2021一级造价工程师考试真题精选及答案9节
发布时间:2021-06-27
2021一级造价工程师考试真题精选及答案9节 第1节
土石方工程中,下列关于填方压实施工要求的说法中不正确的有( )。
A.填充的边坡坡度越小越好
B.填方宜采用同类土填筑
C.基础的结构混凝土达到一定的强度后方可填筑
D.填方按设计要求预留沉降量
E.填方由下向上一次完成
B.填方宜采用同类土填筑
C.基础的结构混凝土达到一定的强度后方可填筑
D.填方按设计要求预留沉降量
E.填方由下向上一次完成
答案:A,E
解析:
2020版教材P181
本题考查的是土石方工程施工技术。选项A错误,边坡坡度应根据土质、开挖深度、开挖方法、施工工期、地下水位、坡顶荷载及气候条件等因素确定。选项E错误,填方压实工程应由下至上分层铺填,分层压实。
本题考查的是土石方工程施工技术。选项A错误,边坡坡度应根据土质、开挖深度、开挖方法、施工工期、地下水位、坡顶荷载及气候条件等因素确定。选项E错误,填方压实工程应由下至上分层铺填,分层压实。
价值工程的核心是功能分析,功能分析主要包括( )。
A.功能定义、功能整理
B.功能整理、功能计量、功能评价
C.功能定义、功能评价
D.功能定义、功能整理、功能计量
B.功能整理、功能计量、功能评价
C.功能定义、功能评价
D.功能定义、功能整理、功能计量
答案:D
解析:
价值工程的核心是功能分析,功能分析主要包括功能定义、功能整理、功能计量。
根据我国现行建设安装工程费用项目组成的规定,下列有关费用表述中不正确的是( )。
A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用
B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成
C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费
D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费
B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成
C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费
D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费
答案:B
解析:
材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价,其内容包括材料原价(或供应价格)、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费四项费用。
某工程项目由A、B、C三个分项工程组成,采用工程量清单招标确定中标人,合同工期5个月。各月计划完成工程量及综合单价见表9.5-1。承包合同规定:
(1)开工前发包方向承包方支付分部分项工程费的15%作为材料预付款。预付款从工程开工后的第2个月开始分3个月均摊抵扣。
(2)工程进度款按月结算,发包方每月支付承包方应得工程款的90%。
(3)措施项目工程款在开工前和开工后第1个月末分两次平均支付。
(4)分项工程累计实际完成工程量超过计划完成工程量的10%时,该分项工程超出部分的工程量的综合单价调整系数为0.95。
(5)措施项目费以分部分项工程费用的2%计取,其他项目费20.86万元,规费综合费率3.5%(以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和为基数),税金率11%。假设数据不含进项税额。
问题:
1.工程合同价为多少万元
2.列式计算材料预付款、开工前承包商应得措施项目工程款。
3.根据表9.5-2计算第1、2月造价工程师应确认的工程进度款各为多少万元
4.简述承发包双方对工程施工阶段的风险分摊原则。
(计算结果均保留两位小数)
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/7451c9057399ce82.png)
(1)开工前发包方向承包方支付分部分项工程费的15%作为材料预付款。预付款从工程开工后的第2个月开始分3个月均摊抵扣。
(2)工程进度款按月结算,发包方每月支付承包方应得工程款的90%。
(3)措施项目工程款在开工前和开工后第1个月末分两次平均支付。
(4)分项工程累计实际完成工程量超过计划完成工程量的10%时,该分项工程超出部分的工程量的综合单价调整系数为0.95。
(5)措施项目费以分部分项工程费用的2%计取,其他项目费20.86万元,规费综合费率3.5%(以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和为基数),税金率11%。假设数据不含进项税额。
问题:
1.工程合同价为多少万元
2.列式计算材料预付款、开工前承包商应得措施项目工程款。
3.根据表9.5-2计算第1、2月造价工程师应确认的工程进度款各为多少万元
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/312bcafab34c4e0f.png)
4.简述承发包双方对工程施工阶段的风险分摊原则。
(计算结果均保留两位小数)
答案:
解析:
问题1: 工程合同价=(分项+措施+其他)×(1+规费费率%)×(1+税率%)
=[(1100×180+1550×480+3050×375)×(1+2%)+208600]×(1+3.5%)×(1+11%)
=(2085750.00+208600)×1.14885=2635864.00(元)
=263.59(万元)
问题2:
材料预付款:2085750.00×15%=312862.50(元)
开工前措施款:41715.00×50%=20857.50(元)
问题3:
第1、2月工程进度款计算:
第1月:(630×180+41715.00×50%)×1.14885×90%=138817.56(元)
第2月:
A分项:630+600=1230>(500+600)×(1+10%)=1210m3
则:(580×180+20×180×0.95)×1.14885=123869.01(元)
B分项:750×480×1.14885=413586.00(元)
A与B分项小计:123869.01+413586.00=537455.01(元)
进度款:537455.01×90%-312862.50/3=379422.01(元)=37.94(万元)
问题4:
承发包方对工程施工阶段风险分摊原则:可以预见的风险由承包方承担,不可预见的风险由发包方承担。
=[(1100×180+1550×480+3050×375)×(1+2%)+208600]×(1+3.5%)×(1+11%)
=(2085750.00+208600)×1.14885=2635864.00(元)
=263.59(万元)
问题2:
材料预付款:2085750.00×15%=312862.50(元)
开工前措施款:41715.00×50%=20857.50(元)
问题3:
第1、2月工程进度款计算:
第1月:(630×180+41715.00×50%)×1.14885×90%=138817.56(元)
第2月:
A分项:630+600=1230>(500+600)×(1+10%)=1210m3
则:(580×180+20×180×0.95)×1.14885=123869.01(元)
B分项:750×480×1.14885=413586.00(元)
A与B分项小计:123869.01+413586.00=537455.01(元)
进度款:537455.01×90%-312862.50/3=379422.01(元)=37.94(万元)
问题4:
承发包方对工程施工阶段风险分摊原则:可以预见的风险由承包方承担,不可预见的风险由发包方承担。
根据《招标投标法实施条例》,关于依法必须招标项目中标候选人的公示,下列说法中正确的有( )。
A.应公示中标候选人
B.公示对象是全部中标候选人
C.公示期不得少于3日
D.公示在开标后的第二天发布
E.对有业绩信誉条件的项目,其业绩信誉情况应一并进行公示
B.公示对象是全部中标候选人
