首页 → 二级造价工程师

2021二级造价工程师考试真题9辑

发布时间：2021-07-03

2021二级造价工程师考试真题9辑 第1辑

固定式泡沫灭火系统的泡沫喷射可分为液上喷射和液下喷射两种方式，液下喷射泡沫适用于（ ）。

A.内浮顶储罐
B.外浮顶储罐
C.双盘外浮顶储罐
D.固定拱顶储罐

答案：D
解析：
当以液下喷射的方式将泡沫注入水溶性液体后，由于水溶性液体分子的极性和脱水作用，泡沫会遭到破坏，无法浮升到液面实施灭火。所以液下喷射泡沫灭火系统不适用于水溶性甲、乙、丙液体固定顶储罐的灭火。

根据《房屋建筑与装修工程工程量清单计算规范》天棚抹灰工程量计算正确的是（　　）。

A.带梁天棚，梁两侧抹灰面积不计算
B.板式楼梯底面抹灰按水平投影面积计算
C.锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算
D.间壁墙、附墙柱所占面积应予扣除

答案：C
解析：
本题考查的是天棚工程。天棚抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。

基础类型的选择主要取决于（　）。

A、建筑物上部结构荷载的性质
B、建筑物上部结构荷载的大小
C、建筑物上部结构的间距
D、建筑物上部结构的采光
E、工程地质条件

答案：A,B,E
解析：
本题考查的是工业建筑构造。基础类型的选择主要取决于建筑物上部结构荷载的性质和大小以及工程地质条件等。

下列属于预算定额机械台班消耗量中机械幅度差的是()。

A.施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间
B.机械维修引起的停歇时间
C.工程收尾时工作量不饱满造成的机械停歇时间
D.在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇时间
E.运输车辆在装货和卸货时的停车时间

答案：A,B,C,D
解析：
机械台班幅度差一般包括：施工机械转移及配套机械相互影响损失的时间；在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇；工程收尾和工程量不饱满造成的机械停歇时间；因检查工程质量造成的机械停歇的时间；临时停机、停电影响机械操作的时间；机械维修引起的停歇时间。

依据《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）,高压容器是指（ ）。

A.设计压力大于或等于 0.1MPa，且小于 1.6MPa 的压力容器
B.设计压力大于或等于 1.6MPa，且小于 10MPa 的压力容器
C.设计压力大于或等于 10MPa，且小于 100MPa 的压力容器
D.设计压力大于或等于 100MPa 的压力容器

答案：C
解析：

在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法有（　　）。

A．继续按照工程设计图纸施工
B．按照技术标准修改工程设计
C．追究设计单位违法责任
D．及时提出意见和建议
E．告知建设单位

答案：D,E
解析：
本题考查的是建筑法。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

2021二级造价工程师考试真题9辑 第2辑

水泥根据其熟料成份的不同，其特点有所不同，其中水化硬化后干缩较小的是（ ）。

A.火山灰硅酸盐水泥
B.粉煤灰硅酸盐水泥
C.铝酸盐水泥
D.矿渣硅酸水泥

答案：B
解析：
本题考查的是水泥。粉煤灰硅酸盐水泥特性：优点是保水性好、水化热低、抗硫酸盐侵蚀性能好、后期强度增进率大、吸水性及干缩性小、抗裂性较好，缺点是早强低、需水性大和抗冻性差。

某阀门结构简单、体积小、重量轻，仅由少数几个零件组成，操作简单，阀门处于全开位置时，阀板厚度是介质流经阀体的唯一阻力，阀门所产生的压力降很小，具有较好的流量控制特性。该阀门应为（）。

A.截止阀
B.蝶阀
C.旋塞阀
D.闸阀

答案：B
解析：
蝶阀适合安装在大口径管道上。蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成，只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，通过该阀门所产生的压力降很小，具有较好的流量控制特性。

对承包人和分包人具有约束力的合同由（　　）组成。

A.合同工程建设标准、图样
B.分包人的投标函或报价书
C.投标人须知
D.合同协议书
E.合同通用条款

答案：A,B,D,E
解析：
对承包人和分包人具有约束力的合同由下列文件组成：①合同协议书。②中标通知书(如有时)。③分包人的投标函或报价书。④除总包合同价款之外的总承包合同文件。⑤合同专用条款。⑥合同通用条款。⑦合同工程建设标准、图样。⑧合同履行过程中承包人、分包人协商一致的其他书面文件。

