21年二级造价工程师历年真题解析9节
发布时间：2021-07-29
来源：dushu.tiduoduo.com
21年二级造价工程师历年真题解析9节 第1节
关于投标保证金，下列表述正确的是（）。
A.联合体投标的，其投标保证金可由牵头人递交，也可以由各组成单位递交
B.投标保证金可以是现金，也可以采用银行保函
C.投标保证金的数额不得超过合同总价的2%
D.招标人应在合同签订后5 个工作日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金
E.投标人在规定的投标截止日期前撤销其投标文件的，其投标保证金不予退还
B.投标保证金可以是现金，也可以采用银行保函
C.投标保证金的数额不得超过合同总价的2%
D.招标人应在合同签订后5 个工作日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金
E.投标人在规定的投标截止日期前撤销其投标文件的，其投标保证金不予退还
答案：A,B
解析：
1.投标保证金和投标有效期
（1）联合体投标的，其投标保证金由牵头人或联合体各方提交。
（2）投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的2%，最高不超过80 万元。
（3）依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。
（4）出现下列情况的，投标保证金将不予返还：
1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（2）投标有效期
①从提交投标文件的截止之日起算。
②一般项目60-90 天，大型项目120 天左右。
③投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。
④出现特殊情况需要延长的，以书面形式通知。
⑤投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；
⑥投标人拒绝的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。@##
（1）联合体投标的，其投标保证金由牵头人或联合体各方提交。
（2）投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的2%，最高不超过80 万元。
（3）依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。
（4）出现下列情况的，投标保证金将不予返还：
1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（2）投标有效期
①从提交投标文件的截止之日起算。
②一般项目60-90 天，大型项目120 天左右。
③投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。
④出现特殊情况需要延长的，以书面形式通知。
⑤投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；
⑥投标人拒绝的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。@##
机柜要做好防雷接地保护，机柜采用6mm2的接地铜缆，与弱电间的接地铜排连接，接地电阻小于（ ）。
A.1Ω
B.2Ω
C.3Ω
D.5Ω
B.2Ω
C.3Ω
D.5Ω
答案：A
解析：
知识点:建筑智能化工程施工技术。机柜要做好防雷接地保护，机柜采用6mm2的接地铜缆，与弱电间的接地铜排连接，接地电阻小于1Ω。参见教材P280。
根据《建筑工程工程量清单计价规范》，下列基础土方的工程量计算，正确的（ ）。
A.基础设计底面积×基础埋深
B.基础设计底面积×基础设计高度
C.基础垫层设计底面积×挖土深度埋深
D.基础垫层设计底面积×基础设计高度和垫层厚度之和
B.基础设计底面积×基础设计高度
C.基础垫层设计底面积×挖土深度埋深
D.基础垫层设计底面积×基础设计高度和垫层厚度之和
答案：C
解析：
本题考查的是房屋建筑与装饰工程工程量的计算规则与方法。挖沟槽土方、挖基坑土方工程量按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。
某独立土方工程， 招标文件中估计工程量为100 万m3，合同中约定 ： 土方工程单价为10 元/m3， 当实际工程量超过估计工程量15%时 ， 调整单价， 单价调为9 元/m3。工程结束时实际完成土方工程量为130 万m3，则土方工程款为多少万元？
答案：
解析：
100*（1+15%）=115 万m3
超出部分的工程量为：
130-115=15 万m3
结算价格=115*10+15*9=1285 万元
超出部分的工程量为：
130-115=15 万m3
结算价格=115*10+15*9=1285 万元
掺入高效减水剂的效果是()。
A.保持坍落度不变可使混凝土3d强度值提高30%
B.保持坍落度不变可使混凝土28d强度值提高60%
C.保持坍落度和强度不变可节约水泥用量15%
D.提高钢筋混凝土抗钢筋锈蚀能力
E.提高钢筋混凝土耐久性
B.保持坍落度不变可使混凝土28d强度值提高60%
C.保持坍落度和强度不变可节约水泥用量15%
D.提高钢筋混凝土抗钢筋锈蚀能力
E.提高钢筋混凝土耐久性
答案：C,D,E
解析：
掺入NN0减水剂的混凝土，其耐久性、抗硫酸盐、抗渗、抗钢筋锈蚀等均优于一般普通混凝土。适宜掺量为水泥质量的1％左右，在保持坍落度不变时，减水率为14％～18％。一般3d可提高混凝土强度60％，28d可提高30％左右。在保持相同混凝土强度和流动性的要求下，可节约水泥15％左右。掺入高效减水剂 在保持坍落度和强度不变可节约水泥用量15%，C选项是正确的。@##
关于工程量清单中的项目特征描述，下列表述正确的是（ ）。
A．应符合工程量计算规范附录的规定
B．应能满足确定综合单价的需要
C．不能直接采用详见××图集的方式
D．可以采用文字描述和详见××图号相结合的方式
E．应结合拟建工程的实际
B．应能满足确定综合单价的需要
C．不能直接采用详见××图集的方式
D．可以采用文字描述和详见××图号相结合的方式
E．应结合拟建工程的实际
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是项目特征的描述。
下列时间中在定额中不予考虑的是（ ）。
A.休息时间
B.准备与结束时间
C.多余工作时间
D.不可避免的停工时间
B.准备与结束时间
C.多余工作时间
D.不可避免的停工时间
答案：C
解析：
定额时间包括：准备与结束工作时间、基本工作时间、辅助工作时、休息时间、不可避免的中断时间；非定额时间包括：多余和偶然工作时间、施工本身造成的停工时间、违反劳动纪律的损失时间。
21年二级造价工程师历年真题解析9节 第2节
