设备监理师考试题库精选7卷
设备监理师考试题库精选7卷 第1卷
B.初评
C.详评
D.技术评审
E.商务评审
以下对各项争议仲裁申诉正确的是( )。
A.仲裁委员会是专门的申诉机构,根据国家仲裁法律的授权,对一定的经济和民事纠纷具有裁决权,其裁决决定具有法律效力
B.业主和承包商因索赔争议申请仲裁机构仲裁,应事先签订仲裁协议,由一方向协议中约定的仲裁机构提交仲裁申请书
C.一方当事人不服仲裁机构裁决,或者对仲裁书中确认的义务不自觉履行的,另一方当事人可以向有管辖权的人民法院起诉
D.对仲裁机构和仲裁员,当事人可以有所选择,但选择仲裁员不得违反回避制度
E.仲裁庭审理案件时,应当依据公平原则,公开开庭审理
解析:一方当事人因不服从仲裁机构裁决,对裁决书中的确认的义务不自行履行的,另一方当事人可以向有管辖权的人民法院申请强制执行。
是设备工程的第1级进度计划,是从批准初步设计开始至工程竣工投产为止,用于控制整个设备工程实施的总进度计划。
A.设备工程年度计划
B.设备工程总进度计划
C.设备工程实施进度计划
D.设备工程调试进度计划
B.组织设计不需要确定组织的资源
C.组织设计应明确组织中各成员的职责及其相互关系
D.组织结构设计是组织设计的内容之一
建筑层面各江水范围内,雨水排水立管不宜小于( )根。
A.4
B.3
C.5
D.2
设备制造前的进度控制内容包括( )。
A.监督设备制造单位实施进度计划,随时注意关键控制点,了解进度实施的动态
B.根据设备工程总进度计划确定设备制造过程进度控制目标
C.编制设备制造过程进度控制监理工作细则
D.编制或审核设备制造过程总进度计划
E.审核设备制造进度计划
设备监理师考试题库精选7卷 第2卷
B.只能反映工程局部进展状况
C.只能反映工程总体进展状况
D.能反映工程实际与计划总的完成情况
E.横道图和“香蕉”曲线绘制于同一图中
信息具有的特点为( )。
A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.复杂性
E.可访问性
B.类似工程的经验
C.设备工程监理单位规模
D.经批复的可行性研究报告
E.设备工程所在地的供水、供电状况
谈判的议程安排一般是由( )一方提出,征求谈判对象的意见后确定的。
A.业主
B.投标者
C.监理工程师
D.政府相关部门
解析:谈判的议程安排一般是由业主一方提出,征求投标者的意见后确定的。根据拟讨论的问题来安排议程可以避免遗漏要谈判的主要问题。
投标人相互串通投标或与招标人串通投标可能产生的后果是:( )。
A.处以项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款
B.处以项目金额千分之五以上千分之十五以下的罚款
C.取消一至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格
D.取消一至二年内参加项目投标的资格
E.吊销营业执照
F3 相对于F4 很重要,F3 相对于F1 较重要F2 和F5 同样重要,F4 和F5 同样重要。
各方案单位面积造价及专家对3个方案满足程度的评分结果见表4-33。
【问题】
F3 相对于F4 很重要,则F3 得4分,F4 得0分;
F3相对于F1 较重要,则F3 得3分,F1 得1分;
F2 和F5 同样重要,则F2 得2分,F5 得2分;
F4 和F5 同样重要,则F4 得2分,F5 得2分。
由以上可知,F1 相对于F2 和F5 也很重要,则F3 得4分,F2 和F5 得0分;F1 相对于F2 、F4 和F5较重要,则F1 得3分,F2 、F4 和F5 得1分。
设备监理师考试题库精选7卷 第3卷
B.技术
C.协助
D.管理
按GB/T19000—2000族标准的要求,系统识别和管理组织内使用的过程,特别是这些过程之间的相互作用,其目的是( )。
A.实现质量管理体系的持续改进,并使组织的总体业绩得到显著的提高
B.评价质量管理体系的运行状况
C.加强管理者在质量管理体系中的作用
D.实现对质量管理的全员参与
对于可能破坏生态环境的设备工程,国家( )。
A.限制引进
B.禁止引进
C.限制或禁止引进
D.经有关部门许可后方可引进
用强制确定法进行0—1功能打分时,重要功能得分为( )。
A.0
B.1
C.2
D.3
适用于流水线上抽样,采用间隔一定时间、空间抽取试样的方法是( )。
A.系统抽样法
B.二次抽样法
C.分层抽样法
D.单纯随机抽样法
B.完整性原则
C.及时性原则
D.规范化原则
E.简单化原则
设备监理师考试题库精选7卷 第4卷
设备工程项目每个参与方组织内部都存在( )种信息流。
A.2
B.3
C.4
D.5
B.建筑工程质量
C.建筑材料质量
D.军工产品质量
在设备制造过程中,设备监理工程师进行进度管理时,应编制( )。
该工程施工过程中发生以下三项事件:
事件1:施工过程中业主通知施工单位某分顶工程(非关键工作)需进行设计变更
由此造成施工单位的机械设备窝工12天
事件2:施工过程中遇到非季节性大暴雨天气,由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件,原有排水设施满足不了排水要求,施工工区涌水量逐渐增加,使施工单位被迫停工,并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和施工进度,业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施,尽快恢复施工,施工单位按业主要求购买并安装两套1.5t/min的排水设施,恢复了施工
事件3:施工中发现地下文物,处理地下文物工作造成工期拖延40天
就以上三项事件,施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。
事件1:由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。见表1H420046。
现场管理费:40920×15%=6138元
企业管理费:(40920+6138)×8%=3764.64元