C.公示期不得少于3日
D.公示在开标后的第二天发布
E.对有业绩信誉条件的项目,其业绩信誉情况应一并进行公示
答案:A,B,C,E
解析:
2020版教材P218
依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日;故选项A、C正确,选项D错误;选项B正确,公示的对象是全部中标候选人;选项E正确,对有业绩信誉条件的项目,在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况,应一并进行公示,但不含投标人的各评分要素的得分情况。
依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日;故选项A、C正确,选项D错误;选项B正确,公示的对象是全部中标候选人;选项E正确,对有业绩信誉条件的项目,在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况,应一并进行公示,但不含投标人的各评分要素的得分情况。
Ⅲ. 电气和自动化控制工程
工程背景资料如下:
1.图6.Ⅲ.1某配电房电气平面图,图6.Ⅲ.2配电箱系统图、设备材料表。该建筑物为单层平屋面砖、混凝土结构,建筑物室内净高为4.00m,
图中括号内数字表示线路水平长度,配管进入地面或顶板内深度均按0.05 m,穿管规格: BV2.5导线穿3-5根均采用刚性阻燃管PC20,其余按系统图。
2.该工程的相关定额、主材单价及损耗率见下表。
3. 该工程的人工费单价(综合普工、一般技工和高级技工)为 100元/工日 ,管理费和利润分别按人工费的40%和20%计算。
4.相关分部分项工程量清单项目编码及项日名称见下表。
【问题】
1. 按照背景资料1~4和图6.Ⅲ.1及6.Ⅲ.2所示内容,根据?建设工程工程量清単计价规范?(GB50500-2013)和?通用安装工程工程量计算規范?(GB50856-2013)的规定,计算各分部分项工程量,并将配管( PC20、 PC40) 和配线(Bv2.5、 BV16 )的工程量计算式与结果填写在答题卡指定位置;计算各分部分项工程的综合单价与合价,编制完成答题卡表.6.Ⅲ.1“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”(答题时不考虑总照明配电箱的进线管道和电缆,不考虑开关盒和灯头盒)
2. 设定该工程“总照明配电箱AL”的清单工程量为1台,其余条件均不变,根据背景资料2中的相关数据,编制完成表6.Ⅲ.2“综合单价分析表''。
(计算结果保留两位小数)
工程背景资料如下:
1.图6.Ⅲ.1某配电房电气平面图,图6.Ⅲ.2配电箱系统图、设备材料表。该建筑物为单层平屋面砖、混凝土结构,建筑物室内净高为4.00m,
图中括号内数字表示线路水平长度,配管进入地面或顶板内深度均按0.05 m,穿管规格: BV2.5导线穿3-5根均采用刚性阻燃管PC20,其余按系统图。
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/11ef5ab3fcf7ba95.png)
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/61dc3f8e4e5d6cab.png)
2.该工程的相关定额、主材单价及损耗率见下表。
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/46192f4e14b70725.png)
3. 该工程的人工费单价(综合普工、一般技工和高级技工)为 100元/工日 ,管理费和利润分别按人工费的40%和20%计算。
4.相关分部分项工程量清单项目编码及项日名称见下表。
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/24117714a92b84b4.png)
【问题】
1. 按照背景资料1~4和图6.Ⅲ.1及6.Ⅲ.2所示内容,根据?建设工程工程量清単计价规范?(GB50500-2013)和?通用安装工程工程量计算規范?(GB50856-2013)的规定,计算各分部分项工程量,并将配管( PC20、 PC40) 和配线(Bv2.5、 BV16 )的工程量计算式与结果填写在答题卡指定位置;计算各分部分项工程的综合单价与合价,编制完成答题卡表.6.Ⅲ.1“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”(答题时不考虑总照明配电箱的进线管道和电缆,不考虑开关盒和灯头盒)
2. 设定该工程“总照明配电箱AL”的清单工程量为1台,其余条件均不变,根据背景资料2中的相关数据,编制完成表6.Ⅲ.2“综合单价分析表''。
(计算结果保留两位小数)
答案:
解析:
(2)分部分项工程和单价措施项目清单与计价表见表6.Ⅲ.1。
综合单价及合价的计算过程如下:
①配电箱(含压铜接线端子):见下面表6.Ⅲ.2
②插座箱:[102. 3+34. 4+500+102. 3X(40%+20%)]元=698. 08元。
③照明开关:2X(7+0. 8+1. 02X15+7X60%)元=2X27. 30元=54.60元。
④电气配管 PC20:51. 71 X(5. 4+0. 52+1. 06 X2+5. 4X60%)元=51. 71 X 11. 28元=583. 29元。
⑤电气配管 PC40: 14. 70 X(6.66+1. 43+1. 06 X5+6. 66X60%)元=14. 70 X17. 39元=255. 63元。
⑥管内敷设 BV2. 5 mm2电气配线: 1.89. 03 X(0. 81+0. 15+1. 16 X1. 8+0. 81 X60%)元=189. 03X3. 53元=667.28元。
⑦管内敷设BV16 mm2电气配线:83. 5X(0. 81+0. 18+1. 05X11. 5+0. 81X60%)元=83.5X13.55=1131.43元。
⑧吸顶灯:2X(13. 8+1. 9+1. 01 X 100+13. 8X60%)元=2X124. 98元=249. 96元。
⑨单管荧光灯: 8 X(13.9+1.5+1.01 X120+13. 9 X60%)元= 8 X144. 94元=1159.52元。
⑩双管荧光灯; 4 X(17.5+1. 5+1.01 X180+17.5 X60%)元= 4 X211. 30元=845. 20元。
问题2:
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/18aa29cac7d21e5a.png)
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/573f9992661bff65.png)
(2)分部分项工程和单价措施项目清单与计价表见表6.Ⅲ.1。
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/8ed4fb01fc851c59.png)
综合单价及合价的计算过程如下:
①配电箱(含压铜接线端子):见下面表6.Ⅲ.2
②插座箱:[102. 3+34. 4+500+102. 3X(40%+20%)]元=698. 08元。
③照明开关:2X(7+0. 8+1. 02X15+7X60%)元=2X27. 30元=54.60元。
④电气配管 PC20:51. 71 X(5. 4+0. 52+1. 06 X2+5. 4X60%)元=51. 71 X 11. 28元=583. 29元。
⑤电气配管 PC40: 14. 70 X(6.66+1. 43+1. 06 X5+6. 66X60%)元=14. 70 X17. 39元=255. 63元。
⑥管内敷设 BV2. 5 mm2电气配线: 1.89. 03 X(0. 81+0. 15+1. 16 X1. 8+0. 81 X60%)元=189. 03X3. 53元=667.28元。
⑦管内敷设BV16 mm2电气配线:83. 5X(0. 81+0. 18+1. 05X11. 5+0. 81X60%)元=83.5X13.55=1131.43元。
⑧吸顶灯:2X(13. 8+1. 9+1. 01 X 100+13. 8X60%)元=2X124. 98元=249. 96元。