某电力工程招标项目，下列说法正确的是（ ）。
A.施工单项合同额小于450万元的，可以不招标
B.重要设备、材料采购，单项合同额小于300万元的，可以不招标
C.勘察、设计或监理单项合同额小于150万元的，可以不招标
D.监理单项合同额为150万元，必须招标
B.重要设备、材料采购，单项合同额小于300万元的，可以不招标
C.勘察、设计或监理单项合同额小于150万元的，可以不招标
D.监理单项合同额为150万元，必须招标
答案：D
解析：
本规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标： (1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上；
(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；
(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。
(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；
(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。
工程量清单计价模式与定额计价模式的区别有（ ）
A.采用的材料用量不同
B.采用的计价方法不同
C.项目划分不同
D.工程量计算规则不同
E.风险分担不同
B.采用的计价方法不同
C.项目划分不同
D.工程量计算规则不同
E.风险分担不同
答案：B,C,D,E
解析：
工程量清单计价模式与定额计价模式的区别：①适用范围不同。②工程量计算规则不同。③采用的计价方法不同。④项目划分不同。⑤风险分担不同。
施工机械台班产量定额等于（）。
A.机械净工作生产率x 工作班延续时间
B.机械净工作生产率x 工作班延续时间x 机械利用系数
C.机械净工作生产率x 机械利用系数
D.机械净工作生产率x 工作班延续时间x 机械运行时间
B.机械净工作生产率x 工作班延续时间x 机械利用系数
C.机械净工作生产率x 机械利用系数
D.机械净工作生产率x 工作班延续时间x 机械运行时间
答案：B
解析：
施工机械台班产量定额=机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数。
根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（ ）年的企业，方可申请甲级资质。
A.3
B.4
C.5
D.6
B.4
C.5
D.6
答案：A
解析：
本题考查的是工程造价咨询企业管理。根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年的企业，方可申请甲级资质。
施工成本分析是在成本形成过程中，将施工项目的成本核算资料与（）进行比较，以了解成本变动情况。
A.类似施工项目的预算成本
B.本施工项目的实际成本
C.本施工项目的目标成本
D.本施工项目的预算成本
E.类似施工项目的实际成本
B.本施工项目的实际成本
C.本施工项目的目标成本
D.本施工项目的预算成本
E.类似施工项目的实际成本
答案：C,D,E
解析：
成本分析是在成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，包括有利偏差的挖掘和不利偏差的纠正。成本分析贯穿于成本管理的全过程，主要利用项目的成本核算资料（成本信息），与目标成本、预算成本以及类似项目的实际成本等进行比较，了解成本的变动情况。
对于可移动的机柜，连人机柜的全部线缆在连入机柜的入口处，至少预留（ ）。
A.0.5m
B.1m
C.1.5m
D.2m
B.1m
C.1.5m
D.2m
答案：B
解析：
本题考查的是建筑智能化工程施工技术。对于可移动的机柜，连人机柜的全部线缆在连入机柜的入口处，至少预留1m。
(2016年)由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣出。具体的扣出标准是()。
A.按签约单价和签约数量
B.按实际采购单价和实际数量
C.按签约单价和实际数量
D.按实际采购单价和签约数量
B.按实际采购单价和实际数量
C.按签约单价和实际数量
D.按实际采购单价和签约数量
答案：A
解析：
由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中。
21年二级造价工程师历年真题解析9节 第3节
市区内某办公楼工程，拟进行建筑装饰装修工程发包，包工包料，采用一般计税法，在编制招标控制价过程中得到以下信息：
（1）分部分项工程和单价措施项目清单计价合计500万元（其中：人工费140万元，材料费270万元，机械费30万元）。
（2）总价措施项目清单中，只计算安全文明施工费、检验试验配合费、雨季施工增加费和工程定位复测费，费率分别为7.36%、0.11%、0.53%和0.05%。
（3）暂列金额按分部分项和措施项目费合计的5%计取。
（4）甲供材料暂估价合计10万元，总承包服务按1%计算;
（5）规费中的社会保险费、住房公积金和工程排污费分别为29.35%、1.85%和0.43%。
（6）屋面采用新型材料保温层，以税前项目费计价，工程量为500m2，税前综合单价为100元/m2。
（7）增值税税率为9%。
该工程中标后，发承包人签订了施工合同，施工合同执行“13清单计价规范”规定，并约定施工期间若遇物价上涨或下度超过5%时，超过部分按工程造价管理机构发布的市场价格信息调整。可调整材料的数量、风险系数、基准单价、投标单价以及按合同约定确认的单价见表3-2。
问题
1.（20分）根据广西现行定额计价程序规定，计算该工程招标控制价，请在答题卡上完成表3-1的编制。
2.（10分）计算所列材料的风险调整费用，请在答题卡上完成表3-2的编制，要求写出计算过程。
（1）分部分项工程和单价措施项目清单计价合计500万元（其中：人工费140万元，材料费270万元，机械费30万元）。
（2）总价措施项目清单中，只计算安全文明施工费、检验试验配合费、雨季施工增加费和工程定位复测费，费率分别为7.36%、0.11%、0.53%和0.05%。
（3）暂列金额按分部分项和措施项目费合计的5%计取。
（4）甲供材料暂估价合计10万元，总承包服务按1%计算;
（5）规费中的社会保险费、住房公积金和工程排污费分别为29.35%、1.85%和0.43%。
（6）屋面采用新型材料保温层，以税前项目费计价，工程量为500m2，税前综合单价为100元/m2。
（7）增值税税率为9%。
该工程中标后，发承包人签订了施工合同，施工合同执行“13清单计价规范”规定，并约定施工期间若遇物价上涨或下度超过5%时，超过部分按工程造价管理机构发布的市场价格信息调整。可调整材料的数量、风险系数、基准单价、投标单价以及按合同约定确认的单价见表3-2。
问题
