二级建造师答疑精华8节
发布时间：2021-08-02
来源：搜题365
二级建造师答疑精华8节 第1节
最简单经济的补偿是利用管道自身弯管段的弹性来进行补偿，叫作( )。
A.直接补偿
B.弯头补偿
C.自然补偿
D.管道补偿
B.弯头补偿
C.自然补偿
D.管道补偿
答案：C
解析：
2020版教材P154
供热管网中常用补偿形式。表2K315023-2 自然补偿的补偿原理是利用管道自身弯管段的弹性来进行补偿.
供热管网中常用补偿形式。表2K315023-2 自然补偿的补偿原理是利用管道自身弯管段的弹性来进行补偿.
根据《招标投标法》的规定，以下属于必须招标的工程建设项目范围的是（ ）。
A.施工主要技术采用不可替代的特定的专利或者专有技术的项目
B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
C.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目
D.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的项目
B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
C.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目
D.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的项目
答案：B
解析：
2019版教材P72页
《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
招标人的下列行为中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有（）。
A.规定投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分
B.限定投标企业必须具有的资质与招标项目的特点和需要不相适应
C.招标公告中表明不接受投标联合体
D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息
E.限定投标人必须采用某种专利、商标、品牌、原产地或供应商
B.限定投标企业必须具有的资质与招标项目的特点和需要不相适应
C.招标公告中表明不接受投标联合体
D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息
E.限定投标人必须采用某种专利、商标、品牌、原产地或供应商
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P80页
招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。@##
招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。@##
应该在（ ）办理工程质量监督申请手续。
A.工程开工当日 B.开工后七天内
C.开工后三天内 D.工程项目开工前
A.工程开工当日 B.开工后七天内
C.开工后三天内 D.工程项目开工前
答案：D
解析：
本题主要考查对"2Z104052施工质量[府监督的实施”的熟悉。在工程项目开工前,监督机构 接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格后 签发有关质量监督文件。
施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（）下现场取样并递交检测。
A.监理单位或建设单位
B.设计单位或监理单位
C.建设工程质量监督机构或监理单位
D.施工单位或建设单位
B.设计单位或监理单位
C.建设工程质量监督机构或监理单位
D.施工单位或建设单位
答案：A
解析：
2020版教材P270页
《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
对进入施工现场的钢筋取样后进行力学性能检测，属于施工质量控制方法中的()。
A、 目测法
B、 实测法
C、 试验法
D、 无损检验法
B、 实测法
C、 试验法
D、 无损检验法
答案：C
解析：
现场质量检查的方法有目测法、实测法和试验法、试验法需要借助必要的试验设备和手段进行检测，包括理化检验和无损检测。理化试验包括物理力学性能方面的检验和化学成分及其含量的测定等两个方面
某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的（）。
A.所有权
B.担保物权
C.用益物权
D.占有权
B.担保物权
C.用益物权
D.占有权
答案：C
解析：
2019版教材P15页
用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
二级建造师答疑精华8节 第2节
（2017年）当工程质量缺陷经加固、返工处理后仍无法保证达到规定的安全要求，但没有完全丧失使用功能时，适宜采用的处理方法是（）。
A.不做处理
B.报废处理
C.返修处理
D.限制使用
B.报废处理
C.返修处理
D.限制使用
答案：D
解析：
当工程质量缺陷按返修方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理的情况下，不得已时可做出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。正确答案：D
建设用地使用权( )的，应当向登记机构申请变更登记。
A.质押
B.转让
C.互换
D.赠与
E.出资
B.转让
C.互换
D.赠与
E.出资
答案：B,C,D,E
解析：
2019版教材P16页
建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当向登记机构申请变更登记。 @##
建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当向登记机构申请变更登记。 @##
背景资料
某桥梁工程由某公路建设工程公司中标承建。该桥梁下部结构为φ1.2m钻孔灌注桩，上部结构采用悬臂法施工，如图所示。
施工过程中发生如下事件：
事件1：为确保材料质量，工地试验室对供应商送至项目部的砂、碎石进行了取样试验，质量满足要求后确定了材料供应商。
事件2：施工中，根据灌注混凝土的实际情况，项目部及时采取了相应措施。
（1）考虑灌注时间较长，在混凝土中加入缓凝剂。为避免混凝土离析，混凝土坍落度控制在10～15cm。
（2）首批混凝土灌注后埋置导管的深度为1.2m，在随后的灌注过程中，导管的埋置深度为1.5m。
（3）当灌注到27m时，导管挂在钢筋骨架上，施工人员采取了强制提升的方法；之后继续灌注混凝土直到完成。养护后经检测发现断桩。
