21年一级建造师历年真题和解答7辑

预裂爆破与光面爆破的主要区别表现在两个方面:第一，预裂爆破在主爆区之前起 爆，而光面爆破是在主爆区之后起爆;第二，预裂爆破是在一个自由面条件下进行的爆破， 受岩石夹制作用影响大。光面爆破是在两个自由面条件下爆破，受岩石夹制作用影响小。

2020教材P207 / 2019教材P205
《职业健康安全管理体系要求》 GB/T 28001—2011有关职业健康安全管理体系。从中可以看出，该标准由“范围”“规范性引用文件”“术语和定义”和“职业健康安全管理体系要求”四部分组成。@##

2020版教材P100 / 2019版教材P89
（二）管道系统试验前应具备的条件。3.管道上的膨胀节的处理。管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。

2020版教材P341 / 2019版教材P340
在对建设工程领域诸如工程质量、造价等方面的纠纷进行处理的过程中，针对有关专业的问题，由法院或者仲裁机构委托具有相应资格的专业鉴定机构进行鉴定，并出具相应鉴定结论，是法院或者仲裁机构据以查明案件事实、进行裁判的重要手段之一。因此，鉴定意见作为我国民事证据的一种，在建设工程纠纷的处理过程中，具有特殊的重要性。 当事人申请鉴定，应当注意在举证期限内提出。

冷弯型钢的表面不得有裂纹、结疤、折叠、夹渣和端面分层，允许有深度（高度）不超过厚度公差 之半的局部麻点、划痕及其他轻微缺陷，但应保证型钢缺陷处的最小厚度。

2020版教材P300 / 2019版教材P299
《建设法》规定，建筑施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。施工单位是按照设计文件和合同要求进行检验，而不是保证建筑材料符合设计文件和合同要求。

1.单位工程施工组织设计的基本内容
（1）编制依据；
（2）工程概况；
（3）施工部署；
（4）施工进度计划；
（5）施工准备与资源配置计划；
（6）主要施工方法；
（7）施工现场平面布置；
（8）主要施工管理计划等。
2.施工单位技术负责人或其授权的技术人员具备审批单位工程施工组织设计的资格。
3.E工作实际进度拖后1个月。
F工作实际进度拖后2个月。
D工作实际进度拖后1个月。
本工程的实际完工工期是13个月。
4.（1）工序E的索赔成立。
理由：E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，属于建设单位原因，并且E在关键线路上，影响总工期，索赔成立。
（2）工序F索赔成立。
理由：工序F的为当地政令性停工导致，工期应该顺延。
（3）工序D索赔不成立。
理由：工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙。
理由：工人返乡农忙属于施工单位原因，并且此工作有1个月的总时差，拖后1个月不影响总工期，工期不能索赔。

计算期包括建设期和运营期，运营期包括投产期和达产期。

2011年建设工程法规真题第14题

本题考查的是施工安全事故的报告。

根据《建筑工程安全生产管理条例》的规定：施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

综上所述，本题的正确答案为D。

本题考核的是建设工程项目总进度目标论证的工作内容。建设工程项目的总 进度目标指的是整个工程项目的进度目标，是在项目决策阶段项目定义时确定的。项 目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。建设工程项目总进度
.目标的控制是业主方项目管理的任务（若釆用建设项目工程总承包的模式，协助业主 进行项目总进度目标的控制也是建设项目工程总承包方项目管理的任务)。在进行建设 工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论征进度目标实现的可能性。若项目总进 度目标不可能实现，则项目管理者应提出调整项目总进度目标的建议，并提请项目决 策者审议。

2020版教材57 / 2019版教材P56
沉没成本是既有企业过去投资决策发生的、非现在决策能改变（或不受现在决策影响）、已经计入过去投资费用回收计划的费用.沉没成本=设备账面价值-当前市场价值或沉没成本=（设备原值-历年折旧费）-当前市场价值

本题考核的是施工总承包管理模式在投资控制方面的特点。施工总承包管理模式在投资控制方面的特点有：(1)一部分施工图完成后，业主就可单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招标，分包合同的投标报价和合同价以施工图为依据；(2)在进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费，而不确定工程总造价，这可能成为业主控制总投资的风险；(3)多数隋况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能增加业主方的风险。?

