2021一级造价工程师历年真题解析7节

已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时，采用该项目的单价;安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动;采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按前述分部分项工程费的调整方法确定单价。

[考点]第五章第一节知识点二：工程变更类合同价款调整事项

本题考查轻型井点降水工艺要求。冲孔深度应比滤管底部深 0.5m 以上，以保证滤管埋设深度，并防止被井孔中的沉淀泥沙所淤塞。

2020版教材P60
本题考查的是门与窗。郑州、徐州地区应选择传热系数不大于2.7W/（㎡.K）的入户门，北京地区应选择传热系数不大于2.0W/（㎡.K）的入户门。

交钥匙总承包的优越性：①能满足某些业主的特殊要求。②承包商承担的风险比较大，但获利的机会比较多，有利于调动总包的积极性。③业主介入的程度比较浅，有利于发挥承包商的主观能动性。④业主与承包商之间的关系简单。

本题考查的是桥梁的组成及分类。拱式桥的主要承重结构是拱圈或拱肋，在竖向荷载作用下，拱的支承处会产生水平推力（桥墩或桥台将承受这种推力）。

利率周期有效利率

2020版教材P44。
本题考查的是分部分项工程项自清单。选项A，第三级表示分部工程顺序码（分二位）； 选项C，当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工 程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设置不得有重码的规 定；选项D，补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成，并应从001起顺序编 制。

2020版教材P217
本题考查的是混凝土工程。要防止大体积混凝土结构浇筑后产生裂缝，就要降低混凝土的温度应力，大体积混凝土施工温度控制应符合下列规定：①混凝土入模温度不宜大于30℃，混凝土浇筑体最大温升不宜大于50℃。
②在覆盖养护或带模养护阶段，混凝土浇筑体表面以内40~100mm位置处的温度与混凝土浇筑体表面温度差值不宜大于25℃；结束覆盖养护或拆模后，混凝土浇筑体表面以内40~100mm位置处的温度与环境温度差值不应大于25℃；
③混凝土降温速率不宜大于2.0℃/d。为此应采取相应的措施有：应优先选用水化热低的水泥；在满足设计强度要求的前提下，尽可能减少水泥用量；掺入适量的粉煤灰（粉煤灰的掺量一般以15%~25%为宜）；降低浇筑速度和减小浇筑层厚度；采取蓄水法或覆盖法进行人工降温措施；必要时经过计算和取得设计单位同意后可留后浇带或施工缝分层分段浇筑。

本题考查的是电气材料。

本题考查的是计时观察方法的分类。选项D 错误，工作日写实法是研究整个工作班内各种工时消耗的方法。

当基坑较深而地下水位又较高时，需要采用多级轻型井点，会增加基坑的挖土量，延长工期并增加设备数量，是不经济的，因此当降水深度超过8m时，宜采用喷射井点，降水深度可达8～20m。

合同价款调整额=3000×(0.25×110／100+0.15×4200／4000+0.6-1)=97.5(万元)。2020教材P241-244

考点:违约责任的承担。选项 A，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；选项 B 不是“公安机关”，而是“人民法院”；选项 C，当事人约定的违约金可以请求人民法院或仲裁机构调整。

酚醛胶泥由酚醛树脂作为黏合剂，以酸性物质为固化剂，加入耐酸填料按一定比例拌和而成的。，

2020版教材P17
根据含水层的空隙性质，地下水又分为孔隙水、裂隙水和岩溶水三个亚类。

本题考查经评审的最低投标价法评标。选项A 错误，经评审的最低投标价法是指评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外；选项B 错误，经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目；选项C 错误，经评审的投标价相等时，投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2020版教材P3
静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价的增减等

有下列情形之一的，撤销权消灭： 1）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权； 2）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。

本题考查的是起重机的基本参数和荷载。Qj=K1×K2×Q=1.1×1.1×（50＋2）＝62.92t。式中动载系数 k1＝1.1，不均衡荷载系数为 1.1。

该题主要考察的是：造价师继续教育，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课和选修课各为60学时的继续教育。继续教育达到合格标准的，颁发继续教育合格证明。注册造价工程师继续教育由中国建设工程造价管理协会负责组织、管理、监督和检查。

碎裂结构岩体在张力和振动力作用下容易松动、解脱，在洞顶则产生崩落，在边墙上则表现为滑塌或碎块的坍塌。当结构面间夹泥时，往往会产生大规模的塌方，如不及时支护，将愈演愈烈，直至冒顶。

2020版教材P308。
本题考查的是新增资产价值的确定。应分摊的建设单位管理费=[（1000+800+1200）/（1000+800+1200+3000）x100=50（万元）；B的新增固定资产价值=（1000+800+1200）+50+1000x120/4000+1000x60/4000+40=3135（万元）。

可挠金属套管:指普利卡金属套管（PULLKA），由镀辞钢带（Fe、Zn），钢带（Fe）及电工纸（P）构成双层金属制成的可挠性电线、电缆保护套管，主要用于砖、混凝土内暗设和吊顶内敷设及与钢管、电线管与设备连接间的过渡，与钢管、电线管、设备入口均采用专用混合接头连接

