一级造价工程师考试试题及答案8篇
发布时间：2021-07-16
一级造价工程师考试试题及答案8篇 第1篇
根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》相关规定，发生现场签证，承包人计算签证价款报送发包人确认应在现场签证工作完成后（ ）。
A. 28天内
B. 21天内
C. 14天内
D. 7天内
B. 21天内
C. 14天内
D. 7天内
答案：D
解析：
根据《建设工程计价》第五章第一节工，应选D项。 承包人计算签证价款报送发包人确认应在现场签证工作完成后7天内。
某工程项目业主采用工程量清单招标方式确定了承包人．双方签订了工程施工合同，合同工期4个月，开工时问为2011年4月1日。该项目的主要价款信息及合同付款条款如下：
(1)承包商各月计划完成的分部分项工程费、措施项目费见表6—14。
(2)措施项目费在开工后的前两个月平均支付。
(3)其他项目清单中包括专业工程暂估价和计日工，其中专业工程暂估价为180000元；计日工表中包括数量为100个工日的某工种用工，承包商填报的综合单价为120元／工日。
(4)工程预付款为合同价的20％，在开工前支付，在最后2个月平均扣回。
(5)工程价款逐月支付，经确认的变更金额、索赔金额、专业工程暂估价款、计日金额工等与工程进度款同期支付。
(6)业主按承包商每次应结算工程款的90％支付。
(7)工程竣工验收后结算时，按总造价的5％扣留质量保证金。
(8)规费综合费率为4％。税金率为11％。
施工过程中，各月实际完成工程情况如下：
(1)各月均按计划完成计划工程量。
(2)5月业主确认计日工35个工日，6月业主确认计日工40个工日。
(3)6月业主确认原专业工程暂估价款的实际发生分部分项工程费合计为80000元，7月业主确认原专业工程暂估价款的实际发生分部分项工程费合计为70000元。
(4)6月由于业主设计变更，新增原工程量清单中没有的一个分部分项工程，经业主确认的人工费、材料费、机械费之和为100000元，措施项目费为10000元，参照其他分部分项工程量清单项目确认的管理费费率为10％(以人工费、材料费、机械费之和为计费基础)，利润率为7％(以人工费、材料费、机械费、管理费之和为计费基础)。
(5)6月因监理工程师要求对已验收合格的某分项工程再次进行质量检验，造成承包商人员窝工费5000元，机械闲置费2000元，该分项工程施工持续时间延长1天(不影响总工期)。检验表明该分项工程质量合格。为了提高质量。承包商对尚未施工的后续相关工作调整了模板形式，造成模板费用增加10000元。
问题：
1．该工程预付款是多少
2．每月承包商完成的分部分项工程量价款是多少业主已实际支付的工程价款是多少
3．若承发包双方已如约履行合同，列式计算6月末累计已完成的工程价款和累计已实际支付的工程价款。
(计算过程与结果均以元为单位，结果取整)
(1)承包商各月计划完成的分部分项工程费、措施项目费见表6—14。
(2)措施项目费在开工后的前两个月平均支付。
(3)其他项目清单中包括专业工程暂估价和计日工，其中专业工程暂估价为180000元；计日工表中包括数量为100个工日的某工种用工，承包商填报的综合单价为120元／工日。
(4)工程预付款为合同价的20％，在开工前支付，在最后2个月平均扣回。
(5)工程价款逐月支付，经确认的变更金额、索赔金额、专业工程暂估价款、计日金额工等与工程进度款同期支付。
(6)业主按承包商每次应结算工程款的90％支付。
(7)工程竣工验收后结算时，按总造价的5％扣留质量保证金。
(8)规费综合费率为4％。税金率为11％。
施工过程中，各月实际完成工程情况如下：
(1)各月均按计划完成计划工程量。
(2)5月业主确认计日工35个工日，6月业主确认计日工40个工日。
(3)6月业主确认原专业工程暂估价款的实际发生分部分项工程费合计为80000元，7月业主确认原专业工程暂估价款的实际发生分部分项工程费合计为70000元。
(4)6月由于业主设计变更，新增原工程量清单中没有的一个分部分项工程，经业主确认的人工费、材料费、机械费之和为100000元，措施项目费为10000元，参照其他分部分项工程量清单项目确认的管理费费率为10％(以人工费、材料费、机械费之和为计费基础)，利润率为7％(以人工费、材料费、机械费、管理费之和为计费基础)。
(5)6月因监理工程师要求对已验收合格的某分项工程再次进行质量检验，造成承包商人员窝工费5000元，机械闲置费2000元，该分项工程施工持续时间延长1天(不影响总工期)。检验表明该分项工程质量合格。为了提高质量。承包商对尚未施工的后续相关工作调整了模板形式，造成模板费用增加10000元。
问题：
1．该工程预付款是多少
2．每月承包商完成的分部分项工程量价款是多少业主已实际支付的工程价款是多少
3．若承发包双方已如约履行合同，列式计算6月末累计已完成的工程价款和累计已实际支付的工程价款。
(计算过程与结果均以元为单位，结果取整)
答案：
解析：
问题1： (1)分部分项工程费：
550000+750000+900000+600000=2800000(元)[或280万元]
(2)措施项目费：
160000(元)[或16万元]
(3)其他项目费：
180000+100×120=192000(元)[或19．2万元]
合同价：(2800000+160000+192000)×1．04×1．11=363．87(97元)
预付款：363．87×20％=72．77(万元)
问题2：
4月：
(1)承包商已完成的分部分项工程量价款：
1．04×1．11=1．154
55×1．154=63．47(万元)
(2)业主应拨付的工程款：
(55+8)×1．154×90％=65．43(万元)
5月：
(1)承包商已完成的分部分项工程量价款：
75×1．154=86．55(万元)
(2)业主应拨付的工程款：
(75+8+35×0．012)×1．154×90％=86．64(万元)
6月：
(1)承包商已完成的分部分项工程量价款：
90×1．154=103．86(万元)
(2)业主应拨付的工程款：
①本周期已完成的计日工金额：40×0．012×1．154=0．55(万元)
②本周期应增加的变更金额：(10×1．1×1．07+1)×1．154=14．74(万元)
③本周期应增加的索赔金额：(0．5+0．2)×1．154=0．81(万元)
④专业工程暂估价实际发生金额：8×1．154=9．23(万元)
小计：0．55+14．74+0．81+9．23=25．33(万元)
(103．86+25．33)×90％-72．77÷2=79．89(万元)
7月：
(1)承包商已完成的分部分项工程量价款：
60×1.154=69．24(万元)
(2)业主应拨付的工程款：
(60+7)×1．154×90％-72．77÷2=33．20(万元)
问题3：
(1)6月末累计承包商已完成的工程量价款：
63．47+86．55+103．86=253．88(万元)
(2)6月末业主累计已实际支付的工程价款：
65．43+86．64+79．89=231．96(万元)
550000+750000+900000+600000=2800000(元)[或280万元]
(2)措施项目费：
160000(元)[或16万元]
(3)其他项目费：
180000+100×120=192000(元)[或19．2万元]
合同价：(2800000+160000+192000)×1．04×1．11=363．87(97元)
预付款：363．87×20％=72．77(万元)
问题2：
4月：
(1)承包商已完成的分部分项工程量价款：
1．04×1．11=1．154
55×1．154=63．47(万元)
(2)业主应拨付的工程款：
(55+8)×1．154×90％=65．43(万元)
5月：
(1)承包商已完成的分部分项工程量价款：
75×1．154=86．55(万元)
(2)业主应拨付的工程款：
(75+8+35×0．012)×1．154×90％=86．64(万元)
6月：
(1)承包商已完成的分部分项工程量价款：
90×1．154=103．86(万元)
(2)业主应拨付的工程款：
①本周期已完成的计日工金额：40×0．012×1．154=0．55(万元)
②本周期应增加的变更金额：(10×1．1×1．07+1)×1．154=14．74(万元)
③本周期应增加的索赔金额：(0．5+0．2)×1．154=0．81(万元)
④专业工程暂估价实际发生金额：8×1．154=9．23(万元)
小计：0．55+14．74+0．81+9．23=25．33(万元)
(103．86+25．33)×90％-72．77÷2=79．89(万元)
7月：
(1)承包商已完成的分部分项工程量价款：
60×1.154=69．24(万元)
(2)业主应拨付的工程款：
(60+7)×1．154×90％-72．77÷2=33．20(万元)
问题3：
(1)6月末累计承包商已完成的工程量价款：
63．47+86．55+103．86=253．88(万元)
(2)6月末业主累计已实际支付的工程价款：
65．43+86．64+79．89=231．96(万元)
（2019年）下列项目资方式中，需要利用信用增级手段使项目资产获得预期信用等级，进而在资本市场上发行债券募集资金的是（ ）方式。
A.BOT
B.PPP
C.ABS
D.TOT
B.PPP
C.ABS
D.TOT
答案：C
解析：
ABS融资方式的运作过程包括进行信用增级。利用信用增级手段使该项目资产获得预期的信用等级。
高速公路的年平均日设计交通量宜在（ ）辆小客车以上。
A.10000
B.15000
