二级造价工程师预测试题5卷
发布时间：2021-08-02
来源：考试题库123
二级造价工程师预测试题5卷 第1卷
焊接时热效率高，熔深大，焊接速度高、焊接质量好，适用于有风环境和长焊缝焊接，但不适合焊接厚度小于1mm的薄板。此种焊接方法为（）。
A.焊条电弧焊
B.CO2电弧焊
C.氩弧焊
D.埋弧焊
B.CO2电弧焊
C.氩弧焊
D.埋弧焊
答案：D
解析：
埋弧焊的主要优点是：
①热效率较高，熔深大，工件的坡口可较小，减少了填充金属量。
②焊接速度高，当焊接厚度为8～10mm的钢板时，单丝埋弧焊速度可达 50～80cm／min。
③焊接质量好，焊剂的存在不仅能隔开熔化金属与空气的接触，而且使熔池金属较慢地凝固，减少了焊缝中产生气孔、裂纹等缺陷的可能性。
④在有风的环境中焊接时，埋弧焊的保护效果胜过其它焊接方法。
埋弧焊的缺点有：
①由于采用颗粒状焊剂，这种焊接方法一般只适用于水平位置焊缝焊接。
②难以用来焊接铝、钛等氧化性强的金属及其合金。
③由于不能直接观察电弧与坡口的相对位置，容易焊偏。
④只适于长焊缝的焊接。
⑤不适合焊接厚度小于1mm的薄板。
由于埋弧焊熔深大，生产效率高，机械化操作的程度高，因而适于焊接中厚板结构的长焊缝和大直径圆筒的环焊缝，尤其适用于大批量生产。
①热效率较高，熔深大，工件的坡口可较小，减少了填充金属量。
②焊接速度高，当焊接厚度为8～10mm的钢板时，单丝埋弧焊速度可达 50～80cm／min。
③焊接质量好，焊剂的存在不仅能隔开熔化金属与空气的接触，而且使熔池金属较慢地凝固，减少了焊缝中产生气孔、裂纹等缺陷的可能性。
④在有风的环境中焊接时，埋弧焊的保护效果胜过其它焊接方法。
埋弧焊的缺点有：
①由于采用颗粒状焊剂，这种焊接方法一般只适用于水平位置焊缝焊接。
②难以用来焊接铝、钛等氧化性强的金属及其合金。
③由于不能直接观察电弧与坡口的相对位置，容易焊偏。
④只适于长焊缝的焊接。
⑤不适合焊接厚度小于1mm的薄板。
由于埋弧焊熔深大，生产效率高，机械化操作的程度高，因而适于焊接中厚板结构的长焊缝和大直径圆筒的环焊缝，尤其适用于大批量生产。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》（GB50854—2013），关于预制混凝土构件工程量计算，说法正确的是（）。
A.如以构件数量作为计量单位，特征描述中必须说明单件体积
B.异形柱应扣除构件内预埋铁件所占体积，铁件另计
C.大型板应扣除单个尺寸≤300mm×300mm孔洞所占体积
D.空心板不扣除空洞体积
B.异形柱应扣除构件内预埋铁件所占体积，铁件另计
C.大型板应扣除单个尺寸≤300mm×300mm孔洞所占体积
D.空心板不扣除空洞体积
答案：A
解析：
现浇混凝土柱包括矩形柱、构造柱、异形柱等项目。按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。平板、空心板、槽形板、网架板、折线板、带肋板、大型板工程量以立方米计量时，按设计图示尺寸以体积计算。不扣除单个面积运 300mmx300mm的孔洞所占体积，扣除空心板空洞体积;以块计量时，按设计图示数量计算。以块计量时，项目特征必须描述单件体积。
可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（ ）。
A.混合法
B.指标估算法
C.比例估算法
D.系数估算法
B.指标估算法
C.比例估算法
D.系数估算法
答案：B
解析：
可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用指标估算法。
下列各项中，属于项目建议书的内容的是（）。
A.产品方案的初步设想
B.项目进度安排
C.经济效益的初步估计
D.资源条件评价
E.市场风险分析
B.项目进度安排
C.经济效益的初步估计
D.资源条件评价
E.市场风险分析
答案：A,B,C
解析：
项目建议书的内容视项目不同而有繁有简，但一般应包括以下几方面内容：
（1）项目提出的必要性和依据。
（2）产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想。
（3）资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析。
（4）投资估算、资金筹措及还贷方案设想。
（5）项目进度安排。
（6）经济效益和社会效益的初步估计。
（7）环境影响的初步评价。
（1）项目提出的必要性和依据。
（2）产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想。
（3）资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析。
（4）投资估算、资金筹措及还贷方案设想。
（5）项目进度安排。
（6）经济效益和社会效益的初步估计。
（7）环境影响的初步评价。
下列关于平板玻璃的特性说法，正确的有（ ）。
A.良好的透视、透光性能
B.有较高的化学稳定性
C.可作为钢化玻璃深加工玻璃的原片
D.不能直接用于门窗的采光
E.热稳定性较差，急冷急热，易发生炸裂
B.有较高的化学稳定性
C.可作为钢化玻璃深加工玻璃的原片
D.不能直接用于门窗的采光
E.热稳定性较差，急冷急热，易发生炸裂
答案：A,B,C,E
解析：
平板玻璃具有良好的透视、透光性能，有较高的化学稳定性，但其热稳定性较差，急冷急热，易发生炸裂。厚度为3 ~5mm 的平板玻璃一般直接用于有框门窗的采光，厚度为 8 ~ 12mm 的平板玻璃可用于隔断、橱窗及无框门 。平板玻璃的另外一个重要用途是可作为钢化、夹层、镀膜及中空等深加工玻璃的原片。
某施工机械预计使用15年，耐用总台班数为2100台班，使用期内有4个大修周期，一次大修理费为5000元，则台班大修理费为（ ）元。
A.9．52
B.10．23
C.8．65
D.9．68
B.10．23
C.8．65
D.9．68
答案：A
解析：
二级造价工程师预测试题5卷 第2卷
采用定额单价发编制施工图预算时，下列做法正确的是（）。
A.若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价
B.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量增加，只调价不调量
C.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量减少，既调价也调量
