一级建造师试题6篇 第1篇
按结构划分的绝热材料是（ ）。
A.有机材料
B.轻质材料
C.管壳材料
D.纤维材料
答案：D
解析：
本题考核的是绝热材料分类。绝热材料按材料基础原料划分，可分为无机类和有机类。按结构划分，可分为纤维类、颗粒类和发泡类。绝热材料按产品形态划分，有板、块、管壳、毡、毯、棉、带、绳以及散料等。绝热材料按密度划分，有特轻类(10=60～80KG／M3)和轻质类(ρ=80～350KG／M3)。绝热材料按可压缩性划分，可分为硬质、半硬质和软质。
背景
新建一图书馆工程，建设单位自行组织招标。招标文件规定：合格
投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d 后投标截止;投标人对招
标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设
行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合规定，经整改后进
行招标。
某施工总承包单位中标，参照《建设工程施工合同(示范文本)》
(GF--2013--0201)与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中
约定当A 分项工程、B 分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±
5%以内的按清单价结算，超出幅度大于5%时按清单价的0.9 倍结算，减
少幅度大于5%时按清单价的1.1 倍结算。合同中还约定C 分项工程为
建设单位指定专业分包项目。
施工总承包单位按自己企业的成本管理规定，首先进行该项目成本
预测(其中：人工费287.4 万元，材料费504.5 万元，机械使用费155.3
万元，施工措施费104.2 万元，施工管理费46.2 万元，税金30.6 万元)，
然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。
分项工程A、B 施工完成后，其相关参数统计如下表所示，造价工
程师对此两项进行价款计算。
在C 分项工程施工过程中发生了如下事件：
事件一：
由于建设单位原因，导致C 分项工程停工7d，专业分包单位就停工
造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因
造成的损失，专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。
事件二：
甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱，建设单位责
令总承包单位加强管理并提出整改，总承包单位认为C 分项工程施工安
全管理属专业分包单位责任，非总承包单位责任范围。
事件三：
C 分项工程施工完毕并通过验收，专业分包单位向建设单位上报C
分项工程施工档案，建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C
分项工程属甲方指定专业分包项目，其工程档案应直接上报建设单位。
(4)指出C 分项工程施工过程中发生的事件一、二、三中总承包单
位说法的不妥之处，并分别写出理由。
答案：
解析：
事件一中不妥之处：专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。
理由：专业分包单位与建设单位无合同关系，专业分包单位只能向
总承包单位提出索赔，总承包单位再向建设单位索赔。
事件二中不妥之处：专业分包单位安全管理责任非总承包单位责任
范围。
理由：总承包单位为施工现场安全管理的总负责人，应对专业分包
单位的安全管理承担连带责任(或专业分包单位项目安全管理应纳入总
承包单位统一管理)。
事件三中不妥之处：专业分包单位的工程档案应直接上报建设单
位。
正确做法：专业分包工程的档案应由专业分包单位编制整理，由总
承包单位汇总归档后，一并上报建设单位(或总承包单位应接收专业分
包单位的工程档案)。
下列项目管理中，属于安全生产管理制度的是（ ）。
A、安全生产值班制度
B、安全生产例会制度
C、安全生产检查制度
D、安全生产验收制度
E、安全技术管理制度
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P419 / 2019教材P420
（五）安全生产管理制度：安全生产费用提取和使用制度、安全生产值班制度、安全生产例会制度、安全生产检查制度、安全生产验收制度、安全生产奖罚制度、安全生产事故隐患排查治理制度、安全事故报告制度。
施工企业必须在变更10 日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有( )。
A.企业股东变更
B.企业名称变更
C.企业法人变更
D.企业设立分公司
E.企业注册地址变更
答案：B,C,E
解析：
建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 10 日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续