问题1：
表5.1 分项工程费表



工程预付款：（2769.5+84+100）×（1+4%）×（1+3.35%）×20%（0.5 分）=3174.54×0.2=634.91（万元）
问题2：
绘制前锋线：



第6 月末，B 工作被推迟1 个月（或B 工作进度偏差为120 万元）（0.5 分），C 工作进度正常（或C 工作进度偏差为0）（0.5 分），D 工作被推迟2 个月（或D 工作进度偏差为160 万元）（0.5 分）。
如果按原计划执行，B 工作不会影响工期（0.5 分），虽然B 工作延误1 个月，但其总时差为1 个月（或但未超过
总时差）（0.5 分）；D 工作将导致工程工期延误2 个月（0.5 分），因为D 工作是关键线路上的关键工作（或D 工作的总时差为0）（0.5 分）。
问题3：（3.5 分）
（1）调整方案：压缩F 工作（0.5 分）2 个月（0.5 分）。
（2）因为，从第7 月开始，项目关键线路为D-F（0.5 分），应该压缩D、F 工作总持续时间2 个月才能按原工期完成（1 分），而F 工作可压缩2 个月且相应增加的费用最少（1 分）。
问题4：（7.5 分）
第4 至6 月完成各工作的工程量价款：
B 工作3 月~6 月（4 个月）完成了B 工作总量的1/2，因此B 工作4 月~6 月完成工程量价款为：720×1/2×3/4=270.00（万元）（1.5 分）
C 工作3 月~6 月（4 个月）完成了C 工作的全部工程，因此C 工作4 月~6 月完成的工程量价款为：84.38×3=253.14（万元）（或337.5×3/4=253.13 万元）（0.5 分）
D 工作3 月~6 月（4 个月）完成了D 工作全部工程的1/3，因此D 工作4 月~6 月完成的工程量价款为：480×1/3×3/4=120.00（万元）（1.5 分）
第4 至6 月应签发工程款：
[（270+253.14+120）×1.1（1 分）+84×3/6（1 分）] ×（1+4%）×（1+3.35%）（1 分）×0.95（0.5 分）=765.27（万元）（0.5 分）

工地标准化要求工地建设在满足安全、环保、适用、以人为本的要求的同时统筹规划、合理布局、因地制宜、节约资源。

室外楼梯应并入所依附建筑物自然层，并应按其水平投影面积的1/2计算建筑面积。室外楼梯不论是否有顶盖都需要计算建筑面积。层数为室外楼梯所依附的楼层数，即梯段部分投影到建筑物范围的层数。利用室外楼梯下部的建筑空间不得重复计算建筑面积；利用地势砌筑的为室外踏步，不计算建筑面积。
2020版教材P349-372

【解析】室内消火栓给水管道，管径不大于100mm时，宜用热镀锌钢管或热镀锌无缝钢管，管道连接宜采用螺纹连接、卡箍（沟槽式）管接头或法兰连接；管径大于100mm时，采用焊接钢管或无缝钢管，管道连接宜采用焊接或法兰连接。

常用的低压电器设备中，时间继电器种类繁多，有电磁式、电动式、空气阻尼式、晶体管式等。其中，电动式时间继电器的延时精确度较高，且延时时间调整范围较大．但价格较高；电磁式时间继电器的结构简单，价格较低．但延时较短，体积和重量较大。

本题考查的是措施项目清单。平台铺设、拆除：场地平整；基础及支墩砌筑；支架型钢搭设；铺设；拆除、清理。

1. 事件一费用和工期索赔成立，基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符责任由业主承担，且A 工作为关键工作，所以工程地质资料不符导致的费用和工期可以索赔。
事件二费用和工期索赔不成立，剥露后重新检验发现预埋件尺寸、位置不符合设计要求，施工单位对施工质量直接负责，所以属于施工单位应当承担的责任，费用和工期不能索赔。
事件三乙施工单位向业主索赔的工期和费用成立，S 是关键工作且发生延误是因为业主采购的设备配件缺失造成，属于发包方原因，费用可以索赔，向业主索赔2 天工期成立。
乙施工单位向甲施工单位索赔的工期不成立，事件1 和事件2 对乙施工单位的工期没有影响，且甲、乙没有直接的合同关系，所以不能向甲施工单位索赔工期。
事件四乙施工单位向业主索赔工期和费用不成立，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏，属于乙施工单位应承担的责任，所以不能向业主提出工期和费用索赔。
甲施工单位向业主索赔工期和费用成立，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏，属于乙施工单位应承担的责任，但是由于甲乙没有直接的合同关系，所以甲施工单位可以向业主提出工期和甲施工单位的窝工和机械闲置费用索赔。
甲施工单位向乙施工单位提出工期和费用索赔不成立，因为甲、乙没有直接的合同关系，但是甲施工单位可以向业主索赔，业主再向乙施工单位索赔。
2.业主代表的做法妥当，经监理人检查质量合格或监理人未按约定的时间进行检查的，承包人覆盖工程隐蔽部位后，对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。
3.事件1—4 发生后，实际工期为50+20+2+6+30=108 天， 其中E 为关键工作，所以E 的开始时间为第79 天
（78 天末）。由于A 工作延长3 天，D 工作延长2 天，所以G 工作的最早第81 天开始（80 天末）也可以是82，83，84 天开始。
4.业主应补偿甲施工单位的费用=［（50×80+10×500）×（1+10%）×（1+6%）+36×80×70%+6×500×80%］×（1+9.8%）=16371.18 元
主应补偿乙施工单位的费用=［2.5+0.5］×（1+9.8%）×10000=32940 元；
扣除事件4 中给甲造成的损失：（36×80×70%+6×500×80%）×（1+9.8%）=4849 元
32940-4849=28091 元
或者：
业主应补偿乙施工单位的费用=［2.5+0.5×（1+55%+45%）］×（1+9.8%）×10000=38430 元；
扣除事件4 中给甲造成的损失：（36×80×70%+6×500×80%）×（1+9.8%）=4849 元
38430-4849=33581 元
业主可批准甲施工单位的顺延工期事件1：3 天；事件3 和事件4：3 天，合计6 天；
事件1，2，3，4 发生后工期延长了8 天，事件1，3，4 业主责任，；事件2 甲施工单位责任，会使工期延长2天，所以补偿甲施工单位8-2=6 天
业主可批准乙施工单位的顺延工期=2 天