1.（20分）根据广西现行定额计价程序规定，计算该工程招标控制价，请在答题卡上完成表3-1的编制。
2.（10分）计算所列材料的风险调整费用，请在答题卡上完成表3-2的编制，要求写出计算过程。
答案：
解析：
1.3-1单位工程招标控制价汇总表如下
2.3-2 承包人提供主要材料和工程设备一览表如下
2.3-2 承包人提供主要材料和工程设备一览表如下
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）的规定，利用基础钢筋作接地极，应执行的清单项目是（ ）。
A.接地极项目
B.接地母线项目
C.基础钢筋项目
D.均压环项目
B.接地母线项目
C.基础钢筋项目
D.均压环项目
答案：D
解析：
利用桩基础作接地极，应描述桩台下桩的根数，每桩台下需焊接柱筋根数，其工程量按柱引下线计算；利用基础钢筋作接地极按均压环项目编码列项。
关于防腐涂装的施工，不正确的是（ ）。
A、主要施工工艺流程为基面处理-底漆涂装-中间漆涂装-面漆涂装-检查验收
B、施工的顺序为先上后下、先右后左、先里后外、先难后易施涂
C、油漆防腐涂装可采用涂刷法、手工滚涂法、空气喷涂法和高压无气喷涂法
D、防火涂料施工可采用喷涂、抹涂或滚涂等方法
B、施工的顺序为先上后下、先右后左、先里后外、先难后易施涂
C、油漆防腐涂装可采用涂刷法、手工滚涂法、空气喷涂法和高压无气喷涂法
D、防火涂料施工可采用喷涂、抹涂或滚涂等方法
答案：B
解析：
本题考查的是钢结构涂装施工。施工的顺序为先上后下、先左后右、先里后外先难后易施涂，不漏涂，不流坠,应使漆膜均匀、致密、光滑和平整。
(2010年)下列工程项目管理组织机构模式中，结构简单，隶属关系明确，易于统一指挥，决策迅速的是()。
A.直线制
B.矩阵制
C.职能制
D.直线职能制
B.矩阵制
C.职能制
D.直线职能制
答案：A
解析：
直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设职能部门，项目经理没有参谋和助手，要求领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才；无法实现管理工作专业化，不利于项目管理水平的提高。
某进口设备到岸价为 1500 万元，银行财务费，外贸手续费合计 36 万元。关税 300 万元，消费税和增值税税率分别为 10%、16%，则该进口设备原价为（）万元。
A.2366.8
B.2356.0
C.2342.0
D.2332.6
B.2356.0
C.2342.0
D.2332.6
答案：B
解析：
进口设备的原价到岸价+进口从属费=到岸价+银行财务费+外贸手续费+关税+消费税+增值税+车辆购置税。先计算消费税=（1500+300+消费税）×10%，求得消费税=200 万元。
1500+36+300+200+【1500+300+200】×16%=2356.0 万元。
1500+36+300+200+【1500+300+200】×16%=2356.0 万元。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013，膜结构屋面的工程量应（ ）。
A.按设计图示尺寸以斜面面积计算
B.按设计图示尺寸以长度计算
C.按设计图示尺寸以需要覆盖的水平面积计算
D.按设计图示尺寸以面积计算
B.按设计图示尺寸以长度计算
C.按设计图示尺寸以需要覆盖的水平面积计算
D.按设计图示尺寸以面积计算
答案：C
解析：
本题考查的是屋面及防水工程。膜结构屋面，按设计图示尺寸以需要覆盖的水平投影面积计算。
关于施工成本分析基本方法的用途的说法，正确的有（ ）。
A．比较法通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因
B．差额计算法将两个性质不同而又相关的指标加以对比，求出比率
C．因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度
D．动态比率法将同类指标不同时期的数值进行对比，分析指标的发展方向和速度
E．相关比率法通过构成比率，考察各成本项目占成本总量的比重
A．比较法通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因
B．差额计算法将两个性质不同而又相关的指标加以对比，求出比率
C．因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度
D．动态比率法将同类指标不同时期的数值进行对比，分析指标的发展方向和速度
E．相关比率法通过构成比率，考察各成本项目占成本总量的比重
答案：A,C,D
解析：
比较法通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因；差额计算法是利用各个因素的目标值与实际值的差额，计算其对成本的影响程度；因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度；动态比率法将同类指标不同时期的数值进行对比，分析指标的发展方向和速度；相关比率法将两个性质不同而又相关的指标加以对比，求出比率。故选项A、C、D 正确。
21年二级造价工程师历年真题解析9节 第4节
(2009年)根据《合同法》，可撤销合同是指()的合同。
A.因重大误解订立
B.当事人恶意串通损害第三方利益所订立
C.违反行政法规强制性规定而订立
D.当事人未能履行保密义务而订立
B.当事人恶意串通损害第三方利益所订立
C.违反行政法规强制性规定而订立
D.当事人未能履行保密义务而订立
答案：A
解析：
(1）合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有： 1)因重大误解订立的； 2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
建筑结构的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性。对于多层房屋或大跨度结构的项目，应优先选用()。
A.砌体结构
B.钢筋混凝土结构
C.钢结构
D.框架结构
B.钢筋混凝土结构
C.钢结构
D.框架结构
答案：C
解析：
对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构；对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构；对于多层房屋或大跨度结构，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构；对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济。
因不可抗力原因造成的损失，应由承包人承担的情形是（ ）。
A.因工程损害导致第三方人员伤亡
B.运至施工场地用于施工的工程设备的损害
C.工程所需修复费用