事件3：项目经理部决定精心组织、科学施工，搞好现场技术质量管理，做了包括如下环节的工作。
（1）项目经理部由总工程师进行了第一级技术交底；
（2）项目部接受导线控制点、水准控制点的桩位后，及时复测，将复测结果报勘察设计单位批准。
事件4：台背填筑时，采用与桥头引道一致的黏土作为台背填料，并对进场的填料进行检验，采用水平分层填筑方法填筑，平地机摊铺，分层松铺厚度30cm，最后用夯压机械进行夯实。
【问题】
1.事件1中，工地试验室的砂、碎石取样试验方式有何不妥？请指出并改正。
2.事件2中，请指出采取的三条措施是否正确？如不正确，请指出并改正。（逐条回答）
3.事件3中，项目经理部工作有不妥之处，请改正。
4.事件4中，指出台背填筑施工过程中的错误做法并改正。
某桥梁工程由某公路建设工程公司中标承建。该桥梁下部结构为φ1.2m钻孔灌注桩，上部结构采用悬臂法施工，如图所示。
施工过程中发生如下事件：
事件1：为确保材料质量，工地试验室对供应商送至项目部的砂、碎石进行了取样试验，质量满足要求后确定了材料供应商。
事件2：施工中，根据灌注混凝土的实际情况，项目部及时采取了相应措施。
（1）考虑灌注时间较长，在混凝土中加入缓凝剂。为避免混凝土离析，混凝土坍落度控制在10～15cm。
（2）首批混凝土灌注后埋置导管的深度为1.2m，在随后的灌注过程中，导管的埋置深度为1.5m。
（3）当灌注到27m时，导管挂在钢筋骨架上，施工人员采取了强制提升的方法；之后继续灌注混凝土直到完成。养护后经检测发现断桩。
事件3：项目经理部决定精心组织、科学施工，搞好现场技术质量管理，做了包括如下环节的工作。
（1）项目经理部由总工程师进行了第一级技术交底；
（2）项目部接受导线控制点、水准控制点的桩位后，及时复测，将复测结果报勘察设计单位批准。
事件4：台背填筑时，采用与桥头引道一致的黏土作为台背填料，并对进场的填料进行检验，采用水平分层填筑方法填筑，平地机摊铺，分层松铺厚度30cm，最后用夯压机械进行夯实。
【问题】
1.事件1中，工地试验室的砂、碎石取样试验方式有何不妥？请指出并改正。
2.事件2中，请指出采取的三条措施是否正确？如不正确，请指出并改正。（逐条回答）
3.事件3中，项目经理部工作有不妥之处，请改正。
4.事件4中，指出台背填筑施工过程中的错误做法并改正。
答案：
解析：
1.工地试验室的砂、碎石取样试验方式中，工地试验室对供应商送至项目部的砂、碎石进行取样试验不妥，应由材料采购部门填写“材料试验检验通知单”交项目试验室，由试验室主任指派试验人员配合材料采购人员到货源处取样，进行性能试验。
2.（1）为避免混凝土离析，混凝土坍落度控制在10～15cm不正确。
应改为：为避免混凝土离析，混凝土坍落度控制在18～22cm。
（2）导管的埋置深度为1.5m不正确。
应改为：导管的埋置深度为2～6m。
（3）强制提升不正确。
应改为：采取转动导管的方式。
3.项目经理部工作的不妥之处如下：
（1）不妥之处：项目经理部由总工程师组织进行了第一级技术交底。
应改为：项目总工向项目各部门负责人及全体技术人员进行第一级技术交底。
（2）不妥之处：项目部将复测结果报勘察设计单位批准。
应改为：
经项目技术部门主管现场进行检查签认，总工程师审核签认合格后，报驻地监理工程师审批认可。
4.（1）错误做法：采用平地机摊铺。
正确做法：台背较为狭窄，机械无法进入，故应采用人工摊铺。
（2）错误做法：采用与桥头引道一致的黏土作为台背填料。
正确做法：台背填筑应采用透水性材料填筑，优先选用砂砾类土，如砂砾、碎石、碎石土等，并有一定的级配。
（3）错误做法：分层松铺厚度30cm。
正确做法：分层松铺厚度宜为0.1～0.2m。
2.（1）为避免混凝土离析，混凝土坍落度控制在10～15cm不正确。
应改为：为避免混凝土离析，混凝土坍落度控制在18～22cm。
（2）导管的埋置深度为1.5m不正确。
应改为：导管的埋置深度为2～6m。
（3）强制提升不正确。
应改为：采取转动导管的方式。
3.项目经理部工作的不妥之处如下：
（1）不妥之处：项目经理部由总工程师组织进行了第一级技术交底。
应改为：项目总工向项目各部门负责人及全体技术人员进行第一级技术交底。
（2）不妥之处：项目部将复测结果报勘察设计单位批准。
应改为：
经项目技术部门主管现场进行检查签认，总工程师审核签认合格后，报驻地监理工程师审批认可。
4.（1）错误做法：采用平地机摊铺。
正确做法：台背较为狭窄，机械无法进入，故应采用人工摊铺。
（2）错误做法：采用与桥头引道一致的黏土作为台背填料。
正确做法：台背填筑应采用透水性材料填筑，优先选用砂砾类土，如砂砾、碎石、碎石土等，并有一定的级配。
（3）错误做法：分层松铺厚度30cm。
正确做法：分层松铺厚度宜为0.1～0.2m。
根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，旁站监理规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序包括（）
A.土方回填
B.基础的卷材防水层细部构造处理
C.主体混凝土浇筑
D.装配式结构安装
E.砖砌体工程
B.基础的卷材防水层细部构造处理
C.主体混凝土浇筑
D.装配式结构安装
E.砖砌体工程
答案：A,B,C,D
解析：
2020新版教材P45页
旁站监理规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：土方填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝地浇筑，基础卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装，砖砌体工程的工程量往往较大，现场的作业面和作业人员均较多。监理人员的工作应以巡视为主。
旁站监理规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：土方填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝地浇筑，基础卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装，砖砌体工程的工程量往往较大，现场的作业面和作业人员均较多。监理人员的工作应以巡视为主。
根据《工作保险条例》，职工因工致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是（ ）伤残。
A、九级至十级
B、七级至八级
C、五级到六级
D、一级到四级
B、七级至八级
C、五级到六级
D、一级到四级
答案：D
解析：
2020版教材P 233
本题考查的是劳动合同的解除和终止。劳动者因公致残被鉴定为1级至4级伤残的，即丧失劳动能力的，保留劳动关系，退出工作岗位，用人单位不得终止劳动合同。
本题考查的是劳动合同的解除和终止。劳动者因公致残被鉴定为1级至4级伤残的，即丧失劳动能力的，保留劳动关系，退出工作岗位，用人单位不得终止劳动合同。