⑨单管荧光灯: 8 X(13.9+1.5+1.01 X120+13. 9 X60%)元= 8 X144. 94元=1159.52元。
⑩双管荧光灯; 4 X(17.5+1. 5+1.01 X180+17.5 X60%)元= 4 X211. 30元=845. 20元。
问题2:
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/18aa29cac7d21e5a.png)
2021一级造价工程师考试真题精选及答案9节 第2节
定额的费用项目划分为不变费用和可变费用两类。其中,不变费用不包括(??)。
A.折旧费
B.维护费
C.动力燃料费
D.安拆辅助费
B.维护费
C.动力燃料费
D.安拆辅助费
答案:C
解析:
定额的费用项目划分为不变费用和可变费用两类。不变费用包括折旧费、检修费、维护费、安拆辅助费。可变费用包括人工费、动力燃料费、车船使用税等。
某施工企业投标一城市基础设施项目,该企业报价为5000万元,则其应交的投 标保证金最高数额为( )万元。
A. 50
B. 80
C. 100
D. 150
A. 50
B. 80
C. 100
D. 150
答案:B
解析:
:投标保证金的数额不得超过投标总价的2%,且最高不超过80万元。 5000万元X2% = 100万元 80万元,所以本题应交的投标保证金最高数额为80万元。 见教材第五章第二节P227。
按处理空调负荷的输送介质分类,空调系统可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统等,属于空气-水系统的有()
A.带盘管的诱导系统
B.风机盘管机组加新风系统
C.变风量双风管机中式系统
D.辐射板系统
B.风机盘管机组加新风系统
C.变风量双风管机中式系统
D.辐射板系统
答案:A,B
解析:
空调房间的负荷由集中处理的空气负担一部分,其他负荷由水作为介质在送入空调房间时,对空气进行再处理(加热或冷却等)。如带盘管的诱导系统、风机盘管机组加新风系统等。
某土体经筛分试验,d10为0.9mm、d30为2.6mm、d60为4.2mm,则其不均匀系数Cu为( )
A.0.69
B.1.33
C.1.79
D.4.67
B.1.33
C.1.79
D.4.67
答案:D
解析:
本题考查的是土的一般特性。Cu= d60/d10=4.2/0.9=4.67。
下列对工程量清单概念表述不正确的是( )。
A. 工程量清单是工程量清单计价的基础
B. 工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费、税金项目清单组成
C. 工程量清单中应给出相应的单价
D. 工程量清单是招标文件的组成部分
B. 工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费、税金项目清单组成
C. 工程量清单中应给出相应的单价
D. 工程量清单是招标文件的组成部分
答案:C
解析:
根据《建设工程计价》第二章第二节,应该C项。 工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费、税金项目清单组成,是工程量清单计价的基础,也是招标文件的组成部分,工程量清单不包括相应的单价。
根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013,下列关于建筑面积的叙述正确的有()。
A、建筑物内设有局部楼层者,局部楼层的二层及以上楼层,无围护结构的应按其结构底板水平面积的1/2计算
B、建筑物间有围护结构的架空走廊,应按其围护结构水平投影面积计算1/2面积
C、附属在建筑物外墙的落地橱窗,应按其围护结构外围水平面积的1/2计算
D、建筑物间有围护设施的挑廊,应按其结构底板水平面积的1/2计算
E、建筑物间有围护设施的檐廊,应按其围护设施(或柱)外围水平面积计算1/2面积
B、建筑物间有围护结构的架空走廊,应按其围护结构水平投影面积计算1/2面积
C、附属在建筑物外墙的落地橱窗,应按其围护结构外围水平面积的1/2计算
D、建筑物间有围护设施的挑廊,应按其结构底板水平面积的1/2计算
E、建筑物间有围护设施的檐廊,应按其围护设施(或柱)外围水平面积计算1/2面积
答案:D,E
解析:
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。建筑物内设有局部楼层时,对于局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算,且结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积,结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。对于建筑物间的架空走廊,有顶盖和围护结构的,应按其围护结构外围水平面积计算全面积;无围护结构、有围护设施的,应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。附属在建筑物外墙的落地橱窗,应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。有围护设施的室外走廊(挑廊),应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积;有围护设施(或柱)的檐廊,应按其围护设施(或柱)外围水平面积计算1/2面积。
2021一级造价工程师考试真题精选及答案9节 第3节
顶推法宜在等截面梁上使用,桥梁的总长也以( )m 为宜。
A.400~500
B.400~600
C.500~600
D.500~650
B.400~600
C.500~600
D.500~650
答案:C
解析:
本题考查的是桥梁上部结构的施工。顶推法宜在等截面梁上使用,当桥梁跨径过大时,选用等截面梁会造成材料用量的不经济,也增加施工难度,因此以中等跨径的桥梁为宜,桥梁的总长也以 500~600m 为宜。
完整的竣工决算所包含的内容是()。
A:竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析
B:竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析
C:竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析
D:竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析
B:竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析
C:竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析
D:竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析
答案:A
解析:
竣工决算主要包括竣工决算报告说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价比较分析四部分。竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表两部分又称为建设项目竣工财务决算,是其核心内容。
(2019年)根据《建设工程安全生产管理条例》下列安全生产责任中,属于建设单位安全责任的有( )。
A.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用并纳入工程概算
B.对采用新结构的建设工程,提出保障施工作业人员安全的措施建议
C.拆除工程施工前,将拟拆除建筑物的说明、拆除施工组织方案等资料报有关部门备案
D.建立健全安全生产责任制度,制定安全生产规章制度和操作规程
E.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果
B.对采用新结构的建设工程,提出保障施工作业人员安全的措施建议