D.承包人的施工机械设备损坏
B.运至施工场地用于施工的工程设备的损害
C.工程所需修复费用
D.承包人的施工机械设备损坏
答案：D
解析：
不可抗力造成损失的承担 (1)费用损失的承担原则。
因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期。
1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。
2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。
3) 承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
4) 停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
(2) 工期的处理。因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期。
1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。
2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。
3) 承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
4) 停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
(2) 工期的处理。因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
在流量检测工程中，对流通通道内没有设置任何阻碍体的流量检测仪表的有（ ）。
A.涡轮流量计
B.电磁流量计
C.流体振动流量计
D.均速管流量计
B.电磁流量计
C.流体振动流量计
D.均速管流量计
答案：B
解析：
电磁流量计。一种测量导电性流体流量的仪表。它是一种无阻流元件，，阻力损失极小，流场影响小，精确度高，直管段要求低
经现场观测，完成10m3某分项工程需消耗某种材料2.76m3，其中现场内材料运输及施工操作过程中的损耗量0.095m3，则该种材料的损耗率为()。
A.3.64%
B.3.57%
C.3.44%
D.3.56%
B.3.57%
C.3.44%
D.3.56%
答案：D
解析：
材料净用量=材料消耗量-损耗量=2.76-0.095=2.665(m3)
材料损耗率=损耗量／净用量×100%=0.095/2.665=3.56%
材料损耗率=损耗量／净用量×100%=0.095/2.665=3.56%
下列资料中，应属单位工程造价资料积累的是()。
A.建设标准
B.建设工期
C.建设条件
D.工程内容
B.建设工期
C.建设条件
D.工程内容
答案：D
解析：
工程造价资料按其组成特点，一般分为建设项目、单项工程和单位工程造价资料，同时也包括有关新资料、新工艺、新设备、新技术的分部分项工程造价资料。其中单位工程造价资料包括工程的内容、建筑结构特征、主要工程量、主要材料的用量和单价、人工工日用量和人工费、机械台班用量和机械费，以及相应的造价等。选项A和B是建设项目和单项工程造价资料。
（2017年考题）根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。
A.10
B.20
C.30
D.60
B.20
C.30
D.60
答案：B
解析：
考查招标标中的几个时间期限，常规考点。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20 日。
21年二级造价工程师历年真题解析9节 第5节
某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示。
【问题】
计算该工地水泥的基价。
【问题】
计算该工地水泥的基价。
答案：
解析：
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于。
A.施工安全保护设施的采购
B.施工机械设备的更新
C.施工机具安全性能的检测
D.安全施工措施的落实
E.安全生产条件的改善
B.施工机械设备的更新
C.施工机具安全性能的检测
D.安全施工措施的落实
E.安全生产条件的改善
答案：A,D,E
解析：
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
某工程施工合同对工程款付款时间约定不明，工程尚未交付、工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款的利息应从()之日计付。
A.工程计划交付
B.提交竣工结算文件
C.当事人起诉
D.监理工程师暂定付款
B.提交竣工结算文件
C.当事人起诉
D.监理工程师暂定付款
答案：C
解析：
本题考查的是合同价款纠纷的处理。“建设工程未交付、工程款也未结算的，其计息日为当事人起诉之日。”
下列选项中，不属于按月付款申请报告中款项的是（）。
A.预付款的支付及扣减的款项
B.缺陷责任保修金约定的暂扣及支付的款项
C.合同价格调整的增减款项
D.当期计划申请付款的金额
B.缺陷责任保修金约定的暂扣及支付的款项
C.合同价格调整的增减款项
D.当期计划申请付款的金额
答案：D
解析：
按月付款申请报告中的款项包括：①工程进度款的款项类别；②合同价格调整的增减款项；③预付款的支付及扣减的款项；④缺陷责任保修金约定的暂扣及支付的款项；⑤索赔结果所增减的款项；⑥另行签订的补充协议增减的款项。选项D属于每期付款申请报告中的款项。@##
受反复冰冻的混凝土结构应选用()。
A.普通硅酸盐水泥
B.矿渣硅酸盐水泥
C.火山灰质硅酸盐水泥
D.粉煤灰硅酸盐水泥
B.矿渣硅酸盐水泥
C.火山灰质硅酸盐水泥
D.粉煤灰硅酸盐水泥
答案：A
解析：
普通硅酸盐水泥的适用范围适用于制造地上、 地下及水中的混凝土、 钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土结构，包括受反复冰冻的结构；也可配制高强度等级混凝土及 早期强度要求高的工程
对外贸易货物运输保险费的计算公式是（ ）。
答案：A
解析：
工期索赔的计算方法不包括（ ）。
A、直接法
B、间接费
C、比例计算法
D、网络图分析法
B、间接费
C、比例计算法
D、网络图分析法
答案：B
解析：
本题考查的是土建工程价款结算和合同价款的调整。工期索赔的计算方法：直接法、比例计算法、网络图分析法。
21年二级造价工程师历年真题解析9节 第6节
下列关于型材的说法中，不正确的是（ ）。
A.型材不一定是铁或钢，还有可能是非金属材料
B.普通型钢可分为冷轧钢和热轧钢
C.工程中最常用的为冷轧钢
D.六角钢规格用内切圆直径表示
B.普通型钢可分为冷轧钢和热轧钢
C.工程中最常用的为冷轧钢
D.六角钢规格用内切圆直径表示
答案：C
解析：