房屋中跨度较小的房间常采用现浇钢筋混凝土（）。

A.板式楼板
B.梁板式肋形楼板
C.井字形肋楼板
D.无梁式楼板

答案：A
解析：
房屋中跨度较小的房间（如厨房、厕所、贮藏室、走廊）及雨篷、遮阳等常采用现浇钢筋混凝土板式楼板。

项目名称小电器包括（）等。

A.按钮
B.继电器
C.漏电保护开关
D.测量表计

答案：A,B,D
解析：
小电器包括：按钮、电笛、电铃、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁、屏上辅助设备、辅助电压互感器、小型安全变压器等

法兰的密封形式有多种，下列说法不正确的是（　）。

A.易燃易爆介质管道采用榫槽面法兰
B.O形圈法兰密封能力良好
C.环连接面法兰安装要求不高，但密封面加工精度要求较高
D.具有自封作用的是榫槽面法兰

答案：D
解析：
本题考查的是安装工程常用管件和附件。D错误，O形圈有有自封作用，截面尺寸很小，重量轻，消耗材料少，使用简单、安装、拆卸方便。

2021二级造价工程师考试真题9辑 第3辑

在下列情形中，不构成缔约过失责任的是指（）。

A.假借订立合同，恶意进行磋商
B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
C.有其他违背诚实信用原则的行为
D.当事人在履行合同中没有全面地履行合同的内容

答案：D
解析：
当事人在订立合同过程中有下列情况之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任:①假借订立合同，恶意进行磋商;②故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;③有其他违背诚实信用原则的行为。关于选项D,是当事人在履行合同中的违约情形，不属于缔约过失责任

(2016年)对大面积二类土场地进行平整的主要施工机械应优先考虑()。

A.拉铲挖掘机
B.铲运机
C.正铲挖掘机
D.反铲挖掘机

答案：B
解析：
铲运机常用于坡度在20°以内的大面积场地平整，开挖大型基坑、沟槽，以及填筑路基等土方工程。铲运机可在I-Ⅲ类土中直接挖土、运土，适宜运距为600-1500m.当运距为200-350m时效率最高。

采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。

A.建设管理费
B.建设单位管理费
C.建筑安装工程费
D.基本预备费

答案：A
解析：

消防控制中心应具有的功能不包括（　）。

A.能独立编写程序
B.拥有对与消防相关全部系统的显示和操作功能
C.能独立显示.打印
D.不具备独立控制联动设备，需配合相应技术人员操作

答案：D
解析：
本题主要考查的是消防工程施工技术。D错误，设在消防控制中心内的消防控制主机，应为联动型控制主机，本身应具备：（1）拥有对与消防相关全部系统的显示和操作功能。（2）独立编写程序。（3）独立显示、打印 。（4）独立控制联动设备。

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，关于工程计量，下列说法中正确的是（）。

A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量
B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量
C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量
D.总价合同应按实际完成的工程量计算

答案：A
解析：
(1)工程计量的范围。工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容；合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等

生产性建设项目的总投资由（）两部分构成。

A.固定资产投资和流动资产投资
B.有形资产投资和无形资产投资
C.建筑安装工程费用和设备工器具购置费用
D.建筑安装工程费用和工程建设其他费用

答案：A
解析：
生产性建设项目总投资包括工程造价（或固定资产投资）和流动资金（或流动资产投资）两部分；非生产性建设项目总投资一般仅指工程造价。

2021二级造价工程师考试真题9辑 第4辑

楼地面装饰构造按材料形式和施工方式不同可分为整体浇注楼地面、（ ）、卷材楼地面和涂料楼地面。

A.板块楼地面
B.整体楼地面
C.水泥砂浆楼地面
D.水磨石楼地面

答案：A
解析：
本题考查的是装饰构造。楼地面装饰构造按材料形式和施工方式不同可分为整体浇注楼地面、板块楼地面、卷材楼地面和涂料楼地面。

根据《中华人民共和国合同法》，属于不得撤销要约的情况有（ ）。

A.要约人确定了承诺期限
B.要约已经达到受要约人
C.要约人明示要约不可撤销
D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备
E.要约已经发生了法律效力