在市区内施工现场的围挡应高于( )，且应符合当地主管部门的有关规定。
A.1.8m
B.2.1m
C.2.5m
D.2.8m
B.2.1m
C.2.5m
D.2.8m
答案：C
解析：
2020版教材P238
施工现场封闭管理。见原文：施工现场的围挡一般应髙于1.8m，在市区主要道路内应高于2.5m,且应符合当地主管部门有关规定。
施工现场封闭管理。见原文：施工现场的围挡一般应髙于1.8m，在市区主要道路内应高于2.5m,且应符合当地主管部门有关规定。
背景：某桥梁工程由A公司承包，其中的桩基施工分包给B公司，为了抢工期，在总进度计划尚未编成的情况下，先行与B公司签订了分包合同。B公司的项目部按分包项目的工程量、施工方案及计划投入的工、料、机，编制了桩基施工进度计划。A公司事后发现B公司的这个进度计划与A公司刚编完的总进度计划不协调，会严重拖后整个工程的总工期，要求B公司重编。
1．为什么B公司的分包工程进度计划会严重拖后整个工程的总工期？A公司和B公司做法各有什么对错？
正确答案：
1．B公司进度计划会严重拖后总工期，是因为B公司没有以A公司总进度计划作依据，出现了分包进度计划不满足总进度计划的情况。因此，A公司没有事先将总进度计划对B公司的分包进度提出进度要求的做法是错的；但能及时对B公司的进度计划提出修改要求，履行了对分包工程进度控制的责任，这种做法是对的。B公司未依据总进度计划就编制分包工程进度计划的做法不对。
1．B公司进度计划会严重拖后总工期，是因为B公司没有以A公司总进度计划作依据，出现了分包进度计划不满足总进度计划的情况。因此，A公司没有事先将总进度计划对B公司的分包进度提出进度要求的做法是错的；但能及时对B公司的进度计划提出修改要求，履行了对分包工程进度控制的责任，这种做法是对的。B公司未依据总进度计划就编制分包工程进度计划的做法不对。
二级建造师答疑精华8节 第3节
建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有
A.主龙骨应平行房间短向布置
B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm
C.纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定
D.纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上
E.吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑
正确答案：BE
A项，主龙骨宜平行房间长向布置;C项，板材应在自由状态下进行固定，固定时应从板的中间向板的四周固定;D项，纸面石膏板的长边(即纸包边)应垂直于次龙骨安装，短边平行拱接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度为1/2。
打桩机械的安全控制的要点体现在()。
A.打桩机应定期进行检测，安装验收合格后方可投入使用
B.高压线下两侧15m以内不得安装打桩机械
C.桩机周围应有明显的安全警示标志或围栏，严禁闲人进入
D.当风速超过五级时，应将桩机顺风向停置，并增加缆风绳
E.打桩施工场地应按坡度不大于1%、地耐力不小于83kPa的要求进行平整压实，或按桩机的说明书要求进行
B.高压线下两侧15m以内不得安装打桩机械
C.桩机周围应有明显的安全警示标志或围栏，严禁闲人进入
D.当风速超过五级时，应将桩机顺风向停置，并增加缆风绳
E.打桩施工场地应按坡度不大于1%、地耐力不小于83kPa的要求进行平整压实，或按桩机的说明书要求进行
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P227页
（1）打桩机应定期进行检测，安装验收合格后方可投入使用。（2）打桩机的各种安全装置应齐全有效。（3）施工前应针对作业条件和桩机类型编写专项施工方案。（4）打桩施工场地应按坡度不大于1%、地基承载力不小于83kPa的要求进行平整压实，或按桩机的说明书要求进行。（5）桩机周围应有明显安全警示标牌或围栏，严禁闲人进入。（6）高压线下两侧10m以内不得安装打桩机。（7）雷电天气无避雷装置的桩机应停止作业，遇有大雨、雪、雾和六级及六级以上强风等恶劣气候，应停止作业。当风速超过七级应将桩机顺风向停置，并增加缆风绳。
（1）打桩机应定期进行检测，安装验收合格后方可投入使用。（2）打桩机的各种安全装置应齐全有效。（3）施工前应针对作业条件和桩机类型编写专项施工方案。（4）打桩施工场地应按坡度不大于1%、地基承载力不小于83kPa的要求进行平整压实，或按桩机的说明书要求进行。（5）桩机周围应有明显安全警示标牌或围栏，严禁闲人进入。（6）高压线下两侧10m以内不得安装打桩机。（7）雷电天气无避雷装置的桩机应停止作业，遇有大雨、雪、雾和六级及六级以上强风等恶劣气候，应停止作业。当风速超过七级应将桩机顺风向停置，并增加缆风绳。
（2017年） 下列建设工程施工合同中，属于无效的有（ ）。
A.承包人对工程内容有重大误解订立的
B.承包人胁迫发包人订立的
C.未取得相应施工企业资质的承包人订立的
D.建设工程必须进行招标而未招标订立的
E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的
B.承包人胁迫发包人订立的
C.未取得相应施工企业资质的承包人订立的
D.建设工程必须进行招标而未招标订立的
E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是建设工程施工合同无效的情形。建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据 《合同法》第 52 条第 5 项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：①承包人未取 得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； ③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工丨5日前，将（）报送工程所 在的县级以上建设行政主管部门备案。 ^
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料
D.拆除施工组织方案
E.堆放、清除废弃物的措施
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料
D.拆除施工组织方案
E.堆放、清除废弃物的措施
答案：A,B,D,E
解析：