C.20000
D.22000
B.15000
C.20000
D.22000
答案：B
解析：
本题考查的是公路工程建设项目的划分。高速公路的年平均日设计交通量宜在15000辆小客车以上。
(2016年)根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是()。
A.分部分项工程量清单
B.措施项目清单
C.暂列金额
D.计日工
B.措施项目清单
C.暂列金额
D.计日工
答案：B
解析：
措施项目的内容应根据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定。
(2012年)下列流水施工参数中，属于空间参数的是()。
A.流水节奏
B.施工过程
C.流水步距
D.施工段
B.施工过程
C.流水步距
D.施工段
答案：D
解析：
空间参数是指在组织流水施工时， 用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数。通常包括工作面和施工段。
下列属于工程竣工结算编制依据的有（ ）。
A.招标文件
B.投标文件
C.建设工程设计文件
D.质量合格证书
E.建设工程工程量清单计价规范
B.投标文件
C.建设工程设计文件
D.质量合格证书
E.建设工程工程量清单计价规范
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是竣工结算。工程竣工结算编制的主要依据有：（1）建设工程工程量清单计价规范；（2）工程合同；（3）发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款；（4）发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减）的合同价款；（5）建设工程设计文件及相关资料；（6）投标文件；（7）其他依据。
采用氢－氧焰将铅条熔融后贴覆在被衬的物件或设备表面上，形成具有一定厚度的密实的铅层。这种防腐方法为（ ）
A.涂铅
B.粘铅
C.衬铅
D.搪铅
B.粘铅
C.衬铅
D.搪铅
答案：D
解析：
本题考查的是衬里。采用氢－氧焰将铅条熔融后贴覆在被衬的物件或设备表面上形成具有一定厚度的密实的铅层，这种防腐手段称为搪铅。
一级造价工程师考试试题及答案8篇 第2篇
根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005)，设计加以利用并有围护结构的深基础架空层的建筑面积计算，正确的是()。
A:层高不足2.20m的部位应计算1/2面积
B:层高在2.10m及以上的部位应计算全面积
C:层高不足2.10m的部位不计算面积
D:各种深基础架空层均不计算面积
B:层高在2.10m及以上的部位应计算全面积
C:层高不足2.10m的部位不计算面积
D:各种深基础架空层均不计算面积
答案：A
解析：
坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层，设计加以利用并有围护结构的，层高在2.20m及以上的部位应计算全面积；层高不足2.20m的部位应计算1/2面积。
某国家重点项目工程采用公开招标方式进行招标，经资格预审后共有A、B、C、D、E、F、G、H、I 九家投标单位满足资格预审文件要求。该工程采用两阶段评标法评标，评标委员会由5 名委员组成。招标招标文件中规定采用综合评分法进行评标，具体的评标标准如下：
第一阶段评技术标。
技术标共计40 分，其中施工方案15 分，总工期8 分，工程质量6 分，项目班子6 分，企业信誉5 分。技术标各项内容的得分由评标委员会成员打分得到。
表1-1 为各投标人施工方案、总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表。
投标及评标时发生如下事件：
事件1：投标人C 未按招标文件要求提交投标保证金；
事件2：投标人H 和投标人I 的投标报价呈现规律性差异；
事件3：投标人F 的报价低于社会的平均成本。
2.第二阶段评商务标。
商务标共计60 分。以有效标报价的算术平均数为基准价，以基准价为满分（60 分），报价比基准价每下降1%，扣1 分，最多扣10 分；报价比基准价每增加1%，扣2 分，扣分不保底。
表1-2 为各投标人的报价汇总表。（单位：万元）
计算结果保留两位小数。
问题：
1.根据招标文件中的评标标准和方法，通过表格填写的方式确定三名中标候选人，并排出顺序。
2.依法必须进行招标的项目，在什么情况下招标人可以确定非排名第一的中标候选人为中标人？
第一阶段评技术标。
技术标共计40 分，其中施工方案15 分，总工期8 分，工程质量6 分，项目班子6 分，企业信誉5 分。技术标各项内容的得分由评标委员会成员打分得到。
表1-1 为各投标人施工方案、总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表。
投标及评标时发生如下事件：
事件1：投标人C 未按招标文件要求提交投标保证金；
事件2：投标人H 和投标人I 的投标报价呈现规律性差异；
事件3：投标人F 的报价低于社会的平均成本。
2.第二阶段评商务标。
商务标共计60 分。以有效标报价的算术平均数为基准价，以基准价为满分（60 分），报价比基准价每下降1%，扣1 分，最多扣10 分；报价比基准价每增加1%，扣2 分，扣分不保底。
表1-2 为各投标人的报价汇总表。（单位：万元）
计算结果保留两位小数。
问题：
1.根据招标文件中的评标标准和方法，通过表格填写的方式确定三名中标候选人，并排出顺序。
2.依法必须进行招标的项目，在什么情况下招标人可以确定非排名第一的中标候选人为中标人？
答案：
解析：
问题1：
解：1.计算各投标人技术得分，见表1-3
表1-3 技术标得分计算表
4.计算各投标人的综合得分，见表1-5
问题2:
答：根据《招标投标法实施条例》第五十五条的规定：排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
解：1.计算各投标人技术得分，见表1-3
表1-3 技术标得分计算表
4.计算各投标人的综合得分，见表1-5
问题2:
答：根据《招标投标法实施条例》第五十五条的规定：排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（）。
A.重视工程设计多方案比选 B.严格审查施工组织设计
C.严格审核各项费用支出 D.明确工程造价管理职能分工
A.重视工程设计多方案比选 B.严格审查施工组织设计
C.严格审核各项费用支出 D.明确工程造价管理职能分工
答案：D
解析：
要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施。组织措施包括明确项目组织结构、明确造价控制者及其任务，明确管理职能分工；技术措施包括重视设计多方案比选，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计、深入技术领域研究节约投资的可能性；经济措施包括动态的比较造价的 计划值和实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。见教材第一章第二节P10。
【考核要点】有效控制工程造价的措施。
【考核要点】有效控制工程造价的措施。
某工业炉的炉膛内划分为若干温度区段，在加热过程中每一区段的温度是不变的，该工业炉为（ ）。
A．周期式炉
B．间断式炉
C．振底式炉
D．井式炉
B．间断式炉
C．振底式炉
D．井式炉
答案：C
解析：
连续式炉，其特点是炉子连续生产，炉膛内划分温度区段。在加热过程中每一区段的温度是不变的，工件由低温的预热区逐步进入高温的加热区，如连续式加热炉和热处理炉、环形炉、步进式炉、振底式炉等。间断式炉又称周期式炉，其特点是炉子间断生产，在每一加热周期内炉温是变化的，如室式炉、台车式炉、井式炉等。
在焊接接头的构造形式中，盖板接头、套管接头、塞焊接头在实质上属于()
A.对接接头的变形
B.搭接接头的变形
C.角接接头的变形
D.端接接头的变行
B.搭接接头的变形
C.角接接头的变形
D.端接接头的变行
答案：B
解析：
根据接头构造形式不同，焊接接头可以分为对接接头、T形接头、十字接头、搭接接头、盖板接头、套管接头、塞焊(槽焊)接头等十种类型。盖板接头、套管接头、塞焊(槽焊)接头实质上是搭接接头的变形。
根据《建筑法》，下列建筑工程承发包行为中属于法律允许的是（）。
A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人教
B.两个以上的承包单位联合共同承包一项大型建筑工程
C.分包单位将其承包的部分工程发包给他人
D.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后发包给他人
A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人教
B.两个以上的承包单位联合共同承包一项大型建筑工程
C.分包单位将其承包的部分工程发包给他人
D.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后发包给他人
答案：B
解析：