答案：A,C,D
解析：
撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的，要约不得撤销： ①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；
②受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。

（　）广泛适用于工业与民用建筑的屋面防水工程、地下室防水工程和地面防潮、防渗等，特别适合于各种不规则部位的防水。

A、防水卷材
B、防水涂料
C、刚性防水材料
D、建筑密封材料

答案：B
解析：
本题考查的是特殊功能性材料。防水涂料广泛应用于工业建筑与民用建筑的屋面防水工程、地下室防水工程、厕浴间防水工程和地面防潮、防渗等，特别适用于各种不规则部位的防水。

对于工业建设项目厂址选择时，需要进行技术经济论证，下列内容中属于建设厂址比较的主要内容的有()。

A.建设费用比较
B.经营费用比较
C.市场风险比较
D.技术水平比较
E.环境影响比较

答案：A,B,E
解析：
市场因素与技术因素属于确定建设规模的影响因素。在项目选址工作中，通过实地调查和基础资料的搜集，拟定项目选址的备选方案，并对各种方案进行技术经济论证，确定最佳厂址方案。建设地点（厂址）比较的主要内容有：建设条件比较、建设费用比较、经营费用比较、运输费用比较、环境影响比较和安全条件比较。

在FIDIC 合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为（）。

A.10%
B.1%
C.0.1%
D.0.01%

答案：D
解析：
具备以下条件时，允许对某一项工作规定的费率或单价加以调整：
(1)此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%。
(2)工程量的变更与时该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01%。
(3)由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过1%。

发生不可抗力事件后，应该由承包单位承担的损失有（ ）

A.已运至施工现场的材料和工程设备的损坏
B.承包方的人员伤亡和财产的损失
C.承包人施工设备的损坏
D.承包人在停工期间按照发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用

答案：B,C
解析：

2021二级造价工程师考试真题9辑 第5辑

为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，对于基准日之后发生的风险，应当由（ ）承担。

A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.咨询人

答案：B
解析：
知识点:安装工程工程量清单计价。为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，对于基准日之后发生的、承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险，应当由发包人承担。参见教材P57。

某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次检修费为3000元，检修周期为4，台维护费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元／台班，忽略残值和资金时间价值，除税系数为1，则该机械的台班单价为()元。

A.60.40
B.62.20
C.65.40
D.67.20

答案：A
解析：
本题考查的是机械台班单价的计算。施工机械台班单价由七项费用组成，包括折旧费，检修费，维护费，安拆费机场外运费，人工费，燃料动力费，其他费用等。台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/耐用总台班；检修费=一次检修费×检修次数×除税系数/耐用总台班；检修次数=检修周期-1；维护费=检修费×K，式中 K-维护系数；因此本题台班折旧费=50000/2000=25元／台班；台班检修费=（3000×(4-1)）/2000=4.5元／台班；台班维护费=4.5×20%=0.9元／台班；机械台班单价=25+4.5+0.9+30=60.4元／台班。

某合同工程履行期间发生设计变更，导致已标价工程量清单中某分部分项工程的工程数量发生变化。关于该分部分项工程综合单价的调整，下列说法正确的有（ ）。

A．工程量偏差在l5%以内，采用已标价项目的综合单价

B．工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调高

C．工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调低

D．工程量减少15,%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高

E．工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调低

答案：A,C,D
解析：
对于任一招标工程量清单项目，如果因工程变更等原因导致工程量偏差超过15%，调整的原则为当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。故选择ACD。

某企业自筹资金新建的工业厂房项目，建设单位采用工程量清单方式招标，并与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工承包合同，合同工期270天。
施工前施工单位编制了工程施工进度计划（如图 6.1所示）和相应的设备使用计划，项目监理机构对其审核时得知，该工程的 B、E、J工作均需使用一台特种设备吊装施工，施工承包合同约定该台特种设备由建设单位租赁，供施工单位无偿使用。在设备使用计划中，施工单位要求建设单位必须将该台特种设备在第 80日末租赁进场，第 260日末组织退场。