参见教材P244。建设单位应当在拆除工程施工b日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级 以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。前述资料包括：Q)施工企业资质等级证 明；（2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3)拆除施工组织方案；（4)堆放、清 除废弃物的措施。C选项一般认为是建设单位向施工企业提供的资料。
预应力张拉锚固体系，按锚固原理分类有：（ ）。
A．钢丝束镦头锚固
B．钢绞线夹片锚固
C．精轧螺纹锚固
D．支承锚固
E．楔紧锚固
正确答案：DE
在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有( )。
A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标
B.两个以上的个人可以组成联合体
C.招标人可以强制投标人组成联合体
D.在资格预审前，联合体可以增加成员
E.联合体各方就中标项目承担连带责任
B.两个以上的个人可以组成联合体
C.招标人可以强制投标人组成联合体
D.在资格预审前，联合体可以增加成员
E.联合体各方就中标项目承担连带责任
答案：D,E
解析：
本题考查的是联合体投标的：
两个以上分法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。
联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效
两个以上分法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。
联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效
下列给水排水构筑物工程所用的产品应符合的要求，符合规范要求的有( )。
A.可以使用国家明令淘汰的产品，但是禁止明令使用的产品一律不得使用
B.质量必须符合国家有关标准的规定
C.性能必须满足设计要求
D.严禁使用国家明令淘汰的产品
E.严禁使用国家明令禁用的产品
B.质量必须符合国家有关标准的规定
C.性能必须满足设计要求
D.严禁使用国家明令淘汰的产品
E.严禁使用国家明令禁用的产品
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P338
给水排水构筑物工程所用材料、产品的规定中原文是根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》第1.0.3条的规定给水排水构筑物工程所用的原材料、半成品、产品等产品的品种、规格、性能必须满足设计要求，其质量必须符合国家有关标准的规定，接触饮用水的产品必须符合有关卫生性能要求。严禁使用国家，命令淘汰、禁用的产品。
给水排水构筑物工程所用材料、产品的规定中原文是根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》第1.0.3条的规定给水排水构筑物工程所用的原材料、半成品、产品等产品的品种、规格、性能必须满足设计要求，其质量必须符合国家有关标准的规定，接触饮用水的产品必须符合有关卫生性能要求。严禁使用国家，命令淘汰、禁用的产品。
二级建造师答疑精华8节 第4节
曳引力电梯设备进场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是（）。
A、土建交接检验
B、轿厢导轨安装
C、随行电缆安装
D、安全部件安装
B、轿厢导轨安装
C、随行电缆安装
D、安全部件安装
答案：A
解析：
电力驱动的曳引式或强制式电梯安装子分部工程是由设备进场验收，土建交接检验，驱动主机，导轨，门系统，轿厢，对重(平衡重），安全部件，悬挂装置，随行电缆，补偿装置，电气装置，整机安装验收等分项工程组成。
关于裸体井巷掘进工程质量要求的说法，错误的是（ ）。
A．钻爆法掘进施工应采用光面爆破
B．基岩掘进临时支护质量要求属于其主控项目内容
C．掘进坡度偏差应由腰线与轨面或底板之间的距离确定
D．掘进断面规格的质量要求属于其主控项目内容
B．基岩掘进临时支护质量要求属于其主控项目内容
C．掘进坡度偏差应由腰线与轨面或底板之间的距离确定
D．掘进断面规格的质量要求属于其主控项目内容
答案：B
解析：
本题考核的是裸体井巷掘进工程的质量要求。根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB 50213—2010：第7．3．1条，当采用钻爆法进行施工时，裸体井巷掘进工程应当采用光面爆破，爆破图表应齐全，爆破参数的选择应合理。故选项A正确。基岩掘进临时支护质量要求属于其保证项目内容。故选项B错误。第7．3．3条，掘进坡度偏差不得超过±1‰。其检验方法为尺量相邻两检查点，自腰线至轨面(或底板)距离之差与该两检查点距离之比。故选项C正确。掘进断面规格的质量要求属于其主控项目内容。故选项D正确。
抵押与质押的显著区别是()。
A.抵押不转移对抵押物的占有
B.抵押转移抵押的收益权
C.抵押以一定金额作为保证
D.抵押不涉及具体的财物
B.抵押转移抵押的收益权
C.抵押以一定金额作为保证
D.抵押不涉及具体的财物
答案：A
解析：
2019版教材P31页
抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿的担保方式。
抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿的担保方式。
现浇预应力钢筋混凝土连续梁洒水养护的时间，一般在常温下，对于硅酸盐水泥应不少于（ ），对于矿渣、火山灰及粉煤灰等水泥应不少于（ ）。
A．7昼夜；14昼夜
B．14昼夜；7昼夜
C．5昼夜；10昼夜
D．10昼夜；5昼夜
正确答案：A
合同控制应从（）进行，保证合同的顺利履行。
A.合同实施监督
B.工程范围控制
C.跟踪与调整
D.工程变更管理
E.资金控制
B.工程范围控制
C.跟踪与调整
D.工程变更管理
E.资金控制
答案：A,C,D
解析：
2019版教材P176页
在工程实施的过程中要对合同的履行情况进行合同实施监督、跟踪与调整，并加强工 程变更管理，保证合同的顺利履行。
在工程实施的过程中要对合同的履行情况进行合同实施监督、跟踪与调整，并加强工 程变更管理，保证合同的顺利履行。
根据《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009的规定，建筑工程的资料可分为( )大类。
A.4
B.5
C.6
D.7
B.5
C.6
D.7
答案：B
解析：
2019版教材P258页
（1）根据《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009的规定，建筑工程资料可分为：工程准备阶段文件、监理资料、施工资料、竣工图和工程竣工文件5类。
（1）根据《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009的规定，建筑工程资料可分为：工程准备阶段文件、监理资料、施工资料、竣工图和工程竣工文件5类。
