2021二级建造师考试题库精选5篇
发布时间:2021-07-17
2021二级建造师考试题库精选5篇 第1篇
钢塑复合管的连接一般采用( )。
A.螺纹连接
B.法兰连接
C.承插连接
D.热熔连接
B.法兰连接
C.承插连接
D.热熔连接
答案:A
解析:
本题考核的是高层建筑管道常用的连接方法。钢塑复合管的连接一般采用螺纹连接。
石灰的特点有( )。
A.可塑性好
B.强度低
C.耐水性差
D.体积收缩大
E.耐水性好
B.强度低
C.耐水性差
D.体积收缩大
E.耐水性好
答案:A,B,C,D
解析:
2019版教材P45页
3.石灰的特点(1)可塑性好。生石灰消解为石灰浆时,其颗粒极微细,呈胶体状态,比表面积大,表面吸附了一层较厚的水膜,因而保水性能好,同时水膜层也降低了颗粒间的摩擦力,可塑性增强。(2)强度低。石灰硬化缓慢、强度较低,通常1:3的石灰砂浆,其28d抗压强度只有0.2~0.5MPa。(3)耐水性差。在石灰硬化体中存在着大量尚未碳化的Ca(OH)2,而Ca(OH)2易溶于水,所以石灰的耐水性较差,故石灰不宜用于潮湿环境中。(4)体积收缩大。石灰在硬化过程中蒸发掉大量的水分,引起体积显著收缩,易产生裂纹。因此,石灰一般不宜单独使用,通常掺人一定量的骨料(砂)或纤维材料(纸筋、麻刀等)或水泥以提高抗拉强度,抵抗收缩引起的开裂。
3.石灰的特点(1)可塑性好。生石灰消解为石灰浆时,其颗粒极微细,呈胶体状态,比表面积大,表面吸附了一层较厚的水膜,因而保水性能好,同时水膜层也降低了颗粒间的摩擦力,可塑性增强。(2)强度低。石灰硬化缓慢、强度较低,通常1:3的石灰砂浆,其28d抗压强度只有0.2~0.5MPa。(3)耐水性差。在石灰硬化体中存在着大量尚未碳化的Ca(OH)2,而Ca(OH)2易溶于水,所以石灰的耐水性较差,故石灰不宜用于潮湿环境中。(4)体积收缩大。石灰在硬化过程中蒸发掉大量的水分,引起体积显著收缩,易产生裂纹。因此,石灰一般不宜单独使用,通常掺人一定量的骨料(砂)或纤维材料(纸筋、麻刀等)或水泥以提高抗拉强度,抵抗收缩引起的开裂。
洞口仰坡坡脚至洞门墙背的水平距离不应小于( )m。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
B.1.5
C.2
D.2.5
答案:B
解析:
2020版教材P160
洞口仰坡坡脚至洞门墙背的水平距离不应小于1.5m。
洞口仰坡坡脚至洞门墙背的水平距离不应小于1.5m。
【2017真题】债的产生根据有( )。
A.合同
B.侵权
C.支付价款
D.不当得利
E.无因管理
B.侵权
C.支付价款
D.不当得利
E.无因管理
答案:A,B,D,E
解析:
本题考查的是建设工程债的产生。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。
按照断块之间的相对错动的方向来划分,正断层是( )下降,( )上升的断层。
A.水平;水平
B.上盘;下盘
C.相对,水平
D.下盘;上盘
B.上盘;下盘
C.相对,水平
D.下盘;上盘
答案:B
解析:
2019版教材P30页
按照断块之间的相对错动的方向来划分,上盘下降,下盘上升的断层,成为正断层。
按照断块之间的相对错动的方向来划分,上盘下降,下盘上升的断层,成为正断层。
建筑智能化工程中使用有特殊要求的产品,其接口技术文件应符合( )。
A.施工要求
B.合同要求
C.设计要求
D.使用要求
B.合同要求
C.设计要求
D.使用要求
答案:B
解析:
本题考查的是建筑智能化工程的施工程序。建筑智能化工程中使用的设备、材料、接口和软件的功能、性能等项目的检测应按相应的现行国家标准进行。黑钻押题,瑞牛题库软件考前更新,下载链接 www.niutk.com供需双方有特殊要求的产品,可按合同规定或设计要求进行。1)接口技术文件应符合合同要求;接口技术文件应包括接口概述、接口框图、接口位置、接口类型与数量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界等内容。2)接口测试文件应符合设计要求;接口测试文件应包括测试链路搭建、测试用仪器仪表、测试方法、测试内容和测试结果评判等内容。
下列开挖方法中,初期支护无需拆除的方法是( )。
A.CRD法
B.CD法
C.单侧壁导坑法
D.正台阶法
E.全断面法
B.CD法
C.单侧壁导坑法
D.正台阶法
E.全断面法
答案:D,E
解析:
2019版教材P111页
表2K313031中内容初期支护拆除量无的有:全断面法、正台阶法、环形开挖预留核心土法。
