21年二级建造师每日一练8篇

2019版教材P94页
1.压力容器产品焊接试件要求
(5）现场组焊的每台球形储罐应制作立焊、横焊、平焊加仰焊位置的产品焊接试件各一块。

2020版教材P 120
本题考查的是无效合同。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

2020版教材P251页
分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收；勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收；设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。

2019版教材P220页
(6)建设项目的项目法人、监理、设计、施工单位的行政正职，对本单位的质量工作负领导责任。各单位在工程项目现场的行政负责人对本单位在工程建设中的质量工作负直接领导责任。监理、设计、施工单位的工程项目技术负责人（总监、设总、总工）对质量工作负技术责任。具体工作人员为直接责任人。

进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。检查的主要内容有：
（1）检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况，包括组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度；
（2）审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书；
（3）审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备；
（4）审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续；
（5）检查结果的记录保存。

选项A，换土垫层适用于暗沟、暗塘等软弱土的浅层处理。选项B，排水固结适用于处理饱和软弱土层，对于渗透性极低的泥炭土，必须慎重对待。选项C，振密挤密适用于处理松砂、粉土、杂填土及湿陷性黄土。选项D，碾压及夯实适用于碎石土、砂土、粉土、低饱和度的黏性土、杂填土等，对饱和黏性土应慎重采用。

债权人转让权利应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。

2020版教材P250页
(2）检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝等进行划分。

2019版教材P3~4页
面层的使用要求指标是：1.平整度；2.承载能力；3.温度稳定性；4.抗滑能力；5.透水性；6.噪声量。

2019新版教材P145页
不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者

2020新版教材P172页
(3)如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收。

2020版教材P110
1）水平止水片应在浇筑层的中间，在止水片高程处，不得设置施工缝2）浇筑混凝土时，不得冲撞止水片，当混凝土将要淹没止水片时，应再次清除其表面污垢3）振捣器不得触及止水片4）嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间。

2020新版教材P166页
二、测量控制 常见的施工测量复核有： （1）工业建筑测量复核； （2）民用建筑测量复核； （3）高程建筑测量复核； （4）管线工程测量复核。

强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的 规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强 制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、 手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

2020版教材P180
2.招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

《工伤保险条例》规定，用人单位、工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇，医疗机构、辅助器具配置机构骗取工伤保险基金支出的，由社会保险行政部门责令退还，处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。故选项C正确。参见考试用书2Z206035。

【答案要点】

1.按照输送热煤和温度划分，本管道属于低温供热管道。

2.顶管穿越时，必须保证给水、排水、燃气、电缆等地下管线及构筑物必须能正常使用。本顶管工程穿越时，零要保护A公司围栏、宿舍楼与办公楼楼基。

3.顶管穿越地下管线时，应与供水单位、市政工程行政主管部门、公共交通管理部门、城市政府绿化行政主管部门和A公司联系。

4.根据现场条件，顶管应从1#坑始发。理由：

（1）从落实文明施工、保护环境方面考虑，2#工作坑在A公司院内，距离宿舍楼、办公楼也较近：挖掘出来的泥土和管材、工具堆放等，这些都会给附近居民及工作人员的生活及工作带来不利影响：

(2)从排水、出土、运输等方面考虑，A公司建筑密集，空间狭窄，排水、出土、运输都不方便。

（3）从落实安全施工方面考虑，如在2#坑做工作坑，院内来往人多人杂，不安全因素较多；地面以下进出A公司的各种管线也较多。此工作坑深达5米以上，同时又要降水，要有足够承载力的后背墙：距离两处的楼基较近，如果2#工作坑做始发坑，可能造成楼基的变形，或者倾斜、位移。这些都给安全施工与安全管理带来一定的困难。从以上三方面来考虑，所以不应该在2#做始发工作坑。应该在1#坑做始发坑。

5.本顶管工程采取人工挖土顶管的办法施工，水位高于作业面，是要降水的。本工程的地下水位高于套管底0.2m，因此需要降低的水位至少应该是0.2+0.5=0.7(m)，并且要采取措施防止地下水进入套管管道。