C.拆除工程施工前,将拟拆除建筑物的说明、拆除施工组织方案等资料报有关部门备案
D.建立健全安全生产责任制度,制定安全生产规章制度和操作规程
E.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果
答案:A,C
解析:
选项A正确,建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用;在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。 选项C正确,建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位,还应当在拆除工程施工15日前,将施工单位资质等级证明,拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明,拆除施工组织方案,堆放、消除废弃物的措施等资料,报送建设工程所在地的县级以 上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
选项B是设计单位的安全责任。
选项D、E是施工单位的安全责任。
选项B是设计单位的安全责任。
选项D、E是施工单位的安全责任。
下列对于测时法的特征描述中,正确的是( )。
A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间,也适用于测定非循环工作时间
B.选择测时法比接续测时法准确、完善,但观察技术也较之复杂
C.当所测定的各工序的延续时间较短时,接续测时法较选择测时法方便
D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定
B.选择测时法比接续测时法准确、完善,但观察技术也较之复杂
C.当所测定的各工序的延续时间较短时,接续测时法较选择测时法方便
D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定
答案:D
解析:
选项A错误,测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗。选项B错误,接续法测时比选择法测时准确、完善,但观察技术也较之复杂。选项C错误,当所测定的各工序或操作的延续时间较短时,用选择法测时比较方便且简单。选项D正确,由于测时法是属于抽样调查的方法,因此为了保证选取样本的数据可靠,需要对于同一施工过程进行重复测时。一般来说,观测的次数越多,资料的准确性越高,但要花费较多的时间和人力,这样既不经济,也不现实。确定观测次数较为科学的方法,应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判断。
(2017年考题)为了实现工程造价的模拟计算和动态控制,可应用建筑信建模(BIM)技术,在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成( )模型。
A.6D
B.5D
C.4D
D.3D
B.5D
C.4D
D.3D
答案:B
解析:
考查BIM 的基本概念。
( )的工程选址,要高度重视地区的地震烈度,尽量避免在高烈度地区建设。
A、大型建设工程
B、一般中小型建设工程
C、地下工程
D、特殊重要的工业、能源、国防、科技和教育等方面新建项目
B、一般中小型建设工程
C、地下工程
D、特殊重要的工业、能源、国防、科技和教育等方面新建项目
答案:D
解析:
本题考查的是工程地质对工程选址的影响。对于特殊重要的工业、能源、国防、科技和教育等方面新建项目的工程选址,还要考虑地区的地震烈度,尽量避免在高烈度地区建设。
2021一级造价工程师考试真题精选及答案9节 第4节
关于措施项目费中不同的措施项目其工程量的计算单位,下列说法错误的是( )。
A. 脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积按m2计算
B. 超高施工增加费按照建筑物的建筑面积以m2为单位计算
C. 大型机械设备进出场及安拆费通常按照机械设备的使用数量以台次为单位计算
D. 垂直运输费可根据需要按照建筑面积以m2为单位计算或者按照施工工期日历天数以天为单位计算。
B. 超高施工增加费按照建筑物的建筑面积以m2为单位计算
C. 大型机械设备进出场及安拆费通常按照机械设备的使用数量以台次为单位计算
D. 垂直运输费可根据需要按照建筑面积以m2为单位计算或者按照施工工期日历天数以天为单位计算。
答案:B
解析:
根据《建设工程计价》第一章第三节,应选B项。 超高施工增加费通常按照建筑物超高部分的建筑面积以m2为单位计算。
根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》,其合同文件的优先解释顺序是( )。
①中标通知书;②分包人的投标函;③合同协议书;④合同专用条款:⑤合同通用条款;⑥除总包合同价款之外的总包合同文件
①中标通知书;②分包人的投标函;③合同协议书;④合同专用条款:⑤合同通用条款;⑥除总包合同价款之外的总包合同文件
A.③①②④⑤⑥
B.③①②⑥④⑤
C.③②①④⑤⑥
D.③②①⑥④⑤
B.③①②⑥④⑤
C.③②①④⑤⑥
D.③②①⑥④⑤
答案:B
解析:
参考第六章第三节内容,应选B项: 专业分包合同文件的优先解释顺序为:合同协议书、中标通知书、分包人的投标函或报价书、除总包合同价款之外的总包合同文件、合同专用条款、合同通用条款、合同工程建设标准、图纸以及合同履行中签订的其他书面文件一
某投资方案的净现值与折现率之间的关系如下图所示。图中表明的正确结论有( )。
![](http://cdn.niusouti.com/images/f8b66f73ff569de4_img/67b2b6d4a4c46278.png)
![](http://cdn.niusouti.com/images/f8b66f73ff569de4_img/67b2b6d4a4c46278.png)
A.投资方案的内部收益率为i2
B.折现率i越大,投资方案的净现值越大
C.基准收益率为i1时,投资方案的净现值为NPV1
D.投资方案的累计净现金流量为NPV0
E.投资方案计算期内累计利润为正值
B.折现率i越大,投资方案的净现值越大
C.基准收益率为i1时,投资方案的净现值为NPV1
D.投资方案的累计净现金流量为NPV0
E.投资方案计算期内累计利润为正值
答案:A,C
解析:
2020版教材P184
本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。随着折现率的逐渐增大,净现值由大变小,由正变负;故选项B错误,折现率i越大,投资方案的净现值越小;选项E错误,累计利润无法从该图中识别。
本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。随着折现率的逐渐增大,净现值由大变小,由正变负;故选项B错误,折现率i越大,投资方案的净现值越小;选项E错误,累计利润无法从该图中识别。
下列不属于工程造价信息分类原则的是( )。
A. 稳定性
B. 兼容性
C. 多样性
D. 可扩展性
B. 兼容性
C. 多样性
D. 可扩展性
答案:C
解析:
根据《建设工程计价》第二章第六节,应选C项。 工程造价信息分类原则为:稳定性、兼容性、可扩展性、综合实用性。
有防锈要求的脱脂件经脱脂处理后,宜采取的保护措施有()。
A:充氮封存
B:固相防锈纸密封
C:气相防锈纸密封
D:气相防锈塑料薄膜密封
B:固相防锈纸密封
C:气相防锈纸密封
D:气相防锈塑料薄膜密封
答案:A,C,D
解析:
有防锈要求的脱脂件经脱脂处理后,宜采取充氮封存或采用气相防锈纸、气相防锈塑料薄膜等措施进行密封保护。
(2014年)根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》(GB 50584—2013)规定,关于现场混凝土柱工程量的计算,说法正确的是()。
A.有梁板矩形独立柱工程量按柱设计截面积乘以自楼板上表面至柱帽上表面高度以体积计算
B.无梁板矩形柱工程量按柱设计截面积乘以自楼板上表面至柱帽上表面高度以体积计算
C.框架柱工程量按柱设计截面积乘以自柱基底面至柱顶面高度以体积计算