本题考查的是常用金属材料基本性能及用途。C错误，普通型钢可分为冷轧钢和热轧钢两种，其中热轧钢最为常用。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）规定，关于建筑面积计算正确的是（）。
A.过街楼底层的建筑物通道按通道底板水平面积计算
B.建筑物露台按围护结构外围水平面积计算
C.挑出宽度1.8米的无柱雨蓬不计算
D.建筑物室外台阶不计算
E.挑出宽度超过1.00米的空调室外机搁板不计算
B.建筑物露台按围护结构外围水平面积计算
C.挑出宽度1.8米的无柱雨蓬不计算
D.建筑物室外台阶不计算
E.挑出宽度超过1.00米的空调室外机搁板不计算
答案：C,D,E
解析：
骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道不计算建筑面积。露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件不计算建筑面积。
(2015年)下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施工定额中的有()。
A.低负荷下工作时间
B.机械施工不可避免的工序间歇
C.机械维修引起的停歇时间
D.开工时工作量不饱满所损失的时间
E.不可避免的中断时间
B.机械施工不可避免的工序间歇
C.机械维修引起的停歇时间
D.开工时工作量不饱满所损失的时间
E.不可避免的中断时间
答案：B,C,D
解析：
该题主要考察的是：预算定额及其基价编制，“机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间。其内容包括：(1)施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间；(2)在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇；(3)工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间；(4)检查工程质量影响机械操作的时间；(5)临时停机、停电影响机械操作的时间；(6)机械维修引起的停歇时间。”
(2014年)投标人为使报价具有竞争力，下列有关生产要素询价的做法中，正确的是（）
A.在通过资格预审前进行询价
B.尽量向咨询公司进行询价
C.不论何时何地尽量使用自有机械
D.劳务市场招募零散工有利于管理
B.尽量向咨询公司进行询价
C.不论何时何地尽量使用自有机械
D.劳务市场招募零散工有利于管理
答案：B
解析：
询价在资格预审之后，劳务市场招募零散工不利于管理。在外地施工需用的施工机具，有时在当地租赁或采购可能更有利。
关于建设工程造价咨询合同中咨询人的责任，下列说法不正确的是（ ）。
A.咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期
B.因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿
C.咨询人对第三人所提出的问题有权不进行答复
D.咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出
B.因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿
C.咨询人对第三人所提出的问题有权不进行答复
D.咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出
答案：C
解析：
咨询人的责任：①咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。②咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。③咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。④咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0126），发包人按付款 计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权 ( )。
A.停止当期结算
B.自行调整付款计划表
C.与承包人商定减少当期付款额
D.与承包人协商抵减合同总额
B.自行调整付款计划表
C.与承包人商定减少当期付款额
D.与承包人协商抵减合同总额
答案：C
解析：
发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款 计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少 当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发 包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。
某政府机关在城市繁华地段建一幢办公楼。在施工招标文件的附件中要求投标人具有垫资能力，并写明：投标人承诺垫资每增加500万元的，评标增加1分。某施工总承包单位中标后，因设计发生重大变化，需要重新办理审批手续。为了不影响按期开工，建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。
施工中发生了以下事件：
事件１：施工总承包单位的项目经理在开工后又担任了另一个工程的项目经理，于是项目经理委托执行经理代替其负责本工程的日常管理工作，建设单位对此提出异议。
事件２：施工总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司。
事件３：在底板结构混凝土浇筑过程中，为了不影响工期，施工总承包单位在连夜施工的同时，向当地行政主管部门报送了夜间施工许可申请；并对附近居民进行公告。
事件４：为便于底板混凝土浇筑施工，基坑四周未设临边防护；由于现场架设灯具照明不够，工人从配电箱中接出220V电源；使用行灯照明进行施工。
为了分解垫资压力，施工总承包单位与劳务公司的分包合同中写明：建设单位向总包单位支付工程款后，总包单位才向分包单位付款，分包单位不得以此要求总包单位承担逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任，总分包双方还在补充协议中约定，分包单位出现质量安全问题，总包单位不承担任何法律责任，全部由分包单位自己承担。
问题（1）：建设单位招标文件是否妥当？说明理由。施工总承包单位开工是否妥当？说明理由。
问题（2）：事件 1至事件3中，施工总承包单位的做法是否妥当？说明理由。
问题（3）：指出事件4中的错误，写出正确做法。
问题（4）：分包合同条款能否规避施工总承包单位的付款责任？说明理由。补充协议的约定是否合法？说明理由。
