21年二级造价工程师历年真题和解答8章
发布时间：2021-07-22
21年二级造价工程师历年真题和解答8章 第1章
火灾自动报警系统探测火灾的主要手段是火灾探测器，不同的场所应采用不同类型的火灾探测器，下列说法错误的是（ ）。
A.火焰探测器主要用于探测火灾产生的烟气温度
B.感烟探测器主要用于探测火灾发生时产生的烟雾
C.感温探测器主要用于探测火灾时气温的急剧升高
D.可燃气体探测器主要用于探测特定的可燃气体浓度
B.感烟探测器主要用于探测火灾发生时产生的烟雾
C.感温探测器主要用于探测火灾时气温的急剧升高
D.可燃气体探测器主要用于探测特定的可燃气体浓度
答案：A
解析：
知识点:消防工程施工技术。A错误，感火焰探测器利用火灾时火焰产生的红外光、紫外光，作用在光敏元件上，从而发出电信号，实现火灾报警。参见教材P195。
建筑智能化工程中的配管工程、线槽、桥架、电气设备、电气器件、接线箱、盒等应编码列项的工程为（ ）。
A.附录D电气设备工程
B.附录E建筑智能化工程
C.附录F自动化控制仪表安装工程
D.附录Ｌ通信设备及线路工程
B.附录E建筑智能化工程
C.附录F自动化控制仪表安装工程
D.附录Ｌ通信设备及线路工程
答案：A
解析：
本题考查的是建筑智能化工程计量。建筑智能化工程中的配管工程、线槽、桥架、电气设备、电气器件、接线箱、盒、电线、接地系统、凿（压）槽、打孔、打洞、人井、手井、立杆工程，应按附录D电气设备工程相关项目编码列项。
(2016年)关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是()。
A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算
B.研究试验费包括新产品试制费
C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费
D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费
B.研究试验费包括新产品试制费
C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费
D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费
答案：C
解析：
建设单位管理费按照工程费用之和 （包括设备工器具购置费和建筑安装工程费用）乘以建设单位管理费费率计算，所以A错误；研究试验费不应包括以下项目：(1) 应由科技三项费用 （即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目。（2） 应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构 件和建筑物进 行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。(3) 应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。所以B错误；改扩建项目一般只计拆除清理费，所以C正确；市政公用设施费是指使用市政公用设施的工程项目，按照项目所在地省级人民政府有关规定建设或缴纳的市政公用设施建设配套费用以及绿化工程补偿费用。所以D选项错误。
某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的关税完税价格应为（ ）万元人民币。
A．1100.00
B．1110.00
C．1111.00
D．1111.11
B．1110.00
C．1111.00
D．1111.11
答案：D
解析：
本题考查的是进口设备原价的构成及计算。运输保险费=（1000+100）×1%/（1-1%）=11.11（万元），到岸价=离岸价格+国际运费+运输保险费=1000+100+11.11=1111.11（万元）。关税完税价格为到岸价。
下列自动喷水灭火系统中，采用闭式喷头的有（）。
A.自动喷水湿式灭火系统
B.自动喷水干湿两用灭火系统
C.自动喷水雨淋灭火系统
D.自动喷水预作用灭火系统
B.自动喷水干湿两用灭火系统
C.自动喷水雨淋灭火系统
D.自动喷水预作用灭火系统
答案：A,B,D
解析：
采用闭式喷头的为：自动喷水干式灭火系统、自动喷水湿式灭火系统、干湿两用式、自动喷水预作用系统、自动喷水重复启闭系统。
在编制材料定额消耗量时，用于确定材料损耗定额的方法主要是()。
A.理论计算法
B.经验统计法
C.现场技术测定法
D.实验室试验法
B.经验统计法
C.现场技术测定法
D.实验室试验法
答案：C
解析：
确定实体材料的净用量定额和材料损耗定额的计算数据，是通过现场技术测定、实验室试验、现场统计和理论计算等方法获得的。现场技术测定法主要适用于确定材料损耗量，因为该部分数值用统计法或其他方法较难得到；实验室试验法，主要用于编制材料净用量定额。通过试验，能够对材料的结构、化学成分和物理性能以及按强度等级控制的混凝土、砂浆、沥青、油漆等配比作出科学的结论；现场统计法由于不能分清材料消耗的性质，因而不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用；理论计算法是运用一定的数学公式计算材料消耗定额。
针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息， 满足不同项目参与方高效消息交换的需要， 这体现了工程造价信息管理的（ ） 原则。
A.有效性
B.高效性
C.标准化
D.时效性
B.高效性
C.标准化
D.时效性
答案：A
解析：
下列选项中， 关于招投标的说法正确的是（ ） 。
A.招标形式包括公开招标、 邀请招标、 议标
B.招标活动只能由招标人自行组织
C.招标人自行办理招标事宜的， 不需要向行政监督部门备案
D.任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜
B.招标活动只能由招标人自行组织
C.招标人自行办理招标事宜的， 不需要向行政监督部门备案
D.任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜
答案：D
解析：
A.招标形式包括公开招标和邀请招标；
B.招标分为招标人自行组织招标和招标人委托招标代理机构代理招标两种组织形式；
C.招标人自行办理招标事宜的， 应当向有关行政监督部门备案。
B.招标分为招标人自行组织招标和招标人委托招标代理机构代理招标两种组织形式；
C.招标人自行办理招标事宜的， 应当向有关行政监督部门备案。
关于地下连续墙，导墙的作用是（ ）。
A.加固槽口
B.作为测量的基准
C.支撑施工荷载
D.存储泥浆
E.护壁、携砂、冷却、润滑
B.作为测量的基准
C.支撑施工荷载
D.存储泥浆
E.护壁、携砂、冷却、润滑
答案：A,B,C,D
解析：
21年二级造价工程师历年真题和解答8章 第2章
某六层住宅楼采暖系统标准立管图及其平面图。层高3.0m，散热器采用GCB－2.2－10 300×80型钢制闭式对流散热器，进出水口中心距为220mm，供回水干管离墙皮均为200mm，立管采用焊接钢管（丝接），计算立管的清单工程量。
a）标准立管图 b）平面图
a）标准立管图 b）平面图
答案：
解析：
根据工程量计算规则，供水干管平均标高为（11.7＋11.8）/2＝11.75（m）
回水干管平均标高为－（0.6＋0.7）/2＝－0.65（m）
（1）地下部分因地沟内安装的管道一般需保温，所以单独计算。
DN25焊接钢管：0.65（回水干管平均标高）＋（0.2－0.05）＋0.3（图集规定）＝1.1（m）
（2）地上部分DN25焊接钢管为11.75（供水干管平均标高）－0.22×4（散热器进出口中心距）＋（0.2－0.05）＝11.02（m）
DN20焊接钢管为0.22（m）
回水干管平均标高为－（0.6＋0.7）/2＝－0.65（m）
（1）地下部分因地沟内安装的管道一般需保温，所以单独计算。
DN25焊接钢管：0.65（回水干管平均标高）＋（0.2－0.05）＋0.3（图集规定）＝1.1（m）
（2）地上部分DN25焊接钢管为11.75（供水干管平均标高）－0.22×4（散热器进出口中心距）＋（0.2－0.05）＝11.02（m）
DN20焊接钢管为0.22（m）
在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法有（ ）。
A．继续按照工程设计图纸施工
B．按照技术标准修改工程设计
C．追究设计单位违法责任
D．及时提出意见和建议
E．告知建设单位
B．按照技术标准修改工程设计
C．追究设计单位违法责任