根据《建筑法》的规定，大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由 两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给 具有相应资质条件的分包单位；禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。禁止总承包单位 将工程分包给不具备资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。见教材第五章第三节P284。
【考核要点】建筑工程承发包。
【考核要点】建筑工程承发包。
施工招标过程在组建招标组织之前需要完成的工作是（）。
A.申请审批、核准招标
B.策划招标方案
C.发布招标公告
D.编制资格预审文件
B.策划招标方案
C.发布招标公告
D.编制资格预审文件
答案：A
解析：
2020版教材P314
下面关于功能分析说法正确的有（ ）。
A.功能分析是价值工程的核心
B.功能分析的目的是量化功能值
C.功能分析的目的是弄清功能之间的关系，调整功能间比重，使产品的功能结构更合理
D.功能分析只分析重要功能
E.功能分析的依据是功能系统图
B.功能分析的目的是量化功能值
C.功能分析的目的是弄清功能之间的关系，调整功能间比重，使产品的功能结构更合理
D.功能分析只分析重要功能
E.功能分析的依据是功能系统图
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P203
价值工程的核心是功能分析，功能分析的目的是使产品功能结构更合理，研究功能结构需借助功能系统图。价值工程中的功能是必要功能，而不仅仅是重要功能。另外，功能量化主要是功能评价的内容。
价值工程的核心是功能分析，功能分析的目的是使产品功能结构更合理，研究功能结构需借助功能系统图。价值工程中的功能是必要功能，而不仅仅是重要功能。另外，功能量化主要是功能评价的内容。
一级造价工程师考试试题及答案8篇 第3篇
下列各类时间中属于工序作业时间的有（ ）。
A.基本工作时间
B.辅助工作时间
C.准备与结束工作时间
D.不可避免的中断时间
E.休息时间
B.辅助工作时间
C.准备与结束工作时间
D.不可避免的中断时间
E.休息时间
答案：A,B
解析：
本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。 根据计时观察资料的分析和选择，我们可以获得各种产品的基本工作时间和辅助工作时间，将这两种时间合并，可以称之为工序作业时间。2020教材P61-63
某工程采用工程量清单招标，确定某承包商中标。甲乙双方签订的承包合同包括的分部分项工程量清单工程量和投标综合单价见表3. 6。工程合同工期12个月，措施费84万元，其他项目费100万元，规费费率为分部分项工程费、措施费、其他项目费之和的4%，税金率为3.35%。有关工程付款的条款如下：
1.工程预付款为合同价的20%，在合同签订后15日内一次支付，措施费在6个月的工程进度款中均匀支付。
2.工程进度款每三个月结算一次。
3.在各次工程款中按5%的比例扣留工程质量保修金。 施工期间第4?6月分项工裎结算价格综合调整系数为1.1。
经监理工程师批准的进度计划，如图3. 2所示(各分项工程各月计划进度和实际进度 均为匀速进展)。
第6个月末检查工程进度时，B工作完成计划进度的1/2，C工作刚好完成，D工作完成计划进度的1/3。
若承包方决定在第6个月后调整进度计划以确保实现合同工期，应如何调整(有关分项工程可压缩的工期和相应增加的费用见表3. 7)？说明理由。
1.工程预付款为合同价的20%，在合同签订后15日内一次支付，措施费在6个月的工程进度款中均匀支付。
2.工程进度款每三个月结算一次。
3.在各次工程款中按5%的比例扣留工程质量保修金。 施工期间第4?6月分项工裎结算价格综合调整系数为1.1。
经监理工程师批准的进度计划，如图3. 2所示(各分项工程各月计划进度和实际进度 均为匀速进展)。
第6个月末检查工程进度时，B工作完成计划进度的1/2，C工作刚好完成，D工作完成计划进度的1/3。
若承包方决定在第6个月后调整进度计划以确保实现合同工期，应如何调整(有关分项工程可压缩的工期和相应增加的费用见表3. 7)？说明理由。
答案：
解析：
： 本案例主要是对工程量清单计价和双代号时标网络图的相关知识点的考核。知识点主要涉及工程量清单计价时工程合同价、工程预付款及工程进度款的支付；运用前锋线进行进度分析以及工期优化等。
为确保实现合同工期，应庄缩F工作2个月。因为：由时标络图可知，关键线路A→D→F,关键工作A、D、F,按照网络优化选择赶工费最低的关键工作进行压缩赶工原则，F工作的每月赶工费最低，可压缩F工作2个月，满足合同工期要求。
为确保实现合同工期，应庄缩F工作2个月。因为：由时标络图可知，关键线路A→D→F,关键工作A、D、F,按照网络优化选择赶工费最低的关键工作进行压缩赶工原则，F工作的每月赶工费最低，可压缩F工作2个月，满足合同工期要求。
蒸汽吹扫不适合的（ ）。
A.动力蒸汽管道
B.热力管道
C.非热力管道
D.高压蒸汽管道
B.热力管道
C.非热力管道
D.高压蒸汽管道
答案：C
解析：
蒸汽吹扫不适合的非热力管道，适合输送动力蒸汽管道、热力管道。
在网络计划的工期优化中，选择压缩对象时在关键工作中不考虑的因素是（ ）。
A.缩短持续时间对安全影响不大的工作
B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作
C.有充足备用资源的工作
D.使关键线路压缩成非关键线路
B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作
C.有充足备用资源的工作
D.使关键线路压缩成非关键线路
答案：D
解析：
在网络计划的工期优化中，选择压缩对象时在关键工作中应考虑的因素是：
（1）缩短持续时间对安全影响不大的工作。
（2）缩短持续时间所需增加的费用最少的工作。
（3）有充足备用资源的工作。
（1）缩短持续时间对安全影响不大的工作。
（2）缩短持续时间所需增加的费用最少的工作。
（3）有充足备用资源的工作。
某地区降水量为1000mm，在该地区建造的建筑物应设置（）。
A.明沟
B.散水
C.明沟或散水
D.明沟和散水
B.散水
C.明沟或散水
D.明沟和散水
答案：D
解析：
当降水量大于900mm，应同时设置明沟和散水；当降水量小于900mm,只需设置散水。此外，须注意明沟、散水的具体做法。
当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（ ）。
A.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算二级
B.单位工程概算和单项工程综合概算二级
C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级
D.单位工程概算和建设项目总概算二级
B.单位工程概算和单项工程综合概算二级
C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级
D.单位工程概算和建设项目总概算二级
答案：D
解析：
设计概算文件的编制应采用单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级概算编制形式。当建设项目为一个单项工程时，可采用单位工程概算、总概算两级概算编制形式。
(2013年)下列费用中，属于建设工程静态投资的是()。
A.基本预备费
B.涨价预备费
C.建设期贷款利息
D.建设工程有关税费
B.涨价预备费
C.建设期贷款利息
D.建设工程有关税费
答案：A
解析：
该题主要考察的是：静态投资定义
静态投资是指不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费， 以及因工程量误差而引起的工程造价增减值等。
静态投资是指不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费， 以及因工程量误差而引起的工程造价增减值等。
【背景资料】某施工单位编制的某工程网络图，如图2.1所示，网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用，如表2.1所示。若施工合同规定：工程工期93天，工期每提前一天奖励施工单位3万元，每延期一天对施工单位罚款5万元。
问题：1. 在答题纸图2.2上，计算网络进度计划原始方案各工作的时间参数，确定网络进度计划原始方案的关键路线和计算工期。
问题2．计算按网络进度计划原始方案实施时的综合费用。
问题3．若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用，如表2.2所示。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键路线，并计算调整优化后的总工期（要求写出调整优化过程）。
表2.2
问题：1. 在答题纸图2.2上，计算网络进度计划原始方案各工作的时间参数，确定网络进度计划原始方案的关键路线和计算工期。
问题2．计算按网络进度计划原始方案实施时的综合费用。
问题3．若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用，如表2.2所示。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键路线，并计算调整优化后的总工期（要求写出调整优化过程）。
表2.2
答案：
解析：
问题1.
