2021二级造价工程师历年真题和解答8辑
发布时间：2021-07-21
2021二级造价工程师历年真题和解答8辑 第1辑
在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补正的情形包括（ ）。
A.投标文件未经单位负责人签字
B.对同类问题表述不一致
C.投标文件中有含义不明确的内容
D.有明显的计算错误
E.投标人主动提出的澄清说明
B.对同类问题表述不一致
C.投标文件中有含义不明确的内容
D.有明显的计算错误
E.投标人主动提出的澄清说明
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人做出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
水塔基础与塔身划分（）。
A.以砖砌体的扩大部分顶面为界
B.以砖砌体的扩大部分地面为界
C.以砖砌体的扩大部分底面为界
D.以砖砌体的扩大部分平均面为界
B.以砖砌体的扩大部分地面为界
C.以砖砌体的扩大部分底面为界
D.以砖砌体的扩大部分平均面为界
答案：A
解析：
砖烟囱、砖水塔：按设计图示筒壁平均中心线周长乘厚度乘高度以体积计算。水塔基础与塔身划分：以砖砌体的扩大部分顶面为界，以上为塔身，以下为基础。
关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款
答案：B
解析：
《最高人民法院关于工程施工合同纠纷司法解释》第二十二条规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理，承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。
@##
@##
采用明排水法开挖基坑，集水坑应设置在（）。
A.基础范围以外
B.基坑底部中央
C.地下水走向的下游
D.经常高于挖土面
B.基坑底部中央
C.地下水走向的下游
D.经常高于挖土面
答案：A
解析：
采用明排水开挖基坑时，集水坑应设置在基础范围以外，地下水走向的上游。
屋架搁置在房屋的纵向外墙或柱上，使房屋有一个较大使用空间的坡屋顶承重结构是（）。
A.硬山搁檩
B.屋架承重
C.梁架结构
D.钢筋混凝土梁板承重
B.屋架承重
C.梁架结构
D.钢筋混凝土梁板承重
答案：B
解析：
屋架承重结构通常屋架搁置在房屋的纵向外墙或柱上，使房屋有一个较大的使用空间。
除另有说明外，分部分项工程量清单表中的工程量应等于()。
A.实体工程量
B.实体工程量+施工损耗
C.实体工程量+施工需要增加的工程量
D.实体工程量+措施工程量
B.实体工程量+施工损耗
C.实体工程量+施工需要增加的工程量
D.实体工程量+措施工程量
答案：A
解析：
本题考查的是工程数量的概念。除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算。
地下水位较低的民用建筑采用三合土基础的宽度应（ ）。
A.小于600mm
B.600mm 及以上
C.小于300mm
D.300mm 及以上
B.600mm 及以上
C.小于300mm
D.300mm 及以上
答案：B
解析：
三合土基础是由石灰、砂、集料（碎石或碎砖）按体积比1：2：4 或1：3：6 加水拌和夯实而成，每层虚铺22cm，夯至15cm。三合土基础宽度不应小于600mm，高不小于300mm，三合土基础一般多用于地下水位较低的4 层以下的民用建筑工程中。
2021二级造价工程师历年真题和解答8辑 第2辑
对有严重锈蚀和污染的液体管道，当使用一般清洗方法未能达到要求时，可采取将管道分段进行（ ）。
A.高压空气吹扫
B.高压蒸汽吹扫
C.高压水冲洗
D.酸洗
B.高压蒸汽吹扫
C.高压水冲洗
D.酸洗
答案：C
解析：
本题考查水清洗。对有严重锈蚀和污染的管道，当使用一般清洗方法未能达到要求时，可采取将管道分段进行高压水冲洗。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，关于施工发承包投标报价的编制，下列做法正确的是（）。
A.设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的，以设计图纸特征为准
B.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动
C.材料、工程设备暂估价应按暂估单价，乘以所需数量后计入其他项目费
D.总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价
B.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动
C.材料、工程设备暂估价应按暂估单价，乘以所需数量后计入其他项目费
D.总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价
答案：B
解析：
暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备暂估价必须按照招标人提供的暂估单价计入清单项目的综合单价（如表4.2.6所示专业工程暂估价必须按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写（如表4.2.7所示）。材料、工程设备暂估单价和专业工程暂估价均由招标人提供，为暂估价格，在工程实施过程中，对于不同类型的材料与专业工程采用不同的计价方法。
根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于金属结构工程量计算，正确的说法是（ ）
A.压型钢板墙板按设计图示尺寸的铺挂面积计算
B.钢屋架按设计图示尺寸以体积计算
C.钢天窗架按设计图示规格、数量以樘计算
D.钢网架按设计图示尺寸的水平投影面积计算
B.钢屋架按设计图示尺寸以体积计算
C.钢天窗架按设计图示规格、数量以樘计算
D.钢网架按设计图示尺寸的水平投影面积计算
答案：A
解析：
本题考查的是房屋建筑与装饰工程工程量的计算规则与方法。选项B错误，钢屋架，以榀计量时，按设计图示数量计算；以吨计量时，按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量；选项C错误，钢天窗架，按设计图示尺寸以质量计算；选项D错误，钢网架工程量按设计图示尺寸以质量计
关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。
A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核