D．及时提出意见和建议
E．告知建设单位
答案：D,E
解析：
本题考查的是建筑法。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
【案例十】
背景资料：
某工程项目前期工程总工期30 个月，项目建设方已委托招标代理机构初步确定了标底价。现拟就该工程项目进行公开招标，标书中规定预先支付给承包商工程预付款8%，工程量价款按季支付。
甲承包商对招标文件进行分析及仔细估算之后，认为工程价款按季支付不利于承包方资金周转，决定首先按照业主标书提出正式报价，另建议将工程预付款条件改为工程合同价款的5%支付，工程量价款按月支付，总报价降低2%，其余条件不变。
乙承包商在分析标书后，确认自身缺乏竞争优势，决定按照成本价投标，考虑先以低价获得首期工程，从而赢得机会创造第二期工程中的竞争优势，并在以后的实施中赚得利润。
丙承包商根据标书预算投标报价数据汇总如下表4-12 所示。
在正式投标时，投标单位调整了预算投标报价，桩基、围护工程报价提高了3%，主体工程报价提高了2%，装饰工程报价降低了5%。若贷款年利息7.7%，每季度计息一次，施工队每月获得的工程拨付额为各分项工程总额与工期的平均数。
问题：
1.简述建设方招标程序包含的内容。
2.简述各工程项目投标商在投标过程中各采用了哪几种投标策略。
3.丙承包商在采用上述投标策略的情况下，调整后该承包商的投标报价现值增值多少？
已知：（P/A，8%，2）=1.783；（P/A，8%，6）=4.623；（P/F，8%，2）=0.857；
（P/A，8%，8）=5.747；（P/F，8%，8）=0.540
背景资料：
某工程项目前期工程总工期30 个月，项目建设方已委托招标代理机构初步确定了标底价。现拟就该工程项目进行公开招标，标书中规定预先支付给承包商工程预付款8%，工程量价款按季支付。
甲承包商对招标文件进行分析及仔细估算之后，认为工程价款按季支付不利于承包方资金周转，决定首先按照业主标书提出正式报价，另建议将工程预付款条件改为工程合同价款的5%支付，工程量价款按月支付，总报价降低2%，其余条件不变。
乙承包商在分析标书后，确认自身缺乏竞争优势，决定按照成本价投标，考虑先以低价获得首期工程，从而赢得机会创造第二期工程中的竞争优势，并在以后的实施中赚得利润。
丙承包商根据标书预算投标报价数据汇总如下表4-12 所示。
在正式投标时，投标单位调整了预算投标报价，桩基、围护工程报价提高了3%，主体工程报价提高了2%，装饰工程报价降低了5%。若贷款年利息7.7%，每季度计息一次，施工队每月获得的工程拨付额为各分项工程总额与工期的平均数。
问题：
1.简述建设方招标程序包含的内容。
2.简述各工程项目投标商在投标过程中各采用了哪几种投标策略。
3.丙承包商在采用上述投标策略的情况下，调整后该承包商的投标报价现值增值多少？
已知：（P/A，8%，2）=1.783；（P/A，8%，6）=4.623；（P/F，8%，2）=0.857；
（P/A，8%，8）=5.747；（P/F，8%，8）=0.540
答案：
解析：
问题1
建设工程设计施工招标程序如下。
（1）招标活动的准备工作：①确定招标方式；②公开招标或邀请招标；③标段的划分。
（2）招标公告和投标邀请书的编制和发布。
（3）资格预审：①发布资格预审公告；②发出资格预审文件；③对潜在投标人资格进行审査和评定；④发出预审合格通知书。
（4）编制和发布招标文件：①编制招标文件；②发售和修改招标文件。
（5）勘察现场与召开投标预备会。
（6）建设项目投标：①投标准备；②投标文件的编制与递交。
（7）开标、评标、定标。
问题2：
上述各工程项目中投标商在投标过程中都运用了投标策略。甲承包商采用了增加建议法投标，乙承包商采用了无利润算标方法投标，丙承包商采用了不平衡报价法投标。
问题3：
实际利率：（1+7.7%/4）^4-1=0.08=8%
原始报价折现值：
1600（P/A，8%，2）+4200（P/A，8%，6）（P/F，8%，2）+6000（F/A，8%，2）（P/F，8%，8）
=1600×1.783+4200×4.623×O.857+6000×1.783×O.540
=2852.8+16640.02+5776.92
=25269.74 万元
当前报价折现值：
1600（1+3%）（P/A，8%，2）+4200（1+2%）（P/A，8%，6）（P/F，8%，2）+6000（1-5%）（P/A，8%，2）
（P/F，8%，8）
=1600×（1+3%）×1.783+4200×（1+2%）×4.623×O.857+6000×（1-5%）×1.783×O.540
=2938.39+16972.85+5488.07
=25399.31 万元
增值：25399.31-25269.74=129.57 万元
所以丙承包商在采用上述投标策略的情况下，调整后的投标报价值增值129.57 万元。
建设工程设计施工招标程序如下。
（1）招标活动的准备工作：①确定招标方式；②公开招标或邀请招标；③标段的划分。
（2）招标公告和投标邀请书的编制和发布。
（3）资格预审：①发布资格预审公告；②发出资格预审文件；③对潜在投标人资格进行审査和评定；④发出预审合格通知书。
（4）编制和发布招标文件：①编制招标文件；②发售和修改招标文件。
（5）勘察现场与召开投标预备会。
（6）建设项目投标：①投标准备；②投标文件的编制与递交。
（7）开标、评标、定标。
问题2：
上述各工程项目中投标商在投标过程中都运用了投标策略。甲承包商采用了增加建议法投标，乙承包商采用了无利润算标方法投标，丙承包商采用了不平衡报价法投标。
问题3：
实际利率：（1+7.7%/4）^4-1=0.08=8%
原始报价折现值：
1600（P/A，8%，2）+4200（P/A，8%，6）（P/F，8%，2）+6000（F/A，8%，2）（P/F，8%，8）
=1600×1.783+4200×4.623×O.857+6000×1.783×O.540
=2852.8+16640.02+5776.92
=25269.74 万元
当前报价折现值：
1600（1+3%）（P/A，8%，2）+4200（1+2%）（P/A，8%，6）（P/F，8%，2）+6000（1-5%）（P/A，8%，2）
（P/F，8%，8）
=1600×（1+3%）×1.783+4200×（1+2%）×4.623×O.857+6000×（1-5%）×1.783×O.540
=2938.39+16972.85+5488.07
=25399.31 万元
增值：25399.31-25269.74=129.57 万元
所以丙承包商在采用上述投标策略的情况下，调整后的投标报价值增值129.57 万元。
可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（）%以内。
A.5
B.10
C.15
D.20
B.10
C.15
D.20
答案：B
解析：
我国项目投资估算的阶段划分与精度要求
可行性研究阶段的投资估算。是对项目进行较详细的技术经济分析，决定项目是否可行，并比选出最佳投资方案的依据。误差控制在±10%以内。
可行性研究阶段的投资估算。是对项目进行较详细的技术经济分析，决定项目是否可行，并比选出最佳投资方案的依据。误差控制在±10%以内。
某埋地敷设承受内压的铸铁管道，当设计压力为0.6MPa时，其液压试验的压力应为（ ）。
A.0.6Mpa
B.1.1Mpa
C.1.2Mpa
D.1.0Mpa
B.1.1Mpa
C.1.2Mpa
D.1.0Mpa
答案：B
解析：
本题考查管道液压试验。承受内压的埋地铸铁管道的试验压力，当设计压力小于或等于0.5MPa时，应为设计压力的2倍；当设计压力大于0.5MPa时，应为设计压力加0.5MPa。故B选项正确。
建筑设备监控系统现场控制器箱采用壁挂安装，箱体中心距地面的高度不小于（ ）。
A.1.2m
B.1.4m
C.1.6m
D.1.8m
B.1.4m
C.1.6m
D.1.8m
答案：B
解析：
知识点:建筑智能化工程施工技术。现场控制器箱的高度不大于1m时，采用壁挂安装，箱体中心距地面的高度不小于1.4m。参见教材P286。
( )反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。
A.基本建设项目概况表
B.基本建设项目竣工财务决算表
C.基本建设项目交付使用资产总表
D.建设项目交付使用资产明细表
B.基本建设项目竣工财务决算表
C.基本建设项目交付使用资产总表
D.建设项目交付使用资产明细表
答案：C
解析：
(3)基本建设项目交付使用资产总表（见表6.2.3)。该表反映建项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的据。