表2K313031中内容初期支护拆除量无的有:全断面法、正台阶法、环形开挖预留核心土法。
公路水运工程安全生产监督管理应当检查的安全生产方针是( )。
A.统一监督
B.安全笫一
C.预防为主
D.分级管理
E.综合治理
B.安全笫一
C.预防为主
D.分级管理
E.综合治理
答案:B,C,E
解析:
2019版教材P233页
应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
2021二级建造师考试题库精选5篇 第2篇
(2013年)施工单位在建设工程档案管理中的职责包括( )。
A.配备专职档案管理员,负责施工资料的管理工作
B.按照施工合同的约定,接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作
C.按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕
D.及时将施工档案资料移交建设单位
E.竣工预验收以后,及时将档案资料移交城建档案部门
B.按照施工合同的约定,接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作
C.按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕
D.及时将施工档案资料移交建设单位
E.竣工预验收以后,及时将档案资料移交城建档案部门
答案:A,B,C,D
解析:
E选项是建设单位档案管理的组织。
滑动支架支承表面的标高可采用( )调整。
A.加设不超过两层金属垫板
B.加设不超过两层硬木垫板
C.加设不超过一层金属垫板
D.加设不超过一层硬木垫板
B.加设不超过两层硬木垫板
C.加设不超过一层金属垫板
D.加设不超过一层硬木垫板
答案:A
解析:
2020版教材P151
供热管网附件及换热站设施安装要求。 滑动支架的偏移方向、偏移量及导向性能应符合设计要求,其支撑表面的高程可采用加设金属垫板调整,垫板不得超过两层,垫板应与预埋铁件或钢结构进行焊接。
供热管网附件及换热站设施安装要求。 滑动支架的偏移方向、偏移量及导向性能应符合设计要求,其支撑表面的高程可采用加设金属垫板调整,垫板不得超过两层,垫板应与预埋铁件或钢结构进行焊接。
某独立土方工程,招标文件中估计工程量为200万m3,合同中规定:土方工程单价为8元/m3,当实际工程量超过估计工程量15%时,调整单价,单价调为6元/m3。工程结束时实际完成土方工程量为250万m3,则土方工程款为()万元。
A.1960
B.1600
C.1200
D.1900
B.1600
C.1200
D.1900
答案:A
解析:
2020新版教材P78页
分部分项工程费的调整,原文是(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化,且工程量偏差超过15%,此时,调整的原则为:当工程量增加15%以上时,其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。合同约定范围内(15%以内)的工程款为:200×(1+15%)×8=230×8=1840万元超过15%之后部分工程量的工程款为:(250-230)×6=120万元则土方工程款合计=1840+120=1960万元。
分部分项工程费的调整,原文是(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化,且工程量偏差超过15%,此时,调整的原则为:当工程量增加15%以上时,其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。合同约定范围内(15%以内)的工程款为:200×(1+15%)×8=230×8=1840万元超过15%之后部分工程量的工程款为:(250-230)×6=120万元则土方工程款合计=1840+120=1960万元。
某厂区多层办公楼,砌体工程量很大,施工时砌块的运输方案宜采用()。
A、轻型塔式起重机运输
B、带起重臂的龙门架运输
C、砌块车水平运输,龙门架垂直运输
D、砌块车水平运输,轻型塔式起重机垂直运输
B、带起重臂的龙门架运输
C、砌块车水平运输,龙门架垂直运输
D、砌块车水平运输,轻型塔式起重机垂直运输
答案:A
解析:
【考点】本题考察砌体结构施工中砌块的安装运输方案。【解析】砌块的安装通常采用两种力案,一是以轻型塔式起重机运输砌块、砂浆,吊装预制构件;用台灵架安装砌块。此方案适用于工程量大或两栋房屋对翻流水情况。二是用砌块车进行水平运输、用带有起重臂的井架进行砌块和楼板的垂直运输;再用台灵架安装砌块。此方案适用于工程量小的房屋。本题中多层办公楼砌体工程量较大,故宜采用轻型塔式起重机运输,答案A正确。