D.对于定额项目计价中未包括的主材费用，应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额
B.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量增加，只调价不调量
C.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量减少，既调价也调量
D.对于定额项目计价中未包括的主材费用，应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额
答案：A
解析：
套用定额预算单价，计算直接工程费。分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不能够直接套用预算单价，需要按实际使用材料价格换算预算单价。
复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人（）。
A.决定报价尺度
B.采取合适的施工方法
C.选用合适的施工机具
D.决定投入劳动力数量
E.选用合适的承包方法
B.采取合适的施工方法
C.选用合适的施工机具
D.决定投入劳动力数量
E.选用合适的承包方法
答案：A,B,C,D
解析：
复核工程量的准确程度，将影响承包商的经营行为：一是根据复核后的工程量与招标文件提供的工程量之间的差距，从而考虑相应的投标策略，决定报价尺度；二是根据工程量的大小采取合适的施工方法，选择适用、经济的施工机具设备、投入使用相应的劳动力数量等。
某6层工业建筑，其厂房结构吊装，适宜采用的起重机械为（ ）。
A.塔式起重机
B.履带式起重机
C.汽车式起重机
D.自升式塔式起重机
B.履带式起重机
C.汽车式起重机
D.自升式塔式起重机
答案：A
解析：
本题考查的是建筑工程主体结构施工技术。履带式起重机适于安装4层以下结构，塔式起重机适于安装4~10层结构，自升式塔式起重机适于安装10层以上结构。
压缩空气站里常用的油水分离器形式有（ ）。
A.环形回转式
B.撞击折回式
C.离心折回式
D.离心旋转式
B.撞击折回式
C.离心折回式
D.离心旋转式
答案：A,B,D
解析：
这道题的考点是压缩空气管道系统构成。油水分离器的作用是分离压缩空气中的油和水分，使压缩空气得到初步净化。油水分离器常用的有环形回转式、撞击折回式和离心旋转式三种结构形式。
根据《注册造价工程师管理办法》，属于一级造价工程师业务范围的是（）。
A.建设项目投资估算与批准
B.施工预算编制与审核
C.建设工程保险中的造价裁定
D.工程造价纠纷的裁决
B.施工预算编制与审核
C.建设工程保险中的造价裁定
D.工程造价纠纷的裁决
答案：B
解析：
一级造价工程师执业范围。包括建设项目全过程的工程造价管理与咨询等，具体工作内容有：
①项目建议书、可行性研究投资估算与审核，项目评价造价分析；
②建设工程设计概算、施工预算编制和审核；
③建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审核;
④建设工程合同价款、结算价款、竣工决算价款的编制与管理；
最新题库，考前【黑钻押题】，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
⑤建设工程审计、仲裁、诉讼、保险中的造价鉴定，工程造价纠纷调解；
⑥建设工程计价依据、造价指标的编制与管理；
⑦与工程造价管理有关的其他事项。
①项目建议书、可行性研究投资估算与审核，项目评价造价分析；
②建设工程设计概算、施工预算编制和审核；
③建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审核;
④建设工程合同价款、结算价款、竣工决算价款的编制与管理；
最新题库，考前【黑钻押题】，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
⑤建设工程审计、仲裁、诉讼、保险中的造价鉴定，工程造价纠纷调解；
⑥建设工程计价依据、造价指标的编制与管理；
⑦与工程造价管理有关的其他事项。
(2014年)关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）
A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变
B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险
C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担
D.承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担
B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险
C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担
D.承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担
答案：A
解析：
本题考查的是工程清单的风险承担原则。B选项，施工单位承担10%以内的施工机具使用费的风险；C选项应是法律法规等导致的人工费的变化，承包人不再承担风险；D选项，承包人的管理费用由承包人承担。
二级造价工程师预测试题5卷 第3卷
下列不属于隔墙工程按构造方式分类的是（ ）
A.骨架式隔墙
B.板材式隔墙
C.砌块式隔墙
D.铝合金板墙
B.板材式隔墙
C.砌块式隔墙
D.铝合金板墙
答案：D
解析：
隔墙工程按构造方式分为骨架式隔墙，板材式隔墙和砌块式隔墙。
某市区民用建筑智能化工程与建筑物同步交叉配合施工，其分部分项工程费为200000元(未含进项税),其中定额人工费30000元，定额机械费10000元。施工技术措施费(未含进项税)3500元，其中定额人工费1500元，定额机械费500元。施工组织措施费仅考虑安全文明施工基本费和二次搬运费。其他项且费仅考虑优质工程增加费(为省级优质工程)，按一般计税法计算税金，税率为9%。
试按本省现行有关计价规定，利用表五“单位工程招标控制价费用表”计算该民用建筑智能化工程招标控制价，计算结果取整数。
试按本省现行有关计价规定，利用表五“单位工程招标控制价费用表”计算该民用建筑智能化工程招标控制价，计算结果取整数。
答案：
解析：
根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是（）。
A.发出后的承诺通知不得撤回
B.承诺通知到达要约人时生效
