21年二级造价工程师试题9篇
发布时间：2021-07-23
21年二级造价工程师试题9篇 第1篇
下图为某工程框架结构建筑物某层现浇混凝土及钢筋混凝土柱梁板结构图，层高3.0m，其中板厚为120mm，梁、板顶标高为+6.00m，柱的区域部分为（+3.00m～+6.00m）。……根据工程工程量计算规范，计算该层现浇混凝土模板工程的工程量。
答案：
解析：
建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷（ ）。
A．应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除
B．应由承包人负责维修，费用由发包人承担
C．发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付
D．发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付
B．应由承包人负责维修，费用由发包人承担
C．发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付
D．发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付
答案：D
解析：
本题考查的是质量保证金的使用及返还。由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。如发包人委托承包人维修的，发包人应该支付相应的维修费用。有争议，可进行鉴定，责任方承担费用。
根据《建筑工程施工质量验收统一验收标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。
A.电气工程
B.钢筋工程
C.屋面工程
D.外墙防水工程
B.钢筋工程
C.屋面工程
D.外墙防水工程
答案：B
解析：
分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。
某项工程，钢筋混凝土结构，地下2层，地上18层，基础为整体底板，混凝土工程量为840m3，整体底板的底标高为-6m，钢门窗框、木门，采用集中空调设备。施工组织设计确定，土方采用大开挖放坡施工方案，开挖土方工期20天。浇筑底板混凝土24小时连续施工，需4天。施工过程中发生如下事件：
事件1：施工单位在合同协议条款约定的开工日期前7天提交了一份请求报告，报告请求延期10天开工，其理由为：
(1)电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。
(2)由铁路部门运输的5台属于施工单位自有的施工主要机械在开工后8天才能运到施工现场。
(3)为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。
事件2：基坑开挖进行18天时，发现-6m深地基仍为软土地基．与地质报告不符。监理工程师及时进行了以下工作：
(1)通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情况。
(2)通知业主与设计单位洽商修改基础设计，设计时问为5天交图。确定局部基础深度加深到-7．5m，混凝土工程量增加70m3。
(3)通知施工单位修改土方施工方案，加深开挖，增大放坡，开挖土方需要4天。
事件3：工程所需的200个钢门窗框是由业主负责供货，钢门窗框运达施工单位工地仓库，并经入库验收。施工过程中进行质量检验时，发现有10个钢窗框有较大变形，甲方代表即下令施工单位拆除，经检查原因属于钢窗框使用材料不符合要求。
事件4：由施工单位供货并选择的分包商将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题，需要更换，分包方增加工作量和费用。
事件5：在基础回填过程中，总包单位已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总包单位再次取样复验，结果合格。
事件6：结构施工期间，总包单位经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8天。总包单位以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。
事件7：在基础开挖中遇有地下文物，乙方采取了必要的保护措施。为此，向业主要求索赔。
事件8：由于台风原因施工现场建筑材料损失价值20万元，施工机械损坏损失10万元。甲方伤1人，乙方伤3人，救治费用6万元。
工程项目合同价为1750万元，该工程签订的合同为可调值合同，合同报价期为3月，合同工期为12个月，每季度结算一次。工程开工日期为4月1日。施工单位第四季度完成产值是710万元。
工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如表5—18所示：
在施工过程中，发生如下几项事件：
(1)4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符造成施工费用增加2．5万元，相应工序持续时间增加了4天；(TF=5)
(2)5月，施工单位为了保证施工质量，扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3．0万元，相应工序持续时间增加了3天；(TF=4)
(3)7月，在主体工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3．8万元，相应工序持续时间增加了2天；(TF=3)
