设备监理师答疑精华9章
设备监理师答疑精华9章 第1章
工程实施过程中,发生如下事件:
事件1:E公司的设备监理工程师在安装现场巡视时发现,D公司焊接排气短管法兰时,质量控制措施不到位,导致法兰平面变形严重。设备监理工程师口头提出整改要求,但D公司项目经理认为,安装时通过螺栓紧固即可矫正变形问题,未作整改而安排安装施工。结果,施工人员对排气缸与排气短管法兰进行螺栓连接紧固时,排气缸侧的法兰根部出现较长的贯穿性裂纹。设备监理工程师查看该事故现场时还发现,B厂在汽轮机制造过程中使用了F铸件厂的气缸体铸件,并未征求业主同意。针对上述检查结果,E公司设备监理工程师作出如下决定:
①以未经批准擅自分包为由,通知B厂整改;
②将质量事故分析报告提交给C公司;
③直接签署停工令要求D公司停工整改。
对上述决定,B厂回复:“在与业主签订的设备承揽合同中并没有限制或禁止使用第三方产品的条款,在制造中使用F厂的气缸体铸件不需要征求业主同意。”
事件2:C公司在接到E公司提交的质量事故分析报告后,对B厂的该汽轮机制造过程进行了复查,发现:B厂在对气缸体铸件进行检验时发现有贯穿性夹渣,遂安排焊工在缺陷部位的表面进行了覆盖性补焊,且未通知驻厂设备监理工程师。
业主针对上述质量事故,认为气缸体铸件质量有严重缺陷,要求B厂无条件返修,同时要求C公司承担连带赔偿责任。
对此,B厂表示反对,认为主体设备出厂时驻厂设备监理工程师已签字认可,制造厂不再承担设备质量责任。C公司也表示反对,认为是B厂对驻厂设备监理工程师隐瞒缺陷,设备质量缺陷并非由监理单位造成,监理单位不应该承担责任。
问题:
B.类型多、数量大、技术含量高
C.偶然性、无法控制
D.协作广泛、影响因素多
E.可靠性差、波动多
工作图设计是设备设计过程质量管理工作中的一项重要程序,其具体工作可分为( )。
A.绘制全套设计图纸
B.编制目录
C.编写产品技术文件
D.编写必要的技术质量性能参数设计
E.设计分系统原理
B.履约担保
C.履约证书
D.保留金
根据我国《招标投标法》,应进行强制招标的项目有( )。
A.大型基础设施项目
B.全部或部分使用国有资金投资项目
C.涉及国家安全项目
D.抢险救灾项目
E.使用国际组织援助资金项目
雇主应当于( )规定的时间内,给予承包商进入和占用现场所有部分的权利。
A.中标函
B.投标书附录
C.资料表
D.通用条件
设备监理师答疑精华9章 第2章
当事人可以依法解除合同的情形有( )。
B.收到中标通知
C.进驻现场
D.提供设计文件
B.最大径集
C.最小割集
D.最小径集
加快进度、缩短工期对提高设备工程投资效果的作用有( )。
A.减少设备工程的自然损耗
B.减少设备工程的无形损耗
C.减少建设期贷款利息
D.使设备制造和安装承包商的固定成本降低
E.使设备制造和安装承包商的可变成本降低
B.被告不提出答辩将败诉
C.被告不到庭案件将无法审理
D.人民法院在判决前可以进行调解
B.国家发改委
C.中国设备监理协会
D.设备监理管理协调办公室
E.国家人事部
设备监理师答疑精华9章 第3章
某分项工程的单代号搭接网络计划如下图所示,下列表述正确的有( )。
负责本专业的原材料和各分项工程的验收及有关监理资料的收集汇总及整理,待整个分部工程验收完毕,即应将完整、真实的监理资料交资料员验收归档。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.一般监理人员
B.甲单位工程单独填报,乙.丙.丁3个单位工程统一填报
C.甲.乙2个甲位工程统一填报,丙.丁2个单位工程统一填报
D.甲.乙.丙.丁4个单位工程统一填报
B.该居民获得炉具的途径不清
C.该居民应当向提供炉具的人索赔
D.对该居民的损失,该厂主观上无过错
B.检查作业活动的直接负责人,专职质检人员是否在岗
C.检查紧急情况的应急处理规定
D.检查和核实从事特殊作业的是否持证上岗