当无地层变形控制要求且顶力满足施工要求时,小口径金属管道可采用( )。
A.手掘式顶管机
B.土压平衡顶管机
C.泥水平衡顶管机
D.挤密土层顶管法
B.土压平衡顶管机
C.泥水平衡顶管机
D.挤密土层顶管法
答案:D
解析:
本题涉及的考点为不开槽管道施工方法。顶管顶进方法的选择,应根据工程设计要求、工程水文地质条件、周围环境和现场条件,经技术经济比较后确定。采用敞口式(手掘式)顶管机时,应将地下水位降至管底以下不小于 0.5m 处,并应采取措施,防止其他水源进入顶管的管道;当周围环境要求控制地层变形.或无降水条件时,宜采用封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管机施工;小口径的金属管道,当无地层变形控制要求且顶力满足施工要求时,可采用一次硕进的挤密土层顶管法。
下列选项中,属于按成本项目进行成本分析的内容有()。
A.施工索赔分析
B.成本盈亏异常分析
C.人工费分析
D.分部分项工程分析
E.材料费分析
B.成本盈亏异常分析
C.人工费分析
D.分部分项工程分析
E.材料费分析
答案:C,E
解析:
P223-225
施工成本分析的内容一般包括三个方面: 1.按施工进展进行的成本分析,包括:分部分项工程分析、月(季)度成本分析、年度成本分析、竣工成本分析。
2.按成本项目进行的成本分析,包括:人工费分析、材料费分析、机械使用费分析、企业管理费分析。
3.针对特定问题和与成本有关事项的分析,包括:施工索赔分析、成本盈亏异常分析、工期成本分析、资金成本分析、技术组织措施节约效果分析、其他有利因素和不利因素对成本影响的分析。
施工成本分析的内容一般包括三个方面: 1.按施工进展进行的成本分析,包括:分部分项工程分析、月(季)度成本分析、年度成本分析、竣工成本分析。
2.按成本项目进行的成本分析,包括:人工费分析、材料费分析、机械使用费分析、企业管理费分析。
3.针对特定问题和与成本有关事项的分析,包括:施工索赔分析、成本盈亏异常分析、工期成本分析、资金成本分析、技术组织措施节约效果分析、其他有利因素和不利因素对成本影响的分析。
建设项目决策阶段管理工作的主要任务是()。
A.项目策划
B.项目控制
C.通过管理使项目目标实现
D.项目定义
B.项目控制
C.通过管理使项目目标实现
D.项目定义
答案:D
解析:
2020新版教材P2页
项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义,而项目实施管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。
项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义,而项目实施管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。
下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是( ) 。
A. 施工合同协议书、 施工合同专业条款、 中标通知书、 投标书及其附件
B. 施工合同协议书、 中标通知书、 投标书及其附件、 施工合同专业条款
C. 施工合同专业条款、 施工合同协议书、 中标通知书、 投标书及其附件
D. 施工合同专业条款、 中标通知书、 投标书及其附件、 施工合同协议书
A. 施工合同协议书、 施工合同专业条款、 中标通知书、 投标书及其附件
B. 施工合同协议书、 中标通知书、 投标书及其附件、 施工合同专业条款
C. 施工合同专业条款、 施工合同协议书、 中标通知书、 投标书及其附件
D. 施工合同专业条款、 中标通知书、 投标书及其附件、 施工合同协议书
答案:B
解析:
参见教材 P214。 施工合同文件的组成及优先解释顺序(双方有关的工程洽商、 变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分) :(1) 施工合同协议书(2) 中标通知书;(3) 投标书及其附件;(4) 施工合同专用条款;(5) 施工合同通用条款;(6) 标准、 规范及有关技术文件;(7) 图纸;(8) 工程量清单;(9) 工程报价单或预算书。
2021二级建造师考试题库精选5篇 第3篇
当道路工程施工现场日平均气温连续()天稳定低于5℃时,应视为进入冬期施工。
