21年二级造价工程师答疑精华6篇
发布时间：2021-08-19
21年二级造价工程师答疑精华6篇 第1篇
施工企业按照规定标准对采购的建筑材料进行一般性鉴定，检查发生的费用应计入（）。
A.材料费
B.企业管理费
C.人工费
D.措施项目费
B.企业管理费
C.人工费
D.措施项目费
答案：B
解析：
检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。检验试验费属于企业管理费。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），砌筑工程量计算正确的是（）。
A.砖地沟按设计图示尺寸以水平投影面积计算
B.砖地坪按设计图示尺寸以体积计算
C.石挡土墙按设计图示尺寸以面积计算
D.石坡道按设计图示尺寸以面积计算
B.砖地坪按设计图示尺寸以体积计算
C.石挡土墙按设计图示尺寸以面积计算
D.石坡道按设计图示尺寸以面积计算
答案：D
解析：
砖散水、地坪工程量计算按设计图示尺寸以面积计算。砖地沟、明沟工程量计算以米计量，按设计图示以中心线长度计算。石挡土墙按设计图示尺寸以体积计算。
下列结构中，属于桥梁下部结构的有（ ）。
A.桥面
B.支座
C.桥跨
D.桥台
B.支座
C.桥跨
D.桥台
答案：D
解析：
本题考查的是道路、桥梁、涵洞工程的分类、组成及构造。上部结构指桥梁结构中直接承受车辆和其他荷载，并跨越各种障碍物的结构部分。一般包括桥面构造（行车道、人行道及栏杆等）、桥梁跨越部分的承载结构和桥梁支座。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 10500——2013），在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（）。
A. 暂列金额
B. 专业工程暂估价
C. 材料暂估价单价
D. 计日工单价
E.总承包服务费
B. 专业工程暂估价
C. 材料暂估价单价
D. 计日工单价
E.总承包服务费
答案：D,E
解析：
计日工表的项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；总承包服务费计价表中项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
工程定额按照反映的生产要素消耗内容分为()
A.劳动消耗定额
B.机械消耗定额
G.材料消耗定额
D.施工定额
E.预算定额
B.机械消耗定额
G.材料消耗定额
D.施工定额
E.预算定额
答案：A,B,C
解析：
工程定额按定额反映的生产要素消耗内容分类为劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额。@##
21年二级造价工程师答疑精华6篇 第2篇
(2016年)竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是()。
A.产权属于本单位的城市绿化
B.不能形成资产的城市绿化
C.产权属于本单位的专用道路
D.产权不属于本单位的专用道路
B.不能形成资产的城市绿化
C.产权属于本单位的专用道路
D.产权不属于本单位的专用道路
答案：D
解析：
经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，且其产权不属于本单位的投资支出。对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。
根据《合同法》规定，属于效力待定合同的有（ ）。
A．限制民事行为能力人订立的合同经法定代理人追认的
B．行为人超越代理权限以被代理人名义订立的合同
C．限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同
D．房屋租赁人将其租赁的房屋出售所签订的买卖合同
E．法定代表人越权订立合同且相对人知道该情形的
B．行为人超越代理权限以被代理人名义订立的合同
C．限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同
D．房屋租赁人将其租赁的房屋出售所签订的买卖合同
E．法定代表人越权订立合同且相对人知道该情形的
答案：B,E
解析：
本题考查的是合同的效力。效力待定合同包括：1）限制民事行为能力人订立的合同和无权代理人代订的合同。2）限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。3）行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同的效力。除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。4）无处分权的人处分他人财产合同的效力。无处分权的人处分他人财产的合同一般为无效合同。但经权利人追认或无处分权的人订立合同后取得处分权的，有效。@##
(2013年)关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是()。
A.施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础
B.施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据
C.施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据
D.施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据
B.施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据
C.施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据