依据钢筋焊接的要求，直接承受动力荷载的结构构件中，纵向钢筋不宜采用( )接头。
A.机械连接
B.剥肋直螺纹套筒连接
C.钢筋套筒挤压连接
D.焊接
B.剥肋直螺纹套筒连接
C.钢筋套筒挤压连接
D.焊接
答案：D
解析：
2019版教材P63页
直接承受动力荷载的结构构件中，纵向钢筋不宜采用焊接接头。
直接承受动力荷载的结构构件中，纵向钢筋不宜采用焊接接头。
二级建造师答疑精华8节 第5节
自高处向模板内倾卸混凝土时，为防止混凝土离析，说法错误的是（）。
A.自由倾落高度不超过5m时，可直接倾泻
B.自由倾落高度超过10m时，应设置减速装置
C.一般可通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落
D.严禁用振动棒分摊混凝土
B.自由倾落高度超过10m时，应设置减速装置
C.一般可通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落
D.严禁用振动棒分摊混凝土
答案：A
解析：
本题考查的是混凝土工程施工。自高处向模板内倾卸混凝土时，为防止混凝土离析，应符合下列规定：①从高处直接倾卸时，其自由倾落高度不宜超过2m，以不发生离析为度。②当倾落高度超过2m时，应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落；倾落高度超过10m时，应设置减速装置。③在串筒出料口下面，混凝土堆积高度不宜超过1m，并严禁用振动棒分摊混凝土。
下列不属于与特种设备作业人员的是（ ）。
A.架子工
B.压力容器焊工
C.压力管道探伤工
D.司炉工
B.压力容器焊工
C.压力管道探伤工
D.司炉工
答案：A
解析：
A 选项架子工属于特种作业人员，不属于特种设备作业人员。
关于混凝土表面碳化的说法，正确的有( )。
A.降低了混凝土的碱度
B.削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C.增大了混凝士表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E.降低了混凝土的抗折强度
B.削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C.增大了混凝士表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E.降低了混凝土的抗折强度
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P30页
混凝土的碳化(中性化)。混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用，生成碳酸钙和水。碳化使混凝土的碱度降低，削弱混凝土对钢筋的保护作用，可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的收缩，使混凝土抗压强度增大，但可能产生细微裂缝，而使混凝土抗拉强度、抗折强度降低。
混凝土的碳化(中性化)。混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用，生成碳酸钙和水。碳化使混凝土的碱度降低，削弱混凝土对钢筋的保护作用，可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的收缩，使混凝土抗压强度增大，但可能产生细微裂缝，而使混凝土抗拉强度、抗折强度降低。
场景(九）
甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且 约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期 延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿,遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。
如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序,则可以向（ ）申请撤销裁决。
A.仲裁庭 B.建设行政主管部门
C.上级仲裁委员会 D.人民法院
甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且 约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期 延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿,遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。
如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序,则可以向（ ）申请撤销裁决。
A.仲裁庭 B.建设行政主管部门
C.上级仲裁委员会 D.人民法院
答案：D
解析：
根据《仲裁法》第五十八条规定，当事人提出证据仲裁裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会的中级人民法院申请撤销裁决：（1）没有仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所依据的证据是伪造的；（5）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为的。故选D。
某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边（距离江边100m），空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t／h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件（卡箍、法兰）等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却，需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。
问题：
1．本工程要编制哪几个新技术的施工方案？方案中有哪些主要内容？
2．本工程的新技术施工方案如何进行技术交底？
3．指出DN700阀门压力试验的合格标准。
4．空调供回水管主要需与哪些设备连接？
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却，需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。
问题：
1．本工程要编制哪几个新技术的施工方案？方案中有哪些主要内容？