施工中发生了以下事件：
事件１：施工总承包单位的项目经理在开工后又担任了另一个工程的项目经理，于是项目经理委托执行经理代替其负责本工程的日常管理工作，建设单位对此提出异议。
事件２：施工总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司。
事件３：在底板结构混凝土浇筑过程中，为了不影响工期，施工总承包单位在连夜施工的同时，向当地行政主管部门报送了夜间施工许可申请；并对附近居民进行公告。
事件４：为便于底板混凝土浇筑施工，基坑四周未设临边防护；由于现场架设灯具照明不够，工人从配电箱中接出220V电源；使用行灯照明进行施工。
为了分解垫资压力，施工总承包单位与劳务公司的分包合同中写明：建设单位向总包单位支付工程款后，总包单位才向分包单位付款，分包单位不得以此要求总包单位承担逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任，总分包双方还在补充协议中约定，分包单位出现质量安全问题，总包单位不承担任何法律责任，全部由分包单位自己承担。
问题（1）：建设单位招标文件是否妥当？说明理由。施工总承包单位开工是否妥当？说明理由。
问题（2）：事件 1至事件3中，施工总承包单位的做法是否妥当？说明理由。
问题（3）：指出事件4中的错误，写出正确做法。
问题（4）：分包合同条款能否规避施工总承包单位的付款责任？说明理由。补充协议的约定是否合法？说明理由。
答案：
解析：
（1）：建设单位招标文件不妥当。理由：不能把承诺垫资作为评标加分的条件。施工总承包单位开工不妥当。理由：《建设工程质量管理条例》规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工违反了此规定。
（2）：事件1中，施工总承包单位的做法不妥当。理由：该工程项目经理不应该同时担任两个项目的项目经理。
事件2中，施工总承包单位的做法不妥当。理由：《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程的主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。本事件中总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司；不符合此规定。
事件3中，施工总承包单位的做法不妥当。理由：在城市市区范围内从事建筑工程施工，如需夜间施工的，在办理了夜间施工许可证明后，才可以进行夜间施工，并公告附近社区居民。
（3）：错误(1)：底板混凝土浇筑施工时，基坑四周未设临边防护。正确做法：应设置防护栏杆、挡脚板并封挂立网进行封闭。
错误(2)：工人从配电箱中接出220V电源，使用行灯照明进行施工。正确做法：使用行灯照明时，电压不得超过12V。
（4）：分包合同条款不能规避施工总承包单位的付款责任。理由：因为分包合同是由总承包单位与分包单位签订的，不涉及建设单位，总承包单位不能因建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款。
补充协议的约定不合法。理由：建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任；由总承包单位对施工现场的安全负总责，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
（2）：事件1中，施工总承包单位的做法不妥当。理由：该工程项目经理不应该同时担任两个项目的项目经理。
事件2中，施工总承包单位的做法不妥当。理由：《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程的主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。本事件中总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司；不符合此规定。
事件3中，施工总承包单位的做法不妥当。理由：在城市市区范围内从事建筑工程施工，如需夜间施工的，在办理了夜间施工许可证明后，才可以进行夜间施工，并公告附近社区居民。
（3）：错误(1)：底板混凝土浇筑施工时，基坑四周未设临边防护。正确做法：应设置防护栏杆、挡脚板并封挂立网进行封闭。
错误(2)：工人从配电箱中接出220V电源，使用行灯照明进行施工。正确做法：使用行灯照明时，电压不得超过12V。
（4）：分包合同条款不能规避施工总承包单位的付款责任。理由：因为分包合同是由总承包单位与分包单位签订的，不涉及建设单位，总承包单位不能因建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款。
补充协议的约定不合法。理由：建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任；由总承包单位对施工现场的安全负总责，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
21年二级造价工程师历年真题解析9节 第7节
下列选项中，属于措施项目费的是（ ）。
A.建设用地费
B.安全文明施工费
C.工程排污费
D.施工机械使用费
B.安全文明施工费
C.工程排污费
D.施工机械使用费
答案：B
解析：
措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括： (1)安全文明施工费: 1)环境保护费 2)文明施工费 3)安全施工费 4)临时设施费
(2)夜间施工增加费；
(3)二次搬运费；
(4)冬雨季施工增加费；
(5)已完工程及设备保护费；
(6)工程定位复测费；
(7)特殊地区施工增加费；
(8)大型机械设备进出场及安拆费；
(9)脚手架工程费。
(2)夜间施工增加费；
(3)二次搬运费；
(4)冬雨季施工增加费；
(5)已完工程及设备保护费；
(6)工程定位复测费；
(7)特殊地区施工增加费；
(8)大型机械设备进出场及安拆费；
(9)脚手架工程费。
某出料容量0.5m3的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为1、3、1、1 分钟，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的台班产量定额是（）m3/台班。
A.32
B.36
C.40
D.50
B.36
C.40
D.50
答案：A
解析：
施工机械台班使用定额的编制。1+3+1+1=6分钟，60/6=10次，一个台班是8小时，台班产量定额=10*.5*8*0.8=32m3/台班。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，关于现浇混凝土板工程量计算的说法，正确的是()。
A.弧形梁按设计弧形中心线长度计算
