2021二级建造师试题6卷

发布时间:2021-08-05 来源:自查自纠
2021二级建造师试题6卷

2021二级建造师试题6卷 第1卷


甲乙采购合同约定,甲方交付20%定金时,采购合同生效。该合同是()。

A、附生效时间的合同
B、附生效条件的合同
C、附解除条件的合同
D、附终止时间的合同

答案:B
解析:
【考点】考查附生效条件的合同
首先,应当明确如何区别所附为“条件”或为“期限”。若所附为“条件”,则该“条件”可能成就也可能不成就,而若所附为“期限”,则该“期限”必然会到来。题目中,双方约定由“甲方交付定金20%”,此所附为条件,不为期限;双方约定“合同生效”,故所附为生效条件的合同。B项正确。


关于桥梁桩基使用冲击钻成孔的说法,正确的是( )。

A、不适合于有孤石的砂砾石层
B、开始钻进宜快不宜慢
C、钻进过程中一定要保持护筒内的水头
D、遇有倾斜岩石,不得采用冲击钻钻进

答案:C
解析:
2020版教材P 125
冲击钻成孔灌注桩适用于黄土、黏性土或粉质黏土和人工杂填土层,特别适合于在有孤石的砂砾石层、漂石层、硬土层、岩层中使用,故选项A错误。开始钻进宜慢不宜快,因为护筒刃脚周围岩层的密实有个过程,需反复冲击挤压,故选项B错误。岩层一般是倾斜,与钻机解除面位置垂直,此处位置通过回填卵石反复冲钻,直到岩层平整,然后再继续钻进,防止卡钻、空位倾斜等,故选项D错误。


某堤防防洪标准为50年一遇,属2级堤防,在这个堤防上建一个流量为0.5立方米/s的小型穿堤涵洞,该穿堤涵洞建筑物的级别是()。

A.1级
B.2级
C.4级
D.5级

答案:B
解析:
2019版教材P21页
穿越堤防、渠道的永久性水工建筑物的级别,不应低于相应堤防、渠道的级别。所以为二级。


关于施工总承包模式的说法,下列选项正确的是()。


A.工程质量的好坏取决于业主的管理水平

B.施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目

C.施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大

D.施工总承包合同一般采用单价合同

答案:C
解析:
工程质量的好坏取决施工总承包单位的选择,取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平;施工总承包模式一般要等施工图设计全都结束后,才能进行施工总承包单位的招标,开工日期较迟,建设周期势必较长,对进度控制不利,限制了其在建设周期紧迫的工程项目中应用;施工总承包合同一般实行总价合同。


根据《水利工程质量监督规定》,( )应向质量监督机构缴纳工程质量监督费。

A.法人

B.施工单位

C.勘察设计单位

D.理单位

正确答案:A


由于发包人未能按时办理有关批准和手续,导致工程暂停施工,( )。

A.发包人承担所发生的追加合同价款,工期不相应顺延

B.发包人承担所发生的追加合同价款,工期相应顺延

C.承包人承担所发生的追加合同价款,工期不相应顺延

D.承包人承担所发生的追加合同价款,工期相应顺延

正确答案:B


在施工单位自检合格后,对基坑验槽应由( )组织。

A.勘察单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.施工单位项目负责人
D.总监理工程师

答案:D
解析:
2020版教材P53
三、验槽程序(1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请;(2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。


室外的基坑可采用含有冻土块的土回填,冻土块粒径不得大于( )mm,含量不得超过( ),且应均匀分布。

A.150;15%
B.150;30%
C.100:15%
D.100;30%

答案:A
解析:
2019版教材P122页
土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%.预留沉陷量应比常温施工时增加。对于大面积回填土和有路面的路基及其人行道范围内的平整场地填方.可采用含有冻土块的土回填,但冻土块的粒径不得大于150mm,其含量不得超过30%。铺填时冻土块应分散开,并应逐层夯实。室外的基楷(坑)或管沟可采用含有冻土块的土同填,冻土块粒径不得大于150mm,含量不得超过15%.且应均匀分布。