D.施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据
答案：A
解析：
施工图预算对投资方的作用有：①施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施；②施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据；③施工图预算是确定工程招标控制价的依据；④施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。施工图预算对施工企业的作用有：①施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础；②施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容；③施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据；④施工图预算是施工企业控制工程成本的依据；⑤施工图预算是进行“两算”对比的依据。
平瓦屋面下，聚合物改性沥青防水垫层的搭接宽度为（ ）。
A.60mm
B.70mm
C.80mm
D.100mm
B.70mm
C.80mm
D.100mm
答案：D
解析：
聚合物改性沥青防水垫层搭接宽度100mm。
国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有（ ）。
A．负责租船订舱
B．承担货物在装运港装上指定船只以后的一切风险
C．承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用
D．在合同约定的装运港领受货物
E．办理进口清关手续
B．承担货物在装运港装上指定船只以后的一切风险
C．承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用
D．在合同约定的装运港领受货物
E．办理进口清关手续
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是进口设备原价的构成及计算。CFR交货方式，买方的基本义务有：（1）自负风险和费用，取得进口许可证或其他官方批准的证件，在需要办理海关手续时，办理货物进口以及必要时经由另一国过境的一切海关手续，并支付有关费用及过境费；（2）负担货物在装运港装上船后的一切费用和风险；（3）接受卖方提供的有关单据，受领货物，并按合同规定支付货款；（4）支付除通常运费以外的有关货物在运输途中所产生的各项费用以及包括驳运费和码头费在内的卸货费。
21年二级造价工程师答疑精华6篇 第3篇
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。双方约定采取单价合同计价。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4．2元／m3，综合费率为直接费的20％。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元／台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在基坑开挖实际施工中发生了如下
事件：
事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。
事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日，窝工5个工日(降效系数0．6)。
事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。
事件4：5月20日～5月22日，因下暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑5月30日挖坑完毕。
上部结构施工过程中出现以下事件：
事件1：原定于6月10日前由甲方负责供应的材料因材料生产厂所在地区出现沙尘暴，材料6月15日运至施工现场，致使施工单位停工，影响人工100个工日，机械台班5个，乙方据此提出索赔。
事件2：6月12日至6月20日乙方施工机械出现故障无法修复，6月21日起乙方租赁的设备开始施工，影响人工200个工日，机械台班9个，乙方据此提出索赔。
事件3：6月18日至6月22日按甲方改变工程设计的图纸施工，增加人工150个工日，机械台班10个，乙方据此提出索赔。
事件4：6月21日至6月25日施工现场所在地区由于台风影响致使工程停工，影响人工140个工日，机械台班8个，乙方据此提出索赔。
问题：
1．列表说明基坑开挖过程事件1至事件5工程索赔理由及工期、费用索赔的具体结果。
注：其中人工费单价23元／工日，增加用工所需的管理费为增加人工费的30％。
2．说明上部结构施工中乙方提出的工程索赔要求是否正确，正确的索赔结果是什么。
注：其中人工费单价60元／工日，机械使用费400元／台班，降效系数为0．4。
事件：
事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。
事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日，窝工5个工日(降效系数0．6)。
事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。
事件4：5月20日～5月22日，因下暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑5月30日挖坑完毕。
上部结构施工过程中出现以下事件：
事件1：原定于6月10日前由甲方负责供应的材料因材料生产厂所在地区出现沙尘暴，材料6月15日运至施工现场，致使施工单位停工，影响人工100个工日，机械台班5个，乙方据此提出索赔。