E.相关制度的落实情况
B.领导决策与准备
C.贯标培训
D.体系策划与设计
设备监理师答疑精华9章 第4章
B.使用寿命周期
C.技术寿命周期
D.全寿命周期
设备监理工程师在审批工程延期时应考虑的因素有( )。
B.12
C.13
D.14
下列不属于项目集成管理过程的是( )。
A.制定项目计划
B.人员获取
C.实施项目计划
D.集成变更控制
解析:B项为项目人力资源管理的过程。
B.已发布招标公告
C.具有开标场地
D.有组织评标的能力
E.已委托公证机关公证
B.21%W;20%
C.25%W;35%
D.26%W;50%
设备监理师答疑精华9章 第5章
设备监理机构组织设计的技术和方法有( )。
A.设备监理机构建立的程序
B.类似任务资料
C.项目内在联系
D.组织理论
E.组织和人员管理惯例
解析:设备监理机构设计的技术和方法包括;①类似任务资料。虽然每一个设备监理任务都与众不同,但大多数设备监理任务都在某种程度上与其他任务有相似之处,利用类似任务已有的职权和责任划分报告关系,将有助于加快规划的进程;②组织和人员管理惯例。大多数设备监理单位都有许多方针、原则和程序用以帮助其处理设备监理机构设计中各个方面的问题;③组织理论。目前有很多文献介绍组织理论,虽然这些文献中只有一小部分是专门讨论设备监理组织的,但设备监理单位仍应对这些组织理论(如前面介绍的“组织理论的基本原理”)的内容有总的了解,以便在接受特定任务时能够提出良策。
项目管理软件应用规划的主要内容包括( )。
A.确定项目管理的划分原则
B.对项目管理人员进行分层次和有针对性的训练
C.建立项目管理软件应用的管理办法和相关细则
D.项目管理软件实施前的准备工作
E.根据划分原则确定并建立项目管理软件的编码系统
B.支付价款
C.交付设备所有权凭证
D.交付设备
B.项目信息可以多次被使用和开发
C.项目信息是在市场竞争过程中产生的
D.项目信息可以通过抽样调查取得
E.项目信息总是自上而下传递的
按设备工程的( )分类,可将设备工程进度计划分为设计进度计划、采购进度计划,设备制造、储运、安装调试进度计划。
A.计划范围
B.计划期
C.表态方式
D.工作过程
B.任何行为均可代理
C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为
D.代理权是依据法律的直接规定而产生
E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为
设备监理师答疑精华9章 第6章
工程实施过程中,发生如下事件:
事件1:设备监理工程师通过对设备安装进度计划的评审,确定了应重点控制的工作,并根据该进度计划,编制了进度管理监理细则。
事件2:设备安装公司在合同执行时发现,因C工作与G工作都需要使用同一台起重机,遂向备监理工程师提出,将c工作的开工时间按最迟时间安排,以降低成本。
事件3:因业主提出的设计变更使D工作的工作持续时间延长2周;因业主购置的设备没按时到货,使F工作比原计划推迟3周开始。设备安装公司向总监理工程师提出了将合同工期顺延5周的申请。
事件4:因设备基础施工中发现地下不明埋藏物,导致J工作停工2周。总监理工程师认为是属于非设备安装公司原因造成停工,随即主动通知设备安装公司将合同工期顺延1周。
问题:
(2)总监理工程师应批准工程延期1周。
(3)理由:D工作是关键工作,影响2周计划工期。因为该进度计划的计划总工期比合同工期短1周,所以只影响合同工期1周。
(4)在批准D工作延期后,F工作拥有4周总时差,其推迟3周开工不影响总工期。
(5)综上所述,由于业主原因导致停工。仅影响合同工期1周,所以设备安装单位提出延期5周不合理。总监理工程师应批准合同工期顺延1周。
根据接口的弹性,排水管道的接口分为( )。①柔性接口②刚性接口③半柔半刚接口
A.①②
B.①③
C.②③
D.①②③
