2021一级造价工程师考试历年真题精选7辑
发布时间：2021-07-08
2021一级造价工程师考试历年真题精选7辑 第1辑
土层中的地下工程施工，常用的方法为（ ）。
A.天井钻机施工法 B.地下连续墙法
C.盾构法 D.掘进机法
E.沉管法
A.天井钻机施工法 B.地下连续墙法
C.盾构法 D.掘进机法
E.沉管法
答案：B,C,E
解析：
：地下工程按所在地层的性质不同，分为土层中的地下工程和岩层中的地 下工稈。土层中地下工程，在掘进时一般比较容易，常用的施工方法是地下连续墙、 盾构法及沉管法等。岩层中地下工程的施工，掘进比较困难，一般都用钻爆法或采用 掘进机开挖。见教材第四章第十一节P245。
【考核要点】：地下工程开挖与支护施工的主要类型。
【考核要点】：地下工程开挖与支护施工的主要类型。
关于热拌沥青混合料路面施工中，压实及成型工序中，要求不正确的是( )
A.压实应分初压、复压、终压三阶段
B.初压应用重型轮胎式、复压应用轻型钢筒式
C.初压应用轻型钢筒式，复压应用重型轮胎式
D.终压应选用双轮钢筒式，且不少于2 遍
B.初压应用重型轮胎式、复压应用轻型钢筒式
C.初压应用轻型钢筒式，复压应用重型轮胎式
D.终压应选用双轮钢筒式，且不少于2 遍
答案：B
解析：
下列各项中，属于水平式槽洗机特点的有（ ）。
A.对含黏土多的石料擦洗较彻底
B.耗水量少，短时停车后容易启动
C.生产能力大，结构简单，工作可靠，耗电少
D.生产能力较小，电能消耗大，结构也复杂些
E.石料未经分级，洗泥不够彻底
B.耗水量少，短时停车后容易启动
C.生产能力大，结构简单，工作可靠，耗电少
D.生产能力较小，电能消耗大，结构也复杂些
E.石料未经分级，洗泥不够彻底
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是洗砂机。水平式槽洗机其优点为对含黏土多的石料擦洗较彻底，耗水量少，短时停车后容易启动；其缺点是生产能力较小，电能消耗大，结构也复杂些。
下列关于施工合同内容的改变，不属于工程变更的是（ ）。
A.取消一项施工任务
B.延长合同工期
C.解除施工合同
D.改变合同工程的基线
B.延长合同工期
C.解除施工合同
D.改变合同工程的基线
答案：C
解析：
2020版教材P352
本题考查的是工程变更与索赔管理。工程变更包括以下五个方面：①取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由建设单位或其他单位实施；②改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；③改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；④改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；⑤为完成工程需要追加的额外工作。
本题考查的是工程变更与索赔管理。工程变更包括以下五个方面：①取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由建设单位或其他单位实施；②改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；③改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；④改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；⑤为完成工程需要追加的额外工作。
某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同，包括桥涵两座和路基填筑工程，合同工期390天，合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。
该工程在施工过程中发生了如下事件：
（1）因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
（2）基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成B工作持续时间延长15天，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
（3）因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10天，增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。
（4）结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30天。
针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔，编写了索赔报告。
<1> 、按照施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程能否按合同工期要求完工。
<2> 、对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿？分别说明理由。
<3> 、施工单位可以获得的工期补偿是多少天？说明理由。
<4> 、施工单位租赁土方机械用于工作A、B，日租金为1500元/天，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少？为什么？
该工程在施工过程中发生了如下事件：
（1）因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
（2）基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成B工作持续时间延长15天，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
（3）因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10天，增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。
（4）结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30天。
针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔，编写了索赔报告。
<1> 、按照施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程能否按合同工期要求完工。
<2> 、对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿？分别说明理由。
<3> 、施工单位可以获得的工期补偿是多少天？说明理由。
<4> 、施工单位租赁土方机械用于工作A、B，日租金为1500元/天，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少？为什么？
答案：
解析：
1.关键线路：①→③→⑤→⑥（或B→E→G）。计算工期为390天，按此计划可以按合同工期要求完工。
2.事件1：不能获得工期补偿，因为工作A是延期没有超过总时差；可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位的风险。
事件2：不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。
事件3：能获得工期补偿，因应由建设单位承担不可抗力的工期风险；不能获得费用补偿，因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。
事件4：能获得工期和费用补偿，因为建设单位工程变更属建设单位的责任。
3.施工单位可获得的工期延期补偿为30天，因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1工作A延长10天；事件3中的工作C延长10天，事件4中的工作E延长30天，新的计算工期为420天，（420－390）＝30（天）。
4.施工单位应得到10天的租金补偿，补偿费用为10天×1500元/天＝1.5（万元），因为工作A的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天，工作B不予补偿。
2.事件1：不能获得工期补偿，因为工作A是延期没有超过总时差；可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位的风险。