【问题】
1.在图 3.1所示施工进度计划中，受特种设备资源条件的约束，应如何完善进度计划才能反映 B、E、J工作的施工顺序？
2.为节约特种设备租赁费用，该特种设备最迟第几日末必须租赁进场?说明理由。此时，该特种设备在现场的闲置时间为多少天？

答案：
解析：
1.BEJ的顺序为B→E→J，故需要在⑥到⑧之间加上一个虚工作，由⑥指向⑧。调整后的网络计划图如下图所示：

2.该特种设备最迟第150日末必须租赁进场,此时B工作将其总时差都用完了,再晚开始将影响总工期,此时该设备在现场的闲置时间为10天。

与熔化极气体保护焊相比，钨极氩弧焊所不同的特点是（）。

A.可进行各种位置的焊接
B.可焊接化学活泼性强的有色金属
C.可焊接有特殊性能的不锈钢
D.熔深浅，熔敷速度小

答案：D
解析：
本题考查钨极惰性气体保护焊的特点。钨极惰性气体保护焊的缺点有：①深浅，熔敷速度小,生产率较低；②只适用于薄板（6mm以下）及超薄板材料焊接；③气体保护幕易受周围气流的干扰，不适宜野外作业；④惰性气体（氩气、氦气）较贵，生产成本较高。熔化极气体保护焊的特点：①和 TIG焊一样，它几乎可以焊接所有的金属，尤其适合于焊接有色金属、不锈钢、耐热钢、碳钢、合金钢等材料；②焊接速度较快，熔敷效率较高，劳动生产率高；③MIG焊可直流反接，焊接铝、镁等金属时有良好的阴极雾化作用，可有效去除氧化膜，提高了接头的焊接质量；④不采用钨极，成本比TIG焊低。
两者对比选项D正确。

依据《通用安装工程量计算规范》（GB 50856－2013）的规定，计算通风管道制作安装工程量时，应按其设计图示以展开面积计算，其中需扣除的面积为（　）。

A.送、吸风口面积
B.风管蝶阀面积
C.测定孔面积
D.检查孔面积

答案：B
解析：
本题考查的是通风与空调工程计量。风管展开面积，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积；风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。风管渐缩管：圆形风管按平均直径，矩形风管按平均周长。

2021二级造价工程师考试真题9辑 第6辑

根据《国务院关于投资体制改革的决定》，下列关于项目投资决策审批制度的说明，正确的是()。

A.政府投资项目实行审批制和核准制
B.采用资本金注入方式的政府投资项目，需要审批项目建议书、可行性研究报告和开工报告
C.对于企业不使用政府资金投资建设的项目，一律实行备案制
D.按规定应实行备案的项目由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案

答案：D
解析：
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告。对于企业不使用政府资金投资建设的项目，政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登记备案制。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。

在通风工程中，风管安装连接后，在刷油、绝热前应按规范进行严密性试验和（）。

A.漏光量检测
B.漏风量检测
C.防渗漏检
D.气密性检验

答案：B
解析：
风管安装连接后，在刷油、绝热前应按规范进行严密性、漏风量检测。

石子的强度用()来表示。

A.岩石立方体抗压强度和压碎指标
B.岩石抗压强度和压碎指标
C.压碎指标和坚固性指标
D.岩石抗压强度和坚固性指标

答案：A
解析：
石子的强度用岩石立方体抗压强度和压碎指标表示。在选择采石场、对粗骨料强度有严格要求或对质量有争议时，宜用岩石抗压强度检验；对于经常性的生产质量控制则采用压碎指标值检验较为方便。

第十册《给排水、采暖、燃气工程》中，第八章“燃气器具及其他”，户内家用可燃气体检测报警器与电磁阀成套暗装的，执行“第五章管道附件”中螺纹电电磁阀项目，人工乘以系数（　）。

A.0.8
B.1.2
C.1.3
D.1.5

答案：C
解析：
本题考查的是《2017安装预算定额》第十册《给排水、采暖、燃气工程》。户内家用可燃气体检测报警器与电磁阀成套暗装的，执行“第五章管道附件”中螺纹电电磁阀项目，人工乘以系数1.30。