申请专利的发明创造在申请日前6 个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性： （1）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（2）在规定的学术会议或者技术 会议上首次发表的；（3）他人未经申请人同意而泄露其内容的。故选项C是错误的。

A选项错误，检验批由专业监理工程师组织进行验收；B选项错误，分项工程质量验收应符合的要求包括所含检验批的质量均应验收合格；D选项错误，分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。

滑坡是分布最广、危害最大的一种。

2020版教材页码P71-76
灌注桩能适应各种地层的变化，具有节省钢材、造价低等优点，且无需接桩，施工时无振动、无挤土和噪声小；宜于在建筑物密集地区使用。但其操作要求严格，施工后不能马上承受荷载，成孔时有大量土或泥浆排出。

若某事件经过风险评估，它处于风险区A，则应采取措施，降低其概率，即使它移位至风险区B；或采取措施降低其损失量，即使它移位至风险区C。风险区B和C的事件则应采取措施，使其移位至风险区D。所以A正确。

本题考核的是合同权利义务的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。甲与丙之间的债权转让合同9月15日生效，A选项错误。9月25日乙接到甲关于转让债权的通知，因此丙于9月25日可以向乙主张30万元债权，B选项错误。甲将该债权转让给丙后，甲从该债权债务关系中分离，因此丙无权要求甲和乙承担连带责任。

2020/2019教材P225
（4）方形补偿器应水平安装，平行臂应与管线坡度及坡向相同，垂直臂应呈水平。

在混凝土施工中，掺入粉煤灰不仅可以减少混凝土的初期发热量，增加混凝土的后期强度，简化混凝土的温控措施，而且有利于降低工程成本。

教材P9
4.YJV32型、WD-ZANYJFE型:内钢丝铠装型电力电缆、低烟无卤A级阻燃耐火型电力电缆，能承受相当的机械外力作用，用前缀和下标的变化，来说明电缆的性能及可敷设场所。

本题考核的是承诺的生效。承诺通知到达要约人时生效。

价值工程是以提高产品(或作业)价值和有效利用资源为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能，以获得最佳的综合效益的一种管理技术。价值工程中"工程"的含义是指为实现提高价值的目标，所进行的一系列分析研究的活动。价值工程中所述的"价值"也是一个相对的概念，是指作为某种产品(或作业)所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。故选项A正确

本题考查的是常用路基挡土墙工程施工技术。加筋土挡土墙一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上，在挖方路段或地形陡峭的山坡，由于不利于布置拉筋，一般不宜使用。参见教材P35。

C、D 项均属于工程设备。机械主要是指施工机械和各类工器具，包括施工过程中使用的运输设备、吊装设备、操作工具、测量仪器、计量器具以及施工安全设施等。

P90-95
《招标投标法实施条例》规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。AB错误；
招标人开场前开启投标文件，属于违法行为，C错误；
《招标投标法》规定,招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签合同的主要条款。国家对招标项目的技术、标准有规定的,招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求，D正确。

(1)高桩码头主要由下列几部分组成：基桩、上部结构、接岸结构、岸坡和码头设备等。
(2)沉桩时要保证桩偏位不超过规定，应采取以下措施：
1)在安排工程进度时，避开在强风盛行季节沉桩，当风、浪、水流超过规定时停止沉桩作业。
2)要防止因施工活动造成定位基线走动，采用有足够定位精度的定位方法，要及时开动平衡装置和松紧锚缆，以维持打桩架坡度、防止打桩船走动。
3)掌握斜坡上打桩和打斜桩的规律。拟定合理的打桩顺序，采取恰当的偏离桩位下桩，以保证沉桩完毕后的最终位置符合设计规定，并采取削坡和分区跳打桩的方法，防止岸坡滑动和走桩。
(3)桩沉完以后，应保证满足设计承载力的要求。一般是控制粧尖标高和打桩最后贯入度(最后一阵平均每击下沉量），即“双控”。在黏性土中以标高控制为主，贯入度作校核；在砂层、强风化岩层以贯入度为主，标高作校核。必要时，进行高应变动测定桩的极 限承载力。
(4)在沉桩过程中，选用合适的桩锤、合适的冲程、合适的桩垫材料，要随时查看沉桩的情况，如锤、替打、桩三者是否在同一轴线上，贯入度是否有异常变化，桩顶碎裂情 况等等。桩下沉结束后，要检查桩身完好情况。

