2021二级建造师历年真题解析5章
发布时间：2021-07-24
2021二级建造师历年真题解析5章 第1章
合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目的，应()。
A.按照变更价款确定方法确定单价，调整合同价款
B.不予调整
C.按照计价规范的规定自行调整合同价款
D.按照计价规范的规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款
B.不予调整
C.按照计价规范的规定自行调整合同价款
D.按照计价规范的规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款
答案：A
解析：
2020新版教材P78页
合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按照变更价款确定方法确定单价，调整合同价款。
合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按照变更价款确定方法确定单价，调整合同价款。
根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。
A．正在建设的建筑物
B．可转让专利权
C．生产原料
D．某医院的医疗设施
E．集体所有的宅基地
B．可转让专利权
C．生产原料
D．某医院的医疗设施
E．集体所有的宅基地
答案：D
解析：
@##
某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（ ）。
A、甲、乙承担连带赔偿责任
B、建设单位与甲有合同关系，应由甲承担责任
C、乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任
D、甲和乙承担按份额赔偿责任
B、建设单位与甲有合同关系，应由甲承担责任
C、乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任
D、甲和乙承担按份额赔偿责任
答案：A
解析：
考点:违法行为应承担的法律责任。承包单位将承包的工程转包的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。参见教材P102。
建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，管理部门应对其()。
A.不予受理或者不予颁发安全生产许可证
B.给予警告
C.1年内不得申请安全生产许可证
D.暂发安全生产许可证并限期整改
E.吊销安全生产许可证
B.给予警告
C.1年内不得申请安全生产许可证
D.暂发安全生产许可证并限期整改
E.吊销安全生产许可证
答案：A,B,C
解析：
2019新版教材P203页
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。
对业主而言，采用成本加酬金合同形式具有的优点有()。
A.可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足
B.可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷
C.业主可以根据承包商的力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理
D.可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险
E.可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工
B.可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷
C.业主可以根据承包商的力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理
D.可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险
E.可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工
答案：A,B,D,E
解析：
2020新版教材P255页
对业主而言，这种合同形式（成本加酬金合同）也有一定优点，如：（1）可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工；（2）可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷；（3）可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足；（4）业主可以根据自身力量和需要，较深人地介人和控制工程施工和管理；（5）也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。
对业主而言，这种合同形式（成本加酬金合同）也有一定优点，如：（1）可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工；（2）可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷；（3）可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足；（4）业主可以根据自身力量和需要，较深人地介人和控制工程施工和管理；（5）也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。
关于施工进度计划分类说法正确的有（）。
A.施工总进度计划
B.单位工程进度计划
C.分阶段（或专项工程）工程进度计划
D.分部分项工程进度计划
E.施工管理计划
B.单位工程进度计划
C.分阶段（或专项工程）工程进度计划
D.分部分项工程进度计划
E.施工管理计划
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P176页
施工进度计划的分类施工进度计划按编制对象的不同可分为:施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段(或专项工程)工程进度计划、分部分项工程进度计划四种。原文是施工进度计划的分类施工进度计划按编制对象的不同可分为:施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段(或专项工程)工程进度计划、分部分项工程进度计划四种。
施工进度计划的分类施工进度计划按编制对象的不同可分为:施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段(或专项工程)工程进度计划、分部分项工程进度计划四种。原文是施工进度计划的分类施工进度计划按编制对象的不同可分为:施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段(或专项工程)工程进度计划、分部分项工程进度计划四种。