2021二级建造师试题6卷 第2卷


施工现场污水排放前,应与所在地县级以上人民政府( )部门签署排放许可协议,申领许可证。

A.城管
B.市政
C.环卫
D.环保

答案:B
解析:
本题考查的是现场环境保护管理。施工现场污水排放前,应与所在地县级以上人民政府市政部门签署排放许可协议,申领许可证。


悬臂浇筑法施工连续梁合龙段时,应符合的规定有( )。

A.合龙前,应在两端悬臂预加压重,直至施工完成后撤除
B.合龙前,应将合龙跨一侧墩的临时锚固放松
C.合龙段的混凝土强度提高一级的主要目的是尽早施加预应力
D.合龙段的长度可为2m
E.合龙段应在一天中气温最高时进行

答案:B,C,D
解析:
2019版教材P67页
悬臂浇筑法施工连续梁合龙段应满足以下要求:
(1)合龙段的长度宜为2m。
(2)合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。
(3)合龙前应按设计规定,将两悬臂端合龙口予以临时连接,并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。
(4)合龙前,在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度保持稳定。
(5)合龙宜在一天中气温最低时进行。
(6)合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。
@##


根据《煤炭工业矿井设计规范》规定,选择主排水管应符合下列规定()。

A.主排水管应设工作和备用水管,其中工作水管的能力,应在24h内排出矿井 48h的正常涌水量
B.主排水管应设工作和备用水管,其中工作水管的能力,应在20h内排出矿井 24h的正常涌水量
C.全部管路的总能力,应在20h内排出矿井24h的最大涌水量
D.全部管路的总能力,应在24h内排出矿井48h的最大涌水量
E.全部管路的总能力,应大于最大涌水量

答案:B,C
解析:


静态炉窑与动态炉窑比较,不同点有( )。

A.不必进行无负荷试运转
B.起拱由两侧向顶部砌筑
C.根据不同部位和要求可采用干砌或湿砌
D.每道环向缝可连续一次砌筑完成
E.一般由低端向高端砌筑

答案:A,B,D
解析:
静态式炉窑砌筑的施工程序与动态炉窑基本相同,不同之处在于:
(1)不必进行元负荷试运转。
(2)起始点一般选择自下而上的顺序。
(3)炉窑静止不能转动,每次环向缝一次可完成。
(4)起拱部位应从两侧向中间砌筑, 并需采用拱胎压紧固定, 待锁砖完成后, 拆除拱胎。


锅炉省煤器使用的管子一般采用()。

A.无缝钢管
B.螺旋缝钢管
C.焊接钢管
D.PVC管

答案:A
解析:
2019版教材P3页
锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管.


地下水泥砂浆防水层施工前,基层表面应( )。

A.坚实
B.平整
C.光滑
D.清洁
E.充分湿润

答案:A,B,D,E
解析:
2020版教材P91
该题主要考察的是:基层表面要求,基层表面应平整、坚实、清洁,并应充分湿润,无积水。


(2019年) 当事人对于仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的, 则该仲裁协议的效力由( )。

A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定
C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定
D.申请人住所地的基层人民法院裁定

答案:A
解析:
当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议 签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。


用于沟渠、管道施工测量及建筑物变形观测等,较精准的测量仪器有( )。

A.光学经纬仪
B.激光准直仪
C.激光平面仪
D.激光指向仪
E.合相仪

答案:B,D
解析:
2020版教材P27
激光准直仪和激光指向仪。用于沟渠、隧道或管道施工、大型机械、建筑物变形观测。目测激光准直精度已达


2021二级建造师试题6卷 第3卷


工程验收前,应具备的条件中也包括( )等几项。

A . 施工单位出具的工程质量保修书

B .设计变更洽商

C. 建设单位已按合同支付工程款

D. 规划行政主管部门出具的认可文件

E. 公安消防与环保部门出具的准用文件

正确答案:ACDE


(2017年) 债的产生根据有( )。

A.合同
B.侵权
C.支付价款
D.不当得利
E.无因管理

答案:A,B,D,E
解析:
本题考查的是建设工程债的发生。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。