建筑物的伸缩缝、沉降缝、防震缝的根本区别在于（）。
A.伸缩缝和沉降缝比防震缝宽度小
B.伸缩缝和沉降缝比防震缝宽度大
C.伸缩缝不断开基础沉降缝和防震缝断开基础
D.伸缩缝和防震缝不断开基础沉降缝断开基础
B.伸缩缝和沉降缝比防震缝宽度大
C.伸缩缝不断开基础沉降缝和防震缝断开基础
D.伸缩缝和防震缝不断开基础沉降缝断开基础
答案：D
解析：
伸缩缝（温度缝）将建造物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，基础因受温度变化影响较小，不必断开。沉降缝基础部分也要断开。防震缝一般从基础顶面开始，沿房屋全高设置。
全压系数较大，效率较低，其进、出口均是矩形的，易于建筑配合，目前大量应用于大门空气幕设备产品中通风机是（ ）。
A.离心式通风机
B.轴流式通风机
C.贯流式通风机
D.混流式通风机
B.轴流式通风机
C.贯流式通风机
D.混流式通风机
答案：C
解析：
贯流式通风机的全压系数较大，效率较低，其进、出口均是矩形的，易于建筑配合，目前大量应用于大门空气幕设备产品中。
21年二级造价工程师历年真题和解答8章 第3章
下列不属于企业管理费费率计算基础的是( )。
A.以人、材、机费为计算基础
B.以人工费和材料费合计为计算基础
C.以人工费和机械费合计为计算基础
D.以人工费为计算基础
B.以人工费和材料费合计为计算基础
C.以人工费和机械费合计为计算基础
D.以人工费为计算基础
答案：B
解析：
企业管理费由承包人投标报价时自主确定，其费率计算公式如下: 1.以人、材、机费为计算基础
2. 以人工费和机械费合计为计算基础
最新题库，考前【黑钻押题】，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
3. 以人工费为计算基础
2. 以人工费和机械费合计为计算基础
最新题库，考前【黑钻押题】，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
3. 以人工费为计算基础
适用于体育馆、展览馆的大跨度结构包括（ ）。
A.框架结构
B.框架－剪力墙结构
C.网架结构
D.拱式结构
E.悬索结构
B.框架－剪力墙结构
C.网架结构
D.拱式结构
E.悬索结构
答案：D,E
解析：
本题考查的是工业建筑与民用建筑的分类。拱式结构、悬索结构都属于大跨度结构体系，且适用于体育馆、展览馆。
根据我国现行规定，工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件除由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章外，还应当加盖（）。
A.工程造价咨询企业执业印章
B.工程造价咨询企业法定代表人印章
C.工程造价咨询企业技术负责人印章
D.工程造价咨询项目负责人印章
B.工程造价咨询企业法定代表人印章
C.工程造价咨询企业技术负责人印章
D.工程造价咨询项目负责人印章
答案：A
解析：
工程造价咨询企业出具的成果文件应由工程咨询企业加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业专用章。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（ ）。
A.隐蔽工程验收的影响时间
B.工序搭接发生的停歇时间
C.不可避免的中断时间
D.加工材料所需的时间
B.工序搭接发生的停歇时间
C.不可避免的中断时间
D.加工材料所需的时间
答案：C
解析：
本题考查的是预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标和造价指标。运用排险法，辅助用工指施工现场发生的加工材料等的用工。如筛砂子、淋石灰膏的用工。人工幅度差主要指正常施工条件下，劳动定额中没有包含的用工因素。例如各工种交叉作业配合工作的停歇时间，工程质量检查和工程隐蔽、验收等所占的时间。
消耗量定额的核心内容是（ ）
A.定额项目表
B.工作内容
C.定额项目名称
D.定额计量单位
B.工作内容
C.定额项目名称
D.定额计量单位
答案：A
解析：
某建筑基础为钢筋混凝土基础，墙体为粘土砖墙，基础顶面设计标高为0.10m，室内地坪为±0.00m，室外地坪为－0.20m，则该建筑基础与墙体的分界面为（ ）。
A.标高－0.30m处
B.室外地坪－0.20m处
C.室内地坪±0.00m处
D.基础项面标高0.10m处
B.室外地坪－0.20m处
C.室内地坪±0.00m处
D.基础项面标高0.10m处
答案：D
解析：
本题考查的是。基础与墙身使用不同材料时，材料分界面与设计室内地面的高度差≤300mm时，以不同材料为分界线；高度差＞300mm时，以设计室内地面为分界线。砖围墙应以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。
安装工程措施费的计算方法，下列说法正确的有（ ）
A.“安全文明施工费”的计算基础可以是：“定额基价”“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”
B.安全文明施工费外的总价项目的计算基础：“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”
C.所有总价项目均可以定额基价作为计算基础
D.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”
B.安全文明施工费外的总价项目的计算基础：“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”
C.所有总价项目均可以定额基价作为计算基础
D.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”
答案：A,B,D
解析：
总价措施项目的计算基础
安全文明施工费、夜间施工、非夜间施工照明费、二次搬运费、冬雨期施工费、已完工程及设备保护费、高层施工增加费。
一般不能计算工程量，以“项”为计量单位。
※“安全文明施工费”的计算基础可以是：“定额基价”“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”，
其他总价项目的计算基础：“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”。
按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”。
安全文明施工费、夜间施工、非夜间施工照明费、二次搬运费、冬雨期施工费、已完工程及设备保护费、高层施工增加费。
一般不能计算工程量，以“项”为计量单位。
※“安全文明施工费”的计算基础可以是：“定额基价”“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”，
其他总价项目的计算基础：“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”。
按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”。
采用碾压法压实填土，正确的施工要求是()。
A.碾压法适用于大面积填土工程
B.对砂性土压实宜用羊足碾
C.松土应用重型碾压机直接滚压
D.松土应先用轻碾压实，然后再用重碾
E.对黏性土宜用羊足碾
B.对砂性土压实宜用羊足碾
C.松土应用重型碾压机直接滚压
D.松土应先用轻碾压实，然后再用重碾
E.对黏性土宜用羊足碾
答案：A,D,E
解析：
(1）碾压法。碾压法是利用机械滚轮的压力压实土壤，使之达到所需的密实度。碾压适用于大面积填土工程。碾压机械有平碾（压路机）、羊足碾和气胎碾。平碾（光碾压路机）是一种以内燃机为动力的自行式压路机，重量6～15t。羊足碾一般都没有动力，靠拖拉机牵引，有单筒、双筒两种。根据碾压要求，又可分为空筒及装砂、注水等三种。羊足碾虽与土接触面积小，但单位面积的压力比较大，土壤压实的效果好。羊足碾一般用于碾压教性土，不适于砂性土，因在砂土中碾压时，土的颗粒受到羊足碾较大的单位压力后会向四面移动而使土的结构破坏。此外，松土不宜用重型碾压机械直接滚压，否则土层有强烈起伏现象，效率不高。如果先用轻碾压实，再用重碾压实就会取得较好效果。
根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。
A.临时公共设施及场地的维持费
B.建筑保险和债券费
C.开工试车费
D.土地征购费
B.建筑保险和债券费
C.开工试车费
D.土地征购费
答案：C
解析：