事件2：6月12日至6月20日乙方施工机械出现故障无法修复，6月21日起乙方租赁的设备开始施工，影响人工200个工日，机械台班9个，乙方据此提出索赔。
事件3：6月18日至6月22日按甲方改变工程设计的图纸施工，增加人工150个工日，机械台班10个，乙方据此提出索赔。
事件4：6月21日至6月25日施工现场所在地区由于台风影响致使工程停工，影响人工140个工日，机械台班8个，乙方据此提出索赔。
问题：
1．列表说明基坑开挖过程事件1至事件5工程索赔理由及工期、费用索赔的具体结果。
注：其中人工费单价23元／工日，增加用工所需的管理费为增加人工费的30％。
2．说明上部结构施工中乙方提出的工程索赔要求是否正确，正确的索赔结果是什么。
注：其中人工费单价60元／工日，机械使用费400元／台班，降效系数为0．4。
答案：
解析：
问题1：
问题2：
上部结构施工过程出现的事件1至事件4属同一施工过程某时间段多方责任共同发生事件的索赔类型，应采用初始责任原则进行分析，分析过程见表5-11。
事件1：费用补偿按窝工处理，补偿费用=(60×100+400× 5)×0．4=3200(元)，合同工期顺延5天。
事件2：不补偿，属乙方责任。
事件3：费用正常补偿，补偿费用=(150×60+400×10)×2／5=5200(元)，合同工期顺延
2天。
事件4：不可抗力事件，只进行工期补偿，工期顺延3天。
共计补偿费用8400元，合同工期顺延10天。
问题2：
上部结构施工过程出现的事件1至事件4属同一施工过程某时间段多方责任共同发生事件的索赔类型，应采用初始责任原则进行分析，分析过程见表5-11。
事件1：费用补偿按窝工处理，补偿费用=(60×100+400× 5)×0．4=3200(元)，合同工期顺延5天。
事件2：不补偿，属乙方责任。
事件3：费用正常补偿，补偿费用=(150×60+400×10)×2／5=5200(元)，合同工期顺延
2天。
事件4：不可抗力事件，只进行工期补偿，工期顺延3天。
共计补偿费用8400元，合同工期顺延10天。
依据《通用安装工程量计算规范》（GB 50856－2013）的规定，风管工程量中风管长度一律以设计图示中心线长度为准。风管长度中包括（ ）。
A.弯头长度
B.三通长度
C.天圆地方长度
D.部件长度
B.三通长度
C.天圆地方长度
D.部件长度
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是通风与空调工程量计量。风管长度一律以设计图示中心线长度为准，包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不包括部件所占的长度。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013），楼地面装饰装修工程的工程量计算，正确的是（ ）。
A.水泥砂浆楼地面整体面层按设计图示尺寸以面积计算，不扣除设备基础和室内地沟所占面积
B.石材楼地面按设计图示尺寸以面积计算，不考虑门洞开口部分所占面积
C.金属复合地板按设计图示尺寸以面积计算，门洞、空圈部分所占面积不另增加
D.水泥砂浆楼梯面按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井）水平投影面积计算
B.石材楼地面按设计图示尺寸以面积计算，不考虑门洞开口部分所占面积
C.金属复合地板按设计图示尺寸以面积计算，门洞、空圈部分所占面积不另增加
D.水泥砂浆楼梯面按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井）水平投影面积计算
答案：D
解析：
本题考查的是楼地面装饰工程。水泥砂浆楼地面工程量按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积；块料面层工程量计算按设计图示尺寸以面积计算，门洞、空圈、壁龛的开口面积部分并入相应的工程量内；其他材料面层，工程量计算按设计图示尺寸以面积计算，门洞、空圈、散热器槽、壁龛的开口面积部分并入相应的工程量内。
建筑工程概算的编制方法主要有( )。
A.设备价值百分比法
B.概算定额法
C. 综合吨位指标法
D. 概算指标法
E.类似工程预算法
B.概算定额法
C. 综合吨位指标法
D. 概算指标法
E.类似工程预算法
答案：B,D,E
解析：
总体而言，单位工程概算包括单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类。其中，建筑工程概算的编制方法有：概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等；设备及安装工程概算的编制方法有：预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。
下列关于工程造价信息的说法中，正确的有( )。
A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工程不同部位分类
B.材料价格信息的发布应披露供货单位和发布日期等信息
C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，后者对于工 程计价更重要
D.已完工程信息包括已完成或在建工程的各种造价信息
E.价格信息是经过系统的加工处理的工程造价信息，也称为数据
B.材料价格信息的发布应披露供货单位和发布日期等信息
C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，后者对于工 程计价更重要
D.已完工程信息包括已完成或在建工程的各种造价信息
E.价格信息是经过系统的加工处理的工程造价信息，也称为数据
答案：B,C,D
解析：
选项A错误，建筑工种人工成本信息。 这种价格信息是按照建筑工人的工种分类，反映不同工种的单位人工日工资单价。选项E错误，价格信息包括各种建筑材料、装修材料、安装材料、人 工工资、施 工机具等的最新市场价格。这些信息是比较初级的，一般没有经过系统的加工处理，也可以称其为数据。