A公司参与远离所在地炼钢厂的机电安装工程总承包的投标,投标前作了如下工作:
1.分析了招标文件工程范围,本工程含机械设备安装、电气及自动化系统安装、钢结构及非标准件制作安装、工业给水排水施工、防腐及保温工程、炉窑砌筑工程。并分析本公司施工技术力量优劣势,认为本公司安装技术力量雄厚,主体工程及主要系统由本公司承担,其他工程拟采用分包的形式分别包给具有相应施工资质的公司,并对其经营状况和价格水平进行了调研。
2.因本工程是以固定总价,合同包干,一次包死。施工中不发生签证及变更费用,因此在标书编制前重点调研了工程有关的法律法规,施工所在地的施工条件,气候条件及环境,建设单位的资金情况,参加了标前会议交底和答疑,并认真复核了工程量。
3.在施工组织设计编制中,该公司重点描述了企业信誉、施工组织、进度计划、施工装备配置,尤其施工方案的编制,对评标人员及建设单位很有吸引力。
4.投标过程中严格按时按规定递交了标书,唱标时B公司因施工过程估算费用偏高、工程量偏大、计价形式有误等原因造成总价过高,偏离招标规定而出局,而C、D、E三公司也因技术或报价等原因落选。最终A公司中标。
问题:
1.根据工作内容,本工程中A公司可能发生哪些专业承包工程。
2.根据标前调查研究内容要求,本案例A公司在调查研究过程中的重大缺陷有哪些?会产生哪些不良后果?
3.施工方案编制时,哪些内容对招标人员有吸引力?
4.从B公司出局,分析标书合成过程中应注意的事项。

答案:
解析:
1.从专业承包工程的分类分析,A公司在本工程中的专业承包工程可以有:防腐及保温专业承包工程、炉窑砌筑专业承包工程、工业给水排水专业承包工程、钢结构及非标准件制作安装专业承包工程,非关键和非主要的机电设备安装也可分包给具有相应资质的机械和电气专业承包公司,即有机械专业承包工程和电气自动化专业承包工程。
2.从投标前重点调研对象和内容出发,看本案例有无漏洞。未调研当地劳动力及其价格,材料供应情况及其价格,施工机具市场租赁情况及其价格。这将造成报价时因人工费、材料费、机械费的偏差过大而带来单价和总价偏差过大,轻者给施工成本控制带来困难,造成该项目亏损,重者将可能在开标评标过程中因价格过高或过低被淘汰出局。
3.从投标文件的编制注意事项分析,投标标书中,施工方案在技术、工期、质量、安全保证等方面有创新且利于降低施工成本,这些对招标人员最有吸引力。
4.认真分析B公司出局的原因,从中总结出标书合成时:
(1)认真复核计算工程量;
(2)制定切实可行又具有一定优势的施工方案和施工进度;
(3)按招标文件规定的计价及报价形式、合同范本、施工进度、质量标准及其他招标文件要求相一致;
(4)计算准确无误、不多计、不漏计。


根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),施工机械使用费主要包括(  )。

A.台班折旧费 
B.台班大修理费 
C.台班经常修理费 
D.安拆费及场外运费 
E.二次搬运费

答案:A,B,C,D
解析:
本题涉及的考点是施工机械使用费。施工机械使用费以施工机械台班耗用量乘以施工机械台班单价表示,施工机械台班单价由折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、税费组成。


在固定总价合同形式下,承包人一般应承担的风险是()。

A.全部工程量的风险,不包括通货膨胀的风险
B.工程变更的风险,不包括工程量和通货膨胀的危险
C.全部工程量和通货膨胀的危险
D.通货膨胀的风险,不包括工程量的风险

答案:C
解析:
2020新版教材P253页
固定总价合同中承包商承担了全部的工作量和价格的风险。


根据《水利水电工程施工企业负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》(水建管[2004]168号),水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为( )。

A.3年
B.4年
C.5年
D.6年

答案:A
解析:
2020版教材P254
申请人知识考试合格,经公示后无异议的,由相应水行政主管部门(以下简称“发证机关”)按照考核管理权限在20日内核发考核合格证书。考核合格证书有效期为3年。


下列属于不适当履行情形的是( )。

A.履行标的物数量不适当

B.履行标的物质量不适当

C.履行的时间不适当

D.履行的地点不适当

E.履行的方式不适当

正确答案:ABDE


关于散支散拆胶合模板优点的表述,错误的是( )。

A.施工安装复杂
B.自重轻
C.板幅大
D.板面平整

答案:A
解析:
2020版教材P61
(5) 散支散拆胶合板模板体系:面板采用髙耐候、耐水性的I类木胶合板或竹胶合板。优点是自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单等。