A、 5
B、 4
C、 3
D、 2
B、 4
C、 3
D、 2
答案:A
解析:
(一)冬期施工基本要求(1)当施工现场环境日平均气温连续5d稳定低于5℃,或最低环境气温低于一3℃时,应视为进入冬期施工。可见选A
按所处的地位分,属于从热源至换热站的供热管道系统是( )。
A.一级管网
B.二级管网
C.供水管网
D.回水管网
B.二级管网
C.供水管网
D.回水管网
答案:A
解析:
P144-145
一级管网(一次热网):在设置一级换热站的供热系统中,从热源至换热站的供热管网。 二级管网(二次热网):在设置一级换热站的供热系统中,从换热站至热用户的供热管网。
供水管(汽网时:供汽管):从热源至热用户(或换热站)的管道。
回水管(汽网时:凝水管):从热用户(或换热站)返回热源的管道。
一级管网(一次热网):在设置一级换热站的供热系统中,从热源至换热站的供热管网。 二级管网(二次热网):在设置一级换热站的供热系统中,从换热站至热用户的供热管网。
供水管(汽网时:供汽管):从热源至热用户(或换热站)的管道。
回水管(汽网时:凝水管):从热用户(或换热站)返回热源的管道。
某单价合同的投标报价单中,钢筋混凝土的单价为300元/m3,数量为1000m3,而合同价应该为300000元,而投标人实际上只写了30000元。则业主方在评标时应采取的正确做法是()。
A.以总价为准调整单价
B.要求投标者重新提报混凝土单价
C.以单价为准调整总价
D.将该投标文件作废标处理
B.要求投标者重新提报混凝土单价
C.以单价为准调整总价
D.将该投标文件作废标处理
答案:C
解析:
2020新版教材P252页
单价合同的特点是单价优先。当总价和单价的计算结果不一致时,以单价为准调整总价。
单价合同的特点是单价优先。当总价和单价的计算结果不一致时,以单价为准调整总价。
按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008),工程量清单中分部分项工程综合单价由( )组成。
A.人工费、材料费、机械费
B.人工费、材料费、机械费、管理费
C.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费
D.人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、规费、利润税金
正确答案:C
对于混凝土结构工程的施工质量,可以采用( )进行检测。
A.无损检测法
B.光电法
C.取芯法
D.拉拔法
B.光电法
C.取芯法
D.拉拔法
答案:A
解析:
P158-160
喷射混凝土强度检测与普通棍凝土的检测方法相同,主要是进行强度试验,并对强度进行评定。喷射混凝土强度检测常采用现场检测方法,包括预留试样(喷大板法或喷模法)、现场取样(凿孔方法或钻取并点荷载试验方法)以及拔出试验法。除上述检测方法外,还可采用前述无损检测法。
喷射混凝土强度检测与普通棍凝土的检测方法相同,主要是进行强度试验,并对强度进行评定。喷射混凝土强度检测常采用现场检测方法,包括预留试样(喷大板法或喷模法)、现场取样(凿孔方法或钻取并点荷载试验方法)以及拔出试验法。除上述检测方法外,还可采用前述无损检测法。
(2017年) 木材干缩会导致的现象有( )。
A.表面鼓凸
B.开裂
C.接榫松动
D.翘曲
E.拼缝不严
B.开裂
C.接榫松动
D.翘曲
E.拼缝不严
答案:B,C,D,E
解析:
P37。湿胀干缩变形会影响木材的使用特性,干缩会使木材翘曲、开 裂,接榫松动,拼缝不严。湿胀可造成表面鼓凸,所以木材在加工或使用前应预先进行干燥,使其含水率 达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。
下列有关工程成本的指标中,属于施工成本计划质量指标的有()。
A.设计预算成本计划降低额
B.设计预算成本计划降低率
C.责任目标成本计划降低额
D.责任目标成本计划降低率
E.按分部汇总的各単位工程(或子项目)计划成本指标
B.设计预算成本计划降低率
C.责任目标成本计划降低额
D.责任目标成本计划降低率
E.按分部汇总的各単位工程(或子项目)计划成本指标
答案:B,D
解析:
2020新版教材P127页
成本计划的质量指标,如施工项目总成本降低率,可采用:设计预算成本计划降低率=设计预算总成本计划降低额/设计预算总成本责任目标成本计划降低率=责任目标总成本计划降低额/责任目标总成本。
成本计划的质量指标,如施工项目总成本降低率,可采用:设计预算成本计划降低率=设计预算总成本计划降低额/设计预算总成本责任目标成本计划降低率=责任目标总成本计划降低额/责任目标总成本。