关键路线：①―③―⑥―⑦―⑧（或关键工作为B、F、J）
工期：98天
问题2．
原始方案估计费用：
18+40+25+15+40+120+16+37+10+64+16=401（万元）
延期罚款：5×(98－93) =25（万元）
综合费用为：401+25 = 426（万元）
问题3．
第一次调整优化：在关键线路上取压缩单位时间增加费用最低的F工作为对象压缩2天。
增加费用：2天×2万元／天 = 4万元
第二次调整优化：ACHJ与BFJ同时成为关键工作，选择H工作和F工作作为调整对象，各压缩2天。
增加费用：2天×（1.5万元／天+2万元／天）= 7万元
第三次调整优化：ACHJ与BFJ仍为关键工作，选择A工作和F工作作为调整对象，各压缩1天。
增加费用：1天×（2万元／天+2万元／天）= 4万元
优化后的关键线路为：
①―③―⑥―⑦―⑧（或关键工作为A、C、H、J）
和 ①―②―④―⑦―⑧（或关键工作为B、F、J）
工期： 98－2－2－1=93（天）
最低综合费用：401+4+7+4=416（万元）
关键路线：①―③―⑥―⑦―⑧（或关键工作为B、F、J）
工期：98天
问题2．
原始方案估计费用：
18+40+25+15+40+120+16+37+10+64+16=401（万元）
延期罚款：5×(98－93) =25（万元）
综合费用为：401+25 = 426（万元）
问题3．
第一次调整优化：在关键线路上取压缩单位时间增加费用最低的F工作为对象压缩2天。
增加费用：2天×2万元／天 = 4万元
第二次调整优化：ACHJ与BFJ同时成为关键工作，选择H工作和F工作作为调整对象，各压缩2天。
增加费用：2天×（1.5万元／天+2万元／天）= 7万元
第三次调整优化：ACHJ与BFJ仍为关键工作，选择A工作和F工作作为调整对象，各压缩1天。
增加费用：1天×（2万元／天+2万元／天）= 4万元
优化后的关键线路为：
①―③―⑥―⑦―⑧（或关键工作为A、C、H、J）
和 ①―②―④―⑦―⑧（或关键工作为B、F、J）
工期： 98－2－2－1=93（天）
最低综合费用：401+4+7+4=416（万元）
一级造价工程师考试试题及答案8篇 第4篇
在气体灭火系统中，二氧化碳灭火系统不适用于扑灭()。
A:多油开关及发电机房火灾
B:大中型电子计算机房火灾
C:硝化纤维和火药库火灾
D:文物资料珍藏室火灾
B:大中型电子计算机房火灾
C:硝化纤维和火药库火灾
D:文物资料珍藏室火灾
答案：C
解析：
一般情况下，二氧化碳为化学性质不活泼的惰性气体，但在高温条件下能与锂、钠等金属发生燃烧反应，因此二氧化碳不适用于扑救活泼金属及其氢化物的火灾（如锂、钠、镁、铝、氢化钠等）、自己能供氧的化学物品火灾（如硝化纤维和火药等）、能自行分解和供氧的化学物品火灾（如过氧化氢等）。
(2018年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，压型钢板楼板工程量应（ ）。
A.按设计图示尺寸以体积计算
B.扣除所有柱垛及孔洞所占面积
C.按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算
D.按设计图示尺寸以质量计算
B.扣除所有柱垛及孔洞所占面积
C.按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算
D.按设计图示尺寸以质量计算
答案：C
解析：
本题考查的是金属结构工程。压型钢板楼板，按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算，不扣除单个面积小于或等于0.3m2柱、垛及孔洞所占面积。
某中压碳钢工艺管道安装工程的分部分项工程量清单中，其项目特征描述的内容不包括()。
A:材质、规格
B:连接方式
C:水压试验
D:管件安装
B:连接方式
C:水压试验
D:管件安装
答案：D
解析：
管道安装项目特征描述应包括所用材质与规格、连接方式与工程内容（如水压试验），管件安装为单独另设项目。
工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有（ ）。
A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定
B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询
C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息
D.应自行对现场进行勘验
E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避
B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询
C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息
D.应自行对现场进行勘验
E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是工程造价鉴定。选项D 错误，鉴定工作需要现场勘验的，工程造价咨询人应提请鉴定项目委托人组织各方当事人对被鉴定项目所涉及的实物标的进行现场勘验。
按《1kV 及以下配线工程施工与验收规范》（GB 50575－2010）的规定，下列电气配管钢导管敷设连接符合要求的有（ ）。
A.暗配钢导管与盒（箱）连接可采用焊接
B.明配钢导管与盒（箱）连接可采用螺纹连接
C.可将钢导管敷设到设备接线盒内，实现与用电设备直接连接
D.钢导管宜经柔性导管过渡与用电设备接线盒间接连接
B.明配钢导管与盒（箱）连接可采用螺纹连接
C.可将钢导管敷设到设备接线盒内，实现与用电设备直接连接
D.钢导管宜经柔性导管过渡与用电设备接线盒间接连接
答案：B,C,D
解析：
1）暗配的非镀锌钢导管与盒（箱）连接可采用焊接连接；2）明配的钢导管或暗配的镀锌钢导管与盒（箱）连接均应采用螺纹连接，用锁紧螺母进行连接固定；3）钢导管与用电设备直接连接时，宜将导管敷设到设备的接线盒内。4）钢导管与用电设备间接连接时，宜经可弯曲导管或柔性导管过渡。
10kV及以下变配电室经常设有高压负荷开关，其特点为（ ）。
A.能够断开短路电流
B.能够切断工作电流
C.没有明显的断开间隙
D.没有灭弧装置
B.能够切断工作电流
C.没有明显的断开间隙
D.没有灭弧装置
答案：B
解析：
2020版教材P353
高压负荷开关与隔离开关的对比，高压负荷开关与隔离开关一样，具有明显可见的断开间隙。具有简单的灭弧装置，能通断一定的负荷电流和过负荷电流，但不能断开短路。
高压负荷开关与隔离开关的对比，高压负荷开关与隔离开关一样，具有明显可见的断开间隙。具有简单的灭弧装置，能通断一定的负荷电流和过负荷电流，但不能断开短路。
（ ）是山区公路水毁的重要动因。
A.溶蚀作用
B.机械侵蚀作用
C.下蚀作用
D.侧蚀作用
B.机械侵蚀作用
C.下蚀作用
D.侧蚀作用
答案：D
解析：
本题考查的是水文的基本概念。侧蚀作用是山区公路水毁的重要动因。
案例分析四
【背景资料】
某政府投资的大型建设项目，建设单位委托招标代理机构采用公开招标的方式进行项目施工招标，并委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制了招标控制价，招标过程中出现了如下事件。
事件1：资格预审时，招标代理机构审查了各个潜在投标人的专业、技术资格和技术能力。
事件2：由招标代理机构组建评标委员会，由技术专家2 人、经济专家3 人、招标人代表1 人、该项目主管部门主要负责人组成。
事件3：为了加大竞争，以减少可能的围标而导致的竞争的不足，招标人要求招标代理机构将招标控制价再下浮10%，并仅公布招标控制价总价。
事件4：评标过程中，评标委员会发现某投标人的投标报价明显低于其他投标人的投标报价。
事件5：评标结束后，评标委员会向招标人提交了书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会成员王某对评
标结果有异议，拒绝在评标报告上签字，但又不提出书面意见。
事件6：招标人向中标人发出中标通知书后，为了降低造价，向中标人提出降价的要求，双方通过多次谈判，在中标通知书发出之日后第32 天签订书面合同，合同价比中标价降低2%，招标人在与中标人签订合同3 周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。
【问题】
1.说明事件1 中招标代理机构在资格预审时还应审查哪些内容。
2.指出事件2 中，招标代理机构行为的不妥之处，并说明理由。
3.指出事件3 中，招标人行为的不妥之处，并说明理由。
4.对于事件4，评标委员会应如何处理?