本题考查的是项目间接建设成本，包括项目管理费、开工试车费、业主的行政费用、生产前费用、运费和保险费及地方税。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
21年二级造价工程师历年真题和解答8章 第4章
工程变更引起措施项目发生变化的，（ ）提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交（ ）确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。
A.监理人，发包人
B.发包人，主管部门
C.承包人，发包人
D.咨询人，监理人
B.发包人，主管部门
C.承包人，发包人
D.咨询人，监理人
答案：C
解析：
本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。
(2015年)关于合同争议仲裁的说法，正确的是()。
A.仲裁是诉讼的前置程序
B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力
C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请
D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定
B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力
C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请
D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定
答案：C
解析：
本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”，即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议，选项BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。
关于建筑设计对工业项目造价的影响,下列说法正确的有。
A.建筑周长系数越高,单位面积造价越低
B.单跨厂房柱间距不变,跨度越大,单位面积造价越低
C.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多,单位面积造价越高
D.大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价
B.单跨厂房柱间距不变,跨度越大,单位面积造价越低
C.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多,单位面积造价越高
D.大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价
答案：B
解析：
通常情况下，建筑周长系数越低，设计越经济，A错误；对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低，B正确；对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，C错误；对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济，C正确；对于大中型工业厂房一 般选用钢筋混凝土结构，D错误。
承包商可以提出索赔的条件有（ ）。
A．发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失
B．因工程变更造成的时间、费用损失
C．发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加
D．货款利率上调造成贷款利息增加
E．发包人延误支付期限造成承包人的损失
A．发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失
B．因工程变更造成的时间、费用损失
C．发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加
D．货款利率上调造成贷款利息增加
E．发包人延误支付期限造成承包人的损失
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是索略成立的条件。选项D 不属于可以提出索赔的事件。
编制建设项目主要材料计划的参考依据的是（ ）。
A.概算指标
B.概算定额
C.预算定额
D.预算指标
B.概算定额
C.预算定额
D.预算指标
答案：B
解析：
概算定额的主要作用： (1)概算定额是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据；
(2)概算定额是对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一；
(3)概算定额是编制建设项目主要材料计划的参考依据；
(4)概算定额是编制概算指标的依据；
(5)概算定额是编制最高投标限价的依据。
(2)概算定额是对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一；
(3)概算定额是编制建设项目主要材料计划的参考依据；
(4)概算定额是编制概算指标的依据；
(5)概算定额是编制最高投标限价的依据。
自动喷水雨淋式灭火系统包括管道系统、雨淋阀、火灾探测器以及（ ）。
A.水流指示器
B.预作用阀
C.开式洒水喷头
D.闭式喷头
B.预作用阀
C.开式洒水喷头
D.闭式喷头
答案：C
解析：
本题考查的是消防工程施工技术。自动喷水雨淋系统包括开式洒水喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器和辅助设施等。
关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。
A.单位工程竣工结算由承包人编制
B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效
C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告
D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人
B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效
C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告
D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人
答案：D
解析：
在竣工结算编制过程中，其他项目应按下列规定计价：
(1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；
(2)暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关规定计算；
(3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；
(4)施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；
(5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；
(6)暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
(1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；
(2)暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关规定计算；
(3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；
(4)施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；
(5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；
(6)暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是()费用。
A.设计变更增加的