2021二级建造师试题6卷 第4卷


燃气管道安装完毕后进行的性能试验主要有:( )。

A.管道吹扫试验
B.管道刚度试验
C.管道强度试验
D.管道严密性试验
E.管道坡度试验

答案:A,C,D
解析:
管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。P139


矿山爆破工程中,雷管拒爆的原因有( )。

A.静电因素
B.雷管因素
C.起爆电源或电爆网路因素
D.炸药因素
E.爆破施工因素

答案:B,C,D,E
解析:
P40-42
产生拒爆的原因包括雷管因素、起爆电源或电爆网路因素、炸药因素和施工质量因素等方面。


索赔证据的基本要求包括()。

A.科学性
B.真实性
C.服务性
D.及时性
E.全面性

答案:B,D,E
解析:
索赔证据应该具有真实性、及时性、全面性、关联性、有效性。


施工职业健康安全与环境管理体系文件的编写原则不包括()

A.标准要求的要写到
B.文件写到的要做到
C.做到的要有有效记录
D.记录到的要有改进措施

答案:D
解析:
2020新版教材P192页
体系文件的编写应遵循“标准要求的要写到、文件写到的要做到、做到的要有有效记录”的原则。


下列关于抵押的效力的表述正确的是( )。

A.抵押期间,抵押人转让已办理登记的抵押物,该转让行为无效
B.抵押人转让抵押物的价款,全部属于抵押权人所有
C.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值
D.抵押期间,抵押人转让已办理登记的抵押物,应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况
E.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的,抵押权人有权要求抵押人停止其行为。

答案:C,D,E
解析:
抵押期间,抵押人转让已办理登记的抵押物,应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则,该转让行为无效。A选项错。D选项正确。 抵押人转让抵押物的价款,应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有,不足部分由债务人清偿。B选项错。
抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。C选项正确。
转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押人的行为足以使抵押物价值减少的,抵押权人有权要求抵押人停止其行为。E选项正确。


下列关于联合体承包工程,表述正确的是()

A、联合体组成独立法人
B、联合体中标的,应资质高的一方与招标人签订合同
C、联合体中各单位资质等级不同时,应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程
D、联合体各方对承包合同的履行承担连带责任

答案:D
解析:
由两个以上具备承包资格的单位可共同组成非法人的联合体。《建筑法》规定,两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定,联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定,共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。


当工程质量缺陷经加固、返工处理后仍无法保证达到规定的安全要求,但没有完全丧失使用功能时,适宜采用的处理方法是( )。

A.不做处理
B.报废处理
C.返修处理
D.限制使用

答案:D
解析:
2020版教材P181页
当工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求, 而又无法返工处理的情况下, 不得己时可做出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。


建筑物高度相同、面积相同时,耗热量比值最小的平面形式是()。


A.正方形

B.长方形

C.圆形

D.L形

答案:C
解析:
这是一道有关建筑物理环境技术要求的题,主要考核建筑物耗热量指标体形系数的知识点。
体形系数:建筑物与室外大气接触的外表面积F0与其所包围的体积V0的比值(面积中不包括地面和不供暖楼梯间隔墙与户门的面积)。严寒、寒冷地区的公共建筑的体形系数应≤40。建筑物的高度相同,其平面形式为圆形时体形系数最小,依次为正方形、长方形以及其他组合形式。体形系数越大,耗热量比值也越大。
故本题的正确项为“C.圆形”。


2021二级建造师试题6卷 第5卷


某二级公路的一座1×20m简支梁桥施工,施工单位按合同工期编制了如下网络计划,并经监理工程师批准后按该计划实施。经工程量计算并结合定额分析,预制梁的吊装施工需吊机10个台班。项目部计划每天人工和机械均安排一个班次。施工中,由于钻机设备故障,导致1号桥台桩基施工停工12天,经施工单位采取加快进度的施工组织措施后,最终在合同要求时间内完成了施工任务。

问题:1.根据网络图计算该工程的总工期,并找出关键线路。2.假设每项工作均按最早可能开始时间正常安排施工,根据背景中的网络图计算在开工后第45天所需的工人数量。3.若按计划时间完成梁的吊装,每天应至少安排几台吊机?4.分析钻机故障所造成的工期延长天数,提出为加快进度可采取的施工组织措施。