5.指出事件5 中王某的做法是否妥当，为什么?
6.指出事件6 中，招标人行为的不妥之处，并说明理由。
【背景资料】
某政府投资的大型建设项目，建设单位委托招标代理机构采用公开招标的方式进行项目施工招标，并委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制了招标控制价，招标过程中出现了如下事件。
事件1：资格预审时，招标代理机构审查了各个潜在投标人的专业、技术资格和技术能力。
事件2：由招标代理机构组建评标委员会，由技术专家2 人、经济专家3 人、招标人代表1 人、该项目主管部门主要负责人组成。
事件3：为了加大竞争，以减少可能的围标而导致的竞争的不足，招标人要求招标代理机构将招标控制价再下浮10%，并仅公布招标控制价总价。
事件4：评标过程中，评标委员会发现某投标人的投标报价明显低于其他投标人的投标报价。
事件5：评标结束后，评标委员会向招标人提交了书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会成员王某对评
标结果有异议，拒绝在评标报告上签字，但又不提出书面意见。
事件6：招标人向中标人发出中标通知书后，为了降低造价，向中标人提出降价的要求，双方通过多次谈判，在中标通知书发出之日后第32 天签订书面合同，合同价比中标价降低2%，招标人在与中标人签订合同3 周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。
【问题】
1.说明事件1 中招标代理机构在资格预审时还应审查哪些内容。
2.指出事件2 中，招标代理机构行为的不妥之处，并说明理由。
3.指出事件3 中，招标人行为的不妥之处，并说明理由。
4.对于事件4，评标委员会应如何处理?
5.指出事件5 中王某的做法是否妥当，为什么?
6.指出事件6 中，招标人行为的不妥之处，并说明理由。
答案：
解析：
1.事件1 中招标代理机构还应审查的内容：
资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件：①具有独立订立合同的权利;②具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员;③没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态;④在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;⑤法律、行政法规规定的其他资格条件。
2.“由招标代理机构组建评标委员会”不妥，理由：评标委员会由招标人负责组建。“评标委员会由由技术专家2 人、经济专家3 人、招标人代表1 人、该项目主管部门主要负责人组成”不妥， 理由：项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员。
3.“招标人要求招标代理机构将招标控制价再下浮10%”不妥，理由：根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，招标控制价按照规范规定编制，不得上调或下浮。
“仅公布招标控制价总价”不妥，理由：应公布招标控制价各组成部分的详细内容，不得只公布招标控制价总价。
4.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。
5.王某做法不妥。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.“合同价比中标价降低2%”不妥，理由：招标人向中标人发出中标通知书后，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。“在中标通知书发出之日后第32天签订书面合同”不妥，理由：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内订立书面合同。“招标人在与中标人签订合同3 周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。”不妥，理由：招标人与中标人签订合同后5 日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件：①具有独立订立合同的权利;②具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员;③没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态;④在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;⑤法律、行政法规规定的其他资格条件。
2.“由招标代理机构组建评标委员会”不妥，理由：评标委员会由招标人负责组建。“评标委员会由由技术专家2 人、经济专家3 人、招标人代表1 人、该项目主管部门主要负责人组成”不妥， 理由：项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员。
3.“招标人要求招标代理机构将招标控制价再下浮10%”不妥，理由：根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，招标控制价按照规范规定编制，不得上调或下浮。
“仅公布招标控制价总价”不妥，理由：应公布招标控制价各组成部分的详细内容，不得只公布招标控制价总价。
4.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。
5.王某做法不妥。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.“合同价比中标价降低2%”不妥，理由：招标人向中标人发出中标通知书后，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。“在中标通知书发出之日后第32天签订书面合同”不妥，理由：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内订立书面合同。“招标人在与中标人签订合同3 周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。”不妥，理由：招标人与中标人签订合同后5 日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
一级造价工程师考试试题及答案8篇 第5篇
热力管道的安装，水平管道变径时应采用偏心异径管连接。当输送介质为蒸汽时，其安装要求为（ ）。
A.管顶取平
B.管底取平
C.管左侧取齐
D.管右侧取齐
B.管底取平
C.管左侧取齐
D.管右侧取齐
答案：B
解析：
2020版教材P297
热力管道系统安装，水平管道变径时应采用偏心异径管连接。当输送介质为蒸汽时，取管底平，以利排水；输送介质为热水时，取管顶平，以利排气。
热力管道系统安装，水平管道变径时应采用偏心异径管连接。当输送介质为蒸汽时，取管底平，以利排水；输送介质为热水时，取管顶平，以利排气。
除人寿保险外，其他保险的被保险人或受益人，对保险人请求赔偿或者给付保险金的权利，自其知道保险事故发生之日起()年不行使而消灭。
A:5
B:3
C:2
D:1
B:3
C:2
D:1
答案：C
解析：
人寿保险的被保险人或者受益人对保险人请求给付保险金的权利，自其知道保险事故发生之日起5年不行使而消灭；其他保险的被保险人或者受益人，对保险人请求赔偿或者给付保险金的权利，自其知道保险事故发生之日起2年不行使而消灭。
当电动机容量较大时，为降低启动电流，常用的减压启动方法有（）。
A.绕线转子同步电动机启动法
B.绕线转子异步电动机启动法
C.软启动器启动法
D.感应减压启动法
B.绕线转子异步电动机启动法
C.软启动器启动法
D.感应减压启动法
答案：B,C
解析：
减压启动。当电动机容量较大时，为了降低启动电流，常采用减压启动。
①星—三角启动法（Y-Δ）。
②自耦减压启动控制柜（箱）减压启动
③绕线转子异步电动机启动方法
④软启动器
⑤变频启动。
①星—三角启动法（Y-Δ）。
②自耦减压启动控制柜（箱）减压启动
③绕线转子异步电动机启动方法
④软启动器
⑤变频启动。
(2012年)在安装工程施工项目管理实施规划中，施工项目实施规划的核心为()。
A.施工方案
B.施工进度计划
C.施工质量计划
D.施工现场平面布置
B.施工进度计划
C.施工质量计划
D.施工现场平面布置
答案：A
解析：
该题主要考察的是：施工方案，施工方案和施工方法是施工项目管理规划的主要内容之一。施工方案内容一般包括施工流向和施工顺序， 施工阶段划分， 施工方法和施工机械选择等内容。还包括招标文件、施工规范与工程验收规范和设计文件对工程所要求的技术措施而采用的一些施工方法。
公称通径大于50mm 的压缩空气管道, 宜采用的连接方式为( ) 。
A.螺纹连接
B.法兰连接
C.焊接连接
D.卡套连接
B.法兰连接
C.焊接连接
D.卡套连接
答案：C
解析：
压缩空气管道一般选用低压流体输送用焊接钢管、低压流体输送用镀锌钢管及无缝钢管，或根据设计要求选用。公称通径小于50mm，也可采用螺纹连接，以白漆麻丝或聚四氟乙烯生料带作填料；公称通径大于50mm，宜采用焊接方式连接。