B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核
C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告
D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价机构核对结论为准
B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核
C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告
D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价机构核对结论为准
答案：B
解析：
本题考查的是竣工结算。选项A 错误，非国有资金投资的建筑工程发包人在协商期内未与承包人协商或者经协商未能与承包人达成协议的，应当委托工程造价咨询企业进行竣工结算审核；选项C 错误，承包人对发包人提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后一个月内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼：选项D 错误，发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的，工程造价咨询机构应在规定期限内核对完毕，核对结论与承包人竣工结算文件不一致的应提交给承包人复核。
某桥梁工程在施工过程中，由于发包人修改桥梁设计，导致承包人暂停施工1 个月，由此承包人可索赔的费用有（ ）。
A．窝工费
B．材料价格上涨费
C．机械台班上涨费
D．利润
E．现场管理费
A．窝工费
B．材料价格上涨费
C．机械台班上涨费
D．利润
E．现场管理费
答案：A,B,C,E
解析：
由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。所以，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。
专业工程的暂估价一般应是()。
A.综合暂估价，应当包括的管理费、利润、规费、税金等取费
B.综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费
C.综合暂估价，应当包括除规费以外的管理费、利润、税金等取费
D.综合暂估价，应当包括除税金以外的管理费、利润、规费等取费
B.综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费
C.综合暂估价，应当包括除规费以外的管理费、利润、税金等取费
D.综合暂估价，应当包括除税金以外的管理费、利润、规费等取费
答案：B
解析：
专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费。
某项目建设前期可视为0 年，建设期3 年，在第一年静态投资2000 万元，第二年2000 万元，第三年1000万元，年均投资价格上涨率为5%,则该项目的价差预备费为()万元。
A.250.00
B.330,98
C.462.63
D.570.25
B.330,98
C.462.63
D.570.25
答案：B
解析：
计算过程如下：
第1 年价差预备费=2000x[(1+5%)0.5-1]=49.36（万元）
第2 年价差预备费=2000x[(1+5%)*'5-1]=151.86（万元）
第3 年价差预备费=1000x[(1+5%)2-5-1]=129.73（万元）
项目的价差预备费合计为330.98 万元。
第1 年价差预备费=2000x[(1+5%)0.5-1]=49.36（万元）
第2 年价差预备费=2000x[(1+5%)*'5-1]=151.86（万元）
第3 年价差预备费=1000x[(1+5%)2-5-1]=129.73（万元）
项目的价差预备费合计为330.98 万元。
2021二级造价工程师历年真题和解答8辑 第3辑
下列有关承担合同违约责任的说法中，正确的是（）。
A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任
B.当事人既约定了违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款，但两种违约责任不能合并使用
C.当事人一方履行合同义务不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，就不应当再承担赔偿责任
D.合同约定了违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，不论损失多大，均只向损失方支付约定的违约金
B.当事人既约定了违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款，但两种违约责任不能合并使用
C.当事人一方履行合同义务不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，就不应当再承担赔偿责任
D.合同约定了违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，不论损失多大，均只向损失方支付约定的违约金
答案：B
解析：
当事人既约定了违约金，又约定了定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款，但两种违约责任不能合并使用。
不符合总平面图基本内容的是（ ）。
A.表明建筑物首层地面的绝对标高，说明土方填挖情况、地面坡度及雨水排除方向
B.确定新建房屋的平面位置
C.表明建筑物的平面形状，内部各房间包括走廊、楼梯、出入口的布置及朝向
D.用指北针和风向频率玫瑰图来表示建筑物的朝向
B.确定新建房屋的平面位置
C.表明建筑物的平面形状，内部各房间包括走廊、楼梯、出入口的布置及朝向
D.用指北针和风向频率玫瑰图来表示建筑物的朝向
答案：C
解析：
总平面图的基本内容包括：(1)表明新建区域的地形、地貌、平面布置；(2)确定新建房屋的平面位置；(3)表明建筑物首层地面的绝对标高，说明土方填挖情况、地面坡度及雨水排除方向；(4)用指北针和风向频率玫瑰图来表示建筑物的朝向；(5)根据工程的需要，有时还有水、暖、电等管线总平面，各种管线综合布置图、竖向设计图、道路纵横剖面图及绿化布置图等。
依据《建筑法》的规定，大型基础设施工程已按照国务院有关规定批准开工，但因故未能按期开工，其开工时间超过( )个月，该工程应当重新办理开工报告的批准手续。
A.1
?
B.2
?
C.4
?
D.6
?
B.2
?
C.4
?