电气配管配线工程中，对潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配管，应选用的管材为（ ）

A.半硬塑料管
B.硬塑料管
C.焊接钢管
D.电线管

答案：C
解析：

(2010年)根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，安全文明施工费应计列于()之中。

A.分部分项工程量清单计价表
B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表
C.其他项目清单与计价汇总表
D.规费、税金项目清单与计价表

答案：B
解析：
措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。措施项目及其包含的内容应遵循各类专业工程的现行国家或行业工程量计算规范。以《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854— 2013中的规定为例，措施项目费可以归纳为以下几项：安全、文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水费、施工降水费、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费、专业措施费，因安全、文明施工费是以"项"计价的措施项目，所以安全施工费应计列于以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表。

2021二级造价工程师考试真题9辑 第7辑

(2015年)根据《建设工程工程量清单计价规范》( GB 50500-2013)，在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有()。

A.暂列金额
B.专业工程暂估价
C.材料暂估单价
D.计日工单价
E.总承包服务费

答案：D,E
解析：
该题主要考察的是：其他项目清单

“计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。总承包服务费应根据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。”暂列金额、暂估价由招标人确定。

单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是( )。

A.通风、空调工程概算
B.工器具及生产家具购置费概算
C.电气、照明工程概算
D.弱电工程概算

答案：B
解析：
建筑工程概算包括土建工程概算，给排水、采暖工程概算，通风、空调工程概算，电气照明工程概算，弱电工程概算，特殊构筑物工程概算等；设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算，电气设备及安装工程概算，热力设备及安装工程概算，工具、器具及生产家具购置费概算等。

在计算工程量时，以立方米计量，按设计桩截面乘以桩长（含桩尖）以体积计算的是()。

A.振冲桩
B.石灰桩
C.深层搅拌桩
D.砂石桩

答案：D
解析：
砂石桩以米计量，按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算；以立方米计量，按设计桩截面乘以桩长（包括桩尖）以体积计算。@##

依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB5856-013），措施项目清单中，属于专业措施项目的有（）。

A.二次搬运
B.平台铺设、拆除
C.焊接工艺评定
D.防护棚制作、安装、拆除

答案：B,C,D
解析：

(2015年)关于投资估算指标，下列说法中正确的有( )。

A.应以单项工程为编制对象
B.是反映建设总投资的经济指标
C.概略程度与可行性研究工作深度相适应
D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额
E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制

答案：B,C,E
解析：
该题主要考察的是：估算指标的编制及应用

“选项A错误，投资估算指标是以建设项目、单项工程、单位工程为对象，反映建设总投资及其各项费用构成的经济指标。它的概略程度与可行性研究阶段相适应。投资估算指标往往根据历史的预、决算资料和价格变动等资料编制；选项D错误，其编制基础仍然离不开预算定额、概算定额。”

工程建设项目招标的组织形式有（　）。

A.公开招标
B.自行组织招标
C.邀请招标
D.委托工程招标代理机构代理招标
E.上级主管部门组织招标

答案：B,D
解析：
本题考查的是施工招标方式和程序。招标只有自行招标和委托招标两种形式。

2021二级造价工程师考试真题9辑 第8辑

措施项目中的安全文明施工费按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)的要求，应按照（　　）规定的标准计取。

A.县级以上人民政府建设行政主管部门
B.国家或省级、行业建设主管部门
C.国务院建设行政主管部门
D.国务院价格主管部门

答案：B
解析：
按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)的要求，措施项目中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门规定的标准计取。

有一 150t金属设备框架制作安装工程的发承包施工合同中约定：所用钢材由承包方采购供应，钢材单价变化超过5%时，其超过的部分按实调整，该工程招标时，发包方招标控制价按当地造价管理部门发布的市场基准价（信息指导价）为4520元/t编制，承包方中标价为4500元/t。
要求：（1）计算并填入答题卡表7.1“施工期间钢材价格动态情况”中各施工时段第四、五、六栏的内容；
（2）列出第3时段钢材材料费当期结算值的计算式。（计算结果保留两位小数）
表7.1施工期间钢材价格动态情况