(4)8月，进入雨季施工，恰逢20年一遇的暴雨，造成施工直接费用损失2．5万元，工期增加了4天。
以上事件中，除第4项外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件，施工单位提出如下索赔要求：
(1)增加合同工期13天；
(2)增加费用11．8万元。
问题：
1．说明事件1至事件8中事件责任方及处理方法。
2．4月至8月发生的索赔事件如何处理。
3．计算第四季度应确定的工程结算款。
事件1：施工单位在合同协议条款约定的开工日期前7天提交了一份请求报告，报告请求延期10天开工，其理由为：
(1)电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。
(2)由铁路部门运输的5台属于施工单位自有的施工主要机械在开工后8天才能运到施工现场。
(3)为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。
事件2：基坑开挖进行18天时，发现-6m深地基仍为软土地基．与地质报告不符。监理工程师及时进行了以下工作：
(1)通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情况。
(2)通知业主与设计单位洽商修改基础设计，设计时问为5天交图。确定局部基础深度加深到-7．5m，混凝土工程量增加70m3。
(3)通知施工单位修改土方施工方案，加深开挖，增大放坡，开挖土方需要4天。
事件3：工程所需的200个钢门窗框是由业主负责供货，钢门窗框运达施工单位工地仓库，并经入库验收。施工过程中进行质量检验时，发现有10个钢窗框有较大变形，甲方代表即下令施工单位拆除，经检查原因属于钢窗框使用材料不符合要求。
事件4：由施工单位供货并选择的分包商将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题，需要更换，分包方增加工作量和费用。
事件5：在基础回填过程中，总包单位已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总包单位再次取样复验，结果合格。
事件6：结构施工期间，总包单位经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8天。总包单位以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。
事件7：在基础开挖中遇有地下文物，乙方采取了必要的保护措施。为此，向业主要求索赔。
事件8：由于台风原因施工现场建筑材料损失价值20万元，施工机械损坏损失10万元。甲方伤1人，乙方伤3人，救治费用6万元。
工程项目合同价为1750万元，该工程签订的合同为可调值合同，合同报价期为3月，合同工期为12个月，每季度结算一次。工程开工日期为4月1日。施工单位第四季度完成产值是710万元。
工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如表5—18所示：
在施工过程中，发生如下几项事件：
(1)4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符造成施工费用增加2．5万元，相应工序持续时间增加了4天；(TF=5)
(2)5月，施工单位为了保证施工质量，扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3．0万元，相应工序持续时间增加了3天；(TF=4)
(3)7月，在主体工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3．8万元，相应工序持续时间增加了2天；(TF=3)
(4)8月，进入雨季施工，恰逢20年一遇的暴雨，造成施工直接费用损失2．5万元，工期增加了4天。
以上事件中，除第4项外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件，施工单位提出如下索赔要求：
(1)增加合同工期13天；
(2)增加费用11．8万元。
问题：
1．说明事件1至事件8中事件责任方及处理方法。
2．4月至8月发生的索赔事件如何处理。
3．计算第四季度应确定的工程结算款。
答案：
解析：
问题1：
问题2：
事件1费用索赔成立，工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的。
事件2费用索赔不成立，工期索赔不成立，该工作属于承包商采取的质量保证措施。
事件3费用索赔成立，工期不予延长，因为设计方案有误属于业主方责任。
事件4费用索赔不成立，工期可以延长。因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。
问题3：
应批准的结算款额为：
P=710(0．15+0．28×116．8／100．0+0．18×100．6／100．8+0．13×110．5／102．0+0．07×95．6／93．6+0．09×98．9／100．2+0．04×93．7／95．4+0．06×95．5／93．4)=710×1．0588≈751．75(万元)
问题2：
事件1费用索赔成立，工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的。
事件2费用索赔不成立，工期索赔不成立，该工作属于承包商采取的质量保证措施。
事件3费用索赔成立，工期不予延长，因为设计方案有误属于业主方责任。