下列公式是表示投资偏差的是( )。
A.△=拟完工程计划投资—已完工程计划投资
B.△=已完工程实际投资—已完工程计划投资
C.△=已完工程计划投资—已完工程实际投资
D.△=已完工程计划投资—拟完工程计划投资
解析:选项A为进度偏差计算公式,选项C、D为错误选项。
太阳辐射的能量是通过( )等途径成为室内热的。
A.辐射、传导与对流
B.辐射与对流
C.传导与对流
D.辐射与传导
网络计划的总费用是由直接费用和间接费用组成的。直接费用随工期的( )。
A.延长而增加
B.缩短而增加
C.缩短而减少
D.延长而减少
在设备安装调试过程中,( )是业主与承包商之间解决质量纠纷的重要依据,也是监理工程师进行投资控制的重要依据。
A.建设工程质量管理条例
B.合同中相关规定的条款
C.经济法、民法等法规
D.现行技术规范、强制性标准
解析:此选项需强化记忆。
设备监理师答疑精华9章 第7章
设备的开发设计不包括( )。
A.初步设计
B.技术设计
C.详细设计
D.工作图设计
当任何工作已准备就绪,在将其包装、覆盖或隐蔽之前,承包商应及时通知( )。
A.工程师
B.监理工程师
C.投标人
D.招标人
A[解析] 承包商通知工程师后,工程师应立即进行检查、试验、测量或检验,不得无故拖延,或立即通知承包商不需进行上述工作。若承包商未发出此类通知而当工程师要求时,他应打开这部分工程并随后自费恢复原状。
B.监理合同
C.监理依据
D.监理大纲
E.监理实施细则
只传递转矩而不承受弯矩或弯矩很小的轴为( )。
A.心轴
B.转轴
C.传动轴
D.曲轴
A.
B.
C.
D.
甲与乙在订立合同过程中,甲违反保密义务,给乙造成了损失,根据《合同法》规定,甲应承担的法律责任是( )。
B.工程暂停
C.竣工时间的延长
D.赶工
E.误期损害赔偿
设备监理师答疑精华9章 第8章
B.压缩要求工期;
C.压缩计划工期;
D.压缩实际工期;
B.心理
C.社会
D.客观
多层建筑的消火栓给水系统的立管不得小于( )。
A.DN200
B.DN150
C.DN100
D.DN50
国际设备运输的索赔,根据国际保险业的惯例索赔,诉讼的时效为自货物在最后卸货地卸离运输工具时起算,最多不超过( )年。
A.1
B.2
C.3
D.4
解析:2年时间的规定与国际运输的复杂性相适应,比国内的诉讼时效长。
B.介入权
C.追认权
D.代位权
下列选项中,属于设备制造过程投资管理措施的有( )。
设备监理师答疑精华9章 第9章
水上游乐池当多个池子公用一个池水净化处理系统时,应符合的要求有( )。
A.池水循环方式应相同
B.池水水质应相同
C.池水温度应相同
D.循环净化水应经分水器分别接至不同的游乐池,每个池的接管应设置控制阀门
项目实施过程中,承包商甲由于安装力量不足,遂向设备监理工程师提出将子项目 C 分包给安装单位乙,其分包合同金额为 1200 万元,合同工期三个月。
承包商甲对安装单位乙管理过程中产生了一系列的费用,总额为 50 万元。
表 4.1 进度计划及资金分布表
由于子项目 A 在第三个月时工期延误 10 天,导致子项目 C 推迟开工 10 天,总监理工程师向安装单位乙发出赶工令,安装单位乙为按期交工增加技术措施费 20 万元。安装单位乙向业主提出索赔 20 万元。 问题:
当双方各执己见、互不妥协,如果谈判会议继续进行,往往是徒劳无益,谈判人员经常使用的基本策略是( )。
A.重新商定策略
B.延长时间策略
C.声东击西策略
D.休会策略
D [解析] 双方各执己见、互不妥协,如果谈判会议继续进行,往往是徒劳无益,休会策略可以给双方更多考虑时间。
B.2和30
C.4和28
D.4和36
B.任务大纲
C.评标办法和标准
D.主要合同条件
以下质量监理程序中,属于制造过程中的质量监理的是( )。
A.监理规划与细则交底
B.签发开工令
C.技术交底
D.编制监理月报
E.检查生产现场及安全防护措施