(2018年真题)下列选项中属于施工技术方案的主要内容有( )。
A.施工机械
B.施工组织
C.作业指导书
D.网络技术
E.施工顺序
B.施工组织
C.作业指导书
D.网络技术
E.施工顺序
答案:A,B,E
解析:
本题有争议,按照教材内容,CD也属于施工技术方案中的技术组织措施。
2021二级建造师考试题库精选5篇 第4篇
下列可以提起行政诉讼的事项是()。
A.某公民对政府发布的决定不服——抽象行为
B.某组织对行政机关对民事案件的调解不服——行政调解
C.某烈士子女对民政部门发放抚恤金的行为不服
D.某公司对行政机关侵犯其公平竞争权的行为不服
E.某公务员对行政机关降级处分行为不服——内部行为
B.某组织对行政机关对民事案件的调解不服——行政调解
C.某烈士子女对民政部门发放抚恤金的行为不服
D.某公司对行政机关侵犯其公平竞争权的行为不服
E.某公务员对行政机关降级处分行为不服——内部行为
答案:C,D
解析:
2020版教材P348页
行政诉讼受案范围。
(一)国防、外交等国家行为;
(二)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;
(三)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;
(四)法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。
行政诉讼受案范围。
(一)国防、外交等国家行为;
(二)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;
(三)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;
(四)法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。
某工程原定2014年5月20日竣工,因承包人原因,致使工程延至2014年6月20日竣工,但在2014年6月因法规的变化导致工程造价增加150万元,工程合同价款应()。
A.调增60万元
B.不予调整
C.调增150万元
D.调增90万元
B.不予调整
C.调增150万元
D.调增90万元
答案:B
解析:
2020新版教材P77,
招标工程以投标截止日前28天,非招标工程以合同签订前28天为基准日。基准日期后,法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生《示范文本》“市场价格波动引起的调整”条款约定以外的增加时,由发包人承担由此增加的费用;减少时,应从合同价格中予以扣减。基准日期后,因法律变化造成工期延误时,工期应予以顺延。
招标工程以投标截止日前28天,非招标工程以合同签订前28天为基准日。基准日期后,法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生《示范文本》“市场价格波动引起的调整”条款约定以外的增加时,由发包人承担由此增加的费用;减少时,应从合同价格中予以扣减。基准日期后,因法律变化造成工期延误时,工期应予以顺延。
基坑开挖时,先施作车站周边围护桩和结构主体桩柱,然后将结构盖板置于围护桩上,自上而下完成土方开挖和边墙、中隔板及底板衬砌的施工方法称为()。
A.明挖顺作法
B.盖挖逆作法
C.盖挖顺作法
D.明挖逆作法
B.盖挖逆作法
C.盖挖顺作法
D.明挖逆作法
答案:B
解析:
P70-76
盖挖逆作法施工时,先施做车站周边围护结构和结构主体桩柱,然后将结构盖板置于围护桩(墙)、柱(钢管柱或混凝土柱)上,自上而下完成土方开挖和边墙、中板及底板衬砌的施工。盖挖逆作法是在明挖内支撑基坑基础上发展起来的,施工过程中不需设置临时支撑,而是借助结构顶板、中板自身的水平刚度和抗压强度实现对基坑围护桩(墙)的支撑作用。
盖挖逆作法施工时,先施做车站周边围护结构和结构主体桩柱,然后将结构盖板置于围护桩(墙)、柱(钢管柱或混凝土柱)上,自上而下完成土方开挖和边墙、中板及底板衬砌的施工。盖挖逆作法是在明挖内支撑基坑基础上发展起来的,施工过程中不需设置临时支撑,而是借助结构顶板、中板自身的水平刚度和抗压强度实现对基坑围护桩(墙)的支撑作用。
当事人、利害关系人提出书面异议的,人民法院应当自收到书面异议之日起()日内审查,理由成立的,裁定撤销或者改正;理由不成立的,裁定驳回。
A.5
B.10
C.15
D.30
B.10
C.15