事件4费用索赔不成立，工期可以延长。因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。
问题3：
应批准的结算款额为：
P=710(0．15+0．28×116．8／100．0+0．18×100．6／100．8+0．13×110．5／102．0+0．07×95．6／93．6+0．09×98．9／100．2+0．04×93．7／95．4+0．06×95．5／93．4)=710×1．0588≈751．75(万元)
某 DN100 的输送常温液体的管道，在安装完毕后应做的后续辅助工作为（ ）
A.气压试验，蒸汽吹扫
B.气压试验，压缩空气吹扫
C.水压试验，水清洗
D.水压试验，压缩空气吹扫
B.气压试验，压缩空气吹扫
C.水压试验，水清洗
D.水压试验，压缩空气吹扫
答案：C
解析：
21年二级造价工程师试题9篇 第2篇
柱平法施工图注写方式有（ ）注写方式。
A.平面
B.立面
C.剖面
D.截面
E.列表
B.立面
C.剖面
D.截面
E.列表
答案：D,E
解析：
本题考查的是结构施工图。平法施工图是在柱平面布置图上列表注写方式或截面注写方式表达。
(2014年)根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB 50584—2013）规定，关于现场混凝土柱工程量的计算，说法正确的是（）。
A.有梁板矩形独立柱工程量按柱设计截面积乘以自楼板上表面至柱帽上表面高度以体积计算
B.无梁板矩形柱工程量按柱设计截面积乘以自楼板上表面至柱帽上表面高度以体积计算
C.框架柱工程量按柱设计截面积乘以自柱基底面至柱顶面高度以体积计算
D.构造柱按设计尺寸自柱底面至顶面全高以体积计算
B.无梁板矩形柱工程量按柱设计截面积乘以自楼板上表面至柱帽上表面高度以体积计算
C.框架柱工程量按柱设计截面积乘以自柱基底面至柱顶面高度以体积计算
D.构造柱按设计尺寸自柱底面至顶面全高以体积计算
答案：D
解析：
现浇混凝土柱包括矩形柱、构造柱、异形柱等项目。按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。柱高按以下规定计算：(1)有梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算，(2)无梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算，(3)框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算，(4)构造柱按全高计算，嵌接墙体部分并入柱身体积，(5)依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算。
室内给水、采暖管道的敷设方式有（ ）。
A.直埋
B.地沟
C.支架
D.桥架
E.穿管
B.地沟
C.支架
D.桥架
E.穿管
答案：A,B,C
解析：
知识点:给排水、采暖、燃气工程施工技术。室内给水、采暖管道的敷设有直埋、地沟和支架三种方式。参见教材P66。
多根电缆同沟敷设时，10kV以上电缆平行距离为（ ）。
A.150mm
B.170mm
C.350mm
D.400mm
B.170mm
C.350mm
D.400mm
答案：C
解析：
本题考查的是建筑电气工程施工技术。多根电缆同沟敷设时，10kV以下电缆平行距离为170mm，10kV以上电缆平行距离为350mm。
己知图 2-67 中的 L 外 1=55000mm,L 外 2=28000mm，女儿墙厚 240mm，外墙厚 365mm，屋面排水坡度 2%，试计算其卷材平屋面工程量。
答案：
解析：
21年二级造价工程师试题9篇 第3篇
电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失，则机房工程应选择（ ）。
A.A级
B.B级
C.C级
D.D级
B.B级
C.C级
D.D级
答案：A
解析：
知识点:建筑智能化工程施工技术。电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失；电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。具备上述1个条件的，应为A级。参见教材P275。
编制人工定额时，工人必须消耗的时间不包括（ ）。
A．有效工作时间
B．休息时间
C．不可避免中断时间
D．偶然工作时间
B．休息时间
C．不可避免中断时间
D．偶然工作时间
答案：D
解析：
本题考查的是人工定额。必须消耗的时间包括有效工作时间、休息时间和不可避免中断时间。其中有效工作时间又包括基本工作时间、准备与结束工作时间以及辅助工作时间。
防雷接地系统避雷针与引下线之间的连接方式应采用（ ）
A.焊接连接
B.咬口连接
C.螺栓连接
D.铆接连接
B.咬口连接
C.螺栓连接
D.铆接连接
答案：A
解析：
某传达室砖基础，墙体厚度240mm，采用MU100标准砖（240×115×53），M5水泥砂浆砌筑。已知：砖基础1.00m3，企业管理费费率为15%，利润率为11%，人工单价按照当地造价管理部门发布的人工市场价格信息调整为154元/工日（本题机械费中的人工费不作调整），标准砖（240x115X53）市场价格信息为600元/千块。
定额基价表如下：
问题：
列式计算砖基础综合单价（计算结果保留2位小数）。
定额基价表如下：
问题：
列式计算砖基础综合单价（计算结果保留2位小数）。
答案：
解析：