本题考查的是施工安全检查的方法和内容。现场安全检查方法包括：常规检查、安全检查表法、仪器检查法。教材P425。

安装精度控制方法中的修配法的作用是抵消过大的安装累计误差。

本题考核的是建设工程项目总进度目标论证的工作步骤。

建设工程项目总进度目标论证的工作步骤：

（1）调查研究和收集资料；

（2）项目结构分析；

（3）进度计划系统的结构分析；

（4）项目的工作编码；

（5）编制各层进度计划；

（6）协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；

（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；

（8）若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。

综上所述，正确选项为A。

2020版教材页码P27
路堑开挖应根据地形情况、岩层产状、路堑断面形式、路堑连续长度及施工季节，结合施工组织设计安排的土石方调配方案选用下列方法：全断面开挖、横向台阶开挖、逐层顺坡开挖、纵向台阶开挖。

本题主要考查监理人的权利。

监理人的一般权利如下：

（1）选择工程总承包人的建议权；

（2）选择工程分包人的认可权；

（3）对工程建设有关事项包括工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正；

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告；

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告；

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告；

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工；

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权；

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

ABCD项：根据上述权利（4）、（8）、（9）、（10），故ABCD项正确。

E项：根据上述（7）的规定，需征得委托人同意，监理人才有权发布停工令等，故E项错误。


A答案不是监理工程师的权利 他只有建议权 没有权利直接通知设计更改 。
@##

通航水域岸线安全使用和水上水下活动许可需提交材料目录:（1）《水上水下活动通航安全审核申请书》。
（2）有关主管部门对该项目的批准文件及其复印件（需办理批准手续的项目）。
（3）与通航安全有关的技术资料及施工作业图纸。
（4）施工方案（必要时须经过专家评审），已建立安全及防污染责任制、保障措施和应急预案的证明材料。
（5）与施工作业有关的合同或协议书及其复印件（必要时）。
（6）施工作业单位的资质认证文书及其复印件。
（7）施工作业船舶的船舶证书和船员适任证书及其复印件（如施工船舶不在本辖区可不提供原件）。
（8）已通过评审的通航安全影响论证报告或评估报告（必要时）。
（9）航行通（警）告发布申请（必要时）。
（10）专项维护申请（必要时）。
（11）委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时）。
（12）《通航水域岸线安全使用申请书》。

(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。
(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：
①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；
②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；
③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；
④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。
(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。
(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。

需要进行水文观测量、编录、实测绘制水文地质剖面图的情况包括:
(1)对新开凿的井筒、主要穿层石门及开拓巷道；
(2)当井巷穿过含水层时；并测定其含水层裂隙的产状、形态以及充填状况等；
(3)井巷掘进遇岩溶时，应当观测其形态、充水状况等；
(4)井巷掘进遇陷落柱时，应当观测其内外地层产状、涌水等，判定陷落柱发育高度；
(5)井巷掘进遇断裂构造，应当测定其断距、产状及导水性等； 对含水岩层的裂隙，应测定其产状、充填，因为含水层裂隙的这些参数影响含水层的导水性。所以裂隙不一定是涌水的决定性条件。

本题主要考查施工方项目管理。

施工方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和施工方本身的利益。施工方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。