D.6
答案：D
解析：
按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）天。
A.5
B.7
C.14
D.20
B.7
C.14
D.20
答案：D
解析：
依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20天。
以下关于合同价款纠纷处理的说法，正确的有()。
A.承包人在合同约定的期限内没有完工，发包人可请求解除合同，应予支持
B.发包人未按约定支付工程价款的，承包人可请求解除合同，应予支持
C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准，致使承包人无法施工，且经催告仍未履行相应义务的，承包人可请求解除合同，应予支持
D.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，在竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持
E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
B.发包人未按约定支付工程价款的，承包人可请求解除合同，应予支持
C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准，致使承包人无法施工，且经催告仍未履行相应义务的，承包人可请求解除合同，应予支持
D.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，在竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持
E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是合同价款纠纷的处理
“承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，予以支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，予以支持：(1)未按约定支付工程价款的；(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；(3)不履行合同约定的协助义务的。”
“承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，予以支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，予以支持：(1)未按约定支付工程价款的；(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；(3)不履行合同约定的协助义务的。”
石膏的主要成分是（ ）。
A.氢氧化钙
B.氧化钙
C.碳酸钙
D.硫酸钙
B.氧化钙
C.碳酸钙
D.硫酸钙
答案：D
解析：
石膏是以硫酸钙为主要成分。
关于合同履行过程中特殊情况处理的表述，正确的是（ ）。
A.债务人不可以中止履行或者将标的物提存
B.债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债权人负担
C.合同生效后，法定代表人、负责人、承办人变动，当事人可以不履行合同义务
D.合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更而不履行合同义务
B.债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债权人负担
C.合同生效后，法定代表人、负责人、承办人变动，当事人可以不履行合同义务
D.合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更而不履行合同义务
答案：D
解析：
债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物提存。债权人可以拒绝债务人提前履行债 务，但提前履行不损害债权人利益的除外。债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。
2021二级造价工程师历年真题和解答8辑 第4辑
施工中发生的下列与材料有关的费用中，属于材料单价的费用是（）。
A.对原材料进行鉴定发生的费用
B.施工机械整体场外运输的辅助材料费
C.原材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费
D.机械设备日常保养所需的材料费用
B.施工机械整体场外运输的辅助材料费
C.原材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费
D.机械设备日常保养所需的材料费用
答案：C
解析：
材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。其中运输损耗费是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。
关于投标报价，下列说法中正确的是（）。
A.总价措施项目由投标人自主报价
B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报
C.暂估价依据询价情况填报
D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应的清单项目的综合单价中
B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报
C.暂估价依据询价情况填报
D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应的清单项目的综合单价中
答案：D
解析：
投标人的投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，及投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。
下列选项中，说法正确的是（ ）。
A.增值税的计税方法包括一般计税方法和简易计税方法
B.一般纳税人发生应税行为适用一般计税方法计税