C.超过承诺期限发出的承诺视为新要约
D.承诺的内容可以与要约的内容不一致
B.承诺通知到达要约人时生效
C.超过承诺期限发出的承诺视为新要约
D.承诺的内容可以与要约的内容不一致
答案：B
解析：
承诺通知可以撤回；承诺通知到达要约人时生效；受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约；承诺的内容应当与要约的内容一致。
关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是( )。
A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息
B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理
C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息
D.垫资达到合同总和一定比例以上时为无效合同
B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理
C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息
D.垫资达到合同总和一定比例以上时为无效合同
答案：B
解析：
对于发包人要求承包人垫资施工的项目，对于垫资施工部分的工程价款结算，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》提出了处理意见：(1)当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外；(2)当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理；(3)当事人对垫资利
某工程采购的一批材料出厂价为 190 元/吨， 运杂费为 40 元/吨， 运输损耗率为 1%， 采购保管费率为 3%， 则该材料的单价为（ ） 元/吨。
A.234.28
B.237.66
C.239.20
D.239.27
B.237.66
C.239.20
D.239.27
答案：D
解析：
材料单价＝（材料原价＋运杂费） ×（1+运输损耗率） ×（1+采购保管费率）=（190+40） ×（1+1%） ×（1+3%） =239.27 元/吨。
有一 150t金属设备框架制作安装工程的发承包施工合同中约定：所用钢材由承包方采购供应，钢材单价变化超过5%时，其超过的部分按实调整，该工程招标时，发包方招标控制价按当地造价管理部门发布的市场基准价（信息指导价）为4520元/t编制，承包方中标价为4500元/t。
要求：（1）计算并填入答题卡表7.1“施工期间钢材价格动态情况”中各施工时段第四、五、六栏的内容；
（2）列出第3时段钢材材料费当期结算值的计算式。（计算结果保留两位小数）
表7.1施工期间钢材价格动态情况
要求：（1）计算并填入答题卡表7.1“施工期间钢材价格动态情况”中各施工时段第四、五、六栏的内容；
（2）列出第3时段钢材材料费当期结算值的计算式。（计算结果保留两位小数）
表7.1施工期间钢材价格动态情况
答案：
解析：
二级造价工程师预测试题5卷 第4卷
某工程项目分为三个单项工程和配套工程，经有关部门批准采取分别公开招标的形式确定了中标人，并签订了合同。合同签订与执行过程中有以下情况：
1．A工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待定实施的工程性质虽明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定：
(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
(2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。
(3)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(4)当工程变更导致该清单项目的实际工程量偏差超过15％时，该项综合单价由监理工程师提出调整，其他情况不作调整。当材料价格变化超过5％、机械使用费变化幅度超过5％时，可调整合同价款。
安全文明施工费按合同约定数额计算。当实际工程量发生变化时不作调整。专业工程措施费不作调整。
2．B工程合同额为9000万元，总工期为30个月，工程分两期进行验收，第一期为18个月，第二期为12个月。在工程实施过程中，出现了下列情况：
(1)工程开工后，从第三个月开始连续四个月未支付给承包商应付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知，并提出对拖延支付的工程进度款应计入利息的要求，其数额从监理工程师计量签字后第11天起计息。业主方以该四个月未支付的工程款作为偿还预付款而予以抵消为理由，拒绝支付。为此，承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求业主承担违约责任。
(2)工程进行到第10个月时，国务院有关部门发出通知，要求某些建设项目暂停施工，该综合娱乐城项目属于指令停工下马项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。
(3)复工后，工地遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和误工责任。
3．C工程，在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但施工合同约定，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天。
4．项目配套道路工程，施工过程发生如下事件：
(1)施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。
(2)施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，业主代表下达了暂停施工指令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。
承包方提出工程延期10天与费用补偿2万元的要求，并要求发包人承担应其要求承包人保卫现场人员工资1万元。