综上所述，本题正确答案为BC。

2020版教材P109 / 2019版教材P99
架设正装法（包括以下内挂脚手架正装法）适合于大型和特大型储耀，便于自动焊作业。

1． 重点控制工程有：2×96m钢桁梁、箱梁制架和4．8km长隧道。
理由：钢桁梁在架梁通道上，施工难度大；箱梁制架任务量较大，工期紧；长隧道采用两个工作面开挖，工期很紧。
[分析]此题考查施工进度管理相关知识。
根据背景资料可知本标段钢桁梁在架梁通道上，施工难度大；箱梁制架任务量较大，工期紧；长隧道采用两个工作面开挖，工期很紧。所以，2×96m钢桁梁、箱梁制架和4．8公里长隧道为本标段重点工程。
2．
全标段建一个梁场，选址在车站附近，按630孔梁的预制任务配备资源。
[分析]此题考查制梁场方案的选择。制梁场设计原则为安全适用、技术先进、经济合理。全面考虑桥跨与梁型布置、工期、架桥机类型、地质状况及桥跨两端路基工程等因素进行梁场选址，一般选择在桥群重心或两端附近。提高架梁的施工进度，运距越短越合理，一般不超过15km。在条件允许情况下，采用提梁机直接提梁上桥装车，可彻底省去运梁便道费用。梁场的位置应尽量与既有公路或施工便道相连，利于大型制梁设备料运输进场。根据背景资料施工现场虽然有车站附近和长隧道东端两处具备建梁场条件，但长隧道西端50孔梁具备移动模架现浇施工条件，实际需要预制的梁片数量为630片。从交通便利、节约成本及满足工期要求的角度考虑，应选择在车站附近设置一个梁场。
3．
不正确。理由是：安全应急预案应由总工程师组织，工程技术部负责编制，除工程技术部、安全质量部外，还应由物资设备部等部门参加，编制完成各部门会签后，由项目经理审批后正式下发执行。
[分析]此题考查施工应急管理方面的知识。应急救援预案制定的要求是：项目应急预案措施由总工程师负责组织制定，工程技术部、安全质量部、材料物资部参加，由工程技术部负责编制，其他相关部门会签，项目经理审批。应急预案实行动态管理，根据施工进度、客观环境进行及时修订、补充和完善。解题思路是根据上述知识点，判定背景资料中的做法是否正确并说明理由。
4．
项目部管理不到位，一是两个工作面接近贯通时，没有按规定及时改由单口工作面开挖；二是没有按规定对两个隧道施工架子队加强联系，统一指挥。
[分析]此题考查隧道贯通施工管理要求。针对隧道贯通阶段隧道开挖管理的要求是：洞内爆破作业必须统一指挥，并由经过专业培训持有爆破操作合格证的专职爆破工担任，进行爆破时，所有人员应撤到不受有害气体、振动和飞石损伤的地点．在两个开挖面相离200m内时，爆破时必须提前一个小时通报，以便另一头作业人员撤离险区。两工作面接近贯通时，两端施工应加强联系，统一指挥。当两端工作面间的开挖距余留8倍循环进尺，或接近15m时，应停止一端工作，将人员和机具撤走，并在安全距离以外设立警戒标志，防止人员误入危险区。解题思路是根据上述知识点，对照背景资料中的做法可以找出造成事故的原因。
5．
不完整，缺少线下工程的工后沉降量的检测分析。
理由：根据规范要求，除以上检测分析外，无砟轨道板安装施工应待路基沉降、桥梁徐变上拱已基本完成，通过分析其工后沉降量满足规范要求后才能进行。
[分析]此题考查无砟轨道的施工要求。关于无砟轨道施工的要求有：无砟轨道施工前，线下工程主体应全部完工，检验合格。无砟轨道施工前应由建设、设计、咨询、施工和监理单位组成的验评小组对沉降变形观测资料进行分析评估，并提出分析评估报告。无砟轨道施工单位应接收《无砟轨道铺设条件评估报告》，工后沉降变形符合设计要求后方可进行无砟轨道施工。对照背景资料可知，在CRTS1型板式无砟轨道板安装前，项目经理部对线下工程的强度、平整度进行了检测，经检测合格后即可进行轨道板安装，并没有对线下工程的工后沉降量进行检测分析。解题思路是根据上述要求，对照背景资料中的做法进行判定和分析。

本题考核的是保险合同的分类。保险合同分为财产保险合同、人身保险合同。