D.构造柱按设计尺寸自柱底面至顶面全高以体积计算
B.无梁板矩形柱工程量按柱设计截面积乘以自楼板上表面至柱帽上表面高度以体积计算
C.框架柱工程量按柱设计截面积乘以自柱基底面至柱顶面高度以体积计算
D.构造柱按设计尺寸自柱底面至顶面全高以体积计算
答案:D
解析:
现浇混凝土柱包括矩形柱、构造柱、异形柱等项目。按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。柱高按以下规定计算:(1)有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算,(2)无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算,(3)框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算,(4)构造柱按全高计算,嵌接墙体部分并入柱身体积,(5)依附柱上的牛腿和升板的柱帽,并入柱身体积计算。
2021一级造价工程师考试真题精选及答案9节 第5节
玻璃管转子流量计的特点是()。
A.结构简单、维修方便
B.精度高
C.适用于有毒性介质及不透明介质
D.属于面积式流量计
B.精度高
C.适用于有毒性介质及不透明介质
D.属于面积式流量计
答案:A,D
解析:
玻璃管转子流量计的特点有:①结构简单、维修方便;②精度低;③不适用于有毒性介质及不透明介质;④属于面积式流量计。
所有清单项目的工程量应以实体工程量为准,投标人在施工中可能的各种损耗和需要增加的工程量应( )。
A.另列清单项目予以报价
B.考虑在投标报价的单价中
C.考虑在措施项目报价中
D.纳入风险费进行报价
B.考虑在投标报价的单价中
C.考虑在措施项目报价中
D.纳入风险费进行报价
答案:B
解析:
本题考查的是分部分项工程项目清单。投标人投标报价时,应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。2020教材P44-47
工程计价也需要在不同阶段进行,以保证工程造价计算的准确性和控制的有效性。( )计价是一个逐步深入和细化,不断接近实际造价的过程。
A.多次
B.组合
C.复杂
D.方法的多样
B.组合
C.复杂
D.方法的多样
答案:A
解析:
本题考查的是工程造价及其计价特征。工程项目需要按程序进行策划决策和建设实施,工程计价也需要在不同阶段多次进行,以保证工程造价计算的准确性和控制的有效性。多次计价是一个逐步深入和细化,不断接近实际造价的过程。2020教材P1-3
实际工程量与预计工程量可能有较大出入时,建设单位应优先采用的合同计价方式是( )。
A.单价合同
B.成本加固定酬金合同
C.总价合同
D.成本加浮动酬金合同
B.成本加固定酬金合同
C.总价合同
D.成本加浮动酬金合同
答案:A
解析:
考点:单价合同。工程项目的设计深度。如果已完成工程项目的施工图设计,施工图纸和工程量清单详细而明确,则可选择总价合同;如果实际工程量与预计工程量可能有较大出入时,应优先选择单价合同;如果只完成工程项目的初步设计,工程量清单不够明确时,则可选择单价合同或成本加酬金合同。
某施工单位编制的某工程网络图,如图4.1所示,网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用,如表4.1所示。
问题
1.在答题纸图4.2上,计算网络进度计划原始方案各工作的时间参数,确定网络进度计划原始方案的关键路线和计算工期。
2.若施工合同规定:工程工期93天,工期每提前一天奖励施工单位3万元,每延期一天对施工单位罚款5万元。计算按网络进度计划原始方案实施时的综合费用。
3.若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用,如表4.2所示。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键路线,并计算调整优化后的总工期(要求写出调整优化过程)。
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/7235ad62bf8eb3f7.jpg)
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/3e199b86f892de41.png)
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/763ec77ec2a3ea9c.jpg)
问题
1.在答题纸图4.2上,计算网络进度计划原始方案各工作的时间参数,确定网络进度计划原始方案的关键路线和计算工期。
2.若施工合同规定:工程工期93天,工期每提前一天奖励施工单位3万元,每延期一天对施工单位罚款5万元。计算按网络进度计划原始方案实施时的综合费用。
3.若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用,如表4.2所示。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键路线,并计算调整优化后的总工期(要求写出调整优化过程)。
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/7235ad62bf8eb3f7.jpg)
答案:
解析:
问题1
图4.2网络时间参数计算
关键路线:①-③-⑥一⑦-⑧
(或关键工作为B、F、J;或在图中直接标出)
计算工期:98天(或在图中标出)
问题2
计算综合费用:
原始方案估计费用:
18+40+25+15+40+120+16+37+10+64+16=40l(万元)
延期罚款:5×(98-93)=25(万元)
综合费用为:401+25=426(万元)
问题3
第一次调整优化:在关键线路上取压缩单位时间增加费用最低的F工作为对象压缩2天。
增加费用:2×2=4(万元)
第二次调整优化:ACHJ与BFJ同时成为关键工作,选择H工作和F工作为调整对象,各压缩2天。
增加费用:2×(1.5+2)=7(万元)
第三次调整优化:ACHJ与BFJ仍为关键工作,选择A工作和F工作作为调整对象,各压缩1天。
增加费用:1×(2+2)=4(万元)
优化后的关键线路为:
①一③一⑥一⑦一⑧(或关键工作为A、C、H、J)
和①一②一④一⑦一⑧(或关键工作为B、F、J)
总工期:98-2-2-1=93(天)
最低综合费用:401+4+7+4=416(万元)
![](http://cdn.niusouti.com/images/c614bec1da9e9f25_img/27c56b0f0d8afc0e.png)
图4.2网络时间参数计算
关键路线:①-③-⑥一⑦-⑧
(或关键工作为B、F、J;或在图中直接标出)
计算工期:98天(或在图中标出)
问题2
计算综合费用:
原始方案估计费用:
18+40+25+15+40+120+16+37+10+64+16=40l(万元)
延期罚款:5×(98-93)=25(万元)
综合费用为:401+25=426(万元)
问题3
第一次调整优化:在关键线路上取压缩单位时间增加费用最低的F工作为对象压缩2天。
增加费用:2×2=4(万元)
第二次调整优化:ACHJ与BFJ同时成为关键工作,选择H工作和F工作为调整对象,各压缩2天。
增加费用:2×(1.5+2)=7(万元)
第三次调整优化:ACHJ与BFJ仍为关键工作,选择A工作和F工作作为调整对象,各压缩1天。
增加费用:1×(2+2)=4(万元)
优化后的关键线路为:
①一③一⑥一⑦一⑧(或关键工作为A、C、H、J)
和①一②一④一⑦一⑧(或关键工作为B、F、J)
总工期:98-2-2-1=93(天)
最低综合费用:401+4+7+4=416(万元)
抗渗性能较好且具有抗硫酸盐侵蚀的水泥代号是( )。
A. P·F
B.P·O
C.P·S
D.P·P
B.P·O
C.P·S
D.P·P
答案:D
解析:
2021一级造价工程师考试真题精选及答案9节 第6节
球墨铸铁是应用较广泛的金属材料,属于球墨铸铁性能特点的有( )。
A.综合机械性能接近钢
B.铸造性能很好,成本低廉
C.成分要求不严格
D.其中的石墨呈团絮状
B.铸造性能很好,成本低廉