C.小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税
D.建筑施工企业属于一般纳税人，税率为12%
E.一般纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税
B.一般纳税人发生应税行为适用一般计税方法计税
C.小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税
D.建筑施工企业属于一般纳税人，税率为12%
E.一般纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税
答案：A,B,C
解析：
知识点:安装工程预算定额。建筑施工企业属于一般纳税人，税率为11%。财政部税务总局关于调整增值税税率的通知【财税(2018)32号】规定：纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用11%税率的，税率分别调整为10%。参见教材P49。
建设项目工程造价的最高限额是( )。
A.投资估算
?
B.标底
?
C.设计概算
?
D.施工图预算
?
B.标底
?
C.设计概算
?
D.施工图预算
答案：C
解析：
设计概算一经批准，即作为控制拟建项目工程造价的最高限额。
在一般的压缩空气站中，最广泛采用的空气压缩机形式为（ ）。
A.活塞式
B.回转式
C.离心式
D.轴流式
B.回转式
C.离心式
D.轴流式
答案：A
解析：
关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是（）。
A.凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志
B.凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图
C.平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图
D.重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志
B.凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图
C.平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图
D.重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志
答案：D
解析：
（1）凡按图竣工没有变动的，由承包人（包括总包单位和分包单位）在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。（2）凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由承包人负责在原施工图（必须是新蓝图）上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图。（3）凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制；由施工原因造的，由承包人负责重新绘图；由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。
一方当事人在紧迫情况下订立了明显对自己有重大不利的合同，情况好转后，该当事人向对方当事人提出变更合同未果，遂向人民法院提出了撤销合同的申请，该合同被法院予以撤销。则该合同的效力自（）起归于消灭。
A.合同变更请求之日
B.合同成立时
C.合同撤销请求之日
D.合同撤销裁定之日
B.合同成立时
C.合同撤销请求之日
D.合同撤销裁定之日
答案：B
解析：
无效合同或者被撤销合同的法律后果。无效合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
2021二级造价工程师历年真题和解答8辑 第5辑
已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15%，增值税税率为17%，银行外汇牌价为1美元＝6.30元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是（ ）万元人民币。
A．72.83
B．85.68
C．98.53
D．118.71
B．85.68
C．98.53
D．118.71
答案：C
解析：
本题考查的是进口设备原价的构成及计算。增值税=（到岸价+关税+消费税）×17%=（80+80×15%+0）×17%=98.53（万元人民币）。
中效过滤器结构型式有（ ）。
A.板式
B.袋式
C.折叠式
D.卷绕式
E.楔形组合式
B.袋式
C.折叠式
D.卷绕式
E.楔形组合式
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是通风与空调工程施工技术。中效过滤器结构型式有折叠式、袋式和楔形组合式等。
下列关于配管、配线的计算规则，叙述正确的是（ ）。
A.配管、线槽安装应扣除管路中间的接线箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度
B.配管、线槽、桥架按名称、材质、规格、配置形式、接地要求，钢索材质、规格，按设计图示尺寸长度以“m”计算
C.接线箱、接线盒按名称、材质、规格、安装形式，按设计图示数量以“个”计算
D.配线按名称、配线型号、规格、材质、配线部位、配线线制，钢索材质和规格按设计图示尺寸单线长度以“m”计算（不含预留长度）
B.配管、线槽、桥架按名称、材质、规格、配置形式、接地要求，钢索材质、规格，按设计图示尺寸长度以“m”计算
C.接线箱、接线盒按名称、材质、规格、安装形式，按设计图示数量以“个”计算
D.配线按名称、配线型号、规格、材质、配线部位、配线线制，钢索材质和规格按设计图示尺寸单线长度以“m”计算（不含预留长度）
答案：B,C
解析：
配管、配线的计算规则包括：①配管、线槽、桥架按名称、材质、规格、配置形式、接地要求，钢索材质、规格，按设计图示尺寸长度以“ m”计算。②配线按名称、配线型号、规格、材质、配线部位、配线线制，钢索材质和规格按设计图示尺寸单线长度以“ m”计算（含预留长度）。③接线箱、接线盒按名称、材质、规格、安装形式，按设计图示数量以“个”计算。（说明：配管、线槽安装不扣除管路中间的接线箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度。）