D.30
答案:C
解析:
2020版教材P328页
执行异议。教材P327当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的,可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的,人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查,理由成立的,裁定撤销或者改正;理由不成立的,裁定驳回。
执行异议。教材P327当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的,可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的,人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查,理由成立的,裁定撤销或者改正;理由不成立的,裁定驳回。
下列投标文件应当按否决投标处理的情形有( )。
A.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的
B.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应
C.投标文件未通过资格预审
D.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
E.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为
B.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应
C.投标文件未通过资格预审
D.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
E.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为
答案:A,B,D,E
解析:
有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;
②投标联合体没有提交共同投标协议;
③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;
④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;
⑤投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;
⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
②投标联合体没有提交共同投标协议;
③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;
④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;
⑤投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;
⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
在无地下水的均匀土层中开挖4.5m深基坑,如果坑顶无荷载,基坑坑壁坡度不宜大于1:1的土类是()。
A、砂类土
B、砾类土
C、粉土质砂
D、粘质土
B、砾类土
C、粉土质砂
D、粘质土
答案:A
解析:
2020版教材P133页
表2K315011-2,题意为5m以内,坑顶无荷载,基坑坑壁之比小于等于1的土类,表中只有中密的砂土和软土,
表2K315011-2,题意为5m以内,坑顶无荷载,基坑坑壁之比小于等于1的土类,表中只有中密的砂土和软土,
(2018年案例三)
【背景资料】
某企业新建办公楼工程,地下1层,地上16层,建筑高度55m,地下建筑面积3000m2,总建筑面积21000m2,现浇混凝土框架结构。一层大厅高12m,长32m,大厅处有3道后张预应力混凝土梁。合同约定:
“...工程开工时间为2016年7月1日,竣工日期为2017年10月31日。总工期488天;冬期停工35天,弱电、幕墙工程由专业分包单位施工...”。总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。
【问题】总包单位与专业分包单位签订分包合同过程中,应重点落实哪些安全管理方面的工作?