C.成分要求不严格
D.其中的石墨呈团絮状
答案:A,B
解析:
球墨铸铁其综合机械性能接近于钢,因铸造性能很好,成本低廉,生产方便,在工业中得到了广泛的应用。球墨铸铁的成分要求比较严格,与灰铸铁相比,它的含碳量较高,通常在4.5%~4.7%范围内变动,以利于石墨球化。球墨铸铁的石墨呈球状。
(2019年)建设工程组织流水施工时,用来表述流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是( )。
A.施工段和流水步距
B.流水步距和施工过程
C.施工过程和流水强度
D.流水强度和施工段
B.流水步距和施工过程
C.施工过程和流水强度
D.流水强度和施工段
答案:C
解析:
工艺参数主要是指在组织流水施工时,用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数,通常包括施工过程和流水强度两个参数。
填筑路堤前是否需要进行基底处理不取决于( )。
A.填料土体性质
B.基底土层松实
C.填方高度大小
D.地面横坡陡缓
B.基底土层松实
C.填方高度大小
D.地面横坡陡缓
答案:A
解析:
本题考查的是路基施工。填筑路堤前,应根据基底的土质、水文、坡度、植被和填土高度采取一定措施对基底进行处理。
①当基底为松土或耕地时,应先清除有机土、种植土、草皮等,清除深度应达到设计要求,一般不小于150mm,平整后按规定要求压实。
②基底应在填筑前进行压实,基底原状土的强度不符合要求时,应进行换填。
③底土密实稳定且地面横坡缓于1:10,填方高大于0.5m时,基底可不处理;路堤填方高低于0.5m的地段,应清除原地表杂草。横披为1:10-1:5时,应清除地表草皮杂物再填筑;横坡陡于1:5时,应按设计要求挖台阶,或设置成坡度向内并大于2%、宽度不小于1m的台阶。
2020版教材P265-279
①当基底为松土或耕地时,应先清除有机土、种植土、草皮等,清除深度应达到设计要求,一般不小于150mm,平整后按规定要求压实。
②基底应在填筑前进行压实,基底原状土的强度不符合要求时,应进行换填。
③底土密实稳定且地面横坡缓于1:10,填方高大于0.5m时,基底可不处理;路堤填方高低于0.5m的地段,应清除原地表杂草。横披为1:10-1:5时,应清除地表草皮杂物再填筑;横坡陡于1:5时,应按设计要求挖台阶,或设置成坡度向内并大于2%、宽度不小于1m的台阶。
2020版教材P265-279
(2017年)智能IC卡种类较多,根据IC卡芯片功能的差别可以将其分为()。
A.CPU型
B.存储型
C.逻辑加密型
D.切换型
B.存储型
C.逻辑加密型
D.切换型
答案:A,B,C
解析:
IC卡芯片可以写入数据与存储数据, 根据芯片功能的差别。可以将其分为三类:(1)存储型(2)逻辑加密型(3) CPU型。
运用费用效率法进行寿命周期成本分析时,估算费用的常用方法包括( )
A.费用模型估算法
B.参数估算法
C.类比估算法
D.权衡估算法
E.效率估算法
B.参数估算法
C.类比估算法
D.权衡估算法
E.效率估算法
答案:A,B,C
解析:
2020版教材页码:P223。
某分部工程由4 个施工过程组成,分为3 个施工段组织流水施工,其流水节拍(天)见下表。则流水施工工期为( )天。
![](http://cdn.niusouti.com/images/f8b66f73ff569de4_img/b84cb2dbe6a9b8c8.png)
![](http://cdn.niusouti.com/images/f8b66f73ff569de4_img/b84cb2dbe6a9b8c8.png)
A.23
B.22
C.21
D.20
B.22
C.21
D.20
答案:A
解析:
考点:非节奏流水施工。用累加数列错位相减取大差法计算。
第一个累加数列:2,2+4,2+4+3——2,6,9
第二个累加数列:3,3+5,3+5+4——3,8,12
第三个累加数列:4,4+3,4+3+4——4,7,11
第四个累加数列:3,3+4,3+4+4——3,7,11
流水步距:3,5,4。工期=3+5+4+11=23 天。
第一个累加数列:2,2+4,2+4+3——2,6,9
第二个累加数列:3,3+5,3+5+4——3,8,12
第三个累加数列:4,4+3,4+3+4——4,7,11
第四个累加数列:3,3+4,3+4+4——3,7,11
流水步距:3,5,4。工期=3+5+4+11=23 天。
2021一级造价工程师考试真题精选及答案9节 第7节
某借款年利率为8%,半年复利计息一次,则该借款年有效利率比名义利率高( )。
A.0.16%
B.1.25%
C.4.16%
D.0.64%
B.1.25%
C.4.16%
D.0.64%
答案:A
解析:![](http://cdn.niusouti.com/images/f8b66f73ff569de4_img/7b037667d27359be.png)
![](http://cdn.niusouti.com/images/f8b66f73ff569de4_img/7b037667d27359be.png)
根据《合同法》,可变更或可撤销合同是指( )的和合同。
A.恶意串通损害国家利益
B.恶意串通损害集体利益
C.因重大误解订立
D.限制民事行为能力人订立的合同
E.订立合同时显示公平
B.恶意串通损害集体利益
C.因重大误解订立
D.限制民事行为能力人订立的合同
E.订立合同时显示公平
答案:C,E
解析:
本题考查的是合同效力。合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有:(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示。
由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。
<1> 、请绘出调整后的网络进度计划图。
<2> 、如果各项工作均按最早开始时间安排,起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置,工作C应如何安排?
<3> 、该计划执行3个月后,施工单位接到业主的设计变更,要求增加一项新工作D,安排在工作A完成之后开始,在工作E开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工,为此施工单位向业主提出如下索赔:①施工机械停滞费;②机上操作人员人工费;③某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么?
<4> 、工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作Ⅰ停工待图0.5个月,如果业主要求按合同工期完工,施工单位可向业主索赔赶工费多少(已知工作l赶工费每月12.5万元)?为什么?
![](http://cdn.niusouti.com/images/7e2422ca75585ccf_img/69b2aa2d6f90289f.png)
由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。
<1> 、请绘出调整后的网络进度计划图。
<2> 、如果各项工作均按最早开始时间安排,起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置,工作C应如何安排?
<3> 、该计划执行3个月后,施工单位接到业主的设计变更,要求增加一项新工作D,安排在工作A完成之后开始,在工作E开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工,为此施工单位向业主提出如下索赔:①施工机械停滞费;②机上操作人员人工费;③某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么?
<4> 、工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作Ⅰ停工待图0.5个月,如果业主要求按合同工期完工,施工单位可向业主索赔赶工费多少(已知工作l赶工费每月12.5万元)?为什么?