2021二级建造师历年真题解析5章 第2章
关于成本加奖金合同的说法，正确的是（ ）。
A.奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的底点为工程成本估算的50%～95%
B.奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%～155%
C.承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值
D.承包商在估算成本底点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比
B.奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%～155%
C.承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值
D.承包商在估算成本底点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比
答案：C
解析：
2020版教材P256页
：采用这种方式通常规定，当实际成本超过顶点对承包商罚款时，最大罚款限额不超过原先商定的最高酬金值。C对。
奖金是根据报价书中的成本估算指标制定的，在合同中对这个估算指标规定一个底点和顶点，分别为工程成本估算的60%～75%和110%～135%。故A、B两项错误。
承包商在估算成本底点之下完成工程时，可加大酬金值或酬金百分比。故D项错误。
：采用这种方式通常规定，当实际成本超过顶点对承包商罚款时，最大罚款限额不超过原先商定的最高酬金值。C对。
奖金是根据报价书中的成本估算指标制定的，在合同中对这个估算指标规定一个底点和顶点，分别为工程成本估算的60%～75%和110%～135%。故A、B两项错误。
承包商在估算成本底点之下完成工程时，可加大酬金值或酬金百分比。故D项错误。
测量控制方案应在项目开工前编制，经( )批准后实施。
A.项目经理
B.监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.项目技术负责人
B.监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.项目技术负责人
答案：D
解析：
2020新版教材P166页
项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。对相关部门提供的测量控制点应在施工准备阶段做好复核工作，经审批后进行施工测量放线， 并保存测量记录。在施工过程中应对设置的测量控制点、线妥善保护，不准擅自移动。施工过程中必须认真进行施工测量复核工作，这是施工单位应履行的技术工作职责， 其复核结果应报送监理工程师复验确认后，方能进行后续相关工序的施工。
项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。对相关部门提供的测量控制点应在施工准备阶段做好复核工作，经审批后进行施工测量放线， 并保存测量记录。在施工过程中应对设置的测量控制点、线妥善保护，不准擅自移动。施工过程中必须认真进行施工测量复核工作，这是施工单位应履行的技术工作职责， 其复核结果应报送监理工程师复验确认后，方能进行后续相关工序的施工。
常用的气体绝缘材料不包括（ ）。
A.空气
B.二氧化碳
C.氮气
D.六氟化硫
B.二氧化碳
C.氮气
D.六氟化硫
答案：B
解析：
2020版教材P16
本题考查的是绝缘材料。气体绝缘材料：有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫（SF6）等。
本题考查的是绝缘材料。气体绝缘材料：有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫（SF6）等。
某建筑公司发生以下事件：职工李某因工负伤而丧失劳动能力；职工王某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚；职工徐某因与他人同居而怀孕；职工陈某被派往境外逾期未归；职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。 对此，建筑公司可以随时解除劳动合同的有（ ）。
A．李某
B．王某
C．徐某
D．陈某
E．张某
正确答案：DE
机电工程注册建造师执业的冶炼工程包括()等工程。
A.烧结球团工程
B.焦化工程
C.制氧工程
D.矿山工程
E.建材工程
B.焦化工程
C.制氧工程
D.矿山工程
E.建材工程
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P347页
1、冶炼工程的工程类别与工程项目划分冶炼工程分为烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、制氧工程、煤气工程、建材工程等6 种类别专业工程。
1、冶炼工程的工程类别与工程项目划分冶炼工程分为烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、制氧工程、煤气工程、建材工程等6 种类别专业工程。
用人单位与劳动者的劳动关系自（）之日建立。
A.订立劳动合同
B.用工
C.试用期满
D.劳动者提供担保
B.用工
C.试用期满
D.劳动者提供担保
答案：B
解析：
2019新版教材P129页
用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。
用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。
2021二级建造师历年真题解析5章 第3章
（2018年案例三）
【背景资料】
某企业新建办公楼工程，地下1层，地上16层，建筑高度55m，地下建筑面积3000m2，总建筑面积21000m2，现浇混凝土框架结构。一层大厅高12m，长32m，大厅处有3道后张预应力混凝土梁。合同约定：
“...工程开工时间为2016年7月1日，竣工日期为2017年10月31日。总工期488天；冬期停工35天，弱电、幕墙工程由专业分包单位施工...”。总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。
总承包单位在施工现场安装了一台塔吊用于垂直运输，在结构、外墙装修施工时，采用落地双排扣件式钢管脚手架。结构施工阶段，施工单位相关部门对项目安全进行检查，发现外脚手架存在安全隐患，责令项目部立即整改。
【问题】项目部应在哪些阶段进行脚手架检查和验收？
【背景资料】
某企业新建办公楼工程，地下1层，地上16层，建筑高度55m，地下建筑面积3000m2，总建筑面积21000m2，现浇混凝土框架结构。一层大厅高12m，长32m，大厅处有3道后张预应力混凝土梁。合同约定：
“...工程开工时间为2016年7月1日，竣工日期为2017年10月31日。总工期488天；冬期停工35天，弱电、幕墙工程由专业分包单位施工...”。总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。