(2012年)关于CM承包模式的说法，正确的是()。
A.CM单位负责分包工程的发包
B.CM合同总价在签订CM合同时即确定
C.CMP可大大减少CM单位的承包风险
D.CM单位不赚取总包与分包之间的差价
B.CM合同总价在签订CM合同时即确定
C.CMP可大大减少CM单位的承包风险
D.CM单位不赚取总包与分包之间的差价
答案：D
解析：
2) CM单位不赚取总包与分包之间的差价。
具有良好的非线性、动作迅速、残压低、通流容量大、无续流、结构简单、可靠性高、耐污能力强等优点，在电站及变电所中得到广泛应用的避雷器是（ ）。
A.碳化硅阀型避雷器
B.氧化锌避雷器
C.保护间隙避雷器
D.管型避雷器
B.氧化锌避雷器
C.保护间隙避雷器
D.管型避雷器
答案：B
解析：
下列管道可以使用ABS（工程塑料）制作的是（ ）。
A.氢氧化钠厂房成品输送管道
B.写字楼中央空调供水管道
C.住宅普通饮用水管道
D.图书馆屋外雨水管
E.工业供暖管道
B.写字楼中央空调供水管道
C.住宅普通饮用水管道
D.图书馆屋外雨水管
E.工业供暖管道
答案：B,C,D
解析：
知识点:非金属材料基本性能及用途。工程塑料管（ABS）应用范围：（1）广泛应用与中央空调、纯水制备和水处理系统中的用水管道；（2）用于输送饮用水、生活用水、污水、雨水以及化工、食品、医药工程中的各种介质。参见教材P10。
(2013年)某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是()。
A.概算指标法
B.类似工程预算法
C.概算定额法
D.综合吨位指标法
B.类似工程预算法
C.概算定额法
D.综合吨位指标法
答案：C
解析：
概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法，是套用概算定额编制建筑工程概算的方法。运用概算定额法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构 尺寸比较明确，能按照初步设计的平面图、立面图、剖面图纸计算出 楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程 （或扩大结构构件） 项目的工程量时，方可采用。
2021二级造价工程师历年真题和解答8辑 第6辑
受反复冻融的结构混凝土应选用（ ）。
A、普通硅酸盐水泥
B、矿渣硅酸盐水泥
C、火山灰质硅酸盐水泥
D、粉煤灰硅酸盐水泥
B、矿渣硅酸盐水泥
C、火山灰质硅酸盐水泥
D、粉煤灰硅酸盐水泥
答案：A
解析：
本题考查的结构材料。普通硅酸盐水泥适应性强，无特殊要求的工程都可使用。
下列选项中，网架结构体系的特点有（ ）。
A.空间受力体系，整体性好
B.杆件主要承受轴向力，节约材料
C.高次超静定，稳定性好
D.杆件类型多，适于工业化生产
E.结构刚度大，抗震性能好
B.杆件主要承受轴向力，节约材料
C.高次超静定，稳定性好
D.杆件类型多，适于工业化生产
E.结构刚度大，抗震性能好
答案：A,B,C,E
解析：
网架是由许多杆件按照一定规律组成的网状结构。网架结构可分为平板网架和曲面网架，它改变了平面桁架的受力状态，是高次超静定的空间结构。平板网架采用较多，其特点是空间受力体系，杆件主要承受轴向力，受力合理，节约材料，整体性能好，刚度大，抗震性能好。杆件类型较少，适于工业化生产。 网架杆件一般采用钢管，节点一般采用球节点。
消防报警系统配管、配线、接线盒应编码列项的项目为（ ）。
A.附录E建筑智能化工程
B.附录K给排水采暖燃气工程
C.附录D电气设备安装工程
D.附录F自动化控制仪表安装工程
B.附录K给排水采暖燃气工程
C.附录D电气设备安装工程
D.附录F自动化控制仪表安装工程
答案：C
解析：
本题考查的是消防工程计量。消防报警系统配管、配线、接线盒均应按附录D电气设备安装工程相关项目编码列项。
一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为( )万元。
A.5
B.6
C.7
D.8
B.6
C.7
D.8
答案：D
解析：
依据《合同法》的规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。因此，对于本工程，违约方应支付工程实际损害费用为7万元和减损支出的费用1万元，共计8万元。
能够切割金属与非金属材料，且能切割大厚工件的切割方法为（）。
A.氧熔剂切割
B.等离子弧切割
C.碳弧气割
D.激光切割
B.等离子弧切割
C.碳弧气割
D.激光切割
答案：B
解析：
本题考查等离子弧切割的特点。氧熔剂切割是火焰切割，只能切割5种金属；碳弧气割是通过物理反应的切割，但一般只用于金属；激光切割可切割多种材料（金属与非金属），但切割大厚板时有困难，但这是非重点知识，授课时没有涉及，考生不应考虑选择；而等离子弧切割授课时详细讲解，并强调其能够切割绝大部分金属和非金属材料，如不锈钢、铝、铜、铸铁、钨、钼、和陶瓷、水泥、耐火材料等。故B选项正确。
建筑安装工程直接费中的人工费是指（）。
A.直接从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员和材料管理人员支出的总费用
B.直接从事建筑安装工程施工的生产工人以及机械操作人员支出的总费用
C.直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用
D.直接从事施工现场工作的所有工人开支的各项费用
B.直接从事建筑安装工程施工的生产工人以及机械操作人员支出的总费用
C.直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用
D.直接从事施工现场工作的所有工人开支的各项费用
答案：C
解析：
建筑安装工程直接费中的人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，内容包括：（1）基本工资；（2）工资性补贴；（3）生产工人辅助工资；（4）职工福利；（5）生产工人劳动保护费。
两间内周长均为20m的厨房管道明敷,应补贴人工（ ）工日
A.0
B.1.0
C.1.5
D.3.0
B.1.0