2．本工程的新技术施工方案如何进行技术交底？
3．指出DN700阀门压力试验的合格标准。
4．空调供回水管主要需与哪些设备连接？
答案：
解析：
1．应编制的新技术施工方案有：非开挖顶管施工技术方案,空调水管化学清洗及镀膜施工方案。双工况冷水机组(650Rt)、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔、(650t／h)、板式热交换机的施工方案。
施工方案中的主要内容有：工程概况及施工特点,施工程序,施工工艺,操作要点,机具选择、施工资源的配置,安排进度,有针对性的技术要求和质量标准,质量控制措施,安全技术措施。
2．工程施工前,由方案编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。
3．阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,壳体填料无渗漏。
4．空调供回水（冷热水）主管需与双工况冷水机组、江水源热泵机组、板式热交换机、泵、蓄冰槽、低噪声冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管连接。
施工方案中的主要内容有：工程概况及施工特点,施工程序,施工工艺,操作要点,机具选择、施工资源的配置,安排进度,有针对性的技术要求和质量标准,质量控制措施,安全技术措施。
2．工程施工前,由方案编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。
3．阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,壳体填料无渗漏。
4．空调供回水（冷热水）主管需与双工况冷水机组、江水源热泵机组、板式热交换机、泵、蓄冰槽、低噪声冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管连接。
下列关于水电站厂区枢纽中的主变压器场的说法正确的有（ ）。
A:它要尽量靠近高压开关站
B:它要尽量靠近主厂房
C:有通向安装间的检修通道
D:要有足够的面积
E:一般都设在室内
B:它要尽量靠近主厂房
C:有通向安装间的检修通道
D:要有足够的面积
E:一般都设在室内
答案：B,C
解析：
本题考查的是厂区枢纽。主变压器场，要尽量靠近主厂房，并有检修通道。
为防止或减少降水对周围环境的影响,常采取回灌技术,回灌井点与降水井点的距离不宜小于( )m。
A.4
B.6
C.8
D.10
B.6
C.8
D.10
答案：B
解析：
2020版教材P53
主要研究降水方法及适用范围。为防止或减少降水对周围环境的影响,,可采用回灌技术(回灌井点与降水井点的距离不宜小于6m),砂沟、砂井回灌减缓降水速度。
主要研究降水方法及适用范围。为防止或减少降水对周围环境的影响,,可采用回灌技术(回灌井点与降水井点的距离不宜小于6m),砂沟、砂井回灌减缓降水速度。
二级建造师答疑精华8节 第6节
某开发公司与李某签订劳动合同，约定劳动试用期6个月，6个月后再根据李某工作表现确定劳动合同期限，下列选项表述正确的是( )。
A.开发公司与李某订立的劳动合同属于无固定期限合同
B.李某的工作不满1年，试用期不得超过1个月
C.劳动合同的试用期不得超过9个月，所以李某的试用期是成立的 ，
D.试用期是不成立的，6个月应为劳动合同期限
B.李某的工作不满1年，试用期不得超过1个月
C.劳动合同的试用期不得超过9个月，所以李某的试用期是成立的 ，
D.试用期是不成立的，6个月应为劳动合同期限
答案：D
解析：
根据《劳动合同法》第19条的规定：“劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。”故选项D正确。参见考试用书2Z204021。
通常道路施工顺序确定应遵循的原则中有（ ）。
A．必须优先考虑影响全局的关键工程进度工期要求
B．应与投入的施工机具相适应
C．对工程施工做出总体安排和部署
D．必须考虑安全生产的要求
E．体现施工组织的基本原则，即施工过程的连续性、协调性、均衡性和经济性
正确答案：ABDE
根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位安全责任的说法中正确的是（ ）。
A.建设单位应当进行安全施工技术交底
B.依法办理有关批准手续
C.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料
D.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等
E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
B.依法办理有关批准手续
C.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料
D.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等
E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P249页
原文是《建设工程安全生产管理条例》中明确规定，建设单位必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任： 一、依法办理有关批准手续 二、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料 三、不得提出违法要求和随意压缩合同工期 四、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用 五、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等 六、申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料 七、装修工程和拆除工程的规定 八、建设单位违法行为应承担的法律责任
原文是《建设工程安全生产管理条例》中明确规定，建设单位必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任： 一、依法办理有关批准手续 二、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料 三、不得提出违法要求和随意压缩合同工期 四、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用 五、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等 六、申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料 七、装修工程和拆除工程的规定 八、建设单位违法行为应承担的法律责任