桥梁施工时合龙段说法错误的是 （）
A.合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系
B.合龙段的混凝土强度宜提高一级
C.合龙段长度宜为2m
D.宜在一天中气温最高时浇筑
答案：D
解析：
合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。
钢构件制作工艺要求，低合金结构钢在环境温度低于（）时，不应进行冷校正和冷弯曲。
A.-18℃
B.-16℃
C.-14℃
D.-12℃
答案：D
解析：
2020版教材P117 / 2019版教材P106
碳素结构钢在环境温度低于-16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时，不应进行冷矫正和冷弯曲。
建立项目质量控制体系时，首先开展的工作是（ ）。
A.分析质量控制界面
B.编制质量控制计划
C.制定质量控制制度
D.确立系统质量控制网络
答案：D
解析：
项目质量控制体系的建立过程，一般可按以下环节依次展开工作： 1.建立系统质量控制网络； 2.制定质量控制制度； 3.分析质量控制界面； 4.编制质量控制计划。
适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用的风管，一般用（ ）制成。
A.聚氨酯复合板材
B.玻璃纤维复合板材
C.无机玻璃钢板材
D.酚醛复合板材
答案：D
解析：
教材P8
酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境，伹对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用：聚氨酯复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性环境和防排烟系统不适用；玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统，但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用；硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。
一级建造师试题6篇 第2篇
航显系统接收和处理的接口数据中，（ ）属于信息集成系统数据。
A.网络校时协议
B.航班数据
C.资源分配数据
D.基础数据
E.串口信号
答案：B,C,D
解析：
2020版教材页码P333-335
航显系统接收和处理的接口数据包括两类。一类是信息集成系统数据：航班数据、资源分配数据、基础数据等；另一类是时钟系统校时数据：网络校时协议（NTP）或串口信号。
目视助航标志施工应满足的条件有（）。
A.施工前要清扫道面，除净能降低涂料与道面粘结力的异物，保证涂料对道面的附着
B.新画或复画各种标志线时，都必须按设计要求或原有的线型放样
C.严禁在雨天和潮湿、冰冻的道面上施工，环境相对湿度超过60％时不宜施工
D.常温型涂料施工前应将涂料充分搅匀
E.老道面上不适用的标志应予清除，并将表面清理干净后方可重漆
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材页码P344-348
试题难度：本题共被作答次
（1）跑道盖被施工中灯光作业的重点是：
需要设置临时灯光系统（跑道入口、末端、翼排灯、防吹坪处的进近灯、侧边灯）和新建滑行道、联络道的临时跑道边灯；需要更换跑道灯光一次电缆时对原有电缆、管线的保护；做好灯具更新后的坐标、高程控制；场道盖被前灯光二次管线预埋牢固且位置准确；施工完毕后，灯光系统要恢复正常。
（2）跑道盖被施工中灯光作业的针对措施是：
成立专门的临时灯光施工小组，有专职人员负责每日搭设、撤离临时灯光的事项，负责当日施工区域的灯光恢复，确保第二天灯光系统正常工作；施工前，对整条跑道进行检测，掌握现场实际情况，建立测量的控制网，有与图纸不符处，及时上报指挥部、项目部，并作出相应处理：所有跑道附近的土方施工，必须先挖探沟，摸清情况再继续作业。情况不明时，不允许动用机械施工；结合机场实际情况，预排每日施工的工作量，配备充足的资源，在保证第二天交出正常灯光系统的前提下，适当考虑为场道施工创造工作面，但必须留有余量。
（3）滑行道盖被施工中灯光作业的重点是：
个别灯具位置有调整或增加；
搞清滑行道加盖的区域，灯光系统更换的种类。
（4）新增滑行道、联络道灯光作业的重点是：
滑口处的电缆倒改、保护；
新增电缆回路与原系统的连接。
电站锅炉辅助设备是指（ ）
A． 水冷壁
B． 省煤器
C． 空气预热器
D． 吹灰器
答案：D
解析：
电站锅炉系统主要设备由锅炉本体设备和锅炉辅助设备组成，其中引风机、吹灰设备和除尘设备属于锅炉辅助设备，过热器、水冷壁、省煤器、空气预热器属于锅炉本体设备，所以选项D是正确的。
关于施工质量计划的内容和编制，下列说法中正确的是（ ）。
A.施工质量计划的内容包括施工技术方案和施工组织方案