事件2：不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。
事件3：能获得工期补偿，因应由建设单位承担不可抗力的工期风险；不能获得费用补偿，因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。
事件4：能获得工期和费用补偿，因为建设单位工程变更属建设单位的责任。
3.施工单位可获得的工期延期补偿为30天，因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1工作A延长10天；事件3中的工作C延长10天，事件4中的工作E延长30天，新的计算工期为420天，（420－390）＝30（天）。
4.施工单位应得到10天的租金补偿，补偿费用为10天×1500元/天＝1.5（万元），因为工作A的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天，工作B不予补偿。
关于仲裁的说法，正确的是（ ）。
A.仲裁是诉讼的前置程序
B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力
C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请
D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定
B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力
C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请
D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定
答案：C
解析：
本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。选项B、D错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。2020教材P45-58
工程背景资料如下：
1．图 .Ⅲ所示为某标准厂房防雷接地平面图。
2．防雷接地工程的相关定额见下表：
3．该工程的管理费和利润分别按人工费的30%和10%计算，人工单价为95 元/工日。
4．相关分部分项工程量清单项目统一编码见下表：
问题：
1．按照背景资料1～4和图6.Ⅲ所示内容，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）和《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，分别列式计算避雷网、避雷引下线（利用建筑物主筋作引下线不计附加长度）和接地母线的工程量，将计算式与结果填写在答题卡上，并在答题卡表6.Ⅲ.1“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中计算和编制各分部分项工程的综合单价与合价。
2．设定该工程“避雷引下线”项目的清单工程量为120m，其余条件均不变，根据背景材料2中的相关定额，在答题卡6.Ⅲ.2“综合单价分析表”中，计算该项目的综合单价。
（“数量”栏保留三位小数，其余均保留两位小数）
3．本工程在编制招标控制价时的数据设定如下：分部分项工程量清单费用为200万元，其中人工费为34万元，发包人提供材料为20万元，总价项目措施费为8万元，单价项目措施费为6万元，暂列金额为12万元，材料暂估价为18万元，发包人发包专业工程暂估价为13万元，计日工为1.5万元，总承包服务费率（发包人发包专业工程）按3%计，总承包服务费率（发包人提供材料）按1%计，规费、税金为15万元。
请根据上述给定的数据，在答题纸表6.III.2“其他项目清单与计价汇总表”中计算并填写其他项目中各项费用的金额；在答题纸表6.III.3“单位工程招标控制价汇总表”中计算并填写本工程招标控制价中各项费用的金额。
（计算结果保留两位小数）
说明：
1.室内外地坪高差0.60m，不考虑墙厚，也不考虑引下线与避雷网、引下线与断接卡子的连接
耗量。
2.避雷网采用25×4镀锌扁钢，沿屋顶女儿墙敷设。
3.引下线利用建筑物柱内主筋引下，每一处引下线均需焊接2根主筋，每一引下线离地坪1.8m
处设一断接卡子。
4.户外接地母线均采用40×4镀锌扁钢，埋深0.7m。
5.接地极采用L50×50×5镀锌角钢制作，L=2.5m。
6.接地电阻要求小于10Ω。
7.图中标高单位以m计，其余均为mm。
1．图 .Ⅲ所示为某标准厂房防雷接地平面图。
2．防雷接地工程的相关定额见下表：
3．该工程的管理费和利润分别按人工费的30%和10%计算，人工单价为95 元/工日。
4．相关分部分项工程量清单项目统一编码见下表：
问题：
1．按照背景资料1～4和图6.Ⅲ所示内容，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）和《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013）的规定，分别列式计算避雷网、避雷引下线（利用建筑物主筋作引下线不计附加长度）和接地母线的工程量，将计算式与结果填写在答题卡上，并在答题卡表6.Ⅲ.1“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中计算和编制各分部分项工程的综合单价与合价。
2．设定该工程“避雷引下线”项目的清单工程量为120m，其余条件均不变，根据背景材料2中的相关定额，在答题卡6.Ⅲ.2“综合单价分析表”中，计算该项目的综合单价。
（“数量”栏保留三位小数，其余均保留两位小数）
3．本工程在编制招标控制价时的数据设定如下：分部分项工程量清单费用为200万元，其中人工费为34万元，发包人提供材料为20万元，总价项目措施费为8万元，单价项目措施费为6万元，暂列金额为12万元，材料暂估价为18万元，发包人发包专业工程暂估价为13万元，计日工为1.5万元，总承包服务费率（发包人发包专业工程）按3%计，总承包服务费率（发包人提供材料）按1%计，规费、税金为15万元。
请根据上述给定的数据，在答题纸表6.III.2“其他项目清单与计价汇总表”中计算并填写其他项目中各项费用的金额；在答题纸表6.III.3“单位工程招标控制价汇总表”中计算并填写本工程招标控制价中各项费用的金额。
（计算结果保留两位小数）
说明：
1.室内外地坪高差0.60m，不考虑墙厚，也不考虑引下线与避雷网、引下线与断接卡子的连接
耗量。
2.避雷网采用25×4镀锌扁钢，沿屋顶女儿墙敷设。
3.引下线利用建筑物柱内主筋引下，每一处引下线均需焊接2根主筋，每一引下线离地坪1.8m
处设一断接卡子。
4.户外接地母线均采用40×4镀锌扁钢，埋深0.7m。
5.接地极采用L50×50×5镀锌角钢制作，L=2.5m。
6.接地电阻要求小于10Ω。
7.图中标高单位以m计，其余均为mm。
答案：
解析：
问题1．
1．避雷网（25×4 镀锌扁钢）工程量计算：
问题2．
问题3.
1．避雷网（25×4 镀锌扁钢）工程量计算：
问题2．
问题3.
2021一级造价工程师考试历年真题精选7辑 第2辑
单位工程施工组织设计中施工顺序的确定应包含于()。
A:施工条件分析
B:施工进度计划
C:资源需求计划
D:施工平面设计
B:施工进度计划
C:资源需求计划
D:施工平面设计
答案：B
解析：
施工顺序是在施工方案中确定的施工流向和施工程序的基础上，按照所选施工方法和施工机械的要求确定的。通常在施工进度计划编制时确定施工顺序。本知识点新教材已删除。
使用酸性焊条焊接时，对其药皮作用表述正确的为( )。
A.药皮中含有多种氧化物，能有效去除硫、磷等杂质
B.药皮中的大理石能产生CO2，可减少合金元素烧损
C.药皮中的萤石会使电弧更加稳定
D.能有效去除氢离子，减少氢气产生的气孔
B.药皮中的大理石能产生CO2，可减少合金元素烧损
C.药皮中的萤石会使电弧更加稳定
D.能有效去除氢离子，减少氢气产生的气孔
答案：D
解析：
酸性焊条药皮中含有多种氧化物，具有较强的氧化性，促使合金元素氧化;同时电弧气中的氧电离后形成负离子与氢离子有很强的亲和力，生成氢 氧根离子，从而防止氢离子溶入液态金属里，所以这类焊条对铁锈、水分不敏感，焊缝很少产生由氢引起的气孔。但酸性熔渣脱氧不完全，也不能有效地清除焊缝的 硫、磷等杂质，故焊缝的金属的力学性能较低，一般用于焊接低碳钢和不太重要的碳钢结构。
1．某项目建设期为3年，生产期为9年。项目建设投资(含工程费、其他费用、预备费用)4300万元，预计形成其他资产450万元，其余全部形成固定资产。