《合同法》规定，经过当事人协商一致，可以变更合同。按照（ ）的要求，变更 合同还应依据法律、行政法规的规定办理手续。
A.合同法规定
B.合同签订
C.法律规定
D.行政法规
B.合同签订
C.法律规定
D.行政法规
答案：D
解析：
建筑强电井内的接地支线通常采用（ ）。
A.铜线
B.铜排
C.扁钢
D.圆钢
E.角钢
B.铜排
C.扁钢
D.圆钢
E.角钢
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P143
接地支线的施工技术要求（1）接地支线通常采用铜线、铜排、扁钢、圆钢等，室内的接地支线多为明敷。
接地支线的施工技术要求（1）接地支线通常采用铜线、铜排、扁钢、圆钢等，室内的接地支线多为明敷。
某建筑工程公司作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务。项目包括办公楼、住宅楼和综合楼各一栋。该公司针对整个迁建工程项目制定的施工组织设计属于()。
A.施工规划
B.单位工程施工组织设计
C.施工组织总设计
D.分部分项工程施工组织设计
B.单位工程施工组织设计
C.施工组织总设计
D.分部分项工程施工组织设计
答案：C
解析：
2020新版教材P24页
该迁建工程项目属于一个整体建设工程项目，因此，该公司作为总承包商针对整个建设项目所作的施工组织设计是施工组织总设计。
该迁建工程项目属于一个整体建设工程项目，因此，该公司作为总承包商针对整个建设项目所作的施工组织设计是施工组织总设计。
关于钢筋加工的说法，正确的是（）。
A、钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈
B、HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长率允许最大值为4%
C、钢筋的切端口可以有马蹄形现象
D、HPB235级总向受力钢筋末端应作180度弯钩
B、HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长率允许最大值为4%
C、钢筋的切端口可以有马蹄形现象
D、HPB235级总向受力钢筋末端应作180度弯钩
答案：D
解析：
钢筋除锈:一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈;二是可采用机械除锈机除锈、喷砂除锈、酸洗除锈和手工除锈等。故A错误；(2)钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调直，也可米用冷拉调直。当米用冷拉调直时，HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;HRB335,HRB400,HRB500,HRBF335,HRBF400,HRBF500及RRB400带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。故答案B错误；(4)钢筋下料切断可采用钢筋切断机或手动液压切断器进行。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等现象。故答案C错误。答案选择D
二级建造师答疑精华8节 第7节
某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是()。
A.学院自己承担责任
B.学院可直接扣除施工方质量保修金
C.施工方承担质量保修责任
D.学院和施工方共同承担责任
B.学院可直接扣除施工方质量保修金
C.施工方承担质量保修责任
D.学院和施工方共同承担责任
答案：D
解析：
2020版教材P293页
如果建设单位为提前获得经济效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，建设单位要承担责任。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
因此双方都是有责任的。
如果建设单位为提前获得经济效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，建设单位要承担责任。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
因此双方都是有责任的。
依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1)规定，沥青混凝土面层质量检测的主控项目是()
A、平整度、厚度、压实度
B、平整度、厚度、弯沉值
C、平整度、厚度、宽度
D、压实度、厚度、弯沉值
B、平整度、厚度、弯沉值
C、平整度、厚度、宽度
D、压实度、厚度、弯沉值
答案：D
解析：
2020版教材P259页
2K320072 沥青混合料面层施工质量检查与验收（3）沥青混凝土面层施工质量验收主控项目：原材料、混合料，压实度，面层厚度， 弯沉值。
2K320072 沥青混合料面层施工质量检查与验收（3）沥青混凝土面层施工质量验收主控项目：原材料、混合料，压实度，面层厚度， 弯沉值。
关于人民法院管辖权的说法，正确的是（ ）。
A、 原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖
B、 有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖
C、 两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉
D、 人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖
B、 有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖
C、 两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉
D、 人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖
答案：C
解析：
两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；C对。原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。故A项错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。B项错。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。D项错。
下列降低成本的措施中，属于合同措施的是（）。
A.完善各项规章制度
B.加强技术、质量检验
C.采取必要的风险对策
D.提高机械设备的完好率
B.加强技术、质量检验