B.施工总承包方有责任对各分包方施工质量计划的编制进行指导和审核
C.施工质量计划涵盖的范围与施工企业质量管理体系的范围一致
D.施工质量计划通常由项目经理部主持编制，报企业管理层批准
E.施工质量计划在审批过程中，对监理审查提出的建议、希望、要求必须遵照执行
答案：A,B,D
解析：
2020/2019教材P170
施工质量计划的基本内容一般应包括：（4）确定施工工艺与操作方法的技术方案和施工组织方案；故A正确。
（一）施工质量计划的编制主体：施工总承包方有责任对各分包方施工质量计划的编制进行指导和审核，并承担相应施工质量的连带责任。故B正确。
1.企业内部的审批：通常是由项目经理部主持编制，报企业组织管理层批准。故D正确。
锚喷支护的特点有（ ）。
A.灵活性
B.及时性
C.紧密性
D.密贴性
E.高效性
答案：A,B,D
解析：
锚喷支护有灵活性、及时性、密贴性、深入性、柔性、封闭性等特点。
关于新筑堤防作业的说法，正确的有（ ）。
A.作业面应水平分层，不得顺坡铺填
B.机械施工时，分段作业面长度不应小于 100m
C.分段作业面上、下层不得在同一位置分段
D.碾压机具行走方向，不得平行于堤轴线
E.土料铺填与压实工序应连续进行
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的堤防作业的实施技术。选项 D:碾压行走方向，应平行于堤轴线。
下列关于工程量清单的作用的说法正确的是（ ）。
A、进行工程索赔的依据
B、建设工程计价的依据
C、签订合同的基础
D、支付工程进度款的依据
E、办理竣工验收的依据
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P234 / 2019版教材P228
工程量清单的作用主要包括：1.工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础；2.工程量清单是建设工程计价的依据3.工程量清单是工程付款和结算的依据4.工程量清单是调整工程价款、处理工程索赔的依据.。
下列成本项目的分析中，属于材料费分析的是（ ）。
A、分析材料节约对劳务分包合同的影响
B、分析材料储备天数对材料储备金的影响
C、分析施工机械燃料消耗量对施工成本的影响
D、分析材料检验试验费占企业管理费的比重
答案：B
解析：
【知识点】成本项目的分析方法。材料费分析包括主要材料、结构件和周转材料使用费的分析以及材料储备的分析。
一级建造师试题6篇 第3篇
关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.招标人最迟应在书面合同签订后10 日内向中标人退还投标保证金
C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金
D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出
答案：A
解析：
投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
地面上的标志颜色包括（ ）。
A.绿色
B.白色
C.黄色
D.蓝色
E.橙色
答案：B,C
解析：
见《民航机场工程管理与实务》ID415012和《民用机场飞行区技术标准》MH 5001--2013中6．1．2的规定。
当协商和调解不成时，（ ）是解决国际工程承包合同争议的常用方式。
A.诉讼
B.和解
C.第三方担保
D.仲裁
答案：D
解析：
国际工程施工承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁或诉讼等。由于诉讼在解决工程承包合同争议方面存在明显的缺陷，国际工程承包合同的争议，尤其是较大规模项目的施工承包合同争议，双方即使协商和调解不成功，也很少采用诉讼的方式解决。当协商和调解不成时，仲裁是解决国际工程承包合同争议的常用方式。
根据《建设工程工程量清单计价？……》 清单中项目名称的说法，正确的是（ ）。 2016
A、《计量规范》中的项目名称是分项工程名称，以工程主要材料命名
B、编制清单时，项目名称应根据《计量规范》的项目名称结合拟建工程实际确定
C、《计量规范》中的项目名称是分部工程名称，以工程实体命名
D、编制清单时，《计量规范》中的项目名称不能变化，但应补充项目规格、材质
答案：B
解析：
本题考查的是分部分项工程项目清单的编制。选项A和C，正确的说法应为《计量规范》中规定的“项目名称”为分项工程项目名称，一般以工程实体命名。”选项D，正确的说法应为编制工程量清单时，应以附录中的项目名称为基础，考虑该项目的规格、型号、材质等特征要求，并结合拟建工程的实际情况，对其进行适当的调整或细化，使其能够反映影响工程造价的主要因素。分部分项工程量清单的项目名称应根据《计量规范》的项目名称结合拟建工程的实际确定。故在这里选项B是正确的。
某水库总库容为1 亿m3，设计地震烈度为8 度，相应其均质土坝压实度宜采用（ ）。
A.96％
B.97％
C.98％
D.100％
答案：D
解析：