利润:(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额:53363.77元
事件2:由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿。
备用排水设施及额外增加排水设施费:15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000。
额外排水工作的劳务费用8650元
合计:40550元
事件3:由于处理地下文物,工期、费用索赔
延长工期40天,现场管理费增加额索赔
现场管理费:8600×15%=1290万元
相当于每天:1290×10000÷730=17671.23元/天
40天合计:17671.23×40=706849.20元 2.问题
因合同规定业主应按自有机械使用费的60%补偿,故自有机械索赔不合理
因合同规定租赁机械由业主按租赁费补偿,故租赁机械索赔要求不合理
因分项工程窝工没有造成全工地的停工,现场管理费、企业管理费索赔要求不合理。
利润索赔要求不合理,因机械窝工并未造成利润的减少。
按备选项目的关系形成的项目组有( )。
A.独立型
B.互补型
C.年值法
D.增量内部收益率法
E.综合型
工业企业生产用水量、水质和水压,应根据( )的要求确定。
A.生产工艺
B.产量
C.生产设备
D.生产原料
设备监理师考试题库精选7卷 第5卷
B.抽样方法
C.抽样原则
D.抽样条件
E.抽样形式
某设备工程6月份拟完工程量500吨,已完工程量400吨,该工程的计划单价为1 000元/吨,实际单价是ll00元/吨,则该设备工程6月份的费用偏差为( )。
采用牺牲阳极法保护钢管免受腐蚀性土壤侵蚀,基本方法是( )。
A.每隔一定间距,连接一段非金属管道
B.连接消耗性阴性材料,使钢管成为阳极
C.连接消耗性阳性材料,使钢管成为阴极
D.钢管设涂层,使钢管成为中性
某分部工程双代号网络工程如图3所示,图中的错误为( )。
A.多起点节点
B.多终点节点
C.存在循环回路
D.工作代号重复
E.节点编号有误
C制造厂负责特型轧钢机主机的制造和现场安装;D承包商负责辅助设备的制造、安装及整条生产线的调试。
总监理工程师组建了直线型组织结构形式的监理机构,该监理机构分为两个组,每个组除组长外配备两名监理人员。第一组负责特型轧钢机主机的制造和现场安装过程监理;第二组负责辅助设备的制造、安装及整条生产线的调试过程监理。
在项目实施过程中,C制造厂比合同约定交货时间提前3天将特型轧钢机运抵生产线安装现场准备进场安装,D以工作面受限、C进场将影响其工作为由拒绝其进场。
后经总监理工程师协调,D在C的设备到场5天后才允许C制造厂进场安装。此事件中,C发生特型轧钢机现场看管、人员窝工等费用每天1万元,共计5万元。C向D提出5万元的费用索赔未果,随即C通过监理机构向业主提出5万元的费用索赔并要求将合同工期顺延5天。业主认为自己没有过错,要求监理机构拒绝该索赔。
问题:
设备项目管理的主体是( )。
A.业主
B.总承包商
C.承包商的项目经理
D.设备监理工程师
解析:设备工程项目管理的主体是承包商的项目经理,因此由项目经理对处于角色冲突境地的部门或项目成员进行的协调是项目管理中角色协调的主要途径。
设备监理师考试题库精选7卷 第6卷
合理的工程质量是( )所达到的最佳功能和水平。
A.一定投资限额下
B.定进度要求下
C.业主要求下
D.一定功能要求下
B.风险转移可以消除风险
C.业主可以通过总价合同的形式将工程质量的风险转移给承包商
D.工程担保是风险转移的一种措施
E.很多人倾向于选择风险转移对策,但不是所有风险都是可以转移的
B.甲公司
C.邮电部门
D.双方各一半
问题:
A方案:4000×(A/P,10%,70)+30=4000×0.1×1.170/(1.1070-1)+30=430.51万元
B方案:3000×(A/P,10%,50)+80=3000×0.1×1.150(1.150-1)+80=382.58万元
C方案:3500X(A/P,10%,60)+50=3500×0.1×1.160(1.160-1)+50=401.15万元 B方案的寿命期年费用最小,故选择B方案为最佳设计方案
单代号搭接网络计划中,工作A和工作B之间的搭接关系为FTFA,B则关于LAGA,B说法正确的是( )。
A.LAGA,B等于EFB减去EFA再减去FTFA,B
B.LAGA,B等于EFB减去EFA再加FTFA,B
C.LAGA,B等于EFB减去EFA再减去FTFA,B
D.LAGA,B等于EFB减去ESA再减去FTFA,B
E.LAGA,B是工作A和工作B之间时距之外的时间值
对于就一个项目,通常根据( )要求确定项目目标,所有的项目业主都要求按期完成项目的建设,不超出预算费用,并达到合同规定的质量标准。
A.工作范围
B.合同
C.质量
D.进度
E.费用
设备监理师考试题库精选7卷 第7卷
设备质量管理的原则有( )。
A.以人为本
B.以预防为主
C.对承包商负责
D.遵章守法
E.严守合同
B.偏差分析
C.敏感性分析
D.概率分析
B.对《设备监理单位资格证书》单位进行年度审查
C.负责颁发《注册设备监理师执业资格证书》
D.组织注册设备监理师执业资格考试
E.参与设备工程监理行业自律组织的管理工作
下列不属于专业监理工程师职责的是( )。
A.建立与业主的沟通协商制度,及时充分地了解业主对设备监理的意图和要求
B.负责本专业范围的验收及隐蔽工程验收
C.定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,遇重大问题及时向总监理工程师汇报和请示
D.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志
B.制订临时的沟通计划
C.制订形成文件的沟通计划
D.制订形成文件的质量计划
B.监理人员的监督下取样,并送交建设单位检测
C.设计单位的监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
D.建设单位或者监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测