B.局部地基处理增加的
C.利率调整增加的
D.预防自然灾害采取的措施
B.局部地基处理增加的
C.利率调整增加的
D.预防自然灾害采取的措施
答案：C
解析：
基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，主要是指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。利率调整增加属于价差预备费。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
某评标委员会建设单位有2人参加，该评标委员会中工程、经济专家成员至少是（）。
A.4
B.5
C.3
D.7
B.5
C.3
D.7
答案：B
解析：
依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。@##
21年二级造价工程师历年真题和解答8章 第5章
酚醛树脂漆、过氯乙烯漆及呋喃树脂漆在使用中，其共同的特点为（）。
A.耐有机溶剂介质的腐蚀
B.具有良好耐碱性
C.既耐酸又耐碱腐蚀
D.与金属附着力差
B.具有良好耐碱性
C.既耐酸又耐碱腐蚀
D.与金属附着力差
答案：D
解析：
酚醛树脂漆具有良好的电绝缘性和耐油性，能耐60%硫酸、盐酸、一定浓度的醋酸、磷酸、大多数盐类和有机溶剂等介质的腐蚀，但不耐强氧化剂和碱。其漆膜较脆，温差变化大时易开裂，与金属附着力较差，在生产中应用受到一定限制。其使用温度一般为120℃。过氯乙烯漆具有良好的耐酸性气体、耐海水、耐酸、耐油、耐盐雾、防霉、防燃烧等性能。但不耐酚类、酮类、脂类和苯类等有机溶剂介质的腐蚀。其最高使用温度约70℃，若温度过高，则会导致漆膜破坏。该清漆不耐光，容易老化，而且不耐磨和不耐强烈的机械冲击。此外，它与金属表面附着力不强，特别是光滑表面和有色金属表面更为突出。在漆膜没有充分干燥下往往会有漆膜揭皮现象。
呋喃树脂漆具有优良的耐酸性、耐碱性及耐温性，原料来源广泛，价格较低。能耐大部分有机酸、无机酸、盐类等介质的腐蚀，并有良好的耐碱性、耐有机溶剂性、耐水性、耐油性，但不耐强氧化性介质（硝酸、铬酸、浓硫酸等）的腐蚀。由于呋喃树脂漆存在性脆，与金属附着力差，干后会收缩等缺点，因此大部分是采用改性呋喃树脂漆。
呋喃树脂漆具有优良的耐酸性、耐碱性及耐温性，原料来源广泛，价格较低。能耐大部分有机酸、无机酸、盐类等介质的腐蚀，并有良好的耐碱性、耐有机溶剂性、耐水性、耐油性，但不耐强氧化性介质（硝酸、铬酸、浓硫酸等）的腐蚀。由于呋喃树脂漆存在性脆，与金属附着力差，干后会收缩等缺点，因此大部分是采用改性呋喃树脂漆。
关于钢下列说法正确的是（ ）。
A.含碳量＞2.11%（重量）的铁合金
B.钢中有害元素硫和磷，锰和硅能使钢材强度硬度增加，而塑性和韧性降低
C.钢材成分一定时，其强度取决于钢材热处理，淬火加回火影响最大
D.抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击韧度和硬度取决于钢成分和金相组织
B.钢中有害元素硫和磷，锰和硅能使钢材强度硬度增加，而塑性和韧性降低
C.钢材成分一定时，其强度取决于钢材热处理，淬火加回火影响最大
D.抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击韧度和硬度取决于钢成分和金相组织
答案：D
解析：
含碳量小于2.11%（重量）的铁合金称为钢。钢中主要化学元素为铁，另外还含有少量的碳、硅、锰、硫、磷、氧和氮等。其中硅、锰等为有益元素，它们能使钢材强度、硬度提高，而塑性、韧性不显著降低。钢材的力学性能取决于钢材的成分和金相组织。钢的力学性能：抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击韧度和硬度。钢材成分一定时，其金相组织主要取决于钢材热处理，如退火、正火，淬火加回火，其中淬火加回火影响最大。
根据《价格法》，政府可依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的有（ ）。
A．购销差价
B．批零差价
C．利税差价
D．地区差价
E．季节差价
B．批零差价
C．利税差价
D．地区差价
E．季节差价
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是价格法。政府应当依据有关商品或服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的购销差价、批零差价、地区差价和季节差价。
与等离子弧焊相比，钨极惰性气体保护焊的主要缺点有（）。
A.仅适用于薄板及超薄板材的焊接
B.熔深浅，熔敷速度小，生产效率较低
C.是一种不熔化极的电弧焊
D.不适宜野外作业
B.熔深浅，熔敷速度小，生产效率较低
C.是一种不熔化极的电弧焊
D.不适宜野外作业
答案：A,B,D
解析：
本题考查钨极惰性气体保护焊的特点。钨极惰性气体保护焊的缺点有：
①熔深浅，熔敷速度小，生产率较低。
②只适用于薄板（6mm以下）及超薄板材料焊接。
③气体保护幕易受周围气流的干扰，不适宜野外作业。
④惰性气体（氩气、氦气）较贵，生产成本较高。
等离子弧焊也属于不熔化极电弧焊。@##
①熔深浅，熔敷速度小，生产率较低。
②只适用于薄板（6mm以下）及超薄板材料焊接。
③气体保护幕易受周围气流的干扰，不适宜野外作业。
④惰性气体（氩气、氦气）较贵，生产成本较高。
等离子弧焊也属于不熔化极电弧焊。@##
关于外墙砖砌体高度计算的说法中，不正确的有（ ）。
A.位于屋架下弦，其高度算至屋架底
B.坡屋面无檐口天棚者算至屋面板底
C.有屋架无天棚者算至屋架下弦底
D.平屋面算至钢筋混凝土板底
E.出檐宽度超过600mm时，按实砌高度计算
B.坡屋面无檐口天棚者算至屋面板底
C.有屋架无天棚者算至屋架下弦底
D.平屋面算至钢筋混凝土板底
E.出檐宽度超过600mm时，按实砌高度计算
答案：A,C,E
解析：
斜（坡）屋面无檐口天棚的算至屋面板底;有屋架且室内外均有天棚的算至屋架下弦底另加200mm，无天棚的算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;有钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶，平屋顶算至钢筋混凝土板底。@##
A--I.土建工程
背景资料：
某拟建项目机修车间，厂房设计方案采用预制钢筋混凝土排架结构，其上部结构系统如图3-3 所示，结构体系中现场预制标准构件和非标准构件的混凝土强度等级、设计控制参考钢筋含量等见表3-11。
另经查阅国家标准图集，所选用的薄腹屋面梁混凝土用量为3.11m3/根（厂房中间与两端山墙处屋面梁的混凝土用量相等，仅预埋铁件不同），所选用T 型吊车梁混凝土用量，车间两端都为1.13m3/根，其余为1.08m3/根。
问题：
1.根据上述条件，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）的计算规则，列式计算该机修车间上部结构预制混凝土柱、梁工程量及根据设计提供的控制参考钢筋含量计算相关钢筋工程量。
2.利用问题1 的计算结果和以下相关数据，按《建设工程工程量清单计价规范》，（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）的要求，编制该机修车间上部结构分部分项工程和单价措施项目清单与计价表。已知相关数据为：①预制混凝土矩形柱的清单编码为010509001，本车间预制混凝土柱单件体积＜3.5m3，就近插入基础杯口，人材机合513.71 元/m3；②预制混凝土基础梁的清单编号为010510001，本车间基础梁就近地面安装，单件体积＜1.2m3，人材机合计402.98 元/m3；③预制混凝土柱顶连系梁的清单编码为010510001，本车间连系梁单件体积＜0.6m3，安装高度＜12m，人材机合计423.21 元/m3，④预制混凝土T 型吊车梁的清单编码为010510002，本车间T 型吊车梁单件体积＜1.2m3，安装高度小于9.5m，人材机合计530.38 元/m3；
⑤预制混凝土薄腹屋面梁的清单编码010511003，本车间薄腹屋面梁单件体积＜3.2m3，安装高度13m，人材机合计561.35 元/m3；⑥预制混凝土构件钢筋的清单编码为010515002，本车间构件钢筋直径为8-25mm，人材机合计6018.70 元/m3。以上项目管理费均以人材机的基数按10%计算，利润均以人材机和管理费合计为基数按5%计算。