该水库工程等别为Ⅱ等，其主要建筑物为2 级。1 级、2 级坝和高坝的压实度应为98％～100％，3 级中低坝及3 级以下的中坝压实度应为96％～98％。设计地震烈度为8 度、9 度的地区，宜取上述规定的大值。
在建设工程项目各参与单位中，需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有（ ）
A．业主方
B．设计方
C．施工方
D．供货方
E．项目总承包方
强夯法在国际上又称动力固结法或称动力压实法，其实质是反复将很重的锤提到一定高度使其自由落下，给地基以冲击和振动能量，将其压密，（ ），降低土的压缩性，改善地基性能。
A.改变土的颗粒组成 B.将水从土中排出
C.形成深坑饶筑混凝土 D.提高地基的强度
设备解体安装时，在安装施工现场需按（ ）要求进行装配和安装。
A.工艺
B.规模
C.设计
D.生产
E.制造
答案：C,E
解析：
解体式安装。在安装现场重新按设计、制造要求进行装配和安装。
一级建造师试题6篇 第4篇
大中型工程项目是由多个（ ）组成的。
A．单项工程
B．单体工程
C．单位工程
D．分项工程
下列待摊费费用项目中，不属于其他待摊费用的是（ ）。
A、经营业务费
B、临时设施工程费
C、工作人员费
D、总部管理费
答案：C
解析：
2020版教材P315 / 2019版教材P309
其他待摊费用包括以下几方面。1.临时设施工程费2.保险费3.税金4.保函手续费5.经营业务费6.工程辅助费7.贷款利息8.总部管理费9.利润10.风险费
某商务中心由四幢大楼(百货楼、宾馆、办公楼和综合楼)组成，A公司承包了某商务中心的机电工程，机电工程内容有建筑给水排水、建筑电气、通风空调、消防工程、电梯安装工程、智能化工程、节能工程。商务中心还建设一地下的变电所、水泵房和锅炉房，机电工程的冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备均由业主采购。合同约定百货楼、宾馆应分别提早竣工验收，A公司项目部按业主要求编制了施工总进度计划，项目部合理地选择施工方案，加快施工进度。项目部还编制了质量预控方案，在施工中设置了质量控制点，并加强进场材料的验收，使工程质量验收合格。
【问题】
1．商务中心的哪几个工程应先施工并通过质量验收，早日投入运行。
2．商务中心的百货楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件?
3．A公司项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点?
4．该智能化工程的给水排水系统调试检测的主要内容有哪些??
答案：
解析：
答1：在商务中心的地下变电所、水泵房和锅炉房应先施工并通过质量验收，投入运行。 答2：(1)商务中心的百货楼可以单独竣工验收。百货楼是一个单位工程，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物。
(2)竣工验收具备条件是完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的材料、构配件和设备的进场试验报告；有设计、施工和监理等单位签署的资料合格文件；有施工单位签署的工程保修书。
答3：A公司项目部应在对工程的性能、安全、寿命、可靠性等有严重影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序设置质量控制点。如地下变电所的高压电器和电力变压器；如冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备安装的水平度和垂直度偏差等；隐蔽工程等。
答4：给水排水系统调试检测的主要内容有：
(1)给水系统、排水系统、中水系统液位及压力检测；
(2)水泵运行状态检测；
(3)自动条件水泵转速检测；
(4)水泵投运切换功能检测；
(5)故障报警及保护功能检测。
依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）， 在进度控制的主要条款中，下列表述正确的是（ ）。
A.因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 56 天内仍未复工的，视为违约
B.发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的，导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或），增加的费用，但不包括利润补偿
C.因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，但不包括利润补偿
D.任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
助航灯光灯箱和灯盘安装的质量评定标准包括（ ）。
A．保证项目 B．电缆绝缘项目 C．基本项目 D．允许偏差项目 E．插接头密封项目
根据现行《企业会计准则》，下列资产中不属于现金流量表中现金等价物的是（ ）。
A.货币市场基金
B.可转换定期存单