2．建设期第1年投入建设资金的50％，第2年投入30％，第3年投入20％，其中每年投资的40％为自有资金，60％由银行贷款，贷款年利率为7％，建设期只计息不还款。建设单位与银行约定：建设期借款从生产期开始的6年间，按照每年等额本金偿还法进行偿还。
3．生产期第1年投入流动资金270万元，为自有资金；第2年投入流动资金230万元，为银行借款，借款利率为3％。流动资金在计算期末全部回收。
4．固定资产折旧年限为10年，按平均年限法计算折旧，残值率为5％。在生产期末回收固定资产残值；其他资产在生产期内平均摊销，不计残值。
5．投产第2年，当地政府拨付220万元扶持企业进行技术开发。预计生产期各年的经营成本均为2600万元，其中月抵扣的进项税额为245万元，不含税营业收入在计算期第4年为3200万元，第5～12年均为3720万元。假定增值税税率为17％，增值税附加综合税率为12％，所得税税率为25％，行业平均总投资收益率为7．8％，行业净利润率参考值为10％。
6．按照董事会事先约定，生产期按照每年15％的比例提取应付各投资方股利，亏损年份不计取。
问题：
1．列式计算项目计算期第4年初的累计借款。
2．编制项目借款还本付息计划表。
3．列式计算固定资产年折旧费、其他资产年摊销费。
4．编制项目总成本费用估算表、利润与利润分配表。
5．列式计算项目总投资收益率、资本金净利润率，并评价本项目是否可行。
(计算结果保留2位小数)
2．建设期第1年投入建设资金的50％，第2年投入30％，第3年投入20％，其中每年投资的40％为自有资金，60％由银行贷款，贷款年利率为7％，建设期只计息不还款。建设单位与银行约定：建设期借款从生产期开始的6年间，按照每年等额本金偿还法进行偿还。
3．生产期第1年投入流动资金270万元，为自有资金；第2年投入流动资金230万元，为银行借款，借款利率为3％。流动资金在计算期末全部回收。
4．固定资产折旧年限为10年，按平均年限法计算折旧，残值率为5％。在生产期末回收固定资产残值；其他资产在生产期内平均摊销，不计残值。
5．投产第2年，当地政府拨付220万元扶持企业进行技术开发。预计生产期各年的经营成本均为2600万元，其中月抵扣的进项税额为245万元，不含税营业收入在计算期第4年为3200万元，第5～12年均为3720万元。假定增值税税率为17％，增值税附加综合税率为12％，所得税税率为25％，行业平均总投资收益率为7．8％，行业净利润率参考值为10％。
6．按照董事会事先约定，生产期按照每年15％的比例提取应付各投资方股利，亏损年份不计取。
问题：
1．列式计算项目计算期第4年初的累计借款。
2．编制项目借款还本付息计划表。
3．列式计算固定资产年折旧费、其他资产年摊销费。
4．编制项目总成本费用估算表、利润与利润分配表。
5．列式计算项目总投资收益率、资本金净利润率，并评价本项目是否可行。
(计算结果保留2位小数)
答案：
解析：
问题1： 第1年应计利息=(0+4300×50％×60％÷2)×7％=45．15(万元)
第2年应计利息=[(4300× 50％×60％+45．15)+4300×30％×60％÷2] ×7％=120．55(万元)
第3年应计利息=[(4300×80%×60％+45．15+120．55)+4300×20％×60％÷2]×7％=174．14(万元)
建设期贷款利息=45．15+120．55+174．14=339．84(万元)
第4年初的累计借款=4300×60％+339．84=2919．84(万元)
生产期前6年等额本金偿还法，每年应还本金为：2919．84÷6=486．64(万元)
问题3：
其他资产年摊销费=450÷9=50．00(万元)
固定资产年折旧费=(4300+339．84-450)×(1-5％)÷10=398．03(万元)
问题4：
{图3}
该项目总投资收益率ROI=17．09％，高于行业投资收益率7．8％，项目资本金净利润率ROE=28．65％，高于行业净利润率10％，表明项目盈利能力均大于行业平均水平。因此，该项目是可行的。
第2年应计利息=[(4300× 50％×60％+45．15)+4300×30％×60％÷2] ×7％=120．55(万元)
第3年应计利息=[(4300×80%×60％+45．15+120．55)+4300×20％×60％÷2]×7％=174．14(万元)
建设期贷款利息=45．15+120．55+174．14=339．84(万元)
第4年初的累计借款=4300×60％+339．84=2919．84(万元)
生产期前6年等额本金偿还法，每年应还本金为：2919．84÷6=486．64(万元)
问题3：
其他资产年摊销费=450÷9=50．00(万元)
固定资产年折旧费=(4300+339．84-450)×(1-5％)÷10=398．03(万元)
问题4：
{图3}
该项目总投资收益率ROI=17．09％，高于行业投资收益率7．8％，项目资本金净利润率ROE=28．65％，高于行业净利润率10％，表明项目盈利能力均大于行业平均水平。因此，该项目是可行的。
对于依法必须招标的项目，给定暂估价的专业工程应由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，若承包人不参加投标，应由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用应当（）。
A、由中标的专业承包人支付
B、由发包人支付
C、由发包人与中标的专业承包人按约定比例分摊
D、被认为已经包括在承包人的签约合同价中
B、由发包人支付
C、由发包人与中标的专业承包人按约定比例分摊
D、被认为已经包括在承包人的签约合同价中
答案：D
解析：
本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。若承包人不参加投标，应由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。
下列（ ）适宜用作预应力钢筋。
A.HPB300
B.HRB335
C.HRB400
D.HRB500
B.HRB335
C.HRB400
D.HRB500
答案：D
解析：
本题考查的是钢材。HRB500适宜用作预应力钢筋。
在工程量清单中，（ ）是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据。
A.项目计量单位
B.项目编码
C.项目名称
D.项目特征
B.项目编码
C.项目名称
D.项目特征
答案：D
解析：
本题考查的是分部分项工程项目清单。项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。 2020教材P44-47
承受相同荷载条件下，相对刚性基础而言柔性基础的特点是（ ）。
A.节约基础挖方量
B.节约基础钢筋用量
C.增加基础钢筋用量
D.减小基础埋深
E.增加基础埋深
B.节约基础钢筋用量
C.增加基础钢筋用量
D.减小基础埋深
E.增加基础埋深
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是民用建筑构造。相同条件下，采用钢筋混凝土基础比混凝土基础可节省大量的混凝土材料和挖土工程量。
2021一级造价工程师考试历年真题精选7辑 第3辑
根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）规定，关于建筑面积计算正确的为（ ）。
A.建筑物顶部有围护结构的电梯机房不单独计算
B.建筑物顶部层高为2.10m的有围护结构的水箱间不计算
C.围护结构不垂直于水平面的楼层，应按其底板面外墙外围水平面积计算
D.建筑物室内提物井不计算
E.建筑物室内楼梯按自然层计算
A.建筑物顶部有围护结构的电梯机房不单独计算
B.建筑物顶部层高为2.10m的有围护结构的水箱间不计算
C.围护结构不垂直于水平面的楼层，应按其底板面外墙外围水平面积计算
D.建筑物室内提物井不计算
E.建筑物室内楼梯按自然层计算
答案：C,E
解析：
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。选项A错误，设在建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，结构层高在2.20m及以上的应计算全面积;结构层高在2.20m 以下的，应计算1/2面积；选项B错误，设在建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，结构层高在2.20m及以上的应计算全面积;结构层高在2.20m 以下的，应计算1/2面积；选项D错误，建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。参见教材P316。