下列影响因素中，用来确定基准收益率的基本因素是（ ）。
A.资金成本和机会成本
B.机会成本和投资风险
C.投资风险和通货膨胀
D.通货膨胀和资金成本
B.机会成本和投资风险
C.投资风险和通货膨胀
D.通货膨胀和资金成本
答案：A
解析：
本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。
某国有资金投资办公楼建设项目，业主委托某具有相应招标代理和造价咨询资质的招标代理机构编制该项目的招标控制造价，并采用公开招标方式进行项目施工招标。招标投标过程中发生以下事件：
事件1 招标代理人确定的自招标文件出售之日起至停止出售之日止的时间为10个工作日；投标有效期自开始发售招标文件之日起计算，招标文件确定的投标有效期为30天。
事件2 为了加大竞争，以减少可能的围标而导致竞争不足，招标人（业主）要求招标代理人对已根据计价规范、行业主管部门颁发的计价定额、工程量清单、工程造价管理机构发布的造价信息或市场造价信息等资料编制好的招标控制价再下浮10%，并仅公布了招标控制价的总价。
事件3 招标人（业主）要求招标代理人在编制招标文件中的合同条款时不得有针对市场价格波动的调价条款。以便减少未来施工过程中的变更，控制工程造价。
事件4 应潜在投标人的请求，招标人组织最具竞争力的一个潜在投标人踏勘项目现场，并在现场口头解答了该潜在投标人提出的疑问。
事件5 评标中，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标人的报价。
问题：
1.指出事件1中的不妥之处，并说明理由。
2.指出事件2中招标人行为的不妥之处，并说明理由。
3.指出事件3中招标人行为的不妥之处，并说明理由。
4.指出事件4中招标人行为的不妥之处，并说明理由。
5.针对事件5，评标委员会应如何处理？
事件1 招标代理人确定的自招标文件出售之日起至停止出售之日止的时间为10个工作日；投标有效期自开始发售招标文件之日起计算，招标文件确定的投标有效期为30天。
事件2 为了加大竞争，以减少可能的围标而导致竞争不足，招标人（业主）要求招标代理人对已根据计价规范、行业主管部门颁发的计价定额、工程量清单、工程造价管理机构发布的造价信息或市场造价信息等资料编制好的招标控制价再下浮10%，并仅公布了招标控制价的总价。
事件3 招标人（业主）要求招标代理人在编制招标文件中的合同条款时不得有针对市场价格波动的调价条款。以便减少未来施工过程中的变更，控制工程造价。
事件4 应潜在投标人的请求，招标人组织最具竞争力的一个潜在投标人踏勘项目现场，并在现场口头解答了该潜在投标人提出的疑问。
事件5 评标中，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标人的报价。
问题：
1.指出事件1中的不妥之处，并说明理由。
2.指出事件2中招标人行为的不妥之处，并说明理由。
3.指出事件3中招标人行为的不妥之处，并说明理由。
4.指出事件4中招标人行为的不妥之处，并说明理由。
5.针对事件5，评标委员会应如何处理？
答案：
解析：
1.答：事件1不妥之处：
(l)投标有效期自开始发售招标文件之日起计算不妥。理由：投标有效期应从投标截止时间起开始计算。
(2)投标有效期为30天不妥。理由：因为评标委员会提出书面评标报告后，招标人最迟应在有效期结束日30个工作日（至少42天）前确定中标人，这样规定就没有留出评标时间，且按有关规定：一般项目投标有效期为60~90天，大型项目为120天左右。
2.事件2不妥之处：
(1)编制招标控制价的依据不妥。理由：编制招标控制价的依据不全面，还应有：国家或省级建设主管部门颁发的计价定额和计价方法；建设工程设计文件及相关资料；招标文件中的工程量清单及有关要求，与建设项目相关的标准、规范、技术资料；其他的相关资料。
(2)招标人要求招标代理人下调招标控制价10%不妥。理由：根据建设项目招标的规定，招标控制价应在招标文件中公布，不应上浮或下调。
(3)仅公布招标控制价总价不妥。理由：招标人应在招标文件中公布招标控制价的各组成部分详细内容，不得只公布招标控制价总价。
3.事件3不妥之处：招标人要求招标代理人编制招标文件合同条款时不得有针对市场价格波动的调价条款不妥。理由：由于市场价格波动造成的风险应由业主和承包人共同承担。合同中应将承包人承担风险的范围和幅度予以明确约定，进行合理分摊，不得制定承包人承担全部风险（无限风险、所有风险或类似语句）的合同条款。
4.事件4不妥之处：
(1)招标人组织最具竞争力的潜在投标人踏勘现场不妥。理由：根据建设项目施工招标的规定，招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。
(2) 口头解答该潜在投标人提出的疑问不妥。理由：收到投标人提出的疑问后，应以书面形式进行解答，并将解答同时送达所有获得招标文件的投标人。
5.评标委员会的做法：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。
(l)投标有效期自开始发售招标文件之日起计算不妥。理由：投标有效期应从投标截止时间起开始计算。
(2)投标有效期为30天不妥。理由：因为评标委员会提出书面评标报告后，招标人最迟应在有效期结束日30个工作日（至少42天）前确定中标人，这样规定就没有留出评标时间，且按有关规定：一般项目投标有效期为60~90天，大型项目为120天左右。
2.事件2不妥之处：
(1)编制招标控制价的依据不妥。理由：编制招标控制价的依据不全面，还应有：国家或省级建设主管部门颁发的计价定额和计价方法；建设工程设计文件及相关资料；招标文件中的工程量清单及有关要求，与建设项目相关的标准、规范、技术资料；其他的相关资料。
(2)招标人要求招标代理人下调招标控制价10%不妥。理由：根据建设项目招标的规定，招标控制价应在招标文件中公布，不应上浮或下调。
(3)仅公布招标控制价总价不妥。理由：招标人应在招标文件中公布招标控制价的各组成部分详细内容，不得只公布招标控制价总价。
3.事件3不妥之处：招标人要求招标代理人编制招标文件合同条款时不得有针对市场价格波动的调价条款不妥。理由：由于市场价格波动造成的风险应由业主和承包人共同承担。合同中应将承包人承担风险的范围和幅度予以明确约定，进行合理分摊，不得制定承包人承担全部风险（无限风险、所有风险或类似语句）的合同条款。
4.事件4不妥之处：
(1)招标人组织最具竞争力的潜在投标人踏勘现场不妥。理由：根据建设项目施工招标的规定，招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。
(2) 口头解答该潜在投标人提出的疑问不妥。理由：收到投标人提出的疑问后，应以书面形式进行解答，并将解答同时送达所有获得招标文件的投标人。
5.评标委员会的做法：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。
关于施工投标报价中下列说法中正确的有（ ）。
A.投标人应认真根据招标说明、图纸、地质资料等招标文件资料，计算主要清单工程量，复核工程量清单
B.投标人应修改错误的工程量，并通知招标人
C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏
D.投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费
E.投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备
B.投标人应修改错误的工程量，并通知招标人
C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏
D.投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费
E.投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P199
复核工程量，要与招标文件中所给的工程量进行对比，注意以下几方面：
（1）投标人应认真根据招标说明、图纸、地质资料等招标文件资料，计算主要清单工程量，复核工程量清单。其中特别注意，按一定顺序进行，避免漏算或重算；正确划分分部分项工程项目，与“清单计价规范”保持一致。
（2）复核工程量的目的不是修改工程量清单，即使有误，投标人也不能修改工程量清单中的工程量，因为修改了清单将导致在评标时认为投标文件未响应招标文件而被否决。对工程量清单存在的错误，可以向招标人提出，由招标人统一修改并把修改情况通知所有投标人。
3）针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。投标人可以运用一些报价的技巧提高报价的质量，争取在中标后能获得更大的收益。
（4）通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购等带来的浪费、积压或停工待料。在核算完全部工程量清单中的细目后，投标人应按大项分类汇总主要工程总量，以便获得对整个工程施工规模的整体概念，并据此研究采用合适的施工方法，选择适用的施工设备等。并准确确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购等带来的浪费、积压或停工待料。