答案:
解析:
1.调整后的网络进度计划图。
2.施工机械在场的闲置及工作C的安排:
(1)工作C与工作H之间机械闲置2个月,工作H与工作J之间机械不闲置,故机械共闲置2个月。
(2)如果工作C最早开始时间推迟2个月,则机械无闲置。
3.判别补偿的合理性:
①补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失,业主应承担费用的补偿。
②补偿要求不合理。因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中。
③窝工补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失。
4.业主不应支付赶工费。因为不需要赶工,也能按合同工期完工(或因不影响总工期,或拖延时间在总时差范围内)。
![](http://cdn.niusouti.com/images/7e2422ca75585ccf_img/a85d9b1129bc69b7.png)
2.施工机械在场的闲置及工作C的安排:
(1)工作C与工作H之间机械闲置2个月,工作H与工作J之间机械不闲置,故机械共闲置2个月。
(2)如果工作C最早开始时间推迟2个月,则机械无闲置。
3.判别补偿的合理性:
①补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失,业主应承担费用的补偿。
②补偿要求不合理。因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中。
③窝工补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失。
4.业主不应支付赶工费。因为不需要赶工,也能按合同工期完工(或因不影响总工期,或拖延时间在总时差范围内)。
铸铁的组织特点是含有石墨,组织的其余部分相当于碳含量小于( )的钢的组织
A.0.40%
B.0.50%
C.0.60%
D.0.80%
B.0.50%
C.0.60%
D.0.80%
答案:D
解析:
本题考查的是黑色金属。铸铁的组织特点是含有石墨,组织的其余部分相当于碳含量小于 0.80%钢的组织。
采用长距离地下顶管技术施工时,通常在管道中设置中继环,其主要作用是( )。
A.控制方向
B.增加气压
C.控制塌方
D.克服摩擦阻力
B.增加气压
C.控制塌方
D.克服摩擦阻力
答案:D
解析:
2020版教材P319
在长距离顶管中,只采用触变泥浆减阻单一措施仍显不够,还需采用中继接力顶进,也就是在管道中设置中继环,分段克服摩擦阻力,从而解决顶力不足问题。
在长距离顶管中,只采用触变泥浆减阻单一措施仍显不够,还需采用中继接力顶进,也就是在管道中设置中继环,分段克服摩擦阻力,从而解决顶力不足问题。
管道工程安装
室内燃气管道采用焊接连接时,.应做100%无损探伤的包括( )。
A.中压B级天然气管道全部焊缝 B.低压燃气管道全部焊缝 C.穿越铁路、公路、河流处的管道焊口 D.地上管道全部焊缝
室内燃气管道采用焊接连接时,.应做100%无损探伤的包括( )。
A.中压B级天然气管道全部焊缝 B.低压燃气管道全部焊缝 C.穿越铁路、公路、河流处的管道焊口 D.地上管道全部焊缝
答案:A,C
解析:
燃气管道采用焊接连接时,低压燃气管道焊缝的无损探伤应按设计规定 进行;当设计无规定时,煤气管道应对每一焊工所焊焊缝按焊口总数不少于15%进行 抽查,且每条管线上的探伤长度不少于一个焊口,焊缝的质量应符合现行国家标准 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236规定的III级焊缝标准。中 压B级天然气管道全部焊缝需100%超声波无损探伤,地下管100% X光拍片,地上 管30% X光拍片(无法拍片部位除外)。
【考核要点】 室内燃气管道的安装要点。
【考核要点】 室内燃气管道的安装要点。
2021一级造价工程师考试真题精选及答案9节 第8节
下列安装工业管道与市政工程管网工程的界定正确的是( )。
A.给水管道以厂区入口水表井为界
B.给水管道以与市政管道碰头井为界
C.排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界
D.热力和燃气以厂区入口第一个计量表(阀门)为界
B.给水管道以与市政管道碰头井为界
C.排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界
D.热力和燃气以厂区入口第一个计量表(阀门)为界
答案:A,C,D
解析:
安装工业管道与市政工程管网工程的界定:
给水管道以厂区入口水表井为界;排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界;热力和燃气以厂区入口第一个计量表(阀门)为界。
安装给排水、采暖、燃气工程与市政工程管网工程的界定:
室外给排水、采暖、燃气管道以市政管道碰头井为界。
给水管道以厂区入口水表井为界;排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界;热力和燃气以厂区入口第一个计量表(阀门)为界。
安装给排水、采暖、燃气工程与市政工程管网工程的界定:
室外给排水、采暖、燃气管道以市政管道碰头井为界。
非整体式拱涵基础的适用条件是( )。
A.拱涵地基为较密实的砂土
B.拱涵地基为较松散的砂土
C.孔径小于2m的涵洞
D.允许承载力200~300kPa的地基
B.拱涵地基为较松散的砂土
C.孔径小于2m的涵洞
D.允许承载力200~300kPa的地基
答案:A
解析:
2020版教材P105
非整体式基础适用于涵洞孔径在2m以上,地基土壤的允许承载力在300kPa及以上、压缩性小的良好土壤(包括密实中砂、粗砂、砾石、坚硬状态的黏土、坚硬砂黏土等)
非整体式基础适用于涵洞孔径在2m以上,地基土壤的允许承载力在300kPa及以上、压缩性小的良好土壤(包括密实中砂、粗砂、砾石、坚硬状态的黏土、坚硬砂黏土等)
下列工程项目投标过程中,不应采用无利润报价法的是( )。
A.有可能在中标后,将大部分工程分包给索价较低的一些分包商
B.招标单位规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款
C.对于分期建设的工程项目,先以低价获得首期工程,以便赢得机会后创造在第二期工程中的竞争优势
D.较长时间内,投标单位没有在建工程项目
B.招标单位规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款
C.对于分期建设的工程项目,先以低价获得首期工程,以便赢得机会后创造在第二期工程中的竞争优势
D.较长时间内,投标单位没有在建工程项目
答案:B
解析:
2020版教材P332
本题考查的是施工投标报价策略。无利润报价法通常在下列情形时采用:①有可能在中标后,将大部分工程分包给索价较低的一些分包商;②对于分期建设的工程项目,先以低价获得首期工程,而后赢得机会创造第二期工程中的竞争优势,并在以后的工程实施中获得盈利;③较长时期内,投标单位没有在建工程项目,如果再不中标,就难以维持生存。因此,虽然本工程无利可图,但只要能有一定的管理费维持公司的日常运转,就可设法渡过暂时困难,以图将来东山再起。