21年二级造价工程师答疑精华6篇 第4篇
民用建筑物变电所内的高压开关，从安全角度考虑，一般不采用（）。
A.落地式真空断路器
B.手车式真空断路器
C.少油断路器
D.六氟化硫断路器
B.手车式真空断路器
C.少油断路器
D.六氟化硫断路器
答案：C
解析：
建筑物及高层建筑物变电所。这是民用建筑中经常采用的变电所形式，变压器一律采用干式变压器，高压开关一般采用真空断路器，也可采用六氟化硫断路器，但通风条件要好，从防火安全角度考虑，一般不采用少油断路器。
某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的内容有（）。
A.机械设备及安装工程概算
B.电气设备及安装工程概算
C.工程建设其他费用概算
D.特殊构筑物工程概算
E.流动资金概算
B.电气设备及安装工程概算
C.工程建设其他费用概算
D.特殊构筑物工程概算
E.流动资金概算
答案：A,B,D
解析：
单项工程综合概算包括单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算，其中单位建筑工程概算包括一般土建工程概算，给排水及采暖工程概算，通风空调工程概算，电气照明工程概算，弱电工程概算，特殊构筑物工程概算等。单位设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算，电气设备及安装工程概算，热力设备及安装工程概算，工具、器具及生产家具购置费用概算等。
关于土石方工程机械化施工，说法正确的有( )．
A．土方运距在30～60m，最好采用推土机施工
B．面积较大的场地平整，推土机台数不宜小于四台
C．土方运距在200～350m时适宜采用铲运机施工
D．开挖大型基坑时适宜采用拉铲挖掘机
E．抓铲挖掘机和拉铲挖掘机均不宜用于水下挖土
B．面积较大的场地平整，推土机台数不宜小于四台
C．土方运距在200～350m时适宜采用铲运机施工
D．开挖大型基坑时适宜采用拉铲挖掘机
E．抓铲挖掘机和拉铲挖掘机均不宜用于水下挖土
答案：A,C,D
解析：
并列台数不宜超过4台。拉铲挖掘机适宜开挖大型基坑及水下挖土。抓铲挖掘机可以挖掘独立基坑、沉井，特别适于水下挖土。
下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。
A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款
B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用
C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款
D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理
B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用
C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款
D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理
答案：C
解析：
1.施工合同无效的价款纠纷处理 (1)建设工程施工合同无效的认定。建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法的规定，认定无效： 1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的； 2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； 3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 (2)建设工程施工合同无效的处理方式。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人埼求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理： 1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持； 2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据相关法律的规定，收缴当事人已经取得的非法所得。承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。
将工程项目按照投资效益和市场需求划分， 投资主要由政府用财政资金安排的项目是（ ）
A、基础性项目
B、公益性项目
C、竞争性项目
D、改建项目
B、公益性项目
C、竞争性项目
D、改建项目
答案：B
解析：
本题考查的是工程项目的分类。 公益性项目的投资主要由政府用财政资金安排
21年二级造价工程师答疑精华6篇 第5篇
下列方法中，可用来综合控制工程进度和工程造价的是（）。
A.香蕉曲线法和S 曲线法
B.网络计划法和控制图法
C.因果分析图法和排列图法
D.价值工程法和直方图法
B.网络计划法和控制图法
C.因果分析图法和排列图法
D.价值工程法和直方图法
答案：A
解析：
香蕉曲线法的原理与S 曲线法的原理基本相同，其主要区别在于：香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）第八条，可以采用邀请招标的有（ ）。
A.国有资金占控股地位
B.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
C.国有资金占主导地位
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
E.公开招标程序过于繁琐的