答案:
解析:
1.总工期为:10+12+5+20+25+25+6+15+10=128天。关键线路为:①→②→④→⑤→⑦→⑨→⑩→⑥→⑩→⑩。(回答关键线路上的工作也可)2.在第45天施工的项目有:0号承台和板梁预制,所以需要工人数量为:15+10=25人。3.根据R=D/(t n),所以;R=10/(6×1)=1.67,取2台。4.造成工期延长2天。可采取的组织措施有:①增加工作面,组织更多的施工队伍。②增加每天的施工时间(多班制或加班)。③增加关键工作的资源(劳动力、设备等)。

1.考点出自于《公路公程管理与实务》“掌握公路工程进度计划编制”一目。网络图计划是在网络图上加注工作的时间参数而编制成的进度计划。采用网络图表达施工计划,工序之间的逻辑关系明确,可以反映出关键工序和关键路线。同时网络图计划能用计算机计算和输出图表,更便于对计划进度进行调整优化。但网络图不便于计算各项资源需求。目前,由于计算机技术的普及,通常用网络图求得最佳优化计划,再整理成时标网络图,相当于横道图,再进行所需资源的计算与平衡。解题思路:这是考察双代号网络计划的知识点。在双代号网络计划中,关键线路的确定方法有多种,由于题目中网络图简单,且未标注任何时间参数,可见可以采用“关键线路是总的工作持续时间最长的线路”的方法来确定,关键线路上所有工作的持续时间之和即为工期。对于关键线路的描述可以采用节点序号描述,也可以采用工作代号顺序描述。2.此题考察通过双代号网络计划安排资源计划的能力,属于较容易考点。解题思路:这是考察双代号网络计划中的资源安排。资源统计主要是基于横道图和时标网络图,而

并未直接绘制出横道图或者时标网络图,所以需要自己进行简单分析和判断,得出第45天施工的项目。通过双代号网络计划可以看出0号承台和板梁预制两项工作在第45天施工。0号承台每天需要15人,板梁预制每天需要10人,可见两项工作同时施工需要25人。3.此题要求考生计算每天需要的吊机数量,只需掌握设备数量的计算公式即可,属于较容易考点。考点出自于《公路工程管理与实务》“掌握公路工程进度计划编制”一目。根据规定的工程工期倒排确定出各工作的持续时间,从而计算施工队(班组)人数或机械台数。在某些情况下,可以根据已规定的或后续工序需要的持续时间,来计算在“一班制”、“二班制”或“三班制”条件下,完成劳动量所需作业队的人数或机械台数。

确定各施工项目间的搭接关系时,要遵循施工技术规律和合理的组织关系,并应以流水作业的方式进行安排。解题思路:这是考察机械设备每天安排的数量。通过题意可知预制梁的吊装持续时间为6天,施工需吊机10个台班,项目部每天安排一个台班,根据R=D/(t n),可见吊机每天需要的数量R=10/(6×1)=1.67,所以取2台。4.考点出自于《公路工程管理与实务》“掌握公路工程进度控制”一目。压缩关键工作持续时间的组织措施有:(1)增加工作面,组织更多的施工队伍;(2)增加每天的施工时间(多班制或加班);(3)增加关键工作的资源投入(劳力、设备等)。此题考察工期延误以及赶工措施,属于核心考点,建议考生重点掌握。解题思路:这是考察工期延误以及赶工措施。一项工作的延误是否影响到总工期,关键是看该工作的延误时间是否超过其总时差。当该工作的延误时间小于或等于其总时差时,不会影响到总工期;当该工作的延误时间大于其总时差时,会影响到总工期,工期的延长值为该工作的延误时间与总时差之差。1号桥台桩基工作的总时差为10天,该工作延误了12天,大于总时差,工期被耽误,误期值为12-10=2。为了赶工,可以采取组织措施有:①增加工作面,组织更多的施工队伍。②增加每天的施工时间(多班制或加班)。③增加关键工作的资源(劳动力、设备等)。在这里需要注意组织措施是区别于管理措施、经济措施和技术措施的。



背景


某建筑工程,建筑面积23824m2,地上10层,地下2层(地下水位-2.0m)。主体结构为非预应力现浇混凝土框架剪力墙结构(柱网为9m*9m,局部柱距为6m),梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335,接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑,墙厚250mm,钢筋净距60mm,混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40,以上各层柱为C30。事件一:钢筋工程施工时,发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况在现场留取接头试件样本时,是以同一层每600个为一验收批,并按规定抽取试件样本进行合格性检验。事件二:结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中,现场对粗骨料的最大粒径进行了检测,检测结果为40mm。事件三:该工程混凝土结构子分部工程完工后,项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。


问题:


1.该工程梁模板的起拱高度是否正确?说明理由。模板拆除时,混凝土强度应满足什么要求?