3.利用以下相关数据，编制该机修车间土建单位工程招标控制价汇总表。已知相关数据为：①一般土建分部分项工程费用785000.00 元；②措施项目费用62800.00 元，其中安全文明施工费26500.00 元；③其他项目费用为屋顶防水专业分包暂估价70000.00 元；④规费以分部分项工程、措施项目、其他项目费用之和为基数计取，综合费率为5.28%；⑤税率为3.477%。
背景资料：
某拟建项目机修车间，厂房设计方案采用预制钢筋混凝土排架结构，其上部结构系统如图3-3 所示，结构体系中现场预制标准构件和非标准构件的混凝土强度等级、设计控制参考钢筋含量等见表3-11。
另经查阅国家标准图集，所选用的薄腹屋面梁混凝土用量为3.11m3/根（厂房中间与两端山墙处屋面梁的混凝土用量相等，仅预埋铁件不同），所选用T 型吊车梁混凝土用量，车间两端都为1.13m3/根，其余为1.08m3/根。
问题：
1.根据上述条件，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）的计算规则，列式计算该机修车间上部结构预制混凝土柱、梁工程量及根据设计提供的控制参考钢筋含量计算相关钢筋工程量。
2.利用问题1 的计算结果和以下相关数据，按《建设工程工程量清单计价规范》，（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）的要求，编制该机修车间上部结构分部分项工程和单价措施项目清单与计价表。已知相关数据为：①预制混凝土矩形柱的清单编码为010509001，本车间预制混凝土柱单件体积＜3.5m3，就近插入基础杯口，人材机合513.71 元/m3；②预制混凝土基础梁的清单编号为010510001，本车间基础梁就近地面安装，单件体积＜1.2m3，人材机合计402.98 元/m3；③预制混凝土柱顶连系梁的清单编码为010510001，本车间连系梁单件体积＜0.6m3，安装高度＜12m，人材机合计423.21 元/m3，④预制混凝土T 型吊车梁的清单编码为010510002，本车间T 型吊车梁单件体积＜1.2m3，安装高度小于9.5m，人材机合计530.38 元/m3；
⑤预制混凝土薄腹屋面梁的清单编码010511003，本车间薄腹屋面梁单件体积＜3.2m3，安装高度13m，人材机合计561.35 元/m3；⑥预制混凝土构件钢筋的清单编码为010515002，本车间构件钢筋直径为8-25mm，人材机合计6018.70 元/m3。以上项目管理费均以人材机的基数按10%计算，利润均以人材机和管理费合计为基数按5%计算。
3.利用以下相关数据，编制该机修车间土建单位工程招标控制价汇总表。已知相关数据为：①一般土建分部分项工程费用785000.00 元；②措施项目费用62800.00 元，其中安全文明施工费26500.00 元；③其他项目费用为屋顶防水专业分包暂估价70000.00 元；④规费以分部分项工程、措施项目、其他项目费用之和为基数计取，综合费率为5.28%；⑤税率为3.477%。
答案：
解析：
问题1：
【解题要点】
本题考查预制构件的工程量计算，预制构件按设计图示尺寸以体积计算。注意利用几何知识准确计算截面积。
【解题过程】
问题2：
【解题要点】
本题考查分部分项工程和单价措施项目清单与计价表的填写，注意项目编码是12 位，需要在题目已知条件的基础上进行补充。项目特征的描述要完整、准确。
【解题过程】
问题3：
【解题要点】
本题考查单位工程招标控制价汇总表，注意费用的计算基础。
【解题过程】
【解题要点】
本题考查预制构件的工程量计算，预制构件按设计图示尺寸以体积计算。注意利用几何知识准确计算截面积。
【解题过程】
问题2：
【解题要点】
本题考查分部分项工程和单价措施项目清单与计价表的填写，注意项目编码是12 位，需要在题目已知条件的基础上进行补充。项目特征的描述要完整、准确。
【解题过程】
问题3：
【解题要点】
本题考查单位工程招标控制价汇总表，注意费用的计算基础。
【解题过程】
关于工程量计量的原则， 下列说法不正确的是（ ） 。
A.按合同中约定的计算规则、 图纸及变更指示进行计量
B.按承包人实际施工的工程量进行计量
C.承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的， 监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量
D.承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 25 至当月 24 日已完成的工程量报告
E.工程量的计量必须按月进行
B.按承包人实际施工的工程量进行计量
C.承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的， 监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量
D.承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 25 至当月 24 日已完成的工程量报告
E.工程量的计量必须按月进行
答案：B,D,E
解析：
施工单位自身造成返工不与计量； 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 至当月 19 日已完成的工程量报告； 除专用合同条款另有约定外， 工程量的计量按月进行。
工程量清单计价方式中，区分清单项目的依据是( )。
A.项目名称
B.工程数量
C.项目特征
D.计量单位
B.工程数量
C.项目特征
D.计量单位
答案：C
解析：
考核工程量清单项目特征的概念。项目特征是区分(划分)清单项目的依据,是确定一个清单项目综合单价的重要依据，是履行合同义务的基础。
对于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是()。
A.已竣工未验收但实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按保修合同办理
B.已竣工未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理
C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算
D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同变更办理
B.已竣工未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理
C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算
D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同变更办理
答案：B
解析：
本题考查的是竣工结算。发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的：(1)已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理；(2)已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。
21年二级造价工程师历年真题和解答8章 第6章
单位设备安装工程概算的编制方法主要有（ ）。
A.设备价值百分比法
B.概算定额法
C.综合吨位指标法
D.概算指标法
E.预算单价法
B.概算定额法
C.综合吨位指标法
D.概算指标法
E.预算单价法
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是设计概算的编制。单位设备安装工程概算的编制方法主要有设备价值百分比法、综合吨位指标法、预算单价法、扩大单价法。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），现浇混凝土墙工程量应（）。
A.扣除突出墙面部分体积
B.不扣除面积为0.33m2孔洞体积
C.将伸入墙内的梁头计入
D.扣除预埋铁件体积
B.不扣除面积为0.33m2孔洞体积
C.将伸入墙内的梁头计入
D.扣除预埋铁件体积
答案：C
解析：
现浇混凝土墙包括直形墙、弧形墙、短肢剪力墙、挡土墙。按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋，预埋铁件所占体积，扣除门窗洞口及单个面积大于 0.3m2的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积内计算。当梁与混凝土墙连接时，梁的长度应计算到混凝土墙的侧面。
投标人少于( )的，招标人应当依法重新招标。
A.4个
?