（1）人工费=1.008×154=155.232元。
（2）材料费=5.236×60+0.105×7.96+0.236×192.88=360.515元。
（3）机械费=0.039×215.26=8.395元。
（4）企业管理费=（人+机）×企业管理费费率
=（141.12+8.40）×15%=22.43元。
（5）利润=（人+机）×利润率=（141.12+8.40）×11%=16.45元。
（6）综合单价=人+材+机+管+利=155.232+360.515+8.395+22.43+16.45=563.02元/m3
（2）材料费=5.236×60+0.105×7.96+0.236×192.88=360.515元。
（3）机械费=0.039×215.26=8.395元。
（4）企业管理费=（人+机）×企业管理费费率
=（141.12+8.40）×15%=22.43元。
（5）利润=（人+机）×利润率=（141.12+8.40）×11%=16.45元。
（6）综合单价=人+材+机+管+利=155.232+360.515+8.395+22.43+16.45=563.02元/m3
下面关于场馆看台建筑面积叙述正确的是（ ）。
A.对于场馆看台下的建筑空间，结构净高在2．10m及以上的部位应计算全面积
B.室内单独设置的有围护设施的悬挑看台，应按看台结构底板水平投影面积计算1／2面积
C.有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积计算全面积
D.对于场馆看台下的建筑空间结构层高在1．20m及以上至2．10m以下的部位应计算1／2面积
B.室内单独设置的有围护设施的悬挑看台，应按看台结构底板水平投影面积计算1／2面积
C.有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积计算全面积
D.对于场馆看台下的建筑空间结构层高在1．20m及以上至2．10m以下的部位应计算1／2面积
答案：A
解析：
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。对于场馆看台下的建筑空间，结构净高在2．10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1．20m及以上至2．10m以下的部位应计算1／2面积；结构净高在1．20m以下的部位不应计算建筑面积。室内单独设置的有围护设施的悬挑看台，应按看台结构底板水平投影面积计算建筑面积。有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1／2计算面积。
21年二级造价工程师试题9篇 第4篇
根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（ ）。
A.仪器仪表使用费
B.施工机械财产保险费
C.大型机械进出场费
D.大型机械安拆费
B.施工机械财产保险费
C.大型机械进出场费
D.大型机械安拆费
答案：A
解析：
本题考查的是建筑安装工程费。施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费。
施工地段较短，起伏不大的挖填工程，铲运机的开行路线为（）。
A.环形路线
B.8字形路线
C.三角形路线
D.矩形路线
B.8字形路线
C.三角形路线
D.矩形路线
答案：A
解析：
施工地段较短、地形起伏不大的挖、填工程，适宜采用环形路线。对于挖、填相邻、地形起伏较大，且工作地段较长的情况，可采用 8字路线。
下列施工机械消耗时间中，属于机械必须消耗时间的是（ ）。
A.未及时供料引起的机械停工时间
B.由于气候条件引起的机械停工时间
C.装料不足时的机械运转时间
D.因机械保养而中断使用的时间
B.由于气候条件引起的机械停工时间
C.装料不足时的机械运转时间
D.因机械保养而中断使用的时间
答案：D
解析：
本题考查的是劳动定额。D属于不可避免的中断时间：工艺过程的特点、机器的使用和保养、工人休息的中断时间。
(2016年)进口设备的原价是指进口设备的()。
A.到岸价
B.抵岸价
C.离岸价
D.运费在内价
B.抵岸价
C.离岸价
D.运费在内价
答案：B
解析：
进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格。
在单层厂房中，主要承受厂房各种竖向荷载的结构是（ ）。
A、横向排架
B、纵向连系构件
C、横向连系构件
D、支撑系统构件
B、纵向连系构件
C、横向连系构件
D、支撑系统构件
答案：A
解析：
本题考查的是工业建筑构造。横向排架由基础、柱和屋架组成，主要承受厂房的各种竖向荷载。
21年二级造价工程师试题9篇 第5篇
压力等级比较低，压力波动、振动及震荡均不严重的管道系统采用法兰连接时，其连接法兰的形式为（）。
A.平焊法兰
B.对焊法兰
C.翻边活动法兰
D.对焊活套法兰
B.对焊法兰
C.翻边活动法兰
D.对焊活套法兰
答案：A
解析：
平焊法兰，又称搭焊法兰。平焊法兰与管子固定时，是将管道端部插至法兰承口底或法兰内口，且低于法兰内平面，焊接法兰外口或里口和外口，使法兰与管道连接。其优点在于焊接装配时较易对中，且价格便宜，因而得到了广泛的应用。平焊法兰只使用于压力等级比较低，压力波动、振动及震荡均不严重的管道系统中。
下列关于七氟丙烷灭火系统，叙述正确的是（ ）。
A.效能高、速度快、环境效应好、不污染被保护对象
B.对人体基本无害
C.可用于硝化纤维火灾
D.不可用于过氧化氢火灾
B.对人体基本无害
C.可用于硝化纤维火灾