使加砂、喷砂、集砂等操作过程连续化，使砂流在一密闭系统内循环，从而避免了粉尘的飞扬，除锈质量好，改善了操作条件，该种除锈方法为（---）。
A.干喷砂法
B.湿喷砂法
C.高压喷砂法
D.无尘喷砂法
B.湿喷砂法
C.高压喷砂法
D.无尘喷砂法
答案：D
解析：
无尘喷砂法。砂流在一密闭系统里循环不断流动，从而避免了粉尘的飞扬。无尘喷砂法特点是：设备复杂，投资高，但由于除锈质量好，改善了操作条件，降低了劳动强度，是一种有发展前途的机械喷砂法。
具有结构简单、严密性较高，但阻力比较大等特点，主要用于热水供应及高压蒸汽管路上的阀门为( )。
A.截止阀
B.闸阀
C.蝶阀
D.旋塞阀
B.闸阀
C.蝶阀
D.旋塞阀
答案：A
解析：
这道题的考点是阀门。截止阀主要用于热水供应及高压蒸汽管路中，它结构简单，严密性较高，制造和维修方便，阻力比较大。流体经过截止阀时要转弯改变流向，因此水流阻力较大，所以安装时要注意流体“低进高出”，方向不能装反。
下列关于楼梯构造叙述不正确的有（ ）。
A.当荷载或梯段跨度较大时，采用梁式楼梯比较经济
B.现浇钢筋混凝土梁式楼梯段由斜梁、踏步板组成
C.板式楼梯当梯段跨度不大时经济适用
D.现浇钢筋混凝土板式楼梯由斜梁、踏步板、平台和平台梁组成
B.现浇钢筋混凝土梁式楼梯段由斜梁、踏步板组成
C.板式楼梯当梯段跨度不大时经济适用
D.现浇钢筋混凝土板式楼梯由斜梁、踏步板、平台和平台梁组成
答案：D
解析：
2020版教材P55
现浇钢筋混凝土楼梯按楼梯段传力的特点可以分为板式和梁式两种。板式楼梯的梯段是一块斜放的板，它通常由梯段板、平台梁和平台板组成。
现浇钢筋混凝土楼梯按楼梯段传力的特点可以分为板式和梁式两种。板式楼梯的梯段是一块斜放的板，它通常由梯段板、平台梁和平台板组成。
选定了水泥，砂子和石子的品种后，混凝土配合比设计实质上是要确定（ ）。
A.石子颗粒级配
B.水灰比
C.灰砂比
D.单位用水量
E.砂率
B.水灰比
C.灰砂比
D.单位用水量
E.砂率
答案：B,D,E
解析：
从表面上看，混凝土配合比只是计算水泥、砂子、石子、水这四种组成材料的用量。实质上是根据组成材料的情况，确定满足上述四项基本要求的三大参数：水灰比、单位用水量和砂率。
关于基坑土石方工程采用轻型井点降水，说法正确的是（ ）。
A.U型布置不封闭段是为施工机械进出基坑留的开口
B.双排井点管适用于宽度小于6米的基坑
C.单排井点管应布置在基坑的地下水下游一侧
D.施工机械不能经U型布置的开口端进出基坑
B.双排井点管适用于宽度小于6米的基坑
C.单排井点管应布置在基坑的地下水下游一侧
D.施工机械不能经U型布置的开口端进出基坑
答案：A
解析：
本题考查的是土石方工程施工技术
自动控制系统中，将接收变换和放大后的偏差信号，转换为被控对象进行操作的控制信号。该装置为（ ）。
A.转换器
B.控制器
C.接收器
D.执行器
B.控制器
C.接收器
D.执行器
答案：B
解析：
自动控制系统的组成：（1）被控对象，是控制系统所控制和操纵的对象，它接受控制量并输出被控量。（2）控制器，接收变换和放大后的偏差信号，转换为被控对象进行操作的控制信号。（3）放大变换环节，将偏差信号变换为适合控制器执行的信号。它根据控制的形式、幅值及功率来放大变换。（4）校正装置，为改善系统动态和静态特性而附加的装置。如果校正装置串联在系统的前向通道中，称为串联校正装置；如果校正装置接成反馈形式，称为并联校正装置，叉称局部反馈校正。（5）反馈环节，用来测量被控量的实际值，并经过信号处理，转换为与被控量有一定函数关系，且与譬入信号同一物理量的信号。反馈环节一般也称为测量变送环节。（6）给定环节，产生输入控割信号的装置。
2021一级造价工程师考试历年真题精选7辑 第4辑
在工程项目目标控制方法中，香蕉曲线法的两条S曲线是指( )。
A.ES曲线和LF曲线
B.EF曲线和LS曲线
C.ES曲线和LS曲线
D.EF曲线和LF曲线
B.EF曲线和LS曲线
C.ES曲线和LS曲线
D.EF曲线和LF曲线
答案：C
解析：
参考第三章第三节内容，应选C项。 香蕉曲线法的两条S曲线是指ES曲线(即按每项工作的最早开始时间绘制)、LS曲线(即按每项工作的最迟开始时间绘制)。
某建设项目业主与甲施工单位签订了施工承包合同，合同中保函手续费为40万元，合同工期为500天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天，因不可预见的外界条件停工20天，因异常不利的气候条件停工15天，因季节性大雨停工5天，因分包单位延期交工停工10天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工单位可索赔的保函手续费为（ ）万元。
A.1.6
B.6.8
C.5.6
D.8
B.6.8
C.5.6
D.8
答案：A
解析：
首先应该判断哪些事件引起的工程延误是可以获得费用补偿的：不可预见的外界条件。共计20天，原工期500天保函手续费为40万元，因此延长20天工期增加的保函手续费为1.6万元。
某项目施工砂砾垫层1500m3，定额消耗等数据见后表。设备购置费30万元（不含税），定额设备购置费25万元（不含税）。措施费中施工辅助费费率5%，其他六项合计费率为10%；企业管理费费率为10%；规费费率为30%，利润和税金按照现行规则计算。专项费用中施工场地建设费按照费率5.338%计算，安全生产费按照概预算编制办法规则计算；
土地使用及拆迁费为0元。
工程建设其他费中，建设单位（业主）管理费按照费率4.858%计算，保险费按照概预算编制办法规则计算。基本预算费费率3%。
问题一：计算本项目措施费、企业管理费、规费、利润、税金、专项费用，建筑安装工程费、定额建筑安装工程费。
问题二：计算本项目建设业主管理费，工程保险费，工程建设其他费总金额。
问题三：计算本项目基本预算费及概预算总金额。
问题四：计算砂砾垫层1500m3的分项指标（保留两位小数）。
土地使用及拆迁费为0元。
工程建设其他费中，建设单位（业主）管理费按照费率4.858%计算，保险费按照概预算编制办法规则计算。基本预算费费率3%。
问题一：计算本项目措施费、企业管理费、规费、利润、税金、专项费用，建筑安装工程费、定额建筑安装工程费。
问题二：计算本项目建设业主管理费，工程保险费，工程建设其他费总金额。
问题三：计算本项目基本预算费及概预算总金额。
问题四：计算砂砾垫层1500m3的分项指标（保留两位小数）。
答案：
解析：
问题一：
措施费{6＋1种}：施工辅助费＝定额直接费×费率＝90569×5%
其他六项＝（定额人工费＋定额机械费）×费率＝（1451＋2652）×10%
企业管理费：定额直接费90569×10%
规费：人工费×费率＝1502×30%
利润：（定额直接费＋措施费＋企业管理费） ×7.42%
税金：（直接费＋设备费＋措施费＋企业管理费＋规费＋利润）×9%
专项费用：
施工场地建设费{不含设备费}＝（定额直接费＋措施费＋企业管理费＋规费＋利润＋税金）×5.338%
安全生产费＝（直接费＋设备费＋措施费＋企业管理费＋规费＋利润＋税金＋施工场地建设费）×1.5%
＝建筑安装工程费（不含生产费本身）{含设备费}×1.5%
建筑安装工程费＝（直接费＋设备费＋措施费＋企业管理费＋规费＋利润＋税金＋施工场地建设费＋安全生产费）
定额建筑安装工程费＝（定额直接费＋定额设备费×40%＋措施费＋企业管理费＋规费＋利润＋税金＋施工场地建设费＋安全生产费）
问题二：
建设业主管理费＝定额建筑安装工程费×4.858%
工程保险费＝（建筑安装工程费－设备费）×4‰
工程建设其他费总金额＝工程保险费＋建设业主管理费
问题三：
基本预算费＝（建筑安装工程费＋工程建设其他费总金额＋征地费）×3%
问题四：
砂砾垫层1500m3的分项指标＝（直接费＋措施费＋企业管理费＋规费＋利润＋税金）÷1500
措施费{6＋1种}：施工辅助费＝定额直接费×费率＝90569×5%
其他六项＝（定额人工费＋定额机械费）×费率＝（1451＋2652）×10%
企业管理费：定额直接费90569×10%
规费：人工费×费率＝1502×30%
利润：（定额直接费＋措施费＋企业管理费） ×7.42%
税金：（直接费＋设备费＋措施费＋企业管理费＋规费＋利润）×9%
专项费用：
施工场地建设费{不含设备费}＝（定额直接费＋措施费＋企业管理费＋规费＋利润＋税金）×5.338%
安全生产费＝（直接费＋设备费＋措施费＋企业管理费＋规费＋利润＋税金＋施工场地建设费）×1.5%
＝建筑安装工程费（不含生产费本身）{含设备费}×1.5%
建筑安装工程费＝（直接费＋设备费＋措施费＋企业管理费＋规费＋利润＋税金＋施工场地建设费＋安全生产费）