(3)施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪声对他们有干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作，影响了施工。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
(4)由于业主要求，在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5m，业主代表向承包方下达了变更指令，承包方收到变更批令后及时向该桥的分包商发出了变更通知。分包单位及时向承包方提出了索赔报告，报告内容包括：①由于增加立交桥长度，需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔；②此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地，导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔。
承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据，向业主方提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求。
(5)由于某路段路基基底是淤泥，根据设计文件要求，需进行换填。在招标文件中已提供了地质技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填，但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求，需要进一步破碎以达到级配要求，承包方认为施工费用高出合同单价，如仍按原价支付不合理，需另行给予延期20天与费用补偿20万元的要求。
问题：
1．A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当 合同条款中有哪些不足之处
2．B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理
3．C单项工程合同的合同工期应为多少天
4．列表说明道路工程索赔事件的处理结果。
1．A工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待定实施的工程性质虽明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定：
(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
(2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。
(3)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(4)当工程变更导致该清单项目的实际工程量偏差超过15％时，该项综合单价由监理工程师提出调整，其他情况不作调整。当材料价格变化超过5％、机械使用费变化幅度超过5％时，可调整合同价款。
安全文明施工费按合同约定数额计算。当实际工程量发生变化时不作调整。专业工程措施费不作调整。
2．B工程合同额为9000万元，总工期为30个月，工程分两期进行验收，第一期为18个月，第二期为12个月。在工程实施过程中，出现了下列情况：
(1)工程开工后，从第三个月开始连续四个月未支付给承包商应付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知，并提出对拖延支付的工程进度款应计入利息的要求，其数额从监理工程师计量签字后第11天起计息。业主方以该四个月未支付的工程款作为偿还预付款而予以抵消为理由，拒绝支付。为此，承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求业主承担违约责任。
(2)工程进行到第10个月时，国务院有关部门发出通知，要求某些建设项目暂停施工，该综合娱乐城项目属于指令停工下马项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。
(3)复工后，工地遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和误工责任。
3．C工程，在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但施工合同约定，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天。
4．项目配套道路工程，施工过程发生如下事件：
(1)施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。
(2)施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，业主代表下达了暂停施工指令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。
承包方提出工程延期10天与费用补偿2万元的要求，并要求发包人承担应其要求承包人保卫现场人员工资1万元。
(3)施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪声对他们有干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作，影响了施工。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
(4)由于业主要求，在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5m，业主代表向承包方下达了变更指令，承包方收到变更批令后及时向该桥的分包商发出了变更通知。分包单位及时向承包方提出了索赔报告，报告内容包括：①由于增加立交桥长度，需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔；②此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地，导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔。
承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据，向业主方提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求。