D.不可用于过氧化氢火灾
答案：A,B,D
解析：
七氟丙烷灭火系统具有效能高、速度快、环境效应好、不污染被保护对象、安全性强等特点，适用于有人工作的场所，对人体基本无害；但不可用于下列物质的火灾：
（1）氧化剂的化学制品及混合物，如硝化纤维、硝酸钠等；
（2）活泼金属，如：钾、钠、镁、铝、铀等；
（3）金属氧化物，如：氧化钾、氧化钠等；
（4）能自行分解的化学物质，如过氧化氢、联胺等。
（1）氧化剂的化学制品及混合物，如硝化纤维、硝酸钠等；
（2）活泼金属，如：钾、钠、镁、铝、铀等；
（3）金属氧化物，如：氧化钾、氧化钠等；
（4）能自行分解的化学物质，如过氧化氢、联胺等。
根据《中华人民共和国价格法》，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的有（ ）。
A.与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格
B.非自然垄断经营的商品价格
C.资源稀缺的少数商品价格
D.重要的公益性服务价格
E.重要的公用事业价格
B.非自然垄断经营的商品价格
C.资源稀缺的少数商品价格
D.重要的公益性服务价格
E.重要的公用事业价格
答案：A,C,D,E
解析：
下列商品和服务价格，政府在必要时可以实行政府指导价或者政府定价： ①与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格；
②资源稀缺的少数商品价格；
③自然垄断经营的商品价格；
④重要的公用事业价格；
⑤重要的公益性服务价格。
②资源稀缺的少数商品价格；
③自然垄断经营的商品价格；
④重要的公用事业价格；
⑤重要的公益性服务价格。
为提高燃气压力或输送燃气，目前在中、低压两级燃气输送系统中使用的压送设备有（ ）。
A.罗茨式鼓风机
B.螺杆式鼓风机
C.往复式压送机
D.透平式压送机
B.螺杆式鼓风机
C.往复式压送机
D.透平式压送机
答案：A,C
解析：
本题考查的是给排水、采暖、燃气工程施工技术。压送设备用来提高燃气压力或输送燃气，目前在中、低压两级系统中使用的压送设备有罗茨式鼓风机和往复式压送机。
下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（ ）。
A.分部分项工程清单
B.拟定的招标文件
C.招标控制价
D.潜在投标人的资质及能力
B.拟定的招标文件
C.招标控制价
D.潜在投标人的资质及能力
答案：B
解析：
招标工程量清单编制的主要依据有：1）《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500。
2）与拟建工程相适应的国家计量规范，如《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB-50854、《仿古建筑工程工程量清单计算规范））GB-50855、《市政工程工程量清单计算规范》GB-50857等。
3）建设工程设计文件。
4）与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
5）拟定的招标文件。
6）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案。
7）其他相关资料。
2）与拟建工程相适应的国家计量规范，如《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB-50854、《仿古建筑工程工程量清单计算规范））GB-50855、《市政工程工程量清单计算规范》GB-50857等。
3）建设工程设计文件。
4）与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
5）拟定的招标文件。
6）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案。
7）其他相关资料。
21年二级造价工程师试题9篇 第6篇
改建项目生产准备费的计算基数是（）。
A.建安工程费用
B.全部设计定员
C.设备及工器具购置费
D.新增设计定员
B.全部设计定员
C.设备及工器具购置费
D.新增设计定员
答案：D
解析：
考核生产准备费的计算。新建项目按设计定员为基数计算,改扩建项目按新增设计定员为基数计算。
高层建筑抵抗水平荷载最有效的结构是（ ）。
A.剪力墙结构
B.框架结构
C.筒体结构
D.混合结构
B.框架结构
C.筒体结构
D.混合结构
答案：C
解析：
本题考查的是民用建筑分类。在高层建筑中，特别是特高层建筑中，水平荷载越来越大，起着控制作用，筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。
关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（ ）。
A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高
B.流通空间的减少，可相应地降低造价
C.层数越多，则单位造价越低
D.房屋长度越大，则单位造价越低
E.结构面积系数越小，设计方案越经济
B.流通空间的减少，可相应地降低造价
C.层数越多，则单位造价越低
D.房屋长度越大，则单位造价越低
E.结构面积系数越小，设计方案越经济
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是工程决策和设计阶段造价管理概述。在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。