定额建筑安装工程费＝（定额直接费＋定额设备费×40%＋措施费＋企业管理费＋规费＋利润＋税金＋施工场地建设费＋安全生产费）
问题二：
建设业主管理费＝定额建筑安装工程费×4.858%
工程保险费＝（建筑安装工程费－设备费）×4‰
工程建设其他费总金额＝工程保险费＋建设业主管理费
问题三：
基本预算费＝（建筑安装工程费＋工程建设其他费总金额＋征地费）×3%
问题四：
砂砾垫层1500m3的分项指标＝（直接费＋措施费＋企业管理费＋规费＋利润＋税金）÷1500
关于地震烈度的说法，不正确的是（ ）。
A.地震烈度分为基本烈度、建筑场地烈度度和设计烈度
B.基本烈度代表一个地区的平均地震烈度
C.建筑场地烈度相对基本烈度可以降低也可以提高
D.设计烈度一般可采用国家批准的基本烈度
B.基本烈度代表一个地区的平均地震烈度
C.建筑场地烈度相对基本烈度可以降低也可以提高
D.设计烈度一般可采用国家批准的基本烈度
答案：B
解析：
2020版教材P16
本题考查的是岩体的工程地质性质。基本烈度代表一个地区的最大地震烈度。
本题考查的是岩体的工程地质性质。基本烈度代表一个地区的最大地震烈度。
建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（ ）。
A. 是否选择了合理的物料消耗定额
B. 是否符合工艺流程的柔性安排
C. 是否使工艺流程中的工序合理衔接
D. 是否符合节能清洁要求
B. 是否符合工艺流程的柔性安排
C. 是否使工艺流程中的工序合理衔接
D. 是否符合节能清洁要求
答案：D
解析：
一般在选择生产方法时，从以下几个方面着手：①研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优缺点，并预测未来发展趋势，积极采用先进适用的生产方法；②研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应，避免出现生产方法与供给原材料不匹配的现象；③研究拟采用生产方法的技术来源的可得性，若采用引进技术或专利，应比较所需费用；④研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求，应尽量选择节能环保的生产方法。A、B、C选项是属于选择工艺流程方案的内容，只有D选项属于技术方案中生产方法的选择。
施工图预算的审查内容有（ ）。
A、工程量计算的准确性
B、定额的准确性
C、施工图纸的准确性
D、材料价格确定的合理性
E、相关费用确定的准确性
B、定额的准确性
C、施工图纸的准确性
D、材料价格确定的合理性
E、相关费用确定的准确性
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P312
考点:概预算文件的审查。施工图预算的审查内容包括：（1）工程量的计算；（2）定额的使用；（3）设备材料及人工、机械价格的确定；（4）相关费用的选取和确定。
考点:概预算文件的审查。施工图预算的审查内容包括：（1）工程量的计算；（2）定额的使用；（3）设备材料及人工、机械价格的确定；（4）相关费用的选取和确定。
下列情况中，应当选用低氢型焊条的是（ ）。
A. 承受动载荷和冲击载荷的焊件
B. 为了提高生产效率和经济性
C. 受力不大且焊接部位难以清理的焊件
D. 结构形状复杂、刚性大的厚大焊件
B. 为了提高生产效率和经济性
C. 受力不大且焊接部位难以清理的焊件
D. 结构形状复杂、刚性大的厚大焊件
答案：A,D
解析：
1)当母材中碳、硫、磷等元素的含量偏高时，应选用抗裂性能好的低氢型焊条。
2)对承受动载荷和冲击载荷的焊件，可选低氢型焊条。
3)对结构形状复杂、刚性大的厚大焊件，应选用低氢型焊条、超低氢型焊条和高韧性焊条。
4)对受力不大、焊接部位难以清理的焊件，应选用对铁锈、氧化皮、油污不敏感的酸性焊条。
5）考虑生产效率和经济性。在满足要求时，应尽量选用酸性焊条。
6）为了保障焊工的身体健康，尽量采用酸性焊条
2)对承受动载荷和冲击载荷的焊件，可选低氢型焊条。
3)对结构形状复杂、刚性大的厚大焊件，应选用低氢型焊条、超低氢型焊条和高韧性焊条。
4)对受力不大、焊接部位难以清理的焊件，应选用对铁锈、氧化皮、油污不敏感的酸性焊条。
5）考虑生产效率和经济性。在满足要求时，应尽量选用酸性焊条。
6）为了保障焊工的身体健康，尽量采用酸性焊条
2021一级造价工程师考试历年真题精选7辑 第5辑
III．电气和自动化控制工程
【背景材料】某化工厂合成车间动力安装工程，如图6.Ⅲ所示。
1.AP1为定型动力配电箱，电源由室外电缆引入，基础型钢采用10#槽钢（单位重量为10㎏/m）。
2．所有埋地管标高均为-0.2m，其至AP1动力配电箱出口处的管口高出地坪0.1m。设备基础顶标高为+0.5m，埋地管管口高出基础顶面0.1m，导线出管口后的预留长度为1m，并安装1根同口径0.8m长得金属软管。
3.木质配电板引至滑触线的管、线与其电源管、线相同，其至滑触线处管口标高为+6m，导线出管口后的预留长度为1m。
4. 滑触线支架采用螺栓固定，两端设置信号灯。滑触线伸出两端支架的长度为1m。
5.表中数据为计算该动力工程的相关费用：
管理费和利润分别按人工费得55%和45%计。
6.分部分项工程量清单的统一编码为：
问题：
1.根据图示内容和《通用安装工程工程量清单计算规范》的规定，计算相关工程量和编制分部分项工程量清单。将配管、配线和滑触线的计算式填入答题纸上的相应位置，并填写答题纸表6.Ⅲ.1“分部分项工程量清单”。
表6.Ⅲ.1 分部分项工程量清单
2.假设滑触线清单工程量为60m，依据上述相关费用计算该项目的综合评价，并填入答题纸表6.Ⅲ.2中。
表6.Ⅲ.2 分部分项工程量清单综合单价分析表
（计算过程和结果均保留两位小数）
【背景材料】某化工厂合成车间动力安装工程，如图6.Ⅲ所示。
1.AP1为定型动力配电箱，电源由室外电缆引入，基础型钢采用10#槽钢（单位重量为10㎏/m）。
2．所有埋地管标高均为-0.2m，其至AP1动力配电箱出口处的管口高出地坪0.1m。设备基础顶标高为+0.5m，埋地管管口高出基础顶面0.1m，导线出管口后的预留长度为1m，并安装1根同口径0.8m长得金属软管。
3.木质配电板引至滑触线的管、线与其电源管、线相同，其至滑触线处管口标高为+6m，导线出管口后的预留长度为1m。
4. 滑触线支架采用螺栓固定，两端设置信号灯。滑触线伸出两端支架的长度为1m。
5.表中数据为计算该动力工程的相关费用：
管理费和利润分别按人工费得55%和45%计。
6.分部分项工程量清单的统一编码为：
问题：
1.根据图示内容和《通用安装工程工程量清单计算规范》的规定，计算相关工程量和编制分部分项工程量清单。将配管、配线和滑触线的计算式填入答题纸上的相应位置，并填写答题纸表6.Ⅲ.1“分部分项工程量清单”。
表6.Ⅲ.1 分部分项工程量清单
2.假设滑触线清单工程量为60m，依据上述相关费用计算该项目的综合评价，并填入答题纸表6.Ⅲ.2中。
表6.Ⅲ.2 分部分项工程量清单综合单价分析表
（计算过程和结果均保留两位小数）
答案：
解析：
问题1：
1.钢管Φ32工程量计算：
（0.1+0.2+7+0.2+1.5）+（6－1.5－0.5）=9+4=13（m）
2.钢管Φ50工程量计算：
25+17+（0.2+0.5+0.1+0.2+0.1）×2=44.2（m）
3．导线BV16mm2工程量计算：
13×4+(1.7+0.8+0.5/2+0.3+0.5/2+0.3+1) ×4=70.4（m）
4.导线BV50mm2工程量计算：
44.2×4+(1+1.7+0.8) ×4×2=204.8（m）
5.角钢滑触线L50×50×5工程量计算：
（7×3+1+1）×3=69（m）
表6.Ⅲ.1 分部分项工程量清单
问题2：
表6.Ⅲ.2 分部分项工程量清单综合单价分析表
1.钢管Φ32工程量计算：
（0.1+0.2+7+0.2+1.5）+（6－1.5－0.5）=9+4=13（m）
2.钢管Φ50工程量计算：
25+17+（0.2+0.5+0.1+0.2+0.1）×2=44.2（m）
3．导线BV16mm2工程量计算：
13×4+(1.7+0.8+0.5/2+0.3+0.5/2+0.3+1) ×4=70.4（m）
4.导线BV50mm2工程量计算：
44.2×4+(1+1.7+0.8) ×4×2=204.8（m）
5.角钢滑触线L50×50×5工程量计算：
（7×3+1+1）×3=69（m）
表6.Ⅲ.1 分部分项工程量清单
问题2：
表6.Ⅲ.2 分部分项工程量清单综合单价分析表
投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是（）。
A.企业定额