B.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
C.国有资金占主导地位
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
E.公开招标程序过于繁琐的
答案：B,D
解析：
对于有些特殊项目，采用邀请招标方式确实更加有利。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）第八条，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（一）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（二）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在（）前，书面通知招标人。
A.投标截止时间
B.评标委员会开始评标
C.评标委员会结束评标
D.招标人发出中标通知书
B.评标委员会开始评标
C.评标委员会结束评标
D.招标人发出中标通知书
答案：A
解析：
投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5 日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处 1万元以上 3万元以下罚款的情形是（）。
A.跨地区承接业务不备案的
B.出租、出借资质证书的
C.设立分支机构未备案的
D.提供虚假材料申请资质的
B.出租、出借资质证书的
C.设立分支机构未备案的
D.提供虚假材料申请资质的
答案：B
解析：
跨地区承接业务不备案的、设立分支机构未备案的应处以5000元以上2万元以下罚款，故 A、C选项错误。申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质，故D选项错误。
砂的分计筛余率α1=5%，α2=16%，α3=14%，α4=19%，α5=21%，α6=20%，则砂的细度模数Mx为()。
A.2.2
B.2.7
C.2.5
D.3.0
B.2.7
C.2.5
D.3.0
答案：B
解析：
计算砂的细度模数，已知分级筛余，首先要计算累计筛余。A1=α1=5%A2=α1+α2=5%+16%=21%A3=α1+α2+α3=5%+16%+14%=35%A4=α1+α2+α3+α4=5%+16%+14%+19%=54%A5=α1+α2+α3+α4+α5=5%+16%+14%+19%+21%=75%A6=α1+α2+α3+α4+α5+α6=5%+16%+14%+19%+21%+20%=95%细度模数Mx=[(A2+A3+A4+A5+A6)-5A1]／（100-A1）=[(21+35+54+75+95)-5×5]/(100-5)=2.7，
21年二级造价工程师答疑精华6篇 第6篇
根据《建筑法》 的相关规定， 关于施工许可制度的表述中， 说法正确的是（ ） 。
A.在建工程因故中止施工之日起 1 个月内向施工许可证颁发机关报告
B.在建工程因故中止施工之日起 6 个月内向施工许可证颁发机关报告
C.中止施工满 6 个月的工程恢复施工前， 应当报发证机关核验施工许可证
D.施工许可证的有效期是 6 个月
B.在建工程因故中止施工之日起 6 个月内向施工许可证颁发机关报告
C.中止施工满 6 个月的工程恢复施工前， 应当报发证机关核验施工许可证
D.施工许可证的有效期是 6 个月
答案：A
解析：
在建的建筑工程因故中止施工的， 建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内， 向发证机关报告， 并按照规定做好建设工程的维护管理工作。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，装饰装修工程中的油漆工程，其工程量应按图示尺寸以面积计算的有()。
A.门、窗
B.木地板
C.金属面
D.水泥地面
E.木扶手及板条
B.木地板
C.金属面
D.水泥地面
E.木扶手及板条
答案：A,B,D
解析：
金属面油漆可按设计图示尺寸以质量计算，或按设计展开面积计算。木扶手及板条按设计图示尺寸以长度计算。
药皮在焊接过程中起着极为重要的作用，其主要表现有（ ）。
A.避免焊缝中形成夹渣、裂纹、气孔，确保焊缝的力学性能
B.弥补焊接过程中合金元素的烧损，提高焊缝的力学性能
C.药皮中加入适量氧化剂，避免氧化物还原，以保证焊接质量
D.改善焊接工艺性能，稳定电弧，减少飞溅，易脱渣
B.弥补焊接过程中合金元素的烧损，提高焊缝的力学性能
C.药皮中加入适量氧化剂，避免氧化物还原，以保证焊接质量
D.改善焊接工艺性能，稳定电弧，减少飞溅，易脱渣
答案：A,B,D
解析：
药皮。压涂在焊芯表面的涂层称为药皮。药皮是由各种矿物类、铁合金、有机物和化工产品（水玻璃类）原料组成
药皮的作用是保证被焊接金属获得具有合乎要求的化学成分和力学性能，并使焊条具有良好的焊接工艺性能
药皮的作用是保证被焊接金属获得具有合乎要求的化学成分和力学性能，并使焊条具有良好的焊接工艺性能
根据建筑电气项目计量规则，重型母线按名称、型号、规格、容量、材质，绝缘子类型、规格，伸缩器及导板规格，按设计图示尺寸以（ ）计算。
A.长度“km”
B.长度“m”
C.质量“t”
D.质量“kg”
B.长度“m”
C.质量“t”
D.质量“kg”
答案：C
解析：
知识点:建筑电气项目计量规则。重型母线按名称、型号、规格、容量、材质，绝缘子类型、规格，伸缩器及导板规格，按设计图示尺寸以质量“t”计算。参见教材P242。
某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期4个月，工程内容包括A、B两项分项工程，综合单价分别为360．00元／m3、220．00元／m3；管理费和利润为人材机费用之和的16％；规费和税金为人材机费用、管理费和利润之和的10％，各分项工程每月计划和实际完成工程量及单价措施项目费用见表2。