在实际工作中，往往从效益后评价、过程后评价两个方面对工程项目进行后评价。下面属于效益后评价的是()。
A.项目可持续性后评价
B.立项决策系统分析
C.设计施工系统分析
D.生产运营系统分析
B.立项决策系统分析
C.设计施工系统分析
D.生产运营系统分析
答案：A
解析：
本题考查的是工程项目建设程序。效益后评价包括：经济效益后评价、环境效益和社会效益后评价、项目可持续性后评价、项目综合效益后评价。过程后评价是指对工程项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统分析，找出项目后评价与原预期效益之间的差异及其产生的原因，使后评价结论有根有据，同时针对问题提出解决办法。
(2010年)从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为()。
A.文件式信息和非文件式信息
B.系统化信息和非系统化信息
C.宏观信息和微观信息
D.固定信息和流动信息
B.系统化信息和非系统化信息
C.宏观信息和微观信息
D.固定信息和流动信息
答案：B
解析：
1)按管理组织的角度来分，可以分为系统化工程造价信息和非系统化工程造价信息。
21年二级造价工程师试题9篇 第7篇
我国为北京奥运会建筑的“鸟巢”，中间露天，四周有顶盖看台，外围及顶部采用型钢架，这类建筑物的结构类型是()。
A.排架结构型
B.桁架结构型
C.刚架结构型
D.空间结构型
B.桁架结构型
C.刚架结构型
D.空间结构型
答案：D
解析：
空间结构型是一种屋面体系为空间结构的结构体系。这种结构体系充分发挥了建筑材料的强度潜力，使结构由单向受力的平面结构，成为能多向受力的空间结构体系，提高了结构的稳定性。一般常见的有膜结构、网架结构、薄壳结构、悬索结构等。
根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列关于工程造价咨询企业的说法，不正确的有（）。
A.工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核
B.对工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询
C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告
D.工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的裁决
B.对工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询
C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告
D.工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的裁决
答案：D
解析：
本题目考核的是工程造价咨询企业的业务范围和咨询合同的履行。
工程造价咨询业务范围包括：
（1）建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；
（2）建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制。
（3）建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）与工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等；
（4）工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；
（5）提供工程造价信息服务等。
工程造价咨询业务范围包括：
（1）建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；
（2）建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制。
（3）建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）与工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等；
（4）工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；
（5）提供工程造价信息服务等。
防火控制装置清单制作时，以“部”计算的是（ ）。
A.电动防火门
B.防火卷帘门
C.消防电梯
D.排烟防火阀
B.防火卷帘门
C.消防电梯
D.排烟防火阀
答案：C
解析：
本题主要考查的是消防工程计量及应用。除消防电梯以“部”计算外，其他均以“个”计算。
下列属于建筑工程概算指标的是（）。
A.机械设备工程概算指标
B.电气设备及安装工程概算指标
C.采暖工程概算指标
D.器具及生产家具购置费概算指标
B.电气设备及安装工程概算指标
C.采暖工程概算指标
D.器具及生产家具购置费概算指标
答案：C
解析：
选项a、b、d 属于设备安装工程概算指标。
工程量清单是招标文件的组成部分，工程量清单的组成不包括（ ）。
A.分部分项工程工程量清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.直接工程费用清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.直接工程费用清单