【背景资料】
某企业新建办公楼工程,地下1层,地上16层,建筑高度55m,地下建筑面积3000m2,总建筑面积21000m2,现浇混凝土框架结构。一层大厅高12m,长32m,大厅处有3道后张预应力混凝土梁。合同约定:
“...工程开工时间为2016年7月1日,竣工日期为2017年10月31日。总工期488天;冬期停工35天,弱电、幕墙工程由专业分包单位施工...”。总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。
【问题】总包单位与专业分包单位签订分包合同过程中,应重点落实哪些安全管理方面的工作?
答案:
解析:
应重点落实的安全管理工作包括:
①总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查。
②总包单位与分包单位签订分包合同时,应签订安全生产协议书,明确双方的安全责任。
③分包单位应按规定建立安全机构,配备专职安全员。
①总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查。
②总包单位与分包单位签订分包合同时,应签订安全生产协议书,明确双方的安全责任。
③分包单位应按规定建立安全机构,配备专职安全员。
某地下工程合同约定,计划1月份开挖土方80000立方米,2月份开挖160000立方米,合同单价均为85元/立方米;计划3月份完成混凝土工程量500立方米,4月份完成450立方米,合同单价均为600元/立方米。而至各月底,经确认的工程实际进展情况为,1月份实际开挖土方90000立方米,2月份开挖180000立方米,实际单价均为72元/立方米;3月份和4月份实际完成的混凝土工程量均为400立方米,实际单价700元/立方米。至3月底,该工程的费用绩效指数(CPI)为()。
A.0.800
B.1.176
C.0.857
D.1.250
B.1.176
C.0.857
D.1.250
答案:B
解析:
2020新版教材P112页
费用绩效指数CPI=BCWP/ACWP=(90000×85+180000×85+400×600)/(90000×72+180000×72+400×700)=1.176。
费用绩效指数CPI=BCWP/ACWP=(90000×85+180000×85+400×600)/(90000×72+180000×72+400×700)=1.176。
2021二级建造师考试题库精选5篇 第5篇
在薄壁墩与实心墩施工中,其控制要点不同之处有()。
A.墩身与承台联结处混凝土裂缝控制
B.模板接缝错台控制
C.墩顶实心段混凝土裂缝控制
D.墩顶支座预埋件位置、数量控制
E.墩身锚固钢筋预埋质量控制
B.模板接缝错台控制
C.墩顶实心段混凝土裂缝控制
D.墩顶支座预埋件位置、数量控制
E.墩身锚固钢筋预埋质量控制
答案:A,C
解析:
本题考查的是公路工程质量控制方法及措施。共同处:锚固钢筋预埋质量、平面位置、垂直度、模板接缝错台、墩顶支座预埋件位置、数量控制。薄壁墩还要进行墩身与承台连结处砼裂缝控制和墩顶实心段砼裂缝控制。
井架安装的方法主要有( )。
A.平行吊装法
B.井口组装就地起立旋转法
C.利用吊车安装法
D.井口外组装整体滑移的安装法
E.双机抬吊法
B.井口组装就地起立旋转法
C.利用吊车安装法
D.井口外组装整体滑移的安装法
E.双机抬吊法
答案:B,C,D
解析:
P42-47
井架的安装:1.井口组装就地起立旋转法;2.利用吊车安装法;3.井口外组装整体滑移安装法
井架的安装:1.井口组装就地起立旋转法;2.利用吊车安装法;3.井口外组装整体滑移安装法
建设工程管理文件有效的必要条件是( )。
A.符合资格要求的注册建造师担任建设工程施工项目负责人
B.有相应项目经理资质的管理人员担任建设工程施工项目负责人
C.施工项目负责人栏内注册建造师签章完整
D.施工项目负责人栏内项目经理签章完整
E.施工单位栏内盖上级单位公章
B.有相应项目经理资质的管理人员担任建设工程施工项目负责人
C.施工项目负责人栏内注册建造师签章完整
D.施工项目负责人栏内项目经理签章完整
E.施工单位栏内盖上级单位公章
答案:A,C
解析:
2020版教材P346
(1)担任建设工程施工项目负责人的注册建造师对其签署的工程管理文件承担相应责任。注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。
(1)担任建设工程施工项目负责人的注册建造师对其签署的工程管理文件承担相应责任。注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。
基坑水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,并符合以下规定( )。
A.周边中部、阳角处应布置监测点
B.监测点水平间距不宜大于25m
C.每边监测点数不宜少于2个
D.水平和竖向监测点宜为共用点
E.监测点宜设置在围护墙或基坑坡顶上
B.监测点水平间距不宜大于25m
C.每边监测点数不宜少于2个
D.水平和竖向监测点宜为共用点
E.监测点宜设置在围护墙或基坑坡顶上
答案:A,D,E
解析:
2020版教材P59
(4)基坑围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处应布置监测点,监测点的水平间距不宜大于15~20m,每边监测点数不宜少于3个,水平和竖向监测点宜为共用点,监测点宜设置在围护墙或基坑坡顶上