C.采取必要的风险对策
D.提高机械设备的完好率
答案：C
解析：
本题考查的是降低施工成本的措施。选项A 属于组织措施，选项B 属于技术措施，选项D 属于经济措施。
立井井筒施工测量边线的固定点可设在（ ）上。
A.天轮平台
B.翻矸平台
C.吊盘
D.封口盘
B.翻矸平台
C.吊盘
D.封口盘
答案：D
解析：
（三）井筒测量：边线一般设6~8根，固定点设在井盖上，也可固定在井壁中预埋木楔或预留梁窝木盒上。
属于排水固结类处理地基的方法有：天然地基预压，（ ）。
A．砂井预压
B．塑料排水板预压
C．真空预压
D．降水预压
E．在地基中设竖向排水体
正确答案：ABCD
下列管理人员的安全教育内容，针对班组长和安全员的是（）：
A.本系统安全及其相应的安全技术知识
B.本职的安全生产责任
C.安全文件
D.本企业、本班组和工作岗位的危险因素
B.本职的安全生产责任
C.安全文件
D.本企业、本班组和工作岗位的危险因素
答案：D
解析：
2020新版教材P197页
班组长和安全员的安全教育。主要内容包括：安全生产法律、法规、安全技术及技能、职业病和安全文化的知识;本企业、本班组和工作岗位的危险因素、安全注意事项；本岗位安全生产职责；事故抢救与应急处理措施；典型事故案例等。
班组长和安全员的安全教育。主要内容包括：安全生产法律、法规、安全技术及技能、职业病和安全文化的知识;本企业、本班组和工作岗位的危险因素、安全注意事项；本岗位安全生产职责；事故抢救与应急处理措施；典型事故案例等。
二级建造师答疑精华8节 第8节
下列关于地役权的表述中，正确的是（ ）。
A.地役权可以单独转让
B.地役权自登记时设立
C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权
D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同
B.地役权自登记时设立
C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权
D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同
答案：C
解析：
本题考察了地役权的几个特点。
地役权以利用他人土地为内容，即为用益物权；地役权具有从属性、不可分性，即不得单独转让、抵押、出租；地役权根据当事人的约定，应该书面签订地役权合同，并且地役权自地役权合同生效时设立；所以，本题选项中ABD均为错误，而C正确，因此，答选C。
地役权以利用他人土地为内容，即为用益物权；地役权具有从属性、不可分性，即不得单独转让、抵押、出租；地役权根据当事人的约定，应该书面签订地役权合同，并且地役权自地役权合同生效时设立；所以，本题选项中ABD均为错误，而C正确，因此，答选C。
关于路基试验段的说法，正确的有（ ）。
A、填石路基可不修筑试验段
B、试验段施工完成后应挖除
C、通过试验段确定路基预沉量值
D、通过试验段确定每层虚铺厚度
E、通过试验段取得填料强度值
B、试验段施工完成后应挖除
C、通过试验段确定路基预沉量值
D、通过试验段确定每层虚铺厚度
E、通过试验段取得填料强度值
答案：C,D
解析：
2020版教材P12
路基试验段试验目的主要有：①确定路基预沉量值；②合理选用压实机具，选用机具考虑因素有道路不同等级、工程量大小、地质条件、作业环境和工期要求等；③按压实度要求，确定压实遍数；④确定路基宽度内每层虚铺厚度；⑤根据土的类型、湿度、设备及场地条件，选择压实方式。
路基试验段试验目的主要有：①确定路基预沉量值；②合理选用压实机具，选用机具考虑因素有道路不同等级、工程量大小、地质条件、作业环境和工期要求等；③按压实度要求，确定压实遍数；④确定路基宽度内每层虚铺厚度；⑤根据土的类型、湿度、设备及场地条件，选择压实方式。
(2018年)下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理依据的有（ ）。
A.质量事故状况的描述
B.工程竣工报告
C.设计委托合同
D.施工记录
E.现场准备材料的质量证明资料
B.工程竣工报告
C.设计委托合同
D.施工记录
E.现场准备材料的质量证明资料
答案：A,C,D,E
解析：
施工质量事故处理的依据：①质量事故的实况资料；②有关的合同文件；③有关的技术文件和档 案；④相关的建设法规。
护栏的主要作用是防止失控车辆越过中央分隔带，或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生次事故。护栏还具有的作用有（ ）。
A.指示
B.吸收能量
C.标识公路用地界限
D.减轻事故车辆及人员的损伤程度
E.诱导视线
B.吸收能量
C.标识公路用地界限
D.减轻事故车辆及人员的损伤程度
E.诱导视线
答案：B,D,E
解析：
防撞设施主要包括护栏、防撞筒等。护栏的主要作用是防止失控车辆越过中央分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故。同时，还具有吸收能量，减轻事故车辆及人员的损伤程度，以及诱导视线的作用。
主要起指示作用的是交通标志。标识公路用地界限是公路界碑。护栏无该两项作用，选项AC错误。
主要起指示作用的是交通标志。标识公路用地界限是公路界碑。护栏无该两项作用，选项AC错误。
自动化仪表设备安装应遵循的程序是（）2012
A.先里后外、先低后高、先轻后重
B.先外后里、先低后高、先重后轻
C.先外后里、先高后低、先轻后重
D.先里后外、先高后低、先重后轻
B.先外后里、先低后高、先重后轻
C.先外后里、先高后低、先轻后重
D.先里后外、先高后低、先重后轻
答案：D
解析：
考查内容：自动化仪表工程安装的施工程序。自动化仪表设备安装应遵循的程序是：先里后外、先高后低、先重后轻。@##
依据《劳动合同法》用人单位自用工之日起超过1个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（ ）倍的工资。
A、 1.5
B、 2
C、 3
D、 4
B、 2
C、 3
D、 4
答案：B
解析：
用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。
设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益，其项目管理的目标包括( )。
A.设计的进度目标
B.项目的投资目标
C.设计的质量目标
D.项目的安全目标
E.设计的成本目标
B.项目的投资目标
C.设计的质量目标
D.项目的安全目标
E.设计的成本目标
答案：A,B,C,E
解析：
本题涉及的考点是设计方项目管理的目标。设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益，其项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。
热门文章