答案：D
解析：
工程量清单作为招标文件的组成部分，主要由分部分项工程量清单、措施项目清 单、其他项目清单、规费和增值税项目清单组成。
21年二级造价工程师试题9篇 第8篇
当初步设计深度较深，有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方式是（）。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备价值百分比法
D.综合吨位指标法
B.扩大单价法
C.设备价值百分比法
D.综合吨位指标法
答案：A
解析：
本题考查单位设备安装工程概算的编制方法，设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用，其主要编制方法有：
1)预算单价法。当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序与安装工程施工图预算程序基本相同。该法的优点是计算比较具体，精确性较高。
2)扩大单价法。当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备重量时，可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算。上述两种方法的具体编制步骤与建筑工程概算相类似。
3)设备价值百分比法，又称安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算。其百分比值(即安装费率)由相关管理部门制定或由设计单位根据已完类似工程确定。该法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品，其计算公式为：设备安装费=设备原价×安装费率(%)(3.2.16)
4)综合吨位指标法。当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，可采用综合吨位指标编制概算
1)预算单价法。当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序与安装工程施工图预算程序基本相同。该法的优点是计算比较具体，精确性较高。
2)扩大单价法。当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备重量时，可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算。上述两种方法的具体编制步骤与建筑工程概算相类似。
3)设备价值百分比法，又称安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算。其百分比值(即安装费率)由相关管理部门制定或由设计单位根据已完类似工程确定。该法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品，其计算公式为：设备安装费=设备原价×安装费率(%)(3.2.16)
4)综合吨位指标法。当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，可采用综合吨位指标编制概算
根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GBT500353—2013），关于无永久顶盖的室外顶层楼梯，其建筑面积计算说法正确的是（）。
A.按水平投影面积计算
B.按水平投影面积的1/2计算
C.不计算建筑面积
D.层高2.20m以上按水平投影面积计算
B.按水平投影面积的1/2计算
C.不计算建筑面积
D.层高2.20m以上按水平投影面积计算
答案：B
解析：
室外楼梯应并入所依附建筑物自然层，并应按其水平投影面积的1/2计算建筑面积。
为获得较高的力学性能（高强度、弹性极限和较高的韧性），对于重要钢结构零件经热处理后其强度较高，且塑性、韧性更显著超过正火处理。此种热处理工艺为（）。
A.低温回火
B.中温回火
C.高温回火
D.完全退火
B.中温回火
C.高温回火
D.完全退火
答案：C
解析：
本题考查高温回火工艺。高温回火是将钢件加热到500～700℃回火，即调质处理，因此可获得较高的力学性能，如高强度、弹性极限和较高的韧性，主要用于重要结构零件。钢经调质处理后不仅强度较高，而且塑性、韧性更显著超过正火处理的情况。故C选项正确。
路基石方爆破开挖时，选择清方机械主要考虑的因素有（）。
A.场内道路条件B.进场道路条件C.一次爆破石方量D.循环周转准备时间E.当地气候条件
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是道路工程施工技术。在选择清方机械时应考虑以下技术经济条件：(1)工期所要求的生产能力;(2)工程单价;(3)爆破岩石的块度和岩堆的大小;(4)机械设备进入工地的运输条件;(5)爆破时机械撤离和重新进入工作面是否方便等。
根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》清单项目工程量的计量单位采用( )。
A.定额计量单位
B.基本计量单位
C.修正计量单位
D.比较计量单位
B.基本计量单位
C.修正计量单位
D.比较计量单位
答案：B
解析：
考核《陕西省建设工程工程量清单计价规则》有关工程量计量单位的规定。分部分项工程量清单的计量单位应按规定的计量单位确定,清单项目工程量的计量单位均采用基本计量单位。
21年二级造价工程师试题9篇 第9篇