答案：
解析：

挂贴墙面花岗岩板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有()。

A.花岗石板材
B.水泥砂浆
C.钢龙骨
D.脚手架
E.安全网

答案：A,B,C
解析：
本题考查的是实体材料的概念。实体材料，是指直接构成工程实体的材料。它包括工程直接性材料和辅助材料。工程直接性材料主要是指一次性消耗、直接用于工程上构成建筑物或结构本体的材料。非实体材料是指在施工中必须使用但又不能构成工程实体的施工措施性材料。非实体材料主要是指周转性材料，如模板、脚手架等。

卫生器具交工前应做（　）。

A.满水试验
B.严密性试验
C.灌水试验
D.通水试验
E.通球试验

答案：A,D
解析：
本题考查的是给排水、采暖、燃气工程施工技术。卫生器具交工前应做满水和通水试验。

建筑安装工程费中的文明施工费属于（）。

A.间接费
B.规费
C.措施费
D.企业管理费

答案：C
解析：
文明施工费属于措施项目费。

地基与基础之间的关系表述正确的是（　）。

A.地基由基础和基础以下的土层或岩层构成
B.地基是指基础下面的土层或岩层
C.地基经过人工改良或加固形成基础
D.地基是建筑物的主要结构构件

答案：B
解析：
本题考查的是民用建筑构造。地基指支承基础的土体或岩体，承受由基础传来的建筑物的荷载，地基不是建筑物的组成部分。

2021二级造价工程师考试真题9辑 第9辑

它是最轻的热塑性塑料管材，具有较高的强度、较好的耐热性，且无毒、耐化学腐蚀，但其低温易脆化。每段长度有限，且不能弯曲施工，目前广泛用于冷热水供应系统中。此种管材为（ ）。

A.聚乙烯管
B.超高分子量聚乙烯管
C.无规共聚聚丙烯管
D.工程塑料管

答案：C
解析：

电缆穿导管敷设时，正确的施工方法有（　）。

A.管子的两端应做喇叭口
B.管道的内径是电缆外径的1.2～1.4倍
C.交流单芯电缆不允许穿入钢管内
D.应有3%的排水坡度

答案：A,C
解析：
本题考查的是建筑电气工程施工技术。电缆穿导管敷设指整条电缆穿钢管敷设。先将管子敷设好（明设或暗设），再将电缆穿入管内，穿入管中电缆数量应符合设计要求，要求管道的内径等于电缆外径的1.5～2 倍，管子的两端应做喇叭口。交流单芯电缆不允许穿入钢管内。敷设电缆管时应有0.1%的排水坡度。

国家建筑标准设计图集16G101平法施工图中，剪力墙上柱的标注代号为( )。

A. JLQZ
B.JLQSZ
C.LZ
D.QZ

答案：D
解析：
柱平法施工图注写方式:系在柱平面布置图上，分别在同一编号的柱中选择一个截面标注 几何参数代号，在柱表中注写柱编号、柱段起止标高、几何尺寸、与配筋的具体数值，并配以各种柱截面形状及其箍筋类型图的方式，来表达柱平法施工图。其代号分别为:框架柱(KZ)、 转换柱(ZHZ)、芯柱(XZ)、梁上柱(LZ)、剪力墙上柱(QZ)。

关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。

A.仲裁是诉讼的前置程序
B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力
C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请
D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定

答案：C
解析：
仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决，不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。

根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。

A.逾期付款的，遇价格上涨时
B.逾期付款的，遇价格下降时
C.逾期提取标的物的，遇价格下降时
D.逾期交付标的物的，遇价格上涨时

答案：A
解析：
逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。

下列关于时间定额的表述，错误的是（ ）。

A.时间定额是劳动定额的类型之一
B.时间定额与产量定额是互为倒数的关系
C.时间定额与产量定额是互为补充说明的关系
D.时间定额是指某工种某一等级的工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，完成单位合格产品所必须消耗的工作时间

答案：C
解析：
劳动定额分为时间定额和产量定额。时间定额与产量定额是互为倒数的关系。 (1)时间定额。时间定额是指某工种某一等级的工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，完成单位合格产品所必须消耗的工作时间。
(2)产量定额。产量定额是指某工种某等级工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，在单位时间内完成合格产品的数量。

上一篇：2021二级造价工程师模拟试题7辑

下一篇：2021二级造价工程师考试历年真题精选7篇

相关文章
热门文章
推荐文章