总价措施项目费用6万元(其中安全文明施工费3．6万元)，暂列金额15万元。
合同中有关工程价款结算与支付约定如下：
1．开工日10天前，发包人应向承包人支付合同价款(扣除暂列金额和安全文明施工费)的20％作为工程预付款，工程预付款在第2、3个月的工程价款中平均扣回；
2．开工后10日内，发包人应向承包人支付安全文明施工费的60％，剩余部分和其他总价措施项目费用在第2、3个月平均支付；
3．发包人按每月承包人应得工程进度款的90％支付；
4．当分项工程工程量增加(或减少)幅度超过15％时，应调整综合单价，调整系数为0．9(或1．1)，措施项目费按无变化考虑；
5．B分项工程所用的两种材料采用动态结算方法结算，该两种材料在B分项工程费用中所占比例分别为12％和10％，基期价格指数均为100。
施工期间，经监理工程师核实及发包人确认的有关事项如下：
1．第2个月发生现场计日工的人材机费用为6．8万元；
2．第4个月B分项工程动态结算的两种材料价格指数分别为110和120。
【问题】
1．该工程合同价为多少万元工程预付款为多少万元
2．第2个月发包人应支付给承包人的工程价款为多少万元
3．到第3个月末B分项工程的进度偏差为多少万元
4．第4个月A、B两项分项工程的工程价款各为多少万元发包人在该月应支付给承包人的工程价款为多少万元(计算结果保留三位小数)
总价措施项目费用6万元(其中安全文明施工费3．6万元)，暂列金额15万元。
合同中有关工程价款结算与支付约定如下：
1．开工日10天前，发包人应向承包人支付合同价款(扣除暂列金额和安全文明施工费)的20％作为工程预付款，工程预付款在第2、3个月的工程价款中平均扣回；
2．开工后10日内，发包人应向承包人支付安全文明施工费的60％，剩余部分和其他总价措施项目费用在第2、3个月平均支付；
3．发包人按每月承包人应得工程进度款的90％支付；
4．当分项工程工程量增加(或减少)幅度超过15％时，应调整综合单价，调整系数为0．9(或1．1)，措施项目费按无变化考虑；
5．B分项工程所用的两种材料采用动态结算方法结算，该两种材料在B分项工程费用中所占比例分别为12％和10％，基期价格指数均为100。
施工期间，经监理工程师核实及发包人确认的有关事项如下：
1．第2个月发生现场计日工的人材机费用为6．8万元；
2．第4个月B分项工程动态结算的两种材料价格指数分别为110和120。
【问题】
1．该工程合同价为多少万元工程预付款为多少万元
2．第2个月发包人应支付给承包人的工程价款为多少万元
3．到第3个月末B分项工程的进度偏差为多少万元
4．第4个月A、B两项分项工程的工程价款各为多少万元发包人在该月应支付给承包人的工程价款为多少万元(计算结果保留三位小数)
答案：
解析：
1．合同价[(360×1000+220×700)／10000+7+6+15]×(1+10％)=87．34(万元) 工程预付款[(360×1000+220×700)／10000+7+6-3．6]×(1+10％)×20％=13．376(万元)
2．第2、3月支付措施费：(6-3．6×60％)／2=1．92(万元)
第2月应支付给承包人的工程价款=[(360×320+220×210)／10000+2+1．92+6．8×1．16]×(1+10％)×90％-13．376／2=20．981(万元)
3．第3月末B分项工程已完工程计划投资=(180+210+220)×220×(1+10％)／10000=14．762(万元)
第3月末B分项工程拟完工程计划投资=(180+200+200)×220×(1+10％)／10000=14．036(万元)
第3月末进度偏差=已完工程计划投资-拟完工程计划投资=14．762-14．036=0．726(万元)
B工作第3月末进度提前0．726万元。
4．(1180-1000)／1000=18％>15％，需要调价。
1000×(1+15％)=1150，前3月实际工程量1180-300=880(m3)
第4月A分项工程价款[(1150-880)×360+(1180-1150)×360×0．9]×(1+10％)／10000=11．761(万元)
第4月B分项工程价款90×220×(1+10％)×(78％+12％×110／100+10％×120／100)／10000=2．248(万元)
第4月措施费=1×(1+10％)=1．1(万元)
第4月应支付工程价款(11．761+2．248+1．1)×90％=13．598(万元)
2．第2、3月支付措施费：(6-3．6×60％)／2=1．92(万元)
第2月应支付给承包人的工程价款=[(360×320+220×210)／10000+2+1．92+6．8×1．16]×(1+10％)×90％-13．376／2=20．981(万元)
3．第3月末B分项工程已完工程计划投资=(180+210+220)×220×(1+10％)／10000=14．762(万元)
第3月末B分项工程拟完工程计划投资=(180+200+200)×220×(1+10％)／10000=14．036(万元)
第3月末进度偏差=已完工程计划投资-拟完工程计划投资=14．762-14．036=0．726(万元)
B工作第3月末进度提前0．726万元。
4．(1180-1000)／1000=18％>15％，需要调价。
1000×(1+15％)=1150，前3月实际工程量1180-300=880(m3)
第4月A分项工程价款[(1150-880)×360+(1180-1150)×360×0．9]×(1+10％)／10000=11．761(万元)
第4月B分项工程价款90×220×(1+10％)×(78％+12％×110／100+10％×120／100)／10000=2．248(万元)
第4月措施费=1×(1+10％)=1．1(万元)
第4月应支付工程价款(11．761+2．248+1．1)×90％=13．598(万元)
上一篇：二级造价工程师每日一练7卷
下一篇：21年二级造价工程师模拟试题6节
热门文章