B.地区定额
C.行业定额
D.国家定额
B.地区定额
C.行业定额
D.国家定额
答案：A
解析：
2020版教材P202
本题考查的是。综合单价计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。应根据本企业的企业实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目要消耗的咅种人工、材料、机械台班的数量。计算时应采用企业定额，在没有企业定额或企业定额玦项时，可参照与本企业实际水平相近的国家、地区、行业定额，并通过调整来确定清单项目的人、材、机单位用量。各种人工、材料、机械台班的单价，则应根据询价的结果和市场行情综合确定。
本题考查的是。综合单价计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。应根据本企业的企业实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目要消耗的咅种人工、材料、机械台班的数量。计算时应采用企业定额，在没有企业定额或企业定额玦项时，可参照与本企业实际水平相近的国家、地区、行业定额，并通过调整来确定清单项目的人、材、机单位用量。各种人工、材料、机械台班的单价，则应根据询价的结果和市场行情综合确定。
当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，优先采用的施工铺贴方法有（ ）。
A.空铺法
B.点粘法
C.满粘法
D.条粘法
E.机械固定法
B.点粘法
C.满粘法
D.条粘法
E.机械固定法
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是屋面防水工程施工。当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法，但距屋面周边 800mm 内以及叠层铺贴的各层之间应满粘；当防水层采取满粘法施工时，找平层的分隔缝处宜空铺，空铺的宽度宜为100mm。
它是连接因特网中各局域网、广域网的设备，具有判断网络地址和选择IP路径功能，属网络层的一种互联设备。该网络设备是（）。
A、网卡
B、集线器
C、交换机
D、路由器
B、集线器
C、交换机
D、路由器
答案：D
解析：
本题考查的是网络工程和网络设备。路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备，具有判断网络地址和选择IP路径功能。
电力电缆是传输和分配电能的一种特殊电线，广泛用于（）。
A.底层建筑
B.电力系统
C.工矿企业
D.高层建筑
B.电力系统
C.工矿企业
D.高层建筑
答案：B,C,D
解析：
本题的考点为电力电缆的应用。电力电缆是传输和分配电能的一种特殊电线，主要用于传输和分配电能，广泛用于电力系统、工矿企业、高层建筑及各行各业中。
为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（ ）。
A.脚手架工程
B.垂直运输工程
C.二次搬运工程
D.已完工程及设备保护
E.施工排水降水
B.垂直运输工程
C.二次搬运工程
D.已完工程及设备保护
E.施工排水降水
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P47
措施项目费用的发生与使用时间、施工方法或者两个以上的工序相关，如安全文明施工费，夜间施工，非夜间施工照明，二次.搬运，冬雨季施工，地上、地下设施和建筑物的临时保护设施，已完工程及设备保护等。但是有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。措施项目中可以计算工程量的项目（单价措施项目）宜采用分部分项工程项目清单的方式编制，
措施项目费用的发生与使用时间、施工方法或者两个以上的工序相关，如安全文明施工费，夜间施工，非夜间施工照明，二次.搬运，冬雨季施工，地上、地下设施和建筑物的临时保护设施，已完工程及设备保护等。但是有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。措施项目中可以计算工程量的项目（单价措施项目）宜采用分部分项工程项目清单的方式编制，
不可用于6层以下建筑物承重墙体砌筑的墙体材料是（ ）。
A.烧结黏土多孔砖 B.烧结黏土空心砖
C.烧结页岩多孔砖 D.烧结煤矸石多孔砖
A.烧结黏土多孔砖 B.烧结黏土空心砖
C.烧结页岩多孔砖 D.烧结煤矸石多孔砖
答案：B
解析：
：烧结多孔砖是以黏土、页岩或煤矸石为主要原料烧制的，主要用于6层 以下建筑物的承重墙体。烧结空心砖是以黏土、页岩、煤矸石或粉煤灰为主要原料烧 制的，主要用于非承重部位的空心砖，如用于多层建筑内隔墙或框架结构妁填充墙 等。见教材第三章第二节P114。
【考核要点】：烧结砖的分类及适用范围。
【考核要点】：烧结砖的分类及适用范围。
2021一级造价工程师考试历年真题精选7辑 第6辑
根据我国建设市场发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于( )。
A. 项目建设前期各阶段工程造价的估量
B. 项目初步设计阶段概算的预测
C. 项目施工图设计阶段预算的预测
D. 项目合同价格的形成和后续合同价格的管理
B. 项目初步设计阶段概算的预测
C. 项目施工图设计阶段预算的预测
D. 项目合同价格的形成和后续合同价格的管理
答案：D
解析：
从目前我国现状来看，工程定额主要用于在项目建设前期各阶段对于建设投资的预测和估计，在工程建设交易阶段，工程定额通常只能作为建设产品价格形成的辅助依据。工程量清单计价依据主要适用于合同价格形成以及后续的合同价格管理阶段。
[考点]第二章第一节知识点二：工程计价标准和依据
[考点]第二章第一节知识点二：工程计价标准和依据
在区域规划中，水利水电工程一般多采用（ ）。
A.混合式布置
B. 集中布置
C. 分散布置
D. 区域布置
B. 集中布置
C. 分散布置
D. 区域布置
答案：A
解析：
施工总布置按功能可分为八大主要区域，各施工区域在布置上并非截然分开的，它们的生产工艺和布置是相互联系的，应构成一个统一的、调度灵活的、运行方便的整体。在区域规划时，按主体工程施T区与其他各区域互相关联或相互独立的程度，分为集中布置、分散布置、混合布置三种方式，水利水电工程一般多采用混合式布置。
1．土建工程
某工程基础平面图如图6.Ⅰ.1所示，现浇钢筋混凝土带形基础、独立基础的尺寸如图6.Ⅰ.2所示。混凝土垫层强度等级为C15，混凝土基础强度等级为C20，按外购商品混凝土考虑。混凝土垫层支模板浇筑，工作面宽度300mm，槽坑底面用电动夯实机夯实，费用计入混凝土垫层和基础中。
工程费单价表，见表6.Ⅰ.1.
表6.Ⅰ.1 工程费单价表
基础定额表，见表6.Ⅰ.2.
表6.Ⅰ.2 基础定额表
依据《建设工程工程量清单计价规范》计算原则，以人工费、材料费和机械使用费之和为基数，取管理费率5％、利润率4％；以分部分项工程量清单计价合计和模板及支架清单项目费之和为基数，取临时设施费率1.5％、环境保护费率0.8％、安全和文明施工费率1.8％。
问题：
依据《建设工程工程量清单计价规范》 的规定（有特殊注明除外）完成下列计算：
1．计算现浇钢筋混凝土带形基础、独立基础、基础垫层的工程量。将计算过程及结果填入答题纸表6.Ⅰ.1“分部分项工程量计算表”。
棱台体体积公式为V=1/3×h×（a2+b2+a×b）。
2．编制现浇混凝土带形基础、独立基础的分部分项工程量清单，说明项目特征。
（带形基础的项目编码为010401001，独立基础的项目编码为010401002）填入答题纸表6.Ⅰ.2“分部分项工程量清单”。
3.依据提供的基础定额数据，计算混凝土带形基础的分部分项工程量清单综合单价，填入答题纸表6. Ⅰ.3“分部分项工程量清单综合单价分析表”，并列出计算过程。
4.计算带形基础、独立基础（“坡面不计算模板工程量）和基础垫层的模板工程量，将计算过程及结果填入答题纸表6.Ⅰ.4”模板工程量计算表”。
5.现浇混凝土基础工程的分部分项工程量清单计价合价为57686.00元，计算措施项目清单费用，填入答题纸表6.Ⅰ.5“措施项目清单计价表”，并列出计算过程。
（计算结果均保留两位小数。）
某工程基础平面图如图6.Ⅰ.1所示，现浇钢筋混凝土带形基础、独立基础的尺寸如图6.Ⅰ.2所示。混凝土垫层强度等级为C15，混凝土基础强度等级为C20，按外购商品混凝土考虑。混凝土垫层支模板浇筑，工作面宽度300mm，槽坑底面用电动夯实机夯实，费用计入混凝土垫层和基础中。
工程费单价表，见表6.Ⅰ.1.
表6.Ⅰ.1 工程费单价表
基础定额表，见表6.Ⅰ.2.