本题考查的是施工投标报价策略。无利润报价法通常在下列情形时采用:①有可能在中标后,将大部分工程分包给索价较低的一些分包商;②对于分期建设的工程项目,先以低价获得首期工程,而后赢得机会创造第二期工程中的竞争优势,并在以后的工程实施中获得盈利;③较长时期内,投标单位没有在建工程项目,如果再不中标,就难以维持生存。因此,虽然本工程无利可图,但只要能有一定的管理费维持公司的日常运转,就可设法渡过暂时困难,以图将来东山再起。
根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》(财办建[2008]91号)的规定,对于先审核后审批的建设项目,建设单位应在项目竣工后( )内完成竣工财务决算编制工作。
A. 两个月
B. 三个月
C. 75天
D. 100天
B. 三个月
C. 75天
D. 100天
答案:B
解析:
根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》(财办建[2008]91号)的规定,项目建设单位应在项目竣工后3个月内完成竣工决算的编制工作,并报主管部门审核。
下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中,正确的是()。
A:预收账款=营业收入年金额/预收账款周转次数
B:应收账款=年经营成本/应收账款周转次数
C:在产品=(年经营成本-年其他营业费用)/在产品周转次数
D:预付账款=外购原材料、燃料费用/预付账款周转次数
B:应收账款=年经营成本/应收账款周转次数
C:在产品=(年经营成本-年其他营业费用)/在产品周转次数
D:预付账款=外购原材料、燃料费用/预付账款周转次数
答案:B
解析:
A错,预收账款=预收的营业收入年金额/预收账款周转次数;C错,在产品=(年外购原材料、燃料动力费用+年工资及福利费+年修理费+年其他制造费用)/在产品周转次数;D错,预付账款=外购商品或服务年费用金额/预付账款周转次数。
根据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013的规定,附录A机械设备安装工程基本安装高度为( )。
A.3.6m
B.5.0m
C.6.0m
D.10.m
B.5.0m
C.6.0m
D.10.m
答案:D
解析:
2020版教材P115
基本安装高度,项目安装高度若超过基本高度时,应在“项目特征”中描述。《安装工程计量规范》安装工程各附录基本安装高度为:附录A机械设备安装工程10m。
基本安装高度,项目安装高度若超过基本高度时,应在“项目特征”中描述。《安装工程计量规范》安装工程各附录基本安装高度为:附录A机械设备安装工程10m。
2021一级造价工程师考试真题精选及答案9节 第9节
(2018年)关于计时观察法测定定额,下列表述正确的有( )。
A.计时观察法能为进一步挖掘生产潜力提供技术依据
B.计时观察前需选定的正常施工条件中包括了对工人技术等级的选定
C.测时法主要用来测定定时重复的循环工作的时间消耗
D.写实记录法是研究整个工作班内各种工时消耗的方法
E.工作日写实法可以用于检查定额的执行情况
B.计时观察前需选定的正常施工条件中包括了对工人技术等级的选定
C.测时法主要用来测定定时重复的循环工作的时间消耗
D.写实记录法是研究整个工作班内各种工时消耗的方法
E.工作日写实法可以用于检查定额的执行情况
答案:A,B,C,E
解析:
写实记录法是一种研究各种性质的工作时间消耗的方法,D 错误。![](http://cdn.niusouti.com/images/7264f714213f2251_img/47aeb8b27d99bfe8.png)
![](http://cdn.niusouti.com/images/7264f714213f2251_img/47aeb8b27d99bfe8.png)
额定蒸发量10t/h的锅炉利用未受污染的地表水做水源,必须采取的水处理措施是()。
A:锅外除碱
B:锅外除盐
C:锅外除氧
D:锅外除铁
B:锅外除盐
C:锅外除氧
D:锅外除铁
答案:C
解析:
额定蒸发量在4t/h以上时,一般采用水管锅炉。这种锅炉的热效率较高,对水质的要求也较高,一般多采用锅外水处理。锅炉额定蒸发量大于或等于10t/h的锅炉,给水应除氧。但额定蒸发量小于10t/h的锅炉如果发现局部氧腐蚀,也应采取除氧措施。
对设计为漂浮或半漂浮体系的斜拉桥,在主梁施工期间应( )。
A.保持设计状态
B.使塔梁临时固结
C.使塔梁永久固结
D.使塔梁处于自由状态
B.使塔梁临时固结
C.使塔梁永久固结
D.使塔梁处于自由状态
答案:B
解析:
本题考查的是桥涵工程施工技术。斜拉桥主梁应严格按照预定的程序、方法和措施进行施工。对设计为漂浮或半漂浮体系的斜拉桥,在主梁施工期间应使塔梁临时固结。
关于项目决策和工程造价的关系,下列说法中正确的是()。
A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提
B.项目决策的内容是决定工程造价的基础
C.投资估算的深度影响项目决策的精确度
D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大
B.项目决策的内容是决定工程造价的基础
C.投资估算的深度影响项目决策的精确度
D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大
答案:B
解析:
选项A错误,项目决策的正确性是工程造价合理性的前提。选项B正确,项目决策的内容是决定工程造价的基础。选项C错误,项目决策的深度影响投资估算的精确度。选项D错误,在项目建设各阶段中,投资决策阶段影响工程造价的程度最高,达到70%~90%。
(2016年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013,关于综合脚架,说法正确的有()。
A.工程量按建筑面积计算
B.用于房屋加层时应说明加层高度
C.项目特征应说明建筑结构形式和檐口高度
D.同一建筑物有不同的檐高时,分别按不同檐高列项
E.项目特征必须说明脚手架材质
B.用于房屋加层时应说明加层高度
C.项目特征应说明建筑结构形式和檐口高度
D.同一建筑物有不同的檐高时,分别按不同檐高列项
E.项目特征必须说明脚手架材质
答案:A,C,D
解析:
综合脚手架,按建筑面积计算,综合脚手架适用于能够按“建筑面积计算规则”计算建筑面积的建筑工程脚手架,不适用于房屋加层、构筑物及附属工程脚手架。综合脚手架项目特征包括建设结构形式、檐口高度,同一建筑物有不同的檐高时,按建筑物竖向切面分别按不同檐高编列清单项目。脚手架的材质可以不作为项目特征内容,但需要注明由投标人根据工程实际情况按照有关规范自行确定。
塔器的直径和高度较小,质量在350t以内时,吊装可采用的起重设备为( )。
A、单抱杆
B、双抱杆
C、轮胎式起重机
D、塔式起重机
B、双抱杆
C、轮胎式起重机
D、塔式起重机
答案:A
解析:
本题考查的是塔器。塔的直径较大,质量在350~700t之间时,可以采用双抱杆起吊;塔的质量在350t以内,塔直径较小,可以采用单抱杆起吊。
![](http://cdn.niusouti.com/web/p5.png)
热门文章