(5)由于某路段路基基底是淤泥，根据设计文件要求，需进行换填。在招标文件中已提供了地质技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填，但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求，需要进一步破碎以达到级配要求，承包方认为施工费用高出合同单价，如仍按原价支付不合理，需另行给予延期20天与费用补偿20万元的要求。
问题：
1．A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当 合同条款中有哪些不足之处
2．B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理
3．C单项工程合同的合同工期应为多少天
4．列表说明道路工程索赔事件的处理结果。
答案：
解析：
问题1： A单项工程采用总价合同形式不恰当，因为项目工程量难以确定，双方风险较大，应采用单价合同。(2)中供“乙方参考使用”说法不妥，应改正为保证资料(数据)真实、准确，作为乙方现场施工的依据。(3)内容不妥，不允许分包单位再次分包。(4)内容中“实际工程量偏差超过15％”说法不妥，应为工程量变化幅度超过15％时，可进行综合单价调整(没有适用或类似的综合单价时)，调整单价数额应由双方约定，而不是由监理工程师提出。安全文明施工措施费应根据分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度按比例调整。“不调整”说法不妥。
专业工程措施费，原措施费已有的措施项目，应按原措施费组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。
实际材料价格变化幅度超过5％，机械使用费变化幅度超过10％时，可以调整合同价款(一般可采取价格指数调整价格差额和采用造价信息调整价格差额)。
问题2：
业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款，应承担资金债务及违约责任，承包商提出要求付款并计入利息是合理的。但除专门规定外，通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第15天(即14天后)起计算，而不应是承包商所提出的第11天起算。另外，业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付，不符合工程款支付和预付款扣还的一般规定，是不能接受的。
由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工，造成合同的执行暂时中止，属于法律上、事实上不能履约的除外责任，这不属于业主违约和单方面中止合同，故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。
承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同法可以不向业主承担工期拖延的经济责任，业主应当给予工期顺延，承包人的施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担。停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员费用由发包人承担。
问题3：
按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，按照合同文件解释顺序的规定应以协议条款为准，应认定目标工期为581天。
问题4：
专业工程措施费，原措施费已有的措施项目，应按原措施费组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。
实际材料价格变化幅度超过5％，机械使用费变化幅度超过10％时，可以调整合同价款(一般可采取价格指数调整价格差额和采用造价信息调整价格差额)。
问题2：
业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款，应承担资金债务及违约责任，承包商提出要求付款并计入利息是合理的。但除专门规定外，通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第15天(即14天后)起计算，而不应是承包商所提出的第11天起算。另外，业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付，不符合工程款支付和预付款扣还的一般规定，是不能接受的。
由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工，造成合同的执行暂时中止，属于法律上、事实上不能履约的除外责任，这不属于业主违约和单方面中止合同，故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。
承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同法可以不向业主承担工期拖延的经济责任，业主应当给予工期顺延，承包人的施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担。停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员费用由发包人承担。
问题3：
按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，按照合同文件解释顺序的规定应以协议条款为准，应认定目标工期为581天。
问题4：
机柜安装垂直偏差度不大于（ ），水平误差不大于（ ）。
A.3mm，2mm
B.2mm，3mm
C.2mm，2mm
D.3mm，3mm
B.2mm，3mm
C.2mm，2mm
D.3mm，3mm
答案：A
解析：
知识点:建筑智能化工程施工技术。机柜安装垂直偏差度不大于3mm，水平误差不大于2mm。参见教材P279。
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013），机械设备安装工程量计量时，以“台”为计量单位的项目有（ ）
A.离心式泵安装
B.刮板输送机安装
C.交流电梯安装
D.离心式压缩机安装
B.刮板输送机安装
C.交流电梯安装
D.离心式压缩机安装
答案：A,B,D
解析：