表6.Ⅰ.2 基础定额表
依据《建设工程工程量清单计价规范》计算原则，以人工费、材料费和机械使用费之和为基数，取管理费率5％、利润率4％；以分部分项工程量清单计价合计和模板及支架清单项目费之和为基数，取临时设施费率1.5％、环境保护费率0.8％、安全和文明施工费率1.8％。
问题：
依据《建设工程工程量清单计价规范》 的规定（有特殊注明除外）完成下列计算：
1．计算现浇钢筋混凝土带形基础、独立基础、基础垫层的工程量。将计算过程及结果填入答题纸表6.Ⅰ.1“分部分项工程量计算表”。
棱台体体积公式为V=1/3×h×（a2+b2+a×b）。
2．编制现浇混凝土带形基础、独立基础的分部分项工程量清单，说明项目特征。
（带形基础的项目编码为010401001，独立基础的项目编码为010401002）填入答题纸表6.Ⅰ.2“分部分项工程量清单”。
3.依据提供的基础定额数据，计算混凝土带形基础的分部分项工程量清单综合单价，填入答题纸表6. Ⅰ.3“分部分项工程量清单综合单价分析表”，并列出计算过程。
4.计算带形基础、独立基础（“坡面不计算模板工程量）和基础垫层的模板工程量，将计算过程及结果填入答题纸表6.Ⅰ.4”模板工程量计算表”。
5.现浇混凝土基础工程的分部分项工程量清单计价合价为57686.00元，计算措施项目清单费用，填入答题纸表6.Ⅰ.5“措施项目清单计价表”，并列出计算过程。
（计算结果均保留两位小数。）
答案：
解析：
Ⅰ.土建工程
问题1.（10分）
表6.1.1分部分项工程量计算表
问题2.（6分）
表6.1.2 分部分项工程量清单
问题3.（12分）
表6.1.3分部分项工程量清单综合单价分析表
槽底夯实：槽底面积：(1.30+0.3×2)×72=136.8(m2) (1分)
人工费： 0.0142×52.36×136.8=101.71(元) (0.5分)
机械费: 0.0056×31.54×136.8=24.16(元) (0.5分)
垫层混凝土：工程量：1.30×0.1×72=9.36(m3) (0.5分)
人工费：0.733×52.36×9.36=359.24(元) (0.5分)
材料费：(1.015×252.40+0.867×2.92+0.136×2.25)×9.36=2424.46(元) (0.5分)
机械费：(0.016×23.51+0.062×154.80)×9.36=103.26(元) (0.5分)
基础混凝土：工程量：38.52(m3)
人工费：0.956×52.36×38.52=1928.16(元) (0.5分)
材料费：(1.015×266.05+0.919×2.92+0.252×2.25)×38.52=10527.18(元) (0.5分)
机械费：(0.077×23.51+0.078×154.80)×38.52=534.84(元) (0.5分)
综合单价组成：人工费：(101.71+359.24+1928.16)/38.52=62.02(元) (0.5分)
材料费：(2424.46+10527.18)/38.52=336.23(元) (0.5分)
机械费：(24.16+103.26+534.84)/38.52=17.19(元) (0.5分)
小计：62.02+336.23+17.19=415.44(元)
管理费：415.44×5%=20.77(元) (1分)
利 润：415.44×4%=16.62(元) (1分)
综合单价：415.44+20.77+16.62=452.83(元/m3) (0.5分)
问题4.（6分）
表6.1.4模板工程量计算表
问题5: (6分)
模板及支架：(93.6Х31.98+4.22Х28.72+15.52Х25.68)Х(1+5%+4%)=3829.26(元)
临时设施：(57686+3829.26)Х1.5%=922.73(元)
环境保护：(57686+3829.26)Х0.8%=492.12(元)
安全和文明施工：(57686+3829.26)Х1.8%=1107.27(元)
合计：3829.26+922.73+492.12+1107.27=6351.38(元)
表6.1.5措施项目清单计价表
问题1.（10分）
表6.1.1分部分项工程量计算表
问题2.（6分）
表6.1.2 分部分项工程量清单
问题3.（12分）
表6.1.3分部分项工程量清单综合单价分析表
槽底夯实：槽底面积：(1.30+0.3×2)×72=136.8(m2) (1分)
人工费： 0.0142×52.36×136.8=101.71(元) (0.5分)
机械费: 0.0056×31.54×136.8=24.16(元) (0.5分)
垫层混凝土：工程量：1.30×0.1×72=9.36(m3) (0.5分)
人工费：0.733×52.36×9.36=359.24(元) (0.5分)
材料费：(1.015×252.40+0.867×2.92+0.136×2.25)×9.36=2424.46(元) (0.5分)
机械费：(0.016×23.51+0.062×154.80)×9.36=103.26(元) (0.5分)
基础混凝土：工程量：38.52(m3)
人工费：0.956×52.36×38.52=1928.16(元) (0.5分)
材料费：(1.015×266.05+0.919×2.92+0.252×2.25)×38.52=10527.18(元) (0.5分)
机械费：(0.077×23.51+0.078×154.80)×38.52=534.84(元) (0.5分)
综合单价组成：人工费：(101.71+359.24+1928.16)/38.52=62.02(元) (0.5分)
材料费：(2424.46+10527.18)/38.52=336.23(元) (0.5分)
机械费：(24.16+103.26+534.84)/38.52=17.19(元) (0.5分)
小计：62.02+336.23+17.19=415.44(元)
管理费：415.44×5%=20.77(元) (1分)
利 润：415.44×4%=16.62(元) (1分)
综合单价：415.44+20.77+16.62=452.83(元/m3) (0.5分)
问题4.（6分）
表6.1.4模板工程量计算表
问题5: (6分)
模板及支架：(93.6Х31.98+4.22Х28.72+15.52Х25.68)Х(1+5%+4%)=3829.26(元)
临时设施：(57686+3829.26)Х1.5%=922.73(元)
环境保护：(57686+3829.26)Х0.8%=492.12(元)
安全和文明施工：(57686+3829.26)Х1.8%=1107.27(元)
合计：3829.26+922.73+492.12+1107.27=6351.38(元)
表6.1.5措施项目清单计价表
工程项目的多次计价是一个（ ）的过程。
A.逐步分解和组合，逐步汇总概算造价
B.逐步深化和细化，逐步接近实际造价
C.逐步分析和测算，逐步确定投资估算
D.逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价
B.逐步深化和细化，逐步接近实际造价
C.逐步分析和测算，逐步确定投资估算
D.逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价
答案：B
解析：
2020版教材P1
本题考查的是工程造价及其计价特征。多次计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。
本题考查的是工程造价及其计价特征。多次计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。
扑救立式钢制内浮顶式贮油罐内的火灾，应选用的泡沫灭火系统及其喷射方式为()
A．中倍数泡沫灭火系统，液上喷射方式
B．中倍数泡沫灭火系统，液下喷射方式
C．高倍数泡沫灭火系统，液上喷射方式
D．高倍数泡沫灭火系统，液下喷射方式
B．中倍数泡沫灭火系统，液下喷射方式
C．高倍数泡沫灭火系统，液上喷射方式
D．高倍数泡沫灭火系统，液下喷射方式
答案：A
解析：
2020版教材P182
教材原文是：中倍数泡沫灭火系统能扑救立式钢制贮油罐内火灾。液下喷射泡沫灭火系统适用于固定拱顶贮罐， 不适用于外浮顶和内浮顶储罐。液上喷射泡沫灭火系统适用于固定顶、外浮顶和内浮顶三种储罐。
教材原文是：中倍数泡沫灭火系统能扑救立式钢制贮油罐内火灾。液下喷射泡沫灭火系统适用于固定拱顶贮罐， 不适用于外浮顶和内浮顶储罐。液上喷射泡沫灭火系统适用于固定顶、外浮顶和内浮顶三种储罐。
根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是()。
A:发包人要求承包人提前竣工
B:发包人要求向承包人提前交付工程设备
C:承包人遇到不利物质条件
D:承包人遇到异常恶劣的气候条件
B:发包人要求向承包人提前交付工程设备
C:承包人遇到不利物质条件
D:承包人遇到异常恶劣的气候条件
答案：C
解析：
选项A，发包人要求承包人提前竣工可索赔费用；选项B，发包人要求向承包人提前交付工程设备可索赔费用；选项D，承包人遇到异常恶劣的气候条件可索赔工期。
下列有关工业锅炉本体安装说法正确的是（ ）。
A、锅筒内部装置的安装应在水压试验合格后进行
B、水冷壁和对流管束一端为焊接、另一端为胀接时，应先胀后焊
C、铸铁省煤器整体安装完后进行水压试验
D、对流过热器大多安装在锅炉的顶部
B、水冷壁和对流管束一端为焊接、另一端为胀接时，应先胀后焊
C、铸铁省煤器整体安装完后进行水压试验