6.本工程的工作坑土建施工时，应设置的主要有防坑上坑下的防坠落的、垂直运输设备超载报警设施、防坍塌、防触电等安全设施。(1)工作坑口应支搭防护棚；(2)坑口设作业平台，不设作业平台的，必须设防护栏杆，栏底部500mm应采取封闭措施；(3)坑口作业区必须设置围挡；(4)轨道两端应设挡板；(5)根据本工程临时用电方案，设置双路电源，并能自动切换；动力、照明应分路供电，人工挖土作业时，移动照明应采用低压供电：(6)套管只有1m，人在里面挖土，应设置有通排风设施。

@##

试生产期限，机组启动试运行后确认可以安全试运行，由启动验收委员会提出机组启动验收鉴定书。提出机组启动验收鉴定书后，应办理机组交接手续进行试生产运行，试生产期限为6个月（经过一个汛期）至12个月。

2020版教材P251页
八、建设单位违法行为应当承担的法律责任 （1）对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，（2）要求施工单位压缩合同约定的工期。（3）当将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。

2019版教材P110页
当CD工法不能满足要求时，可在CD工法基础上加设临时仰拱，即所谓的交叉中隔壁法（CRD工法）。

2020版教材P34页
4.6.1项目管理机构负责人应履行下列职责:
1.项目管理目标责任书中规定的职责;
2.工程质量安全责任承诺书中应履行的职责;
3.组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划，对项目目标进行系统管理;
4.主持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案，负责相关的组织协调工作;
5.对各类资源进行质量监控和动态管理;
6.对进场的机械、设备、工器具的安全、质量和使用进行监控;
7.建立各类专业管理制度，并组织实施;
8.制定有效的安全、文明和环境保护措施并组织实施;
9.组织或参与评价项目管理绩效;
10.进行授权范围内的任务分解和利益分配;
11.按规定完善工程资料，规范工程档案文件，准备工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收;
12接受审计，处理项目管理机构解体的善后工作;
13.协助和配合组织进行项目检查、鉴定和评奖申报;
14.配合组织完善缺陷责任期的相关工作。速记：啧啧，管理是鬼话，东莞建立制度监控安全文明，竣工验收后，接受审计，绩效好的可评奖，可分配利益。助

立面或大坡面铺贴卷树时，应采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接。

1．电梯安装后应进行运行试验，轿厢分别在空载、额定载荷工况下，按产品射界规定的每小时启动次数和负载连续率各运行1000次（每天不少于8h），电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无障碍。
2．建筑管道工程应进行的试验包括：承压管道和设备系统压力试验、非承压管道灌水试验、排水干管通球、通水试验、消火栓系统试射试验等。
3．机电安装工程的回访一般采用季节性回访和技术性回访。本工程宜采用季节性回访。本工程的回访计划宜安排在第二个夏季（即2013年）进行工程回访。
4.接到业主电话投诉后，应迅速派出责任人员到事发现场调差分析，友好地进行答复，并进行返修，使风管的保温紧贴风管壁。
4．电梯安装后应进行运行试验,轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。
5．建筑管道工程应进行的试验包括：承压管道和设备系统压力试验、非承压管道灌水试验、排水干管通球、通水试验、消火栓系统试射试验等。

上诉期间当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起诉讼；

1．该项目施工进度报告对进度执行情况进行了简要描述，对进度偏差及调查意见一律标注为“拆迁影响，促拆迁”的做法太简单，应补充和改进。应补充和改进的内容包括：①进度执行情况的综合描述，主要内容是报告的起止期、当地气象及晴雨天数统计、施工计划的原定目标及实际完成情况、报告计划期内现场的主要大事记(如停水、停电、事故处理情况，收到业主、监理工程师、设计单位等指令文件情况)；②实际施工进度图；③工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况；④进度偏差的状况和导致偏差的原因分析；⑤解决问题的措施；⑥计划调整意见和建议。
2．分包商应该制订施工进度计划，与项目总进度计划的关系为分包人的施工进度计划必须依据承包人的施工进度计划编制；承包人应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制范畴，总分包之间相互协调，处理好进度执行过程中的相关关系，并协助分包人解决项目进度控制中的相关问题。
3．该项目施工进度计划中应调整的内容包括施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应。
4．该项目施工进度计划编制中必须改进之处为：
(1)计划图制作时间为开工初期不妥，应在开工前。
(2)在施工总进度和年度计划图(横道图)上仅标注了主要施工过程，开、完工时间及工作量不足。应该在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期、每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。
(3)每旬(或周)施工进度计划及实际进度检查结果。
5．该项目施工进度计划在实施过程中的不足之处为：
(1)未跟踪计划的实施并进行监督，在跟踪计划的实施和监督过程中发现进度计划执行受到干扰时，应采取调度措施。
(2)在计划图上应进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程(而不是主要施工过程)的开始日期、完成日期、每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。
(3)执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。
(4)跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。
(5)落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。
(6)处理进度索赔。

