，材料储备定额天数和年度施工天数等因素，通过数学公式计算预付备料款额度的一种方法。其计算公式是：

公式中，年度施工天数按365天日历天计算，材料储备定额天数由当地材料供应的在途天数、加工天数、整理天数、供应间隔天数、保险天数等因素决定。
(3)本工程的预付款金额
预付款金额为：880×15%=132万元。
(4)本工程预付款的起扣点和起扣时间
按照本工程扣款的要求：工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构件费比重按65%考虑。则起扣点计算公式为：


式中T——起扣点，即预付备料款开始扣回时的累计完成工作量金额；
M——预付备料款限额；
N——主要材料所占比重；
P——承包工程价款总额；
T=880-132／65%=676．923万元。
起扣时间：8月份。因为8月份累计完成：420+160+130=710万元>676．923万元。
(5)1～6月以及其他各月监理工程师应签证的工程款数额及应签发付款凭证金额。
1)1～6月份：
1～6月份应签证的工程款为：实际完成工作量420万元；
1～6月份应签发付款凭证金额为：420×(1-3%)=407．4万元。
2)7月份：
7月份应签证的工程款为：实际完成工作量160万元；
7月份应签发付款凭证金额为：160×(1-3%)=155．2万元。
3)8月份：
8月份应签证的工程款为：实际完成工作量130万元；
8月份应扣回工程预付款金额为：(710-676．923)×65%=21．5万元；
8月份应签发付款凭证金额为：130×(1-3%)-21．5=104．6万元。
4)9月份：
9月份应签证的工程款为：实际完成工作量90万元；
9月份应扣回工程预付款金额为：90×65%=58．5万元；
9月份应签发付款凭证金额为：90×(1-3%)-58．5=28．8万元。
5)10月份：
10月份应签证的工程款金额为：实际完成工作量80万元；
10月份应扣回工程预付款金额为：80×65%=52万元；
10月份应签发付款凭证金额为：80×(1-3%)-52=25．6万元。
4．解析
本题主要考核工程款的相关计算。包括预付款的计算和回扣点的计算以及相应进度款的计算，下列公式应能熟练应用：

(2)每月工程师应签发的付款凭证金额=本月实际完成的工程款-保修金-应扣除的预付款。

教材P293
2.机电管线及设备工厂化预制技术
(1)工厂模块化预制技术从设计、生产到安装和调试深度结合集成，实现建筑机电安装标准化、产品模块化及集成化。

施工单位应持原证于有效期满之日前 7 天到原发证海事局办理延期手续，由原发证海事
局签注延期期限并加盖专用章后，可继续施工。

2020版教材P162 / 2019版教材P155
“现金折扣是企业对顾客在商品价格上所做的扣减。向顾客提供这种价格上的优惠，主要目的在于吸引顾客为享受优惠而提前付款，缩短企业的平均收款期。”

【知识点】工程价款的支付。最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复：一、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。二、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。

2020版教材P219 / 2019版教材P207
3.安装单位应当在履行告知后、开始施工前（不包括设备开箱、现场勘测等准备工作），向规定的检验机构申请监督检验。待检验机构审查电梯制造资料完毕，并且获悉检验结论为合格后，方可实施安装。

本题考查的是特种设备的规定范围和分类。《条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。

“工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的勘察、设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包”（引自《建设项目工程总承包管理规范》GB/T 50358—2005)

2020版教材页码P100-101
（1）风向指示器;（2）立式跑道边灯;（3）立式跑道入口灯;（4）立式跑道末端灯; （5）立式停止道灯; （6）立式滑行道边灯; （7）进近灯; （8）目视进近坡度指示器; （9）标记牌（在停机坪上的机位标记牌除外）； （10）标志物。 以上目视助航灯光和设施必须具有易折性。 此外，立式进近灯及其支柱必须是易折的。进近灯光系统距离跑道入口300m 以外部分且允许其支柱高度超过12m时，要求其易折结构设在距灯的顶端大于12m处。

本题主要考查横道图进度计划的编制方法。

横道图计划表中的进度线（横道）与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。横道图可用于小型项目或大型项目上，或用于计算资源需要量。但是，横道图进度计划法也存在一些问题，如：

（1）工序（工作）之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚；

（2）适用于手工编制计划；

（3）没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差；

（4）计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大；

（5）难以适应大的进度计划系统。

D项对应（3），故正确。

综上所述，本题正确答案为D。

2020/2019教材P39
4.对分包单位的付款对各个分包单位的工程款项可以通过施工总承包管理单位支付，也可以由业主直接支付。如果由业主直接支付，需要经过施工总承包管理单位的认可。而当采用施工总承包模式时，对各个分包单位的工程款项，一般由施工总承包单位负责支付。故BE正确。

2020版教材P264 / 2019版教材P258
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。但因承包人原因导致工期延误的，按上述规定的调整时间，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。

起扣点=承包工程合同总额-工程预付款数额/主要材料及构件所占比重=9000-9000*20%/60%=6000（万元）。

2020 / 2019版教材P15
表见代理部分。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权，该代理行为有效。本题目中，丙为善意第三人，与乙签订的合同有效。丙享有该台电视机的所有权，甲无权要求丙返还该台电视机，但是，甲有权请求乙赔偿损失。

2020版教材P228 / 2019版教材P227
建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。

教材P333
本题考查的是FIDIC系列合同条件。选项A，适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目；选项C，合同计价采用总价合同方式，如果发生法规规定的变化或物价波动，合同价格可随之调整；选项D，承包商要按照业主的要求进行设计、提供设备以及建造其他工程（可能包括由土木、机械、电力等工程的组合）。

2020版教材页码P53-54
钢板桩围堰施工主要设备：振动打桩锤、汽车吊、履带吊或浮吊。

分析
(1)合法。
(2)监理工程师常用的施工质量控制手段有：
1)下达监理指令，承包单位应积极执行；
2)对不合格的材料、构配件拒签；
3)对未验收或验收不合格的材料、构配件及施工质量，拒绝签认材料款及工程款支付证书；
4)建议撤换承包方不合格的人员；
5)必要时，可下令停工整改、返工。
解析
专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的报审表并附质量证明资料、进场质量检验记录审核签认，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检，对未经项目监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，项目监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

处理职业健康安全事故应遵循下列程序：报告安全事故；事故处理；事故调查；处理事故责任者；提交调查报告。

本题考查的是生产经营单位的应急预案演练计划。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

单利是指在计算利息时，仅用最初本金来计算，而不计入先前计息周期中所累积增加的利息。甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息是：
200 X 1. 5% x4 = 12（万元）。

2020版教材P93 / 2019版教材P91
会计核算的基本假设包括会计主体、持续经营、会计分期和货币计量。

【知识点】水力发电工程混凝土面板坝、灌浆与锚固施工的内容。非张拉型锚杆的质量检查的有关规定：（1）同组锚杆的抗拔力平均值应符合设计要求；（2）任意一根锚杆的抗拔力不得低于设计值的90%。

本题主要考查了利润的计算。

净利润是指企业当期的利润总额减去所得税费用后的金额，即：

净利润=利润总额-所得税费用

本题净利润=4030-530=3500（万元）

综上所述，本题正确答案为A项。

本题考查的是焊接质量检验方法。射线探伤和超声波探伤适合于焊缝内部缺陷的检测，磁性、渗 透和涡流探伤适用于焊缝表面质量的检验。