D、对流过热器大多安装在锅炉的顶部
答案：A
解析：
2020版教材P158
该题主要考察的是：工业锅炉本体安装，教材P155页原文是4）锅筒内部装置的安装， 应在水压试验合格后进行。
该题主要考察的是：工业锅炉本体安装，教材P155页原文是4）锅筒内部装置的安装， 应在水压试验合格后进行。
2021一级造价工程师考试历年真题精选7辑 第7辑
按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。
A、工人按技术等级划分为技工、普工和壮工
B、平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算
C、包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费
D、包括工资、加班费和代理人费用
B、平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算
C、包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费
D、包括工资、加班费和代理人费用
答案：C
解析：
2020版教材P20
本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。选项A错误，国外一般工程施工的工人按技术要求划分为高级技工、熟练工、半熟练工和壮工；选项B错误，当工程价格采用平均工资计算时，要按各类工人总数的比例进行加权计算；选项D错误，人工费应该包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费用等。
本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。选项A错误，国外一般工程施工的工人按技术要求划分为高级技工、熟练工、半熟练工和壮工；选项B错误，当工程价格采用平均工资计算时，要按各类工人总数的比例进行加权计算；选项D错误，人工费应该包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费用等。
隧道选址与断层那个走线平行，应优先考虑（ ）。
A.避开与其破碎带接触
B.横穿其破碎带
C.灌浆加固断层破碎带
D.清除断层破碎带
B.横穿其破碎带
C.灌浆加固断层破碎带
D.清除断层破碎带
答案：A
解析：
本题考查的是特殊地基。当隧道轴线与断层 走向平行时，应尽量避免与断层破碎带接触。隧道横穿断层时，虽然只是个别段落受断层影响，但因地质及水温地质条件不良，必须预先考虑措施，保证施工安全。特别当岩层破碎带规模很大，或者穿越断层带时，会使施工十分困难，应级尽量避开。
铝酸盐水泥适宜用于（ ）。
A.大体积混凝土
B.与硅酸盐水泥混合使用的混凝土
C.用于蒸汽养护的混凝土
D.低温地区施工的混凝土
B.与硅酸盐水泥混合使用的混凝土
C.用于蒸汽养护的混凝土
D.低温地区施工的混凝土
答案：D
解析：
铝酸盐水泥不宜用于大体积混凝土工程；不能用于与碱溶液接触的工程；不得与未硬化的硅酸盐水泥混凝土接触使用，更不得与硅酸盐水泥或石灰混合使用；不能蒸汽养护，不宜在高温季节施工。
根据我国《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，下列说法中正确的是（ ）。
A.发包人延误付款30日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停
B.承包人实际工作比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后15日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额
C.发包人应在收到承包人提交的每月付款申请报告或提交的每期付款申请报告之日起25日内审查并支付
D.发包人延误付款50日以上，并影响整个工程实施的，承包人有权根据合同约定向发包人发出解除合同的通知
E.发包人应在收到承包人按约定提交的最终竣工结算资料30日内，结清竣工结算的款项
B.承包人实际工作比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后15日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额
C.发包人应在收到承包人提交的每月付款申请报告或提交的每期付款申请报告之日起25日内审查并支付
D.发包人延误付款50日以上，并影响整个工程实施的，承包人有权根据合同约定向发包人发出解除合同的通知
E.发包人应在收到承包人按约定提交的最终竣工结算资料30日内，结清竣工结算的款项
答案：C,E
解析：
发包人延误付款15日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照通用条款发包人暂停的约定执行，A错误。发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表，B错误。发包人的延误付款达60日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据合同约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔，D错误。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854—2013），关于抹灰工程量说法正确的是（ ）。
A、墙面抹灰工程量应扣除墙与构件交接处面积
B、有墙裙的内墙抹灰按主墙间净长乘以墙裙顶至天棚底高度以面积计算
C、内墙裙抹灰不单独计算
D、外墙抹灰按外墙展开面积计算
B、有墙裙的内墙抹灰按主墙间净长乘以墙裙顶至天棚底高度以面积计算
C、内墙裙抹灰不单独计算
D、外墙抹灰按外墙展开面积计算
答案：B
解析：
2020版教材P427
考点:墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程。选项A错误，不扣除与构件交接处的面积；选项C错误，内墙裙抹灰面积按内墙净长乘以高度计算；选项D错误，外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算。
考点:墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程。选项A错误，不扣除与构件交接处的面积；选项C错误，内墙裙抹灰面积按内墙净长乘以高度计算；选项D错误，外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算。
法兰密封件截面尺寸小，质量轻，消耗材料少，且使用简单，安装、拆卸方便，特别是具有良好的密封性能，使用压力可达高压范围，此种密封面形式为（ ）。
A.凹凸面型
B.榫槽面型
C.0形圈面型
D.环连接面型
B.榫槽面型
C.0形圈面型
D.环连接面型
答案：C
解析：
2020版教材P43
O形圈面法兰的特点，“5）O形圈面型：这是一种较新的法兰连接形式，它是随着各种橡胶O形圈的出现而发展起来的。具有相配合的凸面和槽面的密封面，O形圈嵌在槽内。O型密封圈是一种挤压型密封，其基本工作原理是依靠密封件发生弹性变形，在密封接触面上造成接触压力，当接触压力大于被密封介质的内压，不发生泄漏，反之则发生泄漏。像这种借介质本身来改变O形圈接触状态使之实现密封的过程，称为“自封作用”。O形圈密封效果比一般平垫圈可靠。由于O形圈的截面尺寸都很小、重量轻，消耗材料少，且使用简单，安装、拆卸方便，更为突出的优点还在于O形圈具有良好的密封能力，压力使用范围很宽，静密封工作压力可达100MPa以上，适用温度为-60～200℃，可满足多种介质的使用要求。”
O形圈面法兰的特点，“5）O形圈面型：这是一种较新的法兰连接形式，它是随着各种橡胶O形圈的出现而发展起来的。具有相配合的凸面和槽面的密封面，O形圈嵌在槽内。O型密封圈是一种挤压型密封，其基本工作原理是依靠密封件发生弹性变形，在密封接触面上造成接触压力，当接触压力大于被密封介质的内压，不发生泄漏，反之则发生泄漏。像这种借介质本身来改变O形圈接触状态使之实现密封的过程，称为“自封作用”。O形圈密封效果比一般平垫圈可靠。由于O形圈的截面尺寸都很小、重量轻，消耗材料少，且使用简单，安装、拆卸方便，更为突出的优点还在于O形圈具有良好的密封能力，压力使用范围很宽，静密封工作压力可达100MPa以上，适用温度为-60～200℃，可满足多种介质的使用要求。”
项目实施阶段造价监督的主要内容不包括（）。
A.从事公路工程造价活动的单位和人员的信用情况
B.各阶段相关造价文件的落实情况
C.设计变更原因及费用变更情况
D.项目实施阶段的气象情况
B.各阶段相关造价文件的落实情况
C.设计变更原因及费用变更情况
D.项目实施阶段的气象情况
答案：D
解析：
项目实施阶段造价监督的主要内容包括：①相关单位对公路工程造价管理法律、法规、规章、制度以及公路工程造价依据的执行情况。②各阶段造价文件编制、审查、审批、备案以及对批复意见的落实情况。③建设单位工程造价管理台账和计量支付制度的建立与执行、造价全过程管理与控制情况。④设计变更原因及费用变更情况。⑤建设单位对项目造价信息的收集、分析及报送情况。⑥从事公路工程造价活动的单位和人员的信用情况。⑦其他相关事项。
下一篇：2021一级造价工程师试题7辑
热门文章