C.1.5
D.3.0
答案：A
解析：
【内容考查】本题考查了《给排水、采暖、燃气工程》预算定额的适用范围、调整与应用
【选项分析】卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道每间补贴1.0工日，卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道每间补贴1.5工日，厨房暗敷管道每间补贴0.5工日，阳台暗敷管道每间补贴0.5工日，其他室内管道安装，不论明敷或暗數,均执行相应管道安装定额子目不做调整。
【选项分析】卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道每间补贴1.0工日，卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道每间补贴1.5工日，厨房暗敷管道每间补贴0.5工日，阳台暗敷管道每间补贴0.5工日，其他室内管道安装，不论明敷或暗數,均执行相应管道安装定额子目不做调整。
2021二级造价工程师历年真题和解答8辑 第7辑
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），关于管沟土方工程量计算的说法，正确的有（ ）。
A、按管径宽度乘以深度再乘以管道中心线长度计算
B、扣除各类井的长度，井的土方不计算
C、有垫层按设计管底垫层面积乘以深度计算
D、无垫层按管道外径水平投影面积乘以深度计算
E、按管沟开挖断面乘以管道中心线长度计算
B、扣除各类井的长度，井的土方不计算
C、有垫层按设计管底垫层面积乘以深度计算
D、无垫层按管道外径水平投影面积乘以深度计算
E、按管沟开挖断面乘以管道中心线长度计算
答案：C,D
解析：
本题考查的是土石方工程。按设计图示以管道中心线长度计算，单位：m：或按设计图示管底垫层面积乘以挖土深度计算以体积计算，单位：？。无管底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度。不扣除各类井的长度，井的土方并入。参见教材P325。
@##
@##
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》关于抹灰工程量说法正确的是（ ）。
A.墙面抹灰工程量应扣除墙与构件交接处面积
B.有墙裙的内墙抹灰按主墙间净长乘以墙裙顶至天棚底高度以面积计算
C.内墙裙抹灰不单独计算
D.外墙抹灰按外墙展开面积计算
B.有墙裙的内墙抹灰按主墙间净长乘以墙裙顶至天棚底高度以面积计算
C.内墙裙抹灰不单独计算
D.外墙抹灰按外墙展开面积计算
答案：B
解析：
本题考查的是墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程。选项A 错误，不扣除与构件交接处的面积；选项C 错误，内墙裙抹灰面积按内墙净长乘以高度计算；选项D 错误，外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算。
工程变更引起分部分项工程项目发生变化，对于已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。关于调整的前提，正确的是（ ）。
A.采用的材料、施工工艺和方法相同
B.不增加关键线路上工程的施工时间
C.可仅就变更后的差异部分，参考类似的项目单价由发包人确定单价
D.可就该分部分项工程的全部内容，参考类似的项目单价由发包人确定单价
B.不增加关键线路上工程的施工时间
C.可仅就变更后的差异部分，参考类似的项目单价由发包人确定单价
D.可就该分部分项工程的全部内容，参考类似的项目单价由发包人确定单价
答案：B
解析：
本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。（1）工程变更引起分部分项工程项目发生变化，按照下列规定调整：1）有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足 15%时，采用该项目的单价。直接采用适用的项目单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法相同，也不因此增加关键线路上工程的施工时间。2）没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。采用类似的项目单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不增加关键线路上工程的施工时间，可仅就其变更后的差异部分，参考类似的项目单价由发承包双方协商新的项目单价。3）没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。（2）措施项目费的调整：承包人应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。
【案例三】
背景资料：
某工程采用工程量清单计价方式确定了中标人，业主与中标人签订了单价合同。合同内容包括六个分项工程，其工程量、费用、计划时间见表6-5。该工程安全文明施工等总价措施项目费为6 万元，其他总价措施项目费为10 万元；暂列金额为8 万元；管理费以分项工程中人、材、机费用之和为计算基数，费率为10%；利润和风险费以人、材、机、管费用之和为计算基数，费率为7%；规费以分项工程、总价措施项目、其他项目之和为计算基数，费率为6%；税金率为3.5%；合同工期为8 个月。
有关工程价款支付条件如下：
（1）开工前业主向承包商支付分项工程费（含相应的规费和税金）的25%作为材料预付款，在开工后的第4~6月分三次平均扣回。
（2）安全文明施工等总价措施项目费分别于开工前和开工后的第1 个月分两次平均支付，其他总价措施项目费在第1~5 个月分五次平均支付。
（3）业主按当月承包商已完工程款的90%支付（包括措施项目费）。
（4）暂列金额计人合同价，按实际发生额与工程进度款同期支付。
（5）工程质量保证金为工程款的3%，竣工结算月一次扣留。
工程施工期间，经监理人核实的有关事项如下：
（1）第3 个月发生现场签证计日工费3.0 万元。
（2）因劳动作业队伍调整，使分项工程C 的开始时间推迟1 个月，且作业时间延长1 个月。
（3）因业主提供的现场作业条件不充分，使分项工程D 增加人、材、机费用之和为6.2 万元，但作业时间没变。