2019版教材P161页
（2）粗装修消防验收粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收。

2020版教材P40页
刑事责任，是指犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应承担的法律责任。其承担方式主要是刑罚，也包括一些非刑罚的处罚方法。 2015年8月经修改后公布的《中华人民共和国刑法》规定，刑法分为主刑和附加刑。主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑；附加刑包括罚金、剥脱政治权利、没收财产、驱逐出境。

1、计划工期为22个月，施工中重点应控制的工程是关键线路的各项工程，具体是：A、D、M、N、R。
井底车场施工网络计划的关键线路和工期可通过网络计算求得。计划工期为2+2+6+8+4=22个月，施工中重点应控制的工程是关键线路的各项工程，具体是：A、D、M、N、R。
2、对F工作延误，施工单位的工期和费用索赔不能得到补偿。
F工作耽误，属于施工单位自己的责任，处理事故所发生的费用由施工单位自己承担，工期不应给予补偿。
3、费用100万元给予补偿，总工期顺延1个月。
L工作由于出现瓦斯突出，属于不可预见问题，其责任不在施工单位，施工单位及时制定了瓦斯抽放的应急处理方案，L工作最后耽误了8个月的时间，增加费用100万元。进行处理所发生的费用100万元应当得到补偿，工期应当顺延．但影响总工期1个月，因此总工期顺延1个月。

2020版教材P 270
本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度。选项A，试验的真实性由取样人和见证人共同负责。选项C，见证人必须是建设单位或者监理单位负责见证取样。选项D，取样人员在试验上签字不妥，最后取样的签字也必须是见证人签字。

土质路基压实原则：“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快，轮迹重叠。”压路机最快速度不宜超过 4km/h。碾压应从路基边缘向中央进行，压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。@##

2019版教材P95页
测定无机结合料稳定土（包括稳定细粒土、中粒土和粗粒土）试件的无侧限抗压强度， 有室内配合比设计试验及现场检测，本试验包括：按照预定的干密度用静力压实法制备试 件以及用锤击法制备试件，试件都是高:直径=1:1的圆柱体。应该尽可能用静力压实 法制备干密度的试件。

2020版教材P40
二、装饰玻璃装饰玻璃包括以装饰性能为主要特性的彩色平板玻璃、釉面玻璃、压花玻璃、喷花玻璃、乳花玻璃、刻花玻璃、冰花玻璃等。

《建设工程安全生产管理条例》第16条规定：“出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证”。“出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件”。根据上述法律规定，只有C选项符合题干要求，是正确选项；其他A、B、D选项都不符合题干要求。

2020新版教材P164页
技术准备是指在正式开展施工作业活动前进行的技术准备工作。这类工作内容繁多，主要在室内进行，例如：熟悉施工图纸，进行详细的设计交底和图纸审查；细化施工技术方案和施工人员、机具的配置方案，编制施工作业技术指导书，绘制各种施工详图（如测量放线图、大样图及配筋、配板、配线图表等），进行必要的技术交底和技术培训。

本题考查的是水利水电工程专项施工方案。专家组应由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，各参建单位人员不得以专家身份参加审查论证会。

2020版教材P317页
当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。

考点:申领安全生产许可证的条件。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备12 项安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1 次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。参见教材P201。

2020版教材P176
质量技术控制要点：施工队伍的资质与业绩；膨润土进货质量；膨润土掺加量的确定；拌合均匀度、含水量及碾压压实度；质量检验。

2020版教材P 4
地下室不得布置居室

2019版教材P56页
2.大体积混凝土振捣：（1）混凝土应采用振捣棒振捣。