C.银行承兑汇票
D.可流通的股票
下列选项中（ ）是领取建筑工程施工许可证的法律后果。
A．建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工
B．在建的建筑工程因故中止施工的, 建设单位应当自中止施工之日起三个月内, 向建筑工程施工许可证发证机关报告
C．中止施工满一年的工程恢复施工前, 建设单位应当报建筑工程施工许可证发证机关核验施工许可证
D．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程, 因故不能按期开工或者中止施工的, 应当及时向批准机关报告情况
E．按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程, 因故不能按期开工超过六个月的, 应当重新办理开工报告的批准手续
（ ）是对作业者的质量活动过程和结果，由来自企业内部管理者和企业外部有关方面进行监督检查，如工程监理机构、政府质量监督部门等的监控。
A.事前质量控制
B.事后质量控制
C.自我控制
D.他人监控
答案：D
解析：
2020/2019教材P169
他人监控是对作业者的质量活动过程和结果，由来自企业内部管理者和企业外部有关方面进行监督检查，如工程监理机构、政府质量监督部门等的监控。
一级建造师试题6篇 第5篇
在土质松软、不均匀、有扰动等土壤不稳定的情况下，或与其他市政管线交叉跨越频繁的地段，一般 采用( )基础。
A、钢筋混凝土
B、素混凝土
C、天然
D、夯实
答案：A
解析：
在土质松软、不均匀、有扰动等土壤不稳定的情况下，或与其他市政管线交叉跨越频繁的地段，一 般采用钢筋混凝土基础。
（ ）设备较为简单，排水量大，降水较深
A.轻型井点
B.喷射井点
C.回灌井点
D.真空降水管井
答案：D
解析：
2020/2019版教材P88
真空降水管井设备较为简单，排水量大，降水较深
飞行区土石方挖方区的施工顺序是：（ ）。
A.清除腐质土、挖运土、平整、压实
B.挖运土、清除腐质土、平整、压实
C.平整、压实、挖运土、清除腐质土
D.挖运土、压实、平整、清除腐质土
企业持有一定量的现金用于保证月末职工的工资发放，其置存的目的是为了满足（）需要。
A、交易性
B、投机性
C、预防性
D、风险管理
答案：A
解析：
教材P153
本题考查的是现金管理的目标。企业置存现金的原因，主要是满足交易性需要、预防性需要和投机性需要。其中，交易性需要是指满足日常业务的现金支付需要。
施工预算的表格中，“两算”对比表是指()。
A.不同分项工程内容的施工预算与施工图预算的对比分析表
B.不同分项工程内容的材料消耗对比分析表
C.同一工程内容的施工预算与施工图预算的对比分析表
D.同一工程内容的人工费.材料费的对比分析表
答案：C
解析：
2020/2019教材P77
指同一工程内容的施工预算与施工图预算的对比分析表。将计算出的人工、材料、机械台班消耗数量，以及人工费、材料费、机械费等与施工图预算进行对比，找出节约或超支的原因，作为开工之前的预测分析依据。
下列关于风管系统安装技术要求的说法中，正确的是（ ）。
A.当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于 1.6mm 的柔性防护套管
B.风管与防护套管之间，应采用不燃刚性材料封堵严密
C.风管内严禁其他管线穿越
D.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电地装置
E.室外风管系统的拉索等金属固定件尽量与避雷针或避雷网连接
答案：C,D
解析：
风管系统安装一般规定
（1）当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于 1.6mm 的钢制防护套管；风管与防护套管之间，应采用不燃柔性材料封堵严密。
（2）风管安装必须符合下列规定：
1）风管内严禁其他管线穿越。
2）输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电地装置。
3）输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。
4）室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
（3）风管系统安装完毕后，应按系统类别要求进行施工质量外观检验。合格后，应进行风管系统的严密性检验，漏风量应规范允许的数值
施工质量事故处理的程序中，事故处理环节的主要工作有()。
A.事故调查
B.制订事故处理方案
C.事故的技术处理
D.事故的责任处罚
E.事故处理鉴定验收
答案：C,D
解析：
本题考核的是施工质量事故处理环节的主要工作。事故处理的内容包括：事故的技术处理，按经过论证的技术方案进行处理，解决事故造成的质量缺陷问题；事故的责任处罚，依据有关人民政府对事故调查报告的批复和有关法律法规的规定，对事故相关责任者实施行政处罚，负有事故责任的人员涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。?