2.事件一中,梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头是否妥当?如不可避免,应如何处理?按规范要求指出本工程挤压接头的现场检验验收批确定有何不妥?应如何改正?


3.事件二中,商品混凝土粗骨料最大粒径控制是否准确?请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝土的设计原则三方面分析本工程防水混凝土粗骨料的最大粒径。


4.事件三中,混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准是什么?




答案:
解析:

1.(1)该工程梁模板的起拱高度正确。理由:对大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,设计无要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。20mm在9mm到27mm之间,12mm在6mm到18mm之间。(2)底模板拆除时,混凝土的强度与设计要求的混凝土立方体抗压强度标准值之比应满足以下要求:6m梁跨:≥75%;9m梁跨:≥100%。


2.(1)因本工程有抗震设防要求,所以,梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥。(2)无法避开时,接头百分率不应大于50%。(3)在现场取留接头试件时,在同一层选取试件600个为一验收批不妥。改正为:应按每500个为一验收批,不足500个也应作为一个验收批。


3.(1)商品混凝土粗骨料最大粒径控制为40mm准确。(2)防水混凝土粗骨料最大粒径应满足:≤截面最小尺寸的1/4,即250*1/4=62.5(mm);≤钢筋最小净距的3/4,即60*3/4=45(mm);根据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011,防水混凝土粗骨料最大粒径不宜大于40mm。故该工程防水混凝土粗骨料最大粒径为40mm。


4.事件三中混凝土结构子分部施工质量合格的标准是:有关分项工程施工质量验收合格;应有完整的质量控制资料;观感质量验收合格;结构实体检验结果满足规范要求。



本案例第1问主要考查模板工程施工的质量控制。控制模板起拱高度,消除在施工中因结构自重、施工荷载作用引起的挠度。对大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱。设计无要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000:底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定:



本案例第2问主要考查钢筋工程相关知识:同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:(1)在受拉区不宜大于50%。(2)接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头.不应大于50%。(3)直接承受动力荷载的结构构件中,纵向钢筋不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。根据国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107),接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。


本案例第3问主要考查混凝土粗骨料最大粒径的确定。粗骨料应采用质地坚硬的卵石、碎石,粒径应用15~25mm。卵石不宜大于50mm,碎石不宜大于40mm,含泥量不大于2%。防水混凝土中的粗骨料最大粒径要求不超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不大于钢筋最小净距的3/4。同时在《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)中,防水混凝土粗骨料最大粒径为40mm。


本案例第4问主要考查混凝土结构子分部工程施工质量验收合格标准。混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列规定:有关分项工程施工质量验收合格;应有完整的质量控制资料:观感质量验收合格:结构实体检验结果满足规范要求。




按系统形式分,直接消耗一次热媒,一次热媒补充量大,中间设备极少的是()。

A.闭式系统

B.开式系统

C.蒸汽系统

D.凝水系统

答案:B
解析:
P144-145

按系统形式分类 (一)开式系统
直接消耗一次热媒,中间设备极少,但一次热媒补充量大。
(二)闭式系统
一次热网与二次热网采用换热器连接,一次热网热媒损失很小,但中间设备多,实际使用较广泛。


排除滑坡地下水的设施( )。

A.支撑渗沟
B.边坡渗沟
C.暗沟
D.平孔
E.天沟

答案:A,B,C,D
解析:
2020版教材P28

排除地下水的方法较多,有支撑渗沟、边坡渗沟、暗沟、平孔等。


对接管口时,应检查管道平直度,在距接口中心200mm处测量,允许偏差( )mm。

A.0~1
B.0~2
C.0~3
D.0~4

答案:A
解析:
2019版教材P151页
供热管道施工与安装要求。 对接管口时,应在距接口两端各200mm处检查管道平直度,允许偏差为0~1mm,在所对接管道的全长范围内,最大偏差值不应超过10mm。


法院终审判决甲公司拖欠其工程款及利息,甲到期没有付款,乙申请法院执行。在执行过程中,甲、乙双方达成分期付款协议,但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是()。