B.3个
?
C.2个
?
D.5个
?
B.3个
?
C.2个
?
D.5个
答案：B
解析：
投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。
六氟化硫断路器具有的优点有（ ）。
A.在 150℃以下时，化学性能相当稳定
B.不存在触头氧化问题
C.腐蚀性和毒性小，且不受温度影响
D.具有优良的电绝缘性能
B.不存在触头氧化问题
C.腐蚀性和毒性小，且不受温度影响
D.具有优良的电绝缘性能
答案：A,B,D
解析：
招标人提供的其他项目清单的项目名称应包括（）。
A．暂列金额
B．暂估价
C．计日工
D．总承包服务费
E．规费
B．暂估价
C．计日工
D．总承包服务费
E．规费
答案：A,C,D
解析：
其他项目费包括：暂列金额、计日工、总承包服务费。注意此处可能会以暂估价作为干扰项。@##
下列关于地基处理与边坡支护工程，工程量清单计算规则，表述错误的有（ ）。
A.强夯地基工程量，按设计图示处理范围以面积计算
B.锚杆（锚索）工程量，可按设计图示尺寸以杆体长度计算
C.振冲桩（填料）工程量，可按设计图示尺寸的桩长以米计算
D.圆木桩工程量，可按设计图示尺寸以桩长计算，也可以按设计图示数量计算
E.钢板桩工程量以吨计量时，可按设计图示尺寸以质量计算，也可按设计图示尺寸的体积以立方米计算
B.锚杆（锚索）工程量，可按设计图示尺寸以杆体长度计算
C.振冲桩（填料）工程量，可按设计图示尺寸的桩长以米计算
D.圆木桩工程量，可按设计图示尺寸以桩长计算，也可以按设计图示数量计算
E.钢板桩工程量以吨计量时，可按设计图示尺寸以质量计算，也可按设计图示尺寸的体积以立方米计算
答案：B,E
解析：
本题考查的是房屋建筑与装饰工程工程量的计算规则与方法。选项B错误，锚杆（锚索）、土钉锚杆（锚索）和土钉的工程量以米计量时，按设计图示尺寸以钻孔深度计算；以根计量时，按设计图示数量计算。选项E错误，钢板桩工程量以吨计量时，按设计图示尺寸以质量计算；以平方米计量时，按设计图示墙中心线长乘以桩长以面积计算。
根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T50353—2013，不应计算建筑面积的项目是（ ）。
A.建筑物内电梯井
B.建筑物大厅走廊
C.建筑物通道
D.建筑物内变形缝
B.建筑物大厅走廊
C.建筑物通道
D.建筑物内变形缝
答案：C
解析：
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。选项A错误，正确的是建筑物的室内楼梯、电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道，应并入建筑物的自然层计算建筑面积。
选项B错误，正确的是建筑物的门厅、大厅应按一层计算建筑面积。
选项D错误，正确的是与室内相通的变形缝，应按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算。
选项B错误，正确的是建筑物的门厅、大厅应按一层计算建筑面积。
选项D错误，正确的是与室内相通的变形缝，应按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算。
某土方施工机械一次循环的正常时间为 3min， 每循环工作一次挖土 0.5m3， 工作班的延续时间为 8h， 机械正常利用系数为 0.80.该土方施工机械的产量定额为（ ） m3/台班。
A.56
B.60
C.64
D.80
B.60
C.64
D.80
答案：C
解析：
纯工作 1h 循环次数=60/3=20 次
纯工作 1h 产量=20×0.5=10m3
施工机械的产量定额=10×8×0.80=64m3/台班
纯工作 1h 产量=20×0.5=10m3
施工机械的产量定额=10×8×0.80=64m3/台班
根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的（）天后停止施工。
A.7
B.10
C.14
D.28
B.10
C.14
D.28
答案：C
解析：
根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月或不迟于约定的开工日期前7 天预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的10 天内向发包人发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的14 天后停止施工。
21年二级造价工程师历年真题和解答8章 第7章
就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与风险转移分界点相一致的是（）。
A.离岸价格
B.运费在内价
C.到岸价格
D.抵岸价格
B.运费在内价
C.到岸价格
D.抵岸价格
答案：A
解析：
(1)FOB(freeonboard),意为装运港船上交货，亦称为离岸价格。. FOB术语是指当货物在装运港被装上指定船时，卖方即完成交货义务。风险转移，以在指定的装运港货物被装上指定船时为分界点。费用划分与风险转移的分界点相一致。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
在填石路堤施工的填筑方法中，主要用于二级及二级以下公路，施工路基压实、稳定问题较多的方法是()。
A.竖向填筑法
B.分层压实法
C.冲进压实法
D.强力夯实法
B.分层压实法
C.冲进压实法
D.强力夯实法
答案：A
解析：
竖向填筑法（倾填法）：以路基一端按横断面的部分或全部高度自上往下倾卸石料，逐步推进填筑。主要用于二级及二级以下，且铺设低级路面的公路，也可用在陡峻山坡施工特别困难或大量以爆破方式挖开填筑的路段；以及无法自下而上分层填筑的陡坡、断岩、泥沼地区和水中作业的填石路堤。该方法施工路基压实、稳定问题较多。
拌制外墙保温砂浆多用（ ）。
A.玻化微珠
B.石棉
C.膨胀蛭石
D.玻璃棉
B.石棉
C.膨胀蛭石
D.玻璃棉
答案：A
解析：
玻化微珠保温砂浆是以玻化微珠为轻质骨料，与玻化微珠保温胶粉料按照一定的比例搅拌均匀混合而成，用于外墙内外保温的一种新型无机保温砂浆材料。玻化微珠保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能，不空鼓开裂、强度高。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》规定，对于非政府投资项目实行（ ）。
A.核准制
B.登记备案制
C.审批制
D.审核制
E.审理制
B.登记备案制
C.审批制
D.审核制
E.审理制
答案：A,B
解析：
根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发 [2004] 20 号)，政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。
在场地受到特殊限制的设备、构件吊装应使用的吊装机械为（）。
A.塔式起重机
B.轮胎起重机
C.桅杆式起重机
D.履带式起重机
B.轮胎起重机
C.桅杆式起重机
D.履带式起重机
答案：C
解析：
桅杆起重机适用范围：主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的设备、构件吊装。
下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（ ）。
A.养老保险费
B.劳动保险费
C.医疗保险费
D.财产保险费
E.危险作业意外伤害保险费
B.劳动保险费
C.医疗保险费
D.财产保险费
E.危险作业意外伤害保险费
答案：B,D
解析：
(2013年)关于工程量清单编制中的项目特殊描述，下列说法中正确的是()。
A.措施项目无需描述项目特征
B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述
C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述
D.图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述
B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述
C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述
D.图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述
答案：B
解析：