复核工程量，要与招标文件中所给的工程量进行对比，注意以下几方面：
（1）投标人应认真根据招标说明、图纸、地质资料等招标文件资料，计算主要清单工程量，复核工程量清单。其中特别注意，按一定顺序进行，避免漏算或重算；正确划分分部分项工程项目，与“清单计价规范”保持一致。
（2）复核工程量的目的不是修改工程量清单，即使有误，投标人也不能修改工程量清单中的工程量，因为修改了清单将导致在评标时认为投标文件未响应招标文件而被否决。对工程量清单存在的错误，可以向招标人提出，由招标人统一修改并把修改情况通知所有投标人。
3）针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。投标人可以运用一些报价的技巧提高报价的质量，争取在中标后能获得更大的收益。
（4）通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购等带来的浪费、积压或停工待料。在核算完全部工程量清单中的细目后，投标人应按大项分类汇总主要工程总量，以便获得对整个工程施工规模的整体概念，并据此研究采用合适的施工方法，选择适用的施工设备等。并准确确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购等带来的浪费、积压或停工待料。
一级造价工程师考试试题及答案8篇 第6篇
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》
(GB/T 50854-2013)，压型钢板墙板工程量应（ ）。
(GB/T 50854-2013)，压型钢板墙板工程量应（ ）。
A.按设计图示尺寸以体积计算
B.扣除所有柱垛及孔洞所占体积
C.增加窗台泛水工程量
D.按设计图示尺寸以铺挂面积计算
B.扣除所有柱垛及孔洞所占体积
C.增加窗台泛水工程量
D.按设计图示尺寸以铺挂面积计算
答案：D
解析：
压型钢板墙板按设计图示尺寸以铺挂面积计算，不扣除单个面积小于或等于0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。
人工费中的津贴、补贴包括（ ）。
A.流动施工津贴
B.特殊地区施工津贴
C.高温（寒）作业临时津贴
D.高空津贴
E.探亲假津贴
B.特殊地区施工津贴
C.高温（寒）作业临时津贴
D.高空津贴
E.探亲假津贴
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是公路工程造价费用组成。为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给个人的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给个人的物价补贴。如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等。
下列选项中，不属于混凝土输送泵分类的是（ ）。
A.固定式
B.拖式
C.移动式
D.车载式
B.拖式
C.移动式
D.车载式
答案：C
解析：
本题考查的是混凝土及灰浆机械。混凝土输送泵分为固定式、拖式、车载式三种。
在价值工程活动中，可用来确定功能重要性系数的强制评分法包括（ ）。
A.环比评分法
B. O—1评分法
C. 0—4评分法
D.逻辑评分法，
E.多比例评分法
A.环比评分法
B. O—1评分法
C. 0—4评分法
D.逻辑评分法，
E.多比例评分法
答案：B,C
解析：
功能重要性系数又称功能评价系数或功能指数，是指评价对象(如零部件 等）的功能在整体功能中所占的比率。确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分， 常用的打分方法有强制评分法（O—1评分法或O—4评分法）、多比例评分法、逻辑评 分法、环比评分法等。见教材第二章第四节P102。 【考核要点】功能重要性系数的确定方法。
下列各种沥青路面中，具有强度较高、稳定性好、施工简便和不易产生裂缝等优点的是（ ）。
A.沥青表面处治路面
B.沥青贯入式路面
C.热拌沥青混合料路面
D.乳化沥青碎石混合料路面
B.沥青贯入式路面
C.热拌沥青混合料路面
D.乳化沥青碎石混合料路面
答案：B
解析：
本题考查的是沥青路面。沥青贯入式路面具有强度较高、稳定性好、施工简便和不易产生裂缝等优点。
(2010年)根据《注册工程师管理办法》，聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，有关部门给予的处罚是()。
A.警告，并可处以1万元以上3万元以下的罚款
B.警告，并可处以1万元以下的罚款
C.责令限整改，并可处以1万元以上3万元以下的罚款
D.责令限整改，并可处以1万元以下的罚款
B.警告，并可处以1万元以下的罚款
C.责令限整改，并可处以1万元以上3万元以下的罚款
D.责令限整改，并可处以1万元以下的罚款
答案：A
解析：
根据《注册造价工程师管理办法》，聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关专业部门给予警告，并可处以1万元以上、3万元以下的罚款。
某水利水电工程水库总库容为0.8×107m3，装机容量为2×105kW，则其工程等别为（ ）
A.Ⅱ等
B.Ⅲ等
C.Ⅳ等
D.Ⅴ等
B.Ⅲ等
C.Ⅳ等
D.Ⅴ等
答案：B
解析：
本题考查的是水利工程等别划分。按水库总库容为Ⅳ等，按装机容量为Ⅲ等。水利水电工程按各分等指标确定的等别不同时，其工程等别应按其中的最高等别确定。
钢材表面无可见的油脂和污垢，且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物的除锈级别为（ ）。
A.Sa3
B.Sa2.5
C.Sa2
D.Sa1
B.Sa2.5
C.Sa2
D.Sa1
答案：D
解析：
Sa1级别轻度的喷射或抛射除锈。
一级造价工程师考试试题及答案8篇 第7篇
感应钎焊是利用（）交流电感应加热所进行的钎焊。
A.高频
B.中频
C.工频
D.低频
B.中频
C.工频
D.低频
答案：A,B,C
解析：
本题的考点为感应钎焊。感应钎焊是利用高频、中频或工频交流电感应加热所进行的钎焊。
对于软弱、破碎围岩中的隧洞开挖后喷混凝土的主要作用在于（）。
A、及时填补裂缝阻止碎块松动
B、防止地下水渗入隧洞
C、改善开挖面的平整度
D、与围岩紧密结合形成承载拱
E、防止开挖面风化
B、防止地下水渗入隧洞
C、改善开挖面的平整度
D、与围岩紧密结合形成承载拱
E、防止开挖面风化
答案：A,D
解析：
本题考查的是地下工程围岩的稳定性。喷射混凝土具备以下几方面的作用：首先，能紧跟工作面，速度快，因而缩短了开挖与支护的间隔时间，及时地填补了围岩表面的裂缝和缺损，阻止裂隙切割的碎块脱落松动，使围岩的应力状态得到改善；其次，由于有较高的喷射速度和压力，浆液能充填张开的裂隙，起着加固岩体的作用，提高了岩体的强度和整体性。此外喷层与威严紧密结合，有较高的粘结力和抗剪强度，能在结合面上传递各种应力，可以起到承载拱的作用。
采用一阶段设计的建设项目，施工图设计的依据有（ ）。
A.可行性研究报告
B.测设合同
C.初步设计
D.详勘资料
E.技术设计
B.测设合同
C.初步设计
D.详勘资料
E.技术设计
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是公路工程设计。一阶段设计即一阶段施工图设计。应以批准的可行性研究报告、测设合同和定测、详勘资料为依据进行编制。
关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是（ ）。
A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标
B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开
C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价
D.公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金
B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开
C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价
D.公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金
答案：D
解析：
招标人应当公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。
下列说法中，符合工程计价基本原理的是（ ）。
A.工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算
B.工程计价分为项目的分解与组合两个阶段
C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算