B.过梁不单独计算，并入墙体工程量计算
C.基础梁不单独计算，并入基础底板工程量计算
D.拱形梁按设计图示尺寸以体积计算
B.过梁不单独计算，并入墙体工程量计算
C.基础梁不单独计算，并入基础底板工程量计算
D.拱形梁按设计图示尺寸以体积计算
答案：D
解析：
现浇混凝土梁包括基础梁、矩形梁、 异形梁、 圈梁、 过梁、 弧形梁（拱形梁）等项目。 按设计图示尺寸以体积计算。 不扣除构件内钢筋、 预埋铁件所占体积， 伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。
(2010年)从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为()。
A.文件式信息和非文件式信息
B.系统化信息和非系统化信息
C.宏观信息和微观信息
D.固定信息和流动信息
B.系统化信息和非系统化信息
C.宏观信息和微观信息
D.固定信息和流动信息
答案：B
解析：
1)按管理组织的角度来分，可以分为系统化工程造价信息和非系统化工程造价信息。
与自动喷水灭火系统相比，水喷雾灭火系统对水压、水量的要求应为（ ）。
A.水压低、水量小
B.水压高、水量小
C.水压低、水量大
D.水压高、水量大
B.水压高、水量小
C.水压低、水量大
D.水压高、水量大
答案：D
解析：
水喷雾灭火系统要求的水压较自动喷水系统高，水量也较大，因此在使用中受到一定的限制。
根据土建工程定额综合单价计算程序，企业管理费的计算基数是（ ）。
A.人工费+材料费+机械费
B.人工费+材料（设备）费
C.材料（设备）费+机械费
D.人工费
B.人工费+材料（设备）费
C.材料（设备）费+机械费
D.人工费
答案：A
解析：
本题考查的是安装工程工程量清单计价。根据土建工程定额综合单价计算程序，企业管理费的计算基数是人工费+材料费+机械费。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T 50854－2013），某建筑物场地土方工程，设计基础长27m，宽为8m，周边开挖深度均为2m，实际开挖后场内堆土量为570m3，则土方工程量为（ ）。
A.平整场地216 ㎡
B.沟槽土方655m3
C.基坑土方528m3
D.一般土方438m3
B.沟槽土方655m3
C.基坑土方528m3
D.一般土方438m3
答案：D
解析：
本题考查的是土方工程。沟槽、基坑、一般土方的划分为：底宽≤7m且底长＞3 倍底宽为沟槽；底长 ≤3 倍底宽且底面积≤150m2 为基坑；超出上述范围则为一般土方。所以该题目为一般土方。
21年二级造价工程师历年真题解析9节 第8节
根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（ ）。
A.仪器仪表使用费
B.施工机械财产保险费
C.大型机械进出场费
D.大型机械安拆费
B.施工机械财产保险费
C.大型机械进出场费
D.大型机械安拆费
答案：A
解析：
施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费。大型机械进出场费和大型机械安拆费属于按造价形成划分的措施项目费。
下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。
A.投标人A 与B 的项目经理为同一人
B.投标人C 与D 的投标文件相互错装
C.投标人E 和F 在同一时刻提前递交投标文件
D.投标人G 与H 作为暗标的技术标由同一人编制
B.投标人C 与D 的投标文件相互错装
C.投标人E 和F 在同一时刻提前递交投标文件
D.投标人G 与H 作为暗标的技术标由同一人编制
答案：C
解析：
本题考查串通投标的情形
有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
5)不同投标人的投标文件相互混装;
6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
5)不同投标人的投标文件相互混装;
6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
下列情形中，注销“全国建设工程造价员资格证书”及从业印章的有（ ）。
A.验证不合格且限期整改未达到要求的
B.信用档案信息有不良行为记录的
C.不具有完全民事行为能力的
D.四年内参加继续教育不满40学时的
E.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资格证书和从业印章的
B.信用档案信息有不良行为记录的
C.不具有完全民事行为能力的
D.四年内参加继续教育不满40学时的
E.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资格证书和从业印章的
答案：A,B,C,E
解析：
有下列情形之一者，注销资格证书及从业印章：①验证不合格且限期整改未达到要求的；②有《全国建设工程造价员管理办法》(中价协(2011)021号)第二十四条列举行为之一的；③信用档案信息有不良行为记录的；④不具有完全民事行为能力的；⑤以欺骗、贿赂等不正当手段取得资格证书和从业印章的；⑥其他导致证书失效的情形。如再取得造价员资格，须按办法规定重新参加资格考试。
(2016年)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，供热与供冷系统的最低保修期限是()个采暖期、供冷期。
A.1
B.2
C.3
D.4
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
该题主要考察的是：工程最低保修期限
在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他T程的保修期限由发包方与承包方约定。
在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他T程的保修期限由发包方与承包方约定。
对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（）。
A.通风与空调工程
B.砖砌体工程
C.玻璃幕墙工程
D.裱糊与软包工程
B.砖砌体工程
C.玻璃幕墙工程
D.裱糊与软包工程
答案：A
解析：
分部工程是单位工程的组成部分，应按专业性质、建筑部位确定。一般工业与民用建筑工程的分部工程包括：地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、电梯工程。
某切割方法，是利用高速、高温和高能的等离子气流来加热和熔化被切割材料，并借助内部或者外部的高速气流或水流将熔化材料排开，直至等离子气流束穿透背面形成切口。该切割方法能够切割绝大部分金属和非金属材料，最大切割厚度可达300mm。这种切割方法是（ ）。
A.机械切割
B.火焰切割
C.电弧切割