分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（ ）。
A.分部分项工程量清单
B.措施项目清单
C.暂列金额
D.计日工
B.措施项目清单
C.暂列金额
D.计日工
答案：B
解析：
措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定，故 B 正确。
钢化玻璃是用物理或化学方法，在玻璃表面上形成一个(）。
A.压应力层
B.拉应力层
C.防脆裂层
D.刚性氧化层
B.拉应力层
C.防脆裂层
D.刚性氧化层
答案：A
解析：
钢化玻璃是用物理或化学的方法，在玻璃的表面上形成一个压应力层，而内部处于较大的拉应力状态，内外拉压应力处于平衡状态。玻璃本身具有较高的抗压强度，表面不会造成破坏的玻璃品种。当玻璃受到外力作用时，这个压应力层可将部分拉应力抵消，避免玻璃的碎裂，从而达到提高玻璃强度的目的。
21年二级造价工程师历年真题和解答8章 第8章
在不影响工程总报价的前提下， 通过调整内部各个项目的报价， 以达到既不提高总报价、 不影响中标， 又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法是（ ） 。
A.突然降价法
B.不平衡报价法
C.多方案报价法
D.无利润报价法
B.不平衡报价法
C.多方案报价法
D.无利润报价法
答案：B
解析：
不平衡报价法。 指在不影响工程总报价的前提下， 通过调整内部各个项目的报价， 以达到既不提高总报价、 不影响中标， 又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法。
(2016年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，关于综合脚架，说法正确的有()。
A.工程量按建筑面积计算
B.用于房屋加层时应说明加层高度
C.项目特征应说明建筑结构形式和檐口高度
D.同一建筑物有不同的檐高时，分别按不同檐高列项
E.项目特征必须说明脚手架材质
B.用于房屋加层时应说明加层高度
C.项目特征应说明建筑结构形式和檐口高度
D.同一建筑物有不同的檐高时，分别按不同檐高列项
E.项目特征必须说明脚手架材质
答案：A,C,D
解析：
综合脚手架，按建筑面积计算，综合脚手架适用于能够按“建筑面积计算规则”计算建筑面积的建筑工程脚手架，不适用于房屋加层、构筑物及附属工程脚手架。综合脚手架项目特征包括建设结构形式、檐口高度，同一建筑物有不同的檐高时，按建筑物竖向切面分别按不同檐高编列清单项目。脚手架的材质可以不作为项目特征内容，但需要注明由投标人根据工程实际情况按照有关规范自行确定。
关于概算指标的编制，下列说法中正确的是()。
A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标
B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标
C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明
D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算
B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标
C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明
D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算
答案：D
解析：
概算指标可分为两大类，一类是建筑工程概算指标，另一类是设备及安装工程概算指标，所以A错；综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性不如单项指标，所以B错；单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍，所以C错；构筑物是以座为单位编制概算指标，因此，在计算完工程量，编出预算书后，不必进行换算，预算书确定的价值就是每座构筑物概算指标的经济指标，所以D正确。
G4Ф12 表示（ ）。
A.4 根φ12 箍筋
B.4φ12 的纵向构造钢筋，每侧各2φ12
C.4 根φ12 受力筋
D.4 根φ12 通长筋
B.4φ12 的纵向构造钢筋，每侧各2φ12
C.4 根φ12 受力筋
D.4 根φ12 通长筋
答案：B
解析：
G4Ф12表示梁的两个侧面配置 4φ12 的纵向构造钢筋，每侧面各配置 2φ12。
下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（ ）。
A.分部分项工程清单
B.拟定的招标文件
C.招标控制价
D.潜在投标人的资质及能力
B.拟定的招标文件
C.招标控制价
D.潜在投标人的资质及能力
答案：B
解析：
招标工程量清单编制的主要依据有：1）《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500。
2）与拟建工程相适应的国家计量规范，如《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB-50854、《仿古建筑工程工程量清单计算规范））GB-50855、《市政工程工程量清单计算规范》GB-50857等。
3）建设工程设计文件。
4）与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
5）拟定的招标文件。
6）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案。
7）其他相关资料。
2）与拟建工程相适应的国家计量规范，如《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB-50854、《仿古建筑工程工程量清单计算规范））GB-50855、《市政工程工程量清单计算规范》GB-50857等。
3）建设工程设计文件。
4）与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
5）拟定的招标文件。
6）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案。
7）其他相关资料。
冷粘法以满铺为依据编制，点、条铺粘者按其相应项目的人工乘以系数（ ）。
A.1.43
B.1.30
C.1.05
D.0.91
B.1.30
C.1.05
D.0.91
答案：D
解析：
本题考查的是《2017届房屋建筑与装饰工程预算定额》基本内容。冷粘法以满铺为依据编制，点、条铺粘者按其相应项目的人工乘以系数0.91，黏合剂乘以系数0.7。
合同当事人之间出现合同纠纷， 要求仲裁机构仲裁， 仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（ ）。
A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书
答案：B
解析：
城镇市政基础设施工程在开工前， 由（ ） 项（ ） 申请领取施工许可证。
A.建设单位， 工程所在地县级以上人民政府建设主管部门
B.施工单位， 工程所在地市级以上人民政府建设主管部门
C.建设单位， 国务院建设主管部门
D.施工单位， 工程所在地乡镇以上人民政府建设主管部门
B.施工单位， 工程所在地市级以上人民政府建设主管部门
C.建设单位， 国务院建设主管部门
D.施工单位， 工程所在地乡镇以上人民政府建设主管部门
答案：A
解析：
从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、 装饰装修和与其配套的线路、 管道、 设备安装， 以及城镇市政基础设施工程施工， 建设单位在开工前应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。 必须申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的， 一律不得开工。
生产性建设项目的总投资由（）两部分构成。
Ａ.固定资产投资和流动资产投资
Ｂ.有形资产投资和无形资产投资
Ｃ.建筑安装工程费用和设备工器具购置费用
Ｄ.建筑安装工程费用和工程建设其他费用
Ｂ.有形资产投资和无形资产投资
Ｃ.建筑安装工程费用和设备工器具购置费用
Ｄ.建筑安装工程费用和工程建设其他费用
答案：A
解析：
生产性建设项目总投资包括工程造价（或固定资产投资）和流动资金（或流动资产投资）两部分；非生产性建设项目总投资一般仅指工程造价。
热门文章