下列绝热材料中，经加热发泡而制成，并具有轻质、保温、绝热、吸声和防震性能的是（ ）。
A.陶瓷纤维
B.膨胀蛭石
C.泡沫塑料
D.植物纤维
B.膨胀蛭石
C.泡沫塑料
D.植物纤维
答案：C
解析：
本题考查的是常用建筑材料的分类、基本性能及用途。泡沫塑料是以合成树脂为基料，加入适当发泡剂、催化剂和稳定剂等辅助材料，经加热发泡而制成的具有轻质、保温、绝热、吸声和防震性能的材料。
对于钢筋混凝土预制桩的打桩顺序的说法，不正确的是（）。
A.打桩应自内向外、从中间向四周进行
B.当桩基的设计标高不同时，打桩宜先深后浅
C.当桩的规格不同时，打桩宜先大后小、先短后长
D.当基坑较小时，打桩应从中间向两边或四周进行
B.当桩基的设计标高不同时，打桩宜先深后浅
C.当桩的规格不同时，打桩宜先大后小、先短后长
D.当基坑较小时，打桩应从中间向两边或四周进行
答案：C
解析：
一般当基坑不大时，打桩应从中间开始分头向两边或四周进行。当基坑较大时，应将基坑分为数段，而后在各段范围内分别进行。打桩应避免自外向内，或从周边向中间进行。当桩基的设计标高不同时，打桩顺序易先深后浅；当桩的规格不同时，打桩顺序宜先大后小、先长后短。
根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353－2013），关于建筑面积计算，说法正确的有（ ）。
A.露天游泳池按设计图示外围水平投影面积的1/2计算
B.建筑物内的储水罐平台按平台投影面积计算
C.室外楼梯不论是否有顶盖都需要计算建筑面
D.建筑物主体结构内的阳台按其结构外围水平面积计算
E.宽度超过2.10m的雨篷按结构板的水平投影面积1/2计算
B.建筑物内的储水罐平台按平台投影面积计算
C.室外楼梯不论是否有顶盖都需要计算建筑面
D.建筑物主体结构内的阳台按其结构外围水平面积计算
E.宽度超过2.10m的雨篷按结构板的水平投影面积1/2计算
答案：C,D
解析：
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件；建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台不计算建筑面积；雨篷若为无柱雨篷，要求其不夸层，且外挑宽度在2.10m及以上，才计算建筑面积。
二级造价工程师预测试题5卷 第5卷
企业按规定发放的工作服发生的费用应计入（ ） 。
A.人工费
B.材料费
C.企业管理费
D.规费
B.材料费
C.企业管理费
D.规费
答案：C
解析：
劳动保护费： 是指企业按规定发放的劳动保护用品的支出。 如工作服、 手套、 防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。
根据建筑电气项目计量规则，电阻器按设计图示数量以（ ）计算。
A.个
B.组
C.箱
D.套
B.组
C.箱
D.套
答案：C
解析：
本题考查的是建筑电气项目计量规则。电阻器按设计图示数量以“箱”计。
关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有（）。
A.工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定3-4 次
B.能够获得整个工作班内各种工时的消耗量
C.需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素
D.记录时间时需要将有效工作时间分成不同组成部分
E.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量
B.能够获得整个工作班内各种工时的消耗量
C.需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素
D.记录时间时需要将有效工作时间分成不同组成部分
E.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量
答案：B,C,E
解析：
当用于取得编制定额的基础资料时，工作日写实的结果要获得观察对象在工作班内工时消耗的全部情况，以及产品数量和影响工时消耗的各种因素。其中，工时消耗应按工时消耗的性质分类记录，在这种情况下，需要测定3~4 次。工作日写实法，利用写实纪录表记录观察资料。记录时间时不需要将有效工作时间分为各个组成部分，只需划分适合于技术水平和不适合于技术水平两类。但是工时消耗还需按性质分类记录。
(2016年)进口设备的原价是指进口设备的()。
A.到岸价
B.抵岸价
C.离岸价
D.运费在内价
B.抵岸价
C.离岸价
D.运费在内价
答案：B
解析：
进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格。
双盘法兰铸铁管常应用于（）。
A.室外给水工程
B.室外排水工程
C.水处理厂输送污水
D.输送硫酸及碱类介质
B.室外排水工程
C.水处理厂输送污水
D.输送硫酸及碱类介质
答案：D
解析：
双盘法兰铸铁管的特点是拆装方便，工业上常用于输送硫酸和碱类等介质。
工程造价通常是指工程的建造价格，其含义有两种。下列关于工程造价的表述中正确的是（）。
A.从投资者——业主的角度而言，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部投资费用
B.从市场交易的角度而言，工程造价是指为建成一项工程，预计或实际在交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格
C.工程造价的涵盖范围只能是一个建设工程项目
D.通常，人们将工程造价的第一种含义认定为工程发承包价格
B.从市场交易的角度而言，工程造价是指为建成一项工程，预计或实际在交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格
C.工程造价的涵盖范围只能是一个建设工程项目
D.通常，人们将工程造价的第一种含义认定为工程发承包价格
答案：B
解析：
工程造价通常是指工程的建造价的建造价格，其含义有两种。含义一:从投资者——业主的角度而言，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。含义二:从市场交易的角度而言，工程造价是指为建成一项工程,预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程发承包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格。@##
热门文章