D.激光切割
B.火焰切割
C.电弧切割
D.激光切割
答案：C
解析：
切割
火焰切割是一种氧化反应，氧气和可燃气体燃烧形成的高温火焰将金属加热到燃点，使金属剧烈氧化燃烧。
等离子弧切割利用高速、高温和高能的等离子气流来加热和熔化被切割材料。依靠的不是氧化反应，而是靠熔化来切割材料。
比火焰切割适用范围广，能够切割绝大部分金属和非金属材料，最大切割厚度可达300mm。
激光切割切口宽度小、切割精度高、速度快、质量好。只能切割中小厚度的板材和管材，设备费用高，一次投资大。
火焰切割是一种氧化反应，氧气和可燃气体燃烧形成的高温火焰将金属加热到燃点，使金属剧烈氧化燃烧。
等离子弧切割利用高速、高温和高能的等离子气流来加热和熔化被切割材料。依靠的不是氧化反应，而是靠熔化来切割材料。
比火焰切割适用范围广，能够切割绝大部分金属和非金属材料，最大切割厚度可达300mm。
激光切割切口宽度小、切割精度高、速度快、质量好。只能切割中小厚度的板材和管材，设备费用高，一次投资大。
既是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础是（ ）。
A.概算指标
B.概算定额
C.预算定额
D.施工定额
B.概算定额
C.预算定额
D.施工定额
答案：A
解析：
概算指标的作用： (1)概算指标是基本建设管理部门编制投资估算和编制基本建设计划，估算主要材料用量计划的依据。
(2)概算指标是设计单位编制初步设计概算、选择设计方案的依据。
(3)概算指标是考核基本建设投资效果的依据。
(2)概算指标是设计单位编制初步设计概算、选择设计方案的依据。
(3)概算指标是考核基本建设投资效果的依据。
21年二级造价工程师历年真题解析9节 第9节
从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门（ ）并颁发资格证书。
A.审批
B.注册
C.登记
D.备案
B.注册
C.登记
D.备案
答案：B
解析：
造价工程师是指通过全国造价工程师执业资格统一考试或者资格认定、资格互认，取得“中华人民共和国造价工程师执业资格证书”，并注册取得中华人民共和国造价工程师注册证书和执业印章，从事工程造价活动的专业人员。
火灾自动报警系统探测火灾的主要手段是火灾探测器，不同的场所应采用不同类型的火灾探测器，下列说法错误的是（ ）。
A.火焰探测器主要用于探测火灾产生的烟气温度
B.感烟探测器主要用于探测火灾发生时产生的烟雾
C.感温探测器主要用于探测火灾时气温的急剧升高
D.可燃气体探测器主要用于探测特定的可燃气体浓度
B.感烟探测器主要用于探测火灾发生时产生的烟雾
C.感温探测器主要用于探测火灾时气温的急剧升高
D.可燃气体探测器主要用于探测特定的可燃气体浓度
答案：A
解析：
知识点:消防工程施工技术。A错误，感火焰探测器利用火灾时火焰产生的红外光、紫外光，作用在光敏元件上，从而发出电信号，实现火灾报警。参见教材P195。
下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是（）。
A.施工机械年检费
B.小型施工机械安装费
C.定期保养所用辅料费
D.机上司机劳动保险费
B.小型施工机械安装费
C.定期保养所用辅料费
D.机上司机劳动保险费
答案：D
解析：
本题考核机械台班单价的构成。不论对象，劳动保险费都计入管理费用。
(2016年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，关于预制混凝土构件工程量计算，说法正确的是()。
A.如以构件数量作为计量单位，特征描述中必须说明单件体积
B.异形柱应扣除构件内预埋件所占体积，铁件另计
C.大型板应扣除单个尺寸≤300mm×300mm的孔洞所占体积
D.空心板不扣除空洞体积
B.异形柱应扣除构件内预埋件所占体积，铁件另计
C.大型板应扣除单个尺寸≤300mm×300mm的孔洞所占体积
D.空心板不扣除空洞体积
答案：A
解析：
预制混凝土构件项目特征包括图代号、单件体积、安装高度、混凝土强度等级、砂浆（细石混凝土）强度等级及配合比。当以根计量时，必须描述单件体积。预制混凝土柱包括矩形柱、异型柱；预制混凝土梁包括矩形梁、异形梁、过梁、拱形梁、鱼腹式吊车梁等。均按设计图示尺寸以体积计算，单位：m3，不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积，或按设计图示尺寸以数量计算，单位：根。
平板、空心板、槽形板、网架板、折线板、带肋板、大型板。按设计图示尺寸以体积计算，单位：m3。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个尺≤300mm×300mm的孔洞所占体积，扣除空心板空洞体积；或按设计图示尺寸以数量计算，单位：块。
平板、空心板、槽形板、网架板、折线板、带肋板、大型板。按设计图示尺寸以体积计算，单位：m3。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个尺≤300mm×300mm的孔洞所占体积，扣除空心板空洞体积；或按设计图示尺寸以数量计算，单位：块。
工程造价计价的顺序是（ ）。
A.工程项目单价→单项工程造价→单位工程造价→建设项目总造价
B.分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价
C.单项工程造价→单位工程造价→工程项目单价→建设项目总造价
D.单位工程造价→单项工程造价→工程项目单价→建设项目总造价
B.分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价
C.单项工程造价→单位工程造价→工程项目单价→建设项目总造价
D.单位工程造价→单项工程造价→工程项目单价→建设项目总造价
答案：B
解析：
工程计价的方法有多种，各有差异，但工程计价的基本过程和原理是相同的。从工程费用计算角度分析，工程计价的顺序是：分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价。
燃气系统中，埋地铺设的聚乙烯管道长管段上通常设置（ ）。
A.方形补偿器
B.套筒补偿器
C.波形补偿器
D.球形补偿器
B.套筒补偿器
C.波形补偿器
D.球形补偿器
答案：B
解析：
埋地铺设的聚乙烯管道长管段上通常设置套筒式补偿器。
下列关于保温材料应当控制的属性要求有（ ）。
A.导热系数
B.表观密度
C.燃烧性能
D.抗压强度
E.抗拉强度
B.表观密度
C.燃烧性能
D.抗压强度
E.抗拉强度
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是建筑防水和保温工程施工技术。保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度及燃烧性能，必须符合设计要求。
上一篇：二级造价工程师历年真题解析6章
热门文章