（4）因设计变更使分项工程E 增加工程量120m2（其价格执行原综合单价），作业时间延长1 个月。
（5）其余作业内容及时间没有变化，每个分项工程在施工期间各月均为匀速施工。
问题：
1.计算本工程的签约合同价、工程预付款和首次支付的措施费。
2.计算3、4 月份已完工程款和应支付的工程款。
3.计算合同调整额及最终业主应支付承包商工程款。
（计算过程和结果以万元为单位保留三位小数）
背景资料：
某工程采用工程量清单计价方式确定了中标人，业主与中标人签订了单价合同。合同内容包括六个分项工程，其工程量、费用、计划时间见表6-5。该工程安全文明施工等总价措施项目费为6 万元，其他总价措施项目费为10 万元；暂列金额为8 万元；管理费以分项工程中人、材、机费用之和为计算基数，费率为10%；利润和风险费以人、材、机、管费用之和为计算基数，费率为7%；规费以分项工程、总价措施项目、其他项目之和为计算基数，费率为6%；税金率为3.5%；合同工期为8 个月。
有关工程价款支付条件如下：
（1）开工前业主向承包商支付分项工程费（含相应的规费和税金）的25%作为材料预付款，在开工后的第4~6月分三次平均扣回。
（2）安全文明施工等总价措施项目费分别于开工前和开工后的第1 个月分两次平均支付，其他总价措施项目费在第1~5 个月分五次平均支付。
（3）业主按当月承包商已完工程款的90%支付（包括措施项目费）。
（4）暂列金额计人合同价，按实际发生额与工程进度款同期支付。
（5）工程质量保证金为工程款的3%，竣工结算月一次扣留。
工程施工期间，经监理人核实的有关事项如下：
（1）第3 个月发生现场签证计日工费3.0 万元。
（2）因劳动作业队伍调整，使分项工程C 的开始时间推迟1 个月，且作业时间延长1 个月。
（3）因业主提供的现场作业条件不充分，使分项工程D 增加人、材、机费用之和为6.2 万元，但作业时间没变。
（4）因设计变更使分项工程E 增加工程量120m2（其价格执行原综合单价），作业时间延长1 个月。
（5）其余作业内容及时间没有变化，每个分项工程在施工期间各月均为匀速施工。
问题：
1.计算本工程的签约合同价、工程预付款和首次支付的措施费。
2.计算3、4 月份已完工程款和应支付的工程款。
3.计算合同调整额及最终业主应支付承包商工程款。
（计算过程和结果以万元为单位保留三位小数）
答案：
解析：
问题1：
（1）签约合同价为：（43.16+6+10+8）×（1+6%）×（1+3.5%）=73.681 万元
（2）材料预付款为：43.16×（l+6%）×（1+3.5%）×25%=11.838 万元
（3）安全文明施工等总价措施项目费为：6×（1+6%）×（1+3.5%）×50%×90%=2.962 万元
问题2：
（1）3 月份承包商已完工程款为：{3.60×1/3+[10.08+6.2×（1+10%）×（1+7%）]×1/4+2+3}×（1+6%）×（1+3.5%）=11.568 万元
（2）3 月份业主应支付工程进度款为：11.568×90%=10.411 万元
（3）4 月份承包商已完工程款为：{8.8×1/4+[10.08+6.2×（1+10%）×（1+7%）]×1/4+（8.28+120×0.023）×1/4+2}×（1+6%）×（1+3.5%）=12.402 万元
（4）4 月份业主应支付工程进度款为：12.402×90%-11.838×1/3=7.216 万元
问题3：
（1）实际合同价：（43.16+120×0.023+6.2×1.1×l.07+6+10+3）×1.06×1.035=79.230 万元
合同价调整额为：79.230-73.681=5.549 万元
（2）业主总计应支付承包商工程款为：
（1）签约合同价为：（43.16+6+10+8）×（1+6%）×（1+3.5%）=73.681 万元
（2）材料预付款为：43.16×（l+6%）×（1+3.5%）×25%=11.838 万元
（3）安全文明施工等总价措施项目费为：6×（1+6%）×（1+3.5%）×50%×90%=2.962 万元
问题2：
（1）3 月份承包商已完工程款为：{3.60×1/3+[10.08+6.2×（1+10%）×（1+7%）]×1/4+2+3}×（1+6%）×（1+3.5%）=11.568 万元
（2）3 月份业主应支付工程进度款为：11.568×90%=10.411 万元
（3）4 月份承包商已完工程款为：{8.8×1/4+[10.08+6.2×（1+10%）×（1+7%）]×1/4+（8.28+120×0.023）×1/4+2}×（1+6%）×（1+3.5%）=12.402 万元
（4）4 月份业主应支付工程进度款为：12.402×90%-11.838×1/3=7.216 万元
问题3：
（1）实际合同价：（43.16+120×0.023+6.2×1.1×l.07+6+10+3）×1.06×1.035=79.230 万元
合同价调整额为：79.230-73.681=5.549 万元
（2）业主总计应支付承包商工程款为：
在《标准施工招标文件》中，合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔费用的事件有（ ）
A.发包人要求向承包人提前交付材料和设备
B.发包人要求承包人提前竣工
C.施工过程发现文物、古迹
D.异常恶劣的气候条件
E.法律变化引起的价格调整
B.发包人要求承包人提前竣工
C.施工过程发现文物、古迹
D.异常恶劣的气候条件
E.法律变化引起的价格调整
答案：A,B,C,E
解析：
引起承包人索赔的事件以及可能得到的合理补偿内容如表7 -3 所示
智能楼宇系统的组成中，属于建筑自动化系统（BAS）的有（ ）。
A.通信自动化系统CAS
B.办公自动化系统OAS
C.消防子系统FA
D.安全防范子系统SA
E.设备运行管理与监控子系统BA
B.办公自动化系统OAS
C.消防子系统FA
D.安全防范子系统SA
E.设备运行管理与监控子系统BA
答案：C,D,E
解析：
【内容考查】本题考查电气工程施工工艺的基础知识
【选项分析】智能化子系统包括建筑自动化系统（BAS）、通信自动化系统（CAS）和办公自动化系统（OAS）。其中建筑自动化系统（BAS）包括消防子系统（FA）、安全防范子系统（SA）和设备运行管理与监控子系统（BA）， A、B与题意不符，故选CDE。