(4)基坑围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处应布置监测点,监测点的水平间距不宜大于15~20m,每边监测点数不宜少于3个,水平和竖向监测点宜为共用点,监测点宜设置在围护墙或基坑坡顶上
发包人应在监理人收到进度付款申请单后的( )天内,将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。
A.7
B.28
C.21
D.14
B.28
C.21
D.14
答案:B
解析:
2019版教材P290页
发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内,将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。
发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内,将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。
建设单位将工程抵押给银行后,因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款,下列关于施工单位权利的说法正确的是()。
A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖
B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利,须按照诉讼时效的规定提出
C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
D.施工单位可不申请拍卖,而直接与建设单位协商将工程折价
E.施工单位工程欠款的利息,可在工程拍卖所得中优先扣除
B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利,须按照诉讼时效的规定提出
C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
D.施工单位可不申请拍卖,而直接与建设单位协商将工程折价
E.施工单位工程欠款的利息,可在工程拍卖所得中优先扣除
答案:A,D
解析:
2019新版教材P115页
《合同法》第286条作出规定,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理的期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人将该工程协议折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖,并优先受偿。建设工程承包人行使优先权的期限为6 个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
建筑工程律师:施工方行使优先受偿权期限为除斥期间而不是诉讼时效 《批复》第4条规定:“建设工程承包人行使优先权的期限为六个月”,这里的六个月期限,应为除斥期间。除斥期间为法定不变期间,不能适用诉讼时效有关中止、中断或延长的规定。6个月的时间一到实体权利消灭。@##
《合同法》第286条作出规定,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理的期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人将该工程协议折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖,并优先受偿。建设工程承包人行使优先权的期限为6 个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
建筑工程律师:施工方行使优先受偿权期限为除斥期间而不是诉讼时效 《批复》第4条规定:“建设工程承包人行使优先权的期限为六个月”,这里的六个月期限,应为除斥期间。除斥期间为法定不变期间,不能适用诉讼时效有关中止、中断或延长的规定。6个月的时间一到实体权利消灭。@##
在编制该工程的工程量清单时,其他项目清单中包含的内容有()。
A.暂列金额
B.文明施工费
C.总承包服务费
D.预备费
E.计日工
B.文明施工费
C.总承包服务费
D.预备费
E.计日工
答案:A,C,E
解析:
2020新版教材P69页
其他项目费由暂列金额、暂估价、记日工、总承包服务费等内容构成。
其他项目费由暂列金额、暂估价、记日工、总承包服务费等内容构成。
会计核算的主要内容是()。
A.统计核算
B.价值核算
C.工期核算
D.业务核算
B.价值核算
C.工期核算
D.业务核算
答案:B
解析:
2020新版教材P117页
会计核算主要是价值核算。会计是对一定单位的经济业务进行计量、记录、分析、和检查,做出预测,参与决策,实行监督,旨在实现最优经济效益的一种管理活动。
会计核算主要是价值核算。会计是对一定单位的经济业务进行计量、记录、分析、和检查,做出预测,参与决策,实行监督,旨在实现最优经济效益的一种管理活动。
下一篇:2021二级建造师经典例题8篇
热门文章