总承包单位在施工现场安装了一台塔吊用于垂直运输，在结构、外墙装修施工时，采用落地双排扣件式钢管脚手架。结构施工阶段，施工单位相关部门对项目安全进行检查，发现外脚手架存在安全隐患，责令项目部立即整改。
【问题】项目部应在哪些阶段进行脚手架检查和验收？
答案：
解析：
脚手架应在下列阶段进行检查和验收：
①基础完工后，架体搭设前；
②每搭设完6～8m高度后；
③作业层上施加荷载前；
④达到设计高度后；
⑤遇有六级及以上大风或大雨后；
⑥冻结地区解冻后；
⑦停用超过一个月的，在重新投入使用之前。
①基础完工后，架体搭设前；
②每搭设完6～8m高度后；
③作业层上施加荷载前；
④达到设计高度后；
⑤遇有六级及以上大风或大雨后；
⑥冻结地区解冻后；
⑦停用超过一个月的，在重新投入使用之前。
因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括()
A.通知对方
B.赔偿损失
C.提供相关证明
D.继续履行
E.解除合同
B.赔偿损失
C.提供相关证明
D.继续履行
E.解除合同
答案：A,C
解析：
2019新版教材P126页
当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，应应当在合理期限内提供证明。
当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，应应当在合理期限内提供证明。
在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是（ ）。
A、伸长率
B、抗拉强度
C、屈服强度
D、疲劳性能
B、抗拉强度
C、屈服强度
D、疲劳性能
答案：A
解析：
2020版教材P 27
本题考查的是建筑钢材的力学性能。在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示。
本题考查的是建筑钢材的力学性能。在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示。
某工程施工中，关于推荐性技术标准T的适用问题，有关各方产生了争议，下列观点中正确的是（）。
A.该标准应该强制执行，由此增加的费用由施工方承担
B.既然T是推荐性技术标准，且在合同中未作明确约定，故可以不执行
C.虽然T属于推荐性技术标准，但监理工程师可以决定在此工程中采用
D.施工单位应当无条件执行监理工程师的决定，否则将终止合同
B.既然T是推荐性技术标准，且在合同中未作明确约定，故可以不执行
C.虽然T属于推荐性技术标准，但监理工程师可以决定在此工程中采用
D.施工单位应当无条件执行监理工程师的决定，否则将终止合同
答案：B
解析：
2019新版教材P260页
强制性标准必须执行，国家鼓励采用推荐性标准。
强制性标准必须执行，国家鼓励采用推荐性标准。
沥青混合料结构组成中，骨架-空隙结构的特点是（ ）。
A.黏聚力较高，内摩擦角较小，高温稳定性较差
B.黏聚力较高，内摩擦角较大，高温稳定性较差
C.黏聚力较低，内摩擦角较小，高温稳定性较好
D.黏聚力较低，内摩擦角较大，高温稳定性较好
B.黏聚力较高，内摩擦角较大，高温稳定性较差
C.黏聚力较低，内摩擦角较小，高温稳定性较好
D.黏聚力较低，内摩擦角较大，高温稳定性较好
答案：D
解析：
该结构粗集料所占比例大，可互相嵌锁形成骨架结构，细集料很少甚至没有，容易在粗集料之间形成空隙。具有较低的黏聚力，但内摩擦角较大，高温稳定性较好。
粒料基层级配碎石路拌法施工中，碾压时应遵循的原则是( )。
A.直线段先两侧后中间
B.设超高的平曲线段先中间后两侧
C.先慢后快
D.后轮必须超过两段的接缝处
E.碾压时后轮应重叠1／2轮宽
B.设超高的平曲线段先中间后两侧
C.先慢后快
D.后轮必须超过两段的接缝处
E.碾压时后轮应重叠1／2轮宽
答案：A,C,D,E
解析：
2021二级建造师历年真题解析5章 第4章
如果以近5年完成的质量合格的施工总承包项目为标准，衡量企业实际能力和水平。符合二级施工总承包企业资质的单项建安合同额应当超过(）
A、2亿元
B、1亿元
C、3000万元
D、500万元
B、1亿元
C、3000万元
D、500万元
答案：C
解析：
有无承担过相应工程的经验及其业绩好坏，是衡量其实际能力和水平的一项重要标准。以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定，二级企业近5年应承担过单项建安合同额3000万元以上的房屋建筑工程。
下列焊接设备检查项目中，不属于焊前检验的需要做的工作的是（ ）。
A.焊工应取得资格
B.焊缝返修过程检验
C.编制钢结构焊缝检验方案
D.管道焊前检验
B.焊缝返修过程检验
C.编制钢结构焊缝检验方案
D.管道焊前检验
答案：B
解析：
2020版教材P46
二、焊接前检验
（一）基本要求
1.焊工应取得相应的资格，获得了焊接工艺（作业）指导书，并接受了技术交底。
（二）钢结构焊缝检验方案。
（三）管道焊前检验。
B是焊接过程检验。
二、焊接前检验
（一）基本要求
1.焊工应取得相应的资格，获得了焊接工艺（作业）指导书，并接受了技术交底。
（二）钢结构焊缝检验方案。
（三）管道焊前检验。
B是焊接过程检验。
城镇道路雨期施工时，要防排结合，建立完善的( )。
A.防水系统
B.挡水系统
C.排水系统
D.防排系统
B.挡水系统
C.排水系统
D.防排系统
答案：C
解析：
2019版教材P266页
（4）建立完善的排水系统，防排结合；
（4）建立完善的排水系统，防排结合；
建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）
A.双方签收的由人民调解委员会制作的调解书
B.双方签收的仲裁调解书
C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书
D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
B.双方签收的仲裁调解书
C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书
D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
答案：B
解析：
2019新版教材P339页
仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。
仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。
钢筋接头设置应符合下列()的规定。
A.钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径，且不得小于 20mm
B.钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大负弯矩处
C.接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的 5倍