【选项分析】智能化子系统包括建筑自动化系统（BAS）、通信自动化系统（CAS）和办公自动化系统（OAS）。其中建筑自动化系统（BAS）包括消防子系统（FA）、安全防范子系统（SA）和设备运行管理与监控子系统（BA）， A、B与题意不符，故选CDE。
根据《合同法》，下列关于格式条款合同的说法中，错误的是（）。
A.格式条款合同类似于合同示范文本，应由政府主管部门拟定
B.格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释
C.格式条款和非格式条款不一致的，应米用非格式条款
D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释
B.格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释
C.格式条款和非格式条款不一致的，应米用非格式条款
D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释
答案：A
解析：
格式条款的拟定者是签订合同的某一方，不是政府主管部门，所以选项A 错误。
2021二级造价工程师历年真题和解答8辑 第8辑
防雷及接地装置安装工程的定额工程量计算规则要求，利用建筑物内主筋做接地引下线安装，以（）为计量单位，每一柱子内按焊接两根主筋考虑。
A.1m
B.1000m
C.100m
D.10m
B.1000m
C.100m
D.10m
答案：D
解析：
防雷及接地装置安装工程的定额工程量计算规则要求，利用建筑物内主筋做接地引下线安装，以“10m”为计量单位，每一柱子内按焊接两根主筋考虑。
根据2018版安徽省建设工程计价依据，实体砖墙工程量按设计图示尺寸以体积计算，下列说法正确的有（ ）。
A.扣除门窗和单个面积≥0.3m2的洞口所占体积
B.扣除嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁、混凝土板头所占体积
C.扣除凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积
D.凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积不增加
E.凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算
B.扣除嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁、混凝土板头所占体积
C.扣除凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积
D.凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积不增加
E.凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算
答案：C,D,E
解析：
【内容考查】此题考查实心砖墙。
【选项分析】实心砖墙扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。
【选项分析】实心砖墙扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。
楼地面装饰构造按材料形式和施工方式不同可分为整体浇注楼地面、（ ）、卷材楼地面和涂料楼地面。
A.板块楼地面
B.整体楼地面
C.水泥砂浆楼地面
D.水磨石楼地面
B.整体楼地面
C.水泥砂浆楼地面
D.水磨石楼地面
答案：A
解析：
本题考查的是装饰构造。楼地面装饰构造按材料形式和施工方式不同可分为整体浇注楼地面、板块楼地面、卷材楼地面和涂料楼地面。
下列关于屋面保温工程施工，表述错误的是（ ）。
A.对分层干铺的保温板块，上、下层接缝应相互错开
B.泡沫混凝土保温层施工前，基层应浇水湿润，留有一定积水
C.硬泡聚氨酯保温层，应分层喷涂施工，喷涂后20min内严禁上人
D.纤维材料保温层所使用的金属龙骨，其与基层间应采取隔热断桥措施
B.泡沫混凝土保温层施工前，基层应浇水湿润，留有一定积水
C.硬泡聚氨酯保温层，应分层喷涂施工，喷涂后20min内严禁上人
D.纤维材料保温层所使用的金属龙骨，其与基层间应采取隔热断桥措施
答案：B
解析：
本题考查的是建筑防水和保温工程施工技术。泡沫混凝土保温层施工。在浇筑泡沫混凝土前，应将基层上的杂物和油污清理干净。基层应浇水湿润，但不得有积水。在浇筑过程中，应随时检査泡沫混凝土的湿密度。@##
在工程代建制模式中，工程代建单位不参与工程项目的策划决策和经营管理，不对投资收益负责。一般需要提交工程概算投资（ ）左右的履约保函。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
B.10%
C.15%
D.20%
答案：B
解析：
本题考查的是工程项目实施模式。工程项目代建合同生效后，为了保证政府投资的合理使用，代建单位须提交工程概算投资10%左右的履约保函。
我国法律体系的最高形式是()。
A.宪法
B.行政法规
C.部门规章
D.国家公约
B.行政法规
C.部门规章
D.国家公约
答案：A
解析：
考核建设工程法律体系。宪法在我国法律体系中具有最高的法律地位和法律效力，是我国最高的法律形式。
(2015年)对某建筑地基设计要求强夯处理，处理范围为40.0m×56.0m，需要铺设400mm厚土工合成材料，并进行机械压实，根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定，正确的项目列项或工程量计算是()。
A.铺设土工合成材料的工程量为896m3
B.铺设土工合成材料的工程量为2240m2
C.强夯地基工程量按一般土方项目列项
D.强夯地基工程量为896m3
B.铺设土工合成材料的工程量为2240m2
C.强夯地基工程量按一般土方项目列项
D.强夯地基工程量为896m3
答案：B
解析：
强夯地基属于夯实地基 即反复将夯锤提到高处使其自由落下，给地基以冲击和振动能量 ，将地基土密实处理或置换形成密实墩体的地基。在地基处理时采用强夯地基，其工程量应按设计图示处理范围以面积计算，单位为m2。铺设土工合成材料的工程量按设计图示尺寸以面积计算，单位为m2。故铺设土工合成材料的工程量：40.0×56.0=2240(m2)
上一篇：二级造价工程师历年真题解析5卷
下一篇：二级造价工程师考试题库精选8节
热门文章