D.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价
B.工程计价分为项目的分解与组合两个阶段
C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算
D.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价
答案：C
解析：
A错误，工程计价的基本原理在于项目的分解与组成;B错误，工程计价分为工程计量和工程计价两个环节;D错误，工程单价包括工料单价和综合单价。@##
钢材的表面处理方法中，适用于大型金属表面的处理方法是（ ）。
A、手工方法
B、机械方法
C、化学方法
D、物理方法
B、机械方法
C、化学方法
D、物理方法
答案：B
解析：
本题考查的是除锈（表面处理）。机械方法适用于大型金属表面的处理。
下列各项中，不属于全遮光绿篱式防眩树种植方式特点的是（ ）。
A.全封闭.不透光.防眩好
B.绿化投资较小
C.通透性差
D.影响路容路貌
B.绿化投资较小
C.通透性差
D.影响路容路貌
答案：B
解析：
本题考查的是绿化工程及环境保护。防眩树种植主要采取全遮光绿篱式和半遮光散栽式两种方式。全遮光绿篱的特点是全封闭、不透光、防眩好，但绿化投资大、通透性差，影响路容路貌。半遮光散栽式的特点是通透性好、绿化投资较小、绿化形式灵活、防眩技术要求严格。
(2017年)某埋地敷设承受内压的铸铁管道，当设计压力为0.4MPa时，其液压试验的压力应为()。
A.0.6MPa
B.0.8MPa
C.0.9MPa
D.1.0MPa
B.0.8MPa
C.0.9MPa
D.1.0MPa
答案：B
解析：
(3）承受内压的埋地铸铁管道的试验压力， 当设计压力小于或等于0.5MPa 时， 应为设计压力的2倍；当设计压力大于0.5MPa 时， 应为设计压力加0.5MPa。0.4×2=0.8Mpa，
一级造价工程师考试试题及答案8篇 第8篇
下列对于管道吹扫与清洗描述正确的有（）。
A.空气吹扫流速不宜小于20m/s
B.蒸汽吹扫应以大流量蒸汽进行吹扫，流速不应小于30m/s
C.管道水冲洗的流速不应小于1.5m/s
D.冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的50%
B.蒸汽吹扫应以大流量蒸汽进行吹扫，流速不应小于30m/s
C.管道水冲洗的流速不应小于1.5m/s
D.冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的50%
答案：A,B,C
解析：
【解析】本题考查的是管道吹扫与清洗。吹扫压力不得大于系统容器和管道的设计压力，吹扫流速不宜小于20m/s。吹扫忌油管道时，应使用无油压缩空气或其他不含油的气体进行吹扫。蒸汽吹扫前，管道系统的保温隔热工程应已完成；蒸汽吹扫应以大流量蒸汽进行吹扫，流速不应小于30m/s。管道水冲洗的流速不应小于1.5m/s，冲洗压力不得超过管道的设计压力；冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%。
（2019年真题）根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（ ）
A.固定资产投资+流动资金
B.固定资产投资+铺底流动资金
C.固定资产投资
D.建设投资
B.固定资产投资+铺底流动资金
C.固定资产投资
D.建设投资
答案：C
解析：
P1-2
固定资产投资在数值上与工程造价相等。
固定资产投资在数值上与工程造价相等。
当桥梁跨径在8～16m时，简支板桥一般采用()。
A:钢筋混凝土实心板桥
B:钢筋混凝土空心倾斜预制板桥
C:预应力混凝土空心预制板桥
D:预应力混凝土实心预制板桥
B:钢筋混凝土空心倾斜预制板桥
C:预应力混凝土空心预制板桥
D:预应力混凝土实心预制板桥
答案：C
解析：
简支板桥主要用于小跨度桥梁。跨径在4～8m时，采用钢筋混凝土实心板桥；跨径在6～13m时，采用钢筋混凝土空心倾斜预制板桥；跨径在8～16m时，采用预应力混凝土空心预制板桥。
合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同（ ）。
A.自然终止
B.归于无效
C.仍然有效
D.可以撤销
B.归于无效
C.仍然有效
D.可以撤销
答案：C
解析：
2020版教材P54
本题考查的是合同法。当事人订立合同后分立的，除另有约定外，由分立的法人或其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。
本题考查的是合同法。当事人订立合同后分立的，除另有约定外，由分立的法人或其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。
(2014年)工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。
A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失
B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿
C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿
D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿
B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿
C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿
D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿
答案：D
解析：
本题考查的是共同延误的处理。共同延误的处理。在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生（或相互作用）而形成的，故称为“共同延误”。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则： 1）首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”的责任者。它应对工程拖期负责，在初始延误发生期间，其他平行发生的延误责任者不承担拖期责任。 2）如果初始延误责任者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长，经济补偿 3）如果初始延误责任者是客观原因，则在客观因素发生影响的期间内，承包人可得到工期延长，但很难得到费用补偿。 4）如果初始延误责任者是承包人，则在承包原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。
关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。
A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提
B.项目决策的内容是决定工程造价的基础
C.投资估算的深度影响项目决策的精确度
D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大
B.项目决策的内容是决定工程造价的基础
C.投资估算的深度影响项目决策的精确度
D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大
答案：B
解析：
选项A错误，项目决策的正确性是工程造价合理性的前提。选项B正确，项目决策的内容是决定工程造价的基础。选项C错误，项目决策的深度影响投资估算的精确度。选项D错误，在项目建设各阶段中，投资决策阶段影响工程造价的程度最高，达到70%~90%。
某企业在第一年初向银行借款500万元用于购置设备，贷款年有效率利率为8%，半年计息一次，今后4年内每年6月底和12月底等额还本付息，则该企业每次偿还本息（ ）万元。
A.74.03
B.76.24
C.83.09
D.85.12
B.76.24
C.83.09
D.85.12
答案：A
解析：
根据年有效利率计算公式：(1 +r/2)2 -1 =8%，解之得，名义利率r=7.846%。半年计息一次的计算周期有效利率为：i=r/2=3.923%由等额系列资金回收计算公式：企业每次偿还本息=500 (A/P，3.923%，8)=500 ×3.923%×(1+3.923% )8/[(1+3.923%)8-1]= 74.03（万元）
在安装工程中，措施项目能够计算工程量的，编制措施项目清单宜采用的编制方式是（ ）。
A.其他项目清单方式
B.分部分项工程量清单
C.暂估定额方式
D.套用定额方式
B.分部分项工程量清单
C.暂估定额方式
D.套用定额方式
答案：B
解析：
编制安装工程措施项目时，可以计算工程量项目，计量宜采用分部分项工程量清单方式编制。
2020版教材P118-121
2020版教材P118-121
热门文章