D.施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，接受压办理
B.钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大负弯矩处
C.接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的 5倍
D.施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，接受压办理
答案：B
解析：
钢筋接头设置应符合下列规定：
(1)在同一根钢筋上宜少设接头。
(2)钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大弯矩处。
(3)在任一焊接或绑扎接头长度区段内，同一根钢筋不得有两个接头，在该区段内的受力钢筋，其接头的截面面积占总截面积的百分率应符合规范规定。
(4)接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的 10倍。
(5)施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉办理。
(6)钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径，且不得小于 25mm。
(1)在同一根钢筋上宜少设接头。
(2)钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大弯矩处。
(3)在任一焊接或绑扎接头长度区段内，同一根钢筋不得有两个接头，在该区段内的受力钢筋，其接头的截面面积占总截面积的百分率应符合规范规定。
(4)接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的 10倍。
(5)施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉办理。
(6)钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径，且不得小于 25mm。
按照我国关于检验批验收的规定，关于检验批的说法，正确的是（）。
A.检验批验收合格说明工程竣工验收合格
B.检验批合格的标准是主控项目检验合格
C.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目
D.一般项目的质量全部检验合格
B.检验批合格的标准是主控项目检验合格
C.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目
D.一般项目的质量全部检验合格
答案：C
解析：
检验批质量验收合格应符合下列规定：（1）主控项目的质量经抽样检验均应合格；（2）一般项目的质量经抽样检验合格；（3）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。检验批质量合格的条件有两个方面：资料检查合格、主控项目和一般项目检验合格。检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，因此，必须全部符合有关专业工程验收规范的规定。
2021二级建造师历年真题解析5章 第5章
根据《建设工程安全生产管理条例》第27条的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明，并由双方签字确认。
A、监理人员
B、建设单位工作人员
C、施工作业班组、作业人员
D、专职安全生产管理人员
B、建设单位工作人员
C、施工作业班组、作业人员
D、专职安全生产管理人员
答案：C
解析：
《建设工程安全生产管理条例》第27条规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
属于钢筋力学性能的指标有( )。
A.拉伸性能
B.弯曲性能
C.冲击性能
D.焊接性能
E.疲劳性能
B.弯曲性能
C.冲击性能
D.焊接性能
E.疲劳性能
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P27页
此题比较专业，有一定难度，主要考核最常用建筑材料中钢筋主要性能中的力学性能知识点。钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。故本题正确选项应为“A、C、E”。@##
此题比较专业，有一定难度，主要考核最常用建筑材料中钢筋主要性能中的力学性能知识点。钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。故本题正确选项应为“A、C、E”。@##
水泥混凝土拌合物最短搅拌时间应根据（ ）等因素确定。
A．水泥用量
B．搅拌机的性能
C．拌合物的和易性
D．砂、石用量
E．外掺剂品种
正确答案：BC
建设工程施工施工总承包模式的最大缺点是（）。
A.建设周期较短
B.合同管理工作量大
C.业主对总承包施工单位的依赖较大
D.对进度控制不利
B.合同管理工作量大
C.业主对总承包施工单位的依赖较大
D.对进度控制不利
答案：D
解析：
2020新版教材P223页
2.进度控制。(1)一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标，开工日期较迟，建设周期势必较长，对项目总进度控制不利。
2.进度控制。(1)一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标，开工日期较迟，建设周期势必较长，对项目总进度控制不利。
根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过（）未执行的，申请人可以向 上一级人民法院申请强制执行。
A. 3个月 B. 6个月 C. 1年 D. 2年
答案：B
解析：
参见教材P318。依据《民事诉讼法》，人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的， 申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上—级人民法院经审查，可以责令原人民法院在—一定期限内 执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。
吊装工程专项方案专家论证会应由（ ）组织。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工总承包单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工总承包单位
答案：D
解析：
2020版教材P 36
本题考查的是吊装方案编制要求与方案选用。吊装方案的专项方案专家论证会，实行总承包的，由总承包单位组织召开。
本题考查的是吊装方案编制要求与方案选用。吊装方案的专项方案专家论证会，实行总承包的，由总承包单位组织召开。
上一篇：二级建造师考试真题及答案9节
热门文章