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息
B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名
C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
D.限定或者指定特定的品牌
B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名
C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件
D.限定或者指定特定的品牌
答案：B
解析：
本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：①就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；②设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；③依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;④对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;⑤限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；⑥依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；⑦以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料，在确定材料定额消耗量时，必需消耗的材料包括()。
A.直接用于建筑和安装工程的材料
B.不可避免的场外运输损耗材料
C.不可避免的场内运输损耗材料
D.不可避免的现场仓储损耗材料
E.不可避免的施工过程中损耗材料
B.不可避免的场外运输损耗材料
C.不可避免的场内运输损耗材料
D.不可避免的现场仓储损耗材料
E.不可避免的施工过程中损耗材料
答案：A,C,E
解析：
，本题考查的是材料消耗的分类。必需消耗的材料，是指在合理用料的条件下，生产合格产品所需消耗的材料。它包括：直接用于建筑和安装工程的材料；不可避免的施工废料；不可避免的材料损耗。必需消耗的材料属于施工正常消耗，是确定材料消耗定额的基本数据。其中：直接用于建筑和安装工程的材料，编制材料净用量定额；不可避免的施工废料和材料损耗，编制材料损耗定额
下列关于各类工程计价定额的说法中，正确的有（）。
A. 预算定额是在现行施工定额的基础上编制的，
B. 概、预算定额的基价一般由人工、材料和机械台班费用组成
C. 概算指标可分为建筑工程概算指标、设备及安装工程概算指标
D. 投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础
E. 单位工程投资估算指标中仅包括建筑安装工程费
B. 概、预算定额的基价一般由人工、材料和机械台班费用组成
C. 概算指标可分为建筑工程概算指标、设备及安装工程概算指标
D. 投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础
E. 单位工程投资估算指标中仅包括建筑安装工程费
答案：A,B,C
解析：
预算定额的编制依据(1) 现行施工定额。预算定额是在现行施工定额的基础上编制的，A正确概算定额与预算定额的相同之处在于，它们都是以建（构）筑物各个结构部分和分部分项工程为单位表示的，内容也包括人工、材料和机械台班使用量定额三个基本部分，并列有基准价。B对。
概算指标可分为两大类，一类是建筑工程概算指标，另一类是设备及安装工程概算指标。C对。
概算指标则是以单位工程为对象；估算指标公独立的建设项目、单项工程或单位工程为对象。D，错。单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即建筑安装工程费用。
概算指标可分为两大类，一类是建筑工程概算指标，另一类是设备及安装工程概算指标。C对。
概算指标则是以单位工程为对象；估算指标公独立的建设项目、单项工程或单位工程为对象。D，错。单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即建筑安装工程费用。
某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（ ）元/台班。
A．107.68
B．110.24
C．112.80
D．52.80
B．110.24
C．112.80
D．52.80
答案：A
解析：
本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。台班折旧费=机械预算价格/耐用总台班=50000/1250=40（元/台班），检修费=2000×（4-1）/1250=4.8（元/台班），维护费=4.8×60%=2.88（元/台班），则机械台班单价=40+4.8+2.88+60=107.68（元/台班）。
承包人应在收到发包人指令后的（ ）天内向发包人提交现场签证报告。
A.3
B.7
C.10
D.14
B.7
C.10
D.14
答案：B
解析：
承包人应在收到发包人指令后的7天内向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的48h内对报告内容进行核实。
上一篇：二级造价工程师考试题目下载5节
热门文章