按《给水排水管道工程施工与验收规范》GB50268的规定，无压管道的功能性试验是（ ）。
A、水压试验
B、闭水试验
C、闭气试验
D、严密性试验
答案：D
解析：
2020教材P384 / 2019教材P385
四、管道功能性试验：（1）、1）、2）无压力管道应按相关专业验收规范规定进行管道的严密性试验，严密性试验分闭水试验和闭气试验，按设计要求确定；设计无要求时，应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验进行管道功能性试验。
一级建造师试题6篇 第6篇
当模板支架搭设高度和施工荷载超过有关规范或规定范围时，按规定需要组织专家论证时，必须按相关规定进行设计，进行结构计算和（ ）验算确定施工技术方案。
A、强度
B、刚度
C、稳定性
D、安全性
答案：D
解析：
2020教材P432 / 2019教材P433
（二）（2）当搭设高度和施工荷载超过有关规范或规定范围时，必须按相关规定进行设计，经结构计算和安全性验算确定，并按规定组织专家论证。
施工机具使用费应包括()的内容。
A.场外运费
? B.因公差旅交通费
? C.工具用具使用费
? D.检验试验费
网络计划中的虚工作( )。
A．既消耗时间，又消耗资源
B．只消耗时间，不消耗资源
C．既不消耗时间，也不消耗资源
D．不消耗时间，只消耗资源
某平原区拦河闸工程，施工中发生如下事件：
事件四：闸室地基采用帷幕灌浆，施工单位纯压式灌浆，按照灌浆采用上游排孔、中间排孔、下游排孔的顺序依次进行。施工中，地表有浆液冒出，施工立即对该情况进行了处理。
问题：指出事件四中做法的不妥之处并改正。说明事件4 中灌浆特殊情况的处理方法。
答案：
解析：
不妥之处：按照灌浆采用上游排孔、中间排孔、下游排孔的顺序依次进行不妥。
改正：先下游排孔，再上游排孔，最后中间排孔。
处理方法：根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇法、待凝、复灌等方发进行处理。
安全预控对策的活动可以分为( )阶段。
A.组织准备
B.事故征兆诊断
C.日常监控
D.识别事故征兆
E.事故危机管理
答案：A,C,E
解析：
2020教材P225 / 2019教材P223
安全预控对策的活动阶段包括：组织准备 、日常监控、事故危机管理三个活动阶段。
某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当()。
A.要求法院改判
B.直接作出再审的决定
C.提交审判委员会讨论决定是否再审
D.提请上级人民法院决定
答案：C
解析：
本题考核的是人民法院提起再审的程序。人民法院提起再审，必须是已经发生法律效力的判决、裁定、调解书确有错误。其程序为：各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交审判委员会讨论决定。
2012年4月2日职工张某按照《职业病防治法》的规定被鉴定为职业病，则所在单位应当最迟于()，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
A.2012年4月16日
B.2012年5月1日
C.2012年5月16日
D.2012年5月21日
答案：B
解析：
2020版教材P257 / 2019版教材P256
工伤认定申请职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报劳动保障行政部门同意，申请时限可以适当延长。
沥青混合料按（ ）分为热拌沥青混合料、冷拌沥青混合料、再生沥青混合料等。
A.生产工艺
B.材料组成及结构
C.最大公称粒径的大小
D.矿料级配组成及空隙率大小
答案：A
解析：
本题考核的是沥青混合料的分类。沥青混合料按生产工艺分为热拌沥青混合料、冷拌沥青混合料、再生沥青混合料等。