加劲梁是承受风载和其他横向水平力的主要构件。大跨度悬索桥的加劲梁均为钢结构，通常采用桁架梁和箱形梁。预应力混凝土加劲梁仅适用于跨径500m以下的悬索桥,大多采用箱形梁。

本题考查的是电梯。调频调压调速电梯通常采用微机、逆变器、PWM控制器，以及速度电流等反馈系统。

选项C 错误，概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自各种预算或结算资料。选项D 错误，概算定额与预算定额之间的水平差一般在5%左右。

招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。

本题考查的是饰面材料。陶瓷锦砖（又称马赛克）是以优质瓷土烧制而成的小块瓷砖，它有各种颜色、多种几何形状，并可拼成各种图案。
2020版教材P36-77

本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。设计阶段承担着重大的风险，它对后面的工程招标和施工有着重要的影响。该阶段是确定建设工程总造价的一个重要阶段，决定着项目的总体造价水平。

2020版教材P225
工程总承包投标文件编制和递交时同样需要遵循投标保证金以及投标有效期的有关规定，规定内容与施工投标基本相同。只是由于实施工程总承包的项目通常比较复杂，因此除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期均为120天。

2020版教材P30
本题考查的是建设工程安全生产管理条例。应当在拆除工程施工15日前，将施工单位资质等级证明，拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明，拆除施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施等资料，报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

2020版教材P170
1)准备工作，2)列项并计算工程量，3)套用定额预算单价，4)是编制工料分析表
5)计算主材费度调整直接费，6）按计价程序计取其他费，7）复核、8）封面本题考查的是单位工程施工图预算的编制。施工图预算中建筑安装工程费的计算程序：准备工作→划分工程项目和计算工程量→套用工料单价→计算措施项目人材机费→工料分析→计算主材费并调整直接费→按费用定额取费→汇总造价→建筑安装工程费。参见教材P166图3.3.1。

本题考查的是PPP融资方式。PPP与BOT在本质上区别不大，都是通过项目的期望收益进行融资，对民营机构的补偿都是通过授权民营机构在规定的特许期内向项目的使用者收取费用，由此回收项目的投资、经营和维护等成本，并获得合理的回报（即建成项目投入使用后所产生的现金流重成为支付经营成本、偿还贷款和提供投资回报等的唯一来源），特许期满后项目将移交回政府（也有不移交的，如BOO）。

本题考查的是其他类合同价款调整事项。选项B 错误，承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令；选项C 错误，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，支付合同价款；选项D 错误，合同工程发生现场签证事项时，经发包人签证确认，承包人即可实施相关工作。

本题考查的是资金成本与资本结构。KB=2000×12％×(1-25％)／[2300×(1-4％)]=8．15％。

2020版教材P40
2.按定额的编制程序和用途分类可以把工程定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标等。

2020版教材P112
本题考查的是主要地下工程组成及构造。在我国应优先发展的地下综合体包括：道路交叉口型、车站型、站前广场型、副都心型、中心广场型。

本题考查的是混凝土。坍落度试验仅适用于骨料最大粒径不大于40mm，坍落度不小于10mm的混凝土拌和物。

2020版教材P313
　　本题考查的是施工招标方式和程序。采用邀请招标方式时，邀请对象应以5家~10家为宜，最少不应少于3家。

预算定额中人工、材料、机械台班消耗水平，需要根据劳动定额或施工定额取定；人工的工日数可以有两种确定方法，一种是以劳动定额为基础确定；另一种是以现场观察测定资料为基础计算。

根据公路工程建设项目的特点，按划分的标准不同，主要有以下几种：1、 按建设规模划分；2、按技术等级划分；3、按行政隶属关系划分；4、按经济性质划分。

①有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算：②无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算；③框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算；④构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积；⑤依附柱上的牛腿和升板的柱帽， 并入柱身体积计算。