A.乙可以向法院另行起诉
B.乙可以申请法院恢复执行
C.该执行已经终结
D.乙可以提起审判监督程序

答案:B
解析:
2020版教材P331
执行中止是指在执行过程中,因发生特殊情况,需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的,人民法院应裁定中止执行:(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形,如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后,恢复执行。应该选恢复执行


根据《建设工程质量管理条例》,质量保修书必须明确的内容有()。

A.保修范围
B.保修期限
C.质量保证金返还方式
D.质量保证金预留比例和期限
E.保修责任

答案:A,B,E
解析:
2020版教材P296页
《建设工程质量管理条例》规定,建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。


根据《建设工程施工现场管理规定》.清理高层建筑施工垃圾的正确做法是()。

A.将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走
B.将各楼层施工垃圾焚烧后装人密封容器吊走
C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理
D.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

答案:A
解析:
2020新版教材P217~218页
建筑物内垃圾场应采用容器或搭设专用封装式垃圾道的方式清运,严禁凌空抛掷


2021二级建造师试题6卷 第6卷


民事诉讼是指()在当事人和其他诉讼参与人的参加下,以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。

A.仲裁委员会
B.人民调解委员会
C.人民检察院
D.人民法院

答案:D
解析:
2020版教材P303页
民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下,以审理、裁判、执行方式解决纠纷的活动,以及由此产生的各种诉讼关系的总和。


土料填筑压实参数不包括( )。

A.碾压机具的种类
B.碾压遍数及铺土厚度
C.碾压机具的重量
D.振动碾的振动频率及行走速率

答案:A
解析:
2019版教材P85页
土料填筑压实参数包括碾压机具的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度等,振动碾还应包括振动频率及行走速率等。


为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用的支出,称为( )。

A.直接成本

B.间接成本

C.施工成本

D.可以直接计人工程对象的费用

正确答案:B


(2015年案例三)
【背景资料】
某新建办公楼工程,总建筑面积18600m2,地下二层,地上四层,层高4.5m,筏板基础,钢筋混凝土框架结构。
在施工过程中,发生了下列事件:
事件三:雨季施工期间,由于预控措施不到位,基坑发生坍塌事故。施工单位在规定的时间内,按事故报告要求的内容向有关单位及时进行了上报。
【问题】写出事件三中事故报告要求的主要内容。

答案:
解析:
事故报告要求的主要内容:(1)事故发生的时间地点和工程项目、有关单位名称(2)事故的简要经过(3)事故已造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失(4)事故的初步原因(5)事故发生后采取的措施及事故控制情况(6)事故报告单位和报告人员(7)其他应当报告的情况。


相对于轮胎式推土机,下面属于履带式推土机特点的是( )。

A.爬坡能力强

B.行驶速度高

C.作业循环时间短

D.运输转移不损坏路面

正确答案:A


关于民事案件的一般地域管辖,下列表述错误的是()。

A.对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖
B.被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖
C.经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满6个月的地方
D.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上人民法院辖区的,这些人民法院都有管辖权

答案:C
解析:
2020版教材P306页
经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方,但公民住院就医的地方除外。


预应力构件施工中属于先张法的工序是()。

A、 放张
B、 预留孔道
C、 预应力管道清洗
D、 孔道压浆

答案:A
解析:
考点:城市桥梁工程先张法和后张法施工质量的过程控制。放张属于先张法的工序,可见选A


根据有关法律的规定,下列选项中,属于无效民事行为的有( )。

A.不满l0周岁的丫丫自己决定将压岁钱500元捐赠给希望工程

B.李某因认识上的错误为其儿子买回一双不能穿的鞋

C.甲企业的业务员黄某自己得到乙企业给予的回扣款1000元而代理甲企业向乙企业购买了10吨劣质煤

D.丙公司向丁公司转让一辆无牌照的走私车

E.14周岁的刘某因学习成绩突出,被学校奖励500元

正确答案:ACD
法律行为的有效要件主要包括四点:(1)法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力;(2)行为人意思表示真实;(3)行为内容合法;(4)行为的形式合法.本案中,不满l0周岁的丫丫是无民事行为能力人,其行为为无效民事行为.C、D选项行为的内容不合法,为无效民事行为。李某为其儿子买鞋、刘某因学习成绩突出被学校奖励500元是有效民事行为。故正确的选项为ACD。