2022一级建造师模拟试题7节 第1节
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号),水电工程重大质量事故由()负责组织专家组进行调查。
A.监理单位
B.项目法人
C.项目审批单位.
D.质监总站
答案:D
解析:
教材P250
事故调查权限按以下原则确定:①一般事故由项目法人或监理单位负责调查;②较大事故由项目法人负责组织专家组进行调查;③重大事故和特大事故由质监总站负责组织专家组进行调查;④质监总站有权根据质量巡视员的报告,对特定质量问题或质量管理情况进行调查。
某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天,该机械市场租赁费为1200/天,进出厂费2000元,台班费400元/台班,其中台班折旧费160/台班;计划每天工作1台班,共使用40天,则承包人索赔成立的费用是( )元。
A、4000
B、1600
C、12000
D、12500
答案:B
解析:
本题考查的是索赔费用的组成。承包人自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,所以索赔成立的费用是160×10=1600元。
在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行中,组织对其自身的管理体系所进行的 检查和评价,称为( )。
A.持续改进 B.管理评审
C.内部审核 D.系统评审
答案:C
解析:
内部审核是组织对其自身的管理体系进行的审核,是对体系是否正常进行以及是否达到了规定的B标所作的独立的检查和评价,是管理体系自我保证和自我监督的一种机制。
(2007年)下图所示消能方式属于( )消能。
A.底流
B.挑流
C.面流
D.消力戽
某项目现金流量如下:
计算期
0
1
2
3
4
5
6
净现金流量
-200
60
60
60
60
60
60
若基准收益率大于零,则其动态投资回收期的可能值是()年。
A.2.33
B.2.63
C.3.33
D.3.63
D
【例题】某项目有关数据见表,设基准收益率为10%,基准投资回收期为5年,寿命期为6年,则该项目净现值和动态回收期分别为( )2001年的考题
年序/年 1 2 3 4 5 6
净现金流量/万元 -200 60 60 60 60 60
A、33.87万元和4.33年 B、33.87万元和5.26年
C、24.96万元和4.33年 D、24.96万元和5.26年
【答案】D
【解析】有学员认为答案为C,解题要点:动态pt=(5-1+|-20|/60)=4.33年。
我们的解释是:动态投资回收期与静态投资回收期不一样,此题答案应为D
NPV=-200×(1+10%)-1+60×(1+10%)-2+60×(1+10%)-3+60×(1+10%)-4+60×(1+10%)-5+60×(1+10%)-6=24.96
静态:pt=1+200/60=4.33
动态:pt=5+{[200×(1+10%)-1]-[60×(1+10%)-2+60×(1+10%)-3+60×(1+10%)-4+60×(1+10%)-5]}/[60×(1+10%)-6]=5.26
注:数字-1.,-2,-3,-4,-5,-6;那个是(1+10%)的上标,表示负一次幂,负二次幂,负三次幂,负四次幂,负五次幂,负六次幂。
若各项工作均按最早开始时间施工,简要分析采用哪个施工调整方案较合理。
正确答案:
分析:方案一,设备修复时闻20天,E工作的总时差为l5天,影响工期5天,且增加费用(1×5)=5万元。(2分) 方案二,B工作第125天末结束,E工作将推迟l5天完成,但不超过E工作的总时差(或计划工期仍为450天,不影响工期),不增加费用(2分)。 方案三,租赁设备安装调试l0天,不超过E的总时差(或不影响工期),但增加费143 750元(350元/天×125天=43750元)。(2分) 三个方案综合比较,方案二合理(2分)。
甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日,一货车经过甲家门前,由于颠簸掉落货物一件,被甲拾得据为己有。其后,甲发现有利可图,遂在门前洒落许多砖石。次日,果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲性质的说法,正确的有( )。
A.侵权
B.无因管理
C.合同行为
D.不当得利
E.法律行为
答案:A,D
解析:
甲把掉落的货物据为己有的行为属于不当得利。当他通过设置路障的行为获取了 更多的利益之后就属于侵权行为。
滑模施工时,模板纠偏应先调整平台水平,再纠正位移和扭转,( )。
A.每滑升1m纠正位移值不得大于10mm
B.每滑升1m纠正位移值不得大于20mm
C.每滑升2m纠正位移值不得大于10mm
D.每滑升2m纠正位移值不得大于20mm
答案:A
解析:
滑模施工时,模板纠偏应先调整平台水平,再纠正位移和扭转。每滑升1m纠正位移值不得大于10mm。
高分子材料包括( )等。
A.玻璃棉
B.橡胶
C.纤维
D.塑料
E.胶粘剂
答案:B,C,D,E
解析:
教材P6~7
分为橡胶、纤维、塑料、胶粘剂、涂料。速记:高(高分子)像(橡胶)素(塑料)贤(纤维)妻图(涂料)
2022一级建造师模拟试题7节 第2节
关于民事诉讼中的级别管辖,说法正确的是( )。
A.级别管辖,是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限
B.诉讼审判程序为两级终审,因此我国法院也有两级
C.最高人民法院为终审法院,因此只受理二审案件
D.争议标的金额的大小,往往是确定级别管辖的重要依据
E.只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题
影响营业利润的要素包括 ( )。
A. 营业外收入
B. 营业成本
C. 所得税费用
D. 财务费用
E. 资产减值损失
答案:B,D,E
解析:
本题考查的是营业利润的概念。
营业利润是企业利润的主要来源,营业利润的计算公式为:营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益+投资收益。
综上所述,本题的正确答案为BDE。
在检验批验收时,发现严重缺陷时的处理方法是()。
A.返修
B.更换器具消除缺陷
C.检查鉴定
D.推到重做
答案:D
解析:
2020/2019教材P184
在检验批验收时,发现存在严重缺陷的应返工重做,有一般的缺陷可通过返修或更换器具、设备消除缺陷,返工或返修后应重新进行验收。
职业伤害事故分类中,物体打击伤害是指落物、滚石、( )等造成的人身伤害。
A. 锤击、碎裂
B. 井壁坍塌
C. 高处坠落
D. 爆炸引起的物体打击
答案:A
解析:
本题主要考查企业伤亡事故的分类。
按照我国《企业伤亡事故分类标准》规定,职业伤害事故分为20类,其中与建筑业有关的有以下12类:物体打击;车辆伤害;机械伤害;起重伤害;触电;灼烫;火灾;高处坠落;坍塌;火药爆炸;中毒和窒息;其他伤害(如扭伤、跌伤、 冻伤、野兽咬伤等)。
其中,物体打击是指落物、滚石、锤击、碎裂、砸伤等造成的人身伤害,不包括因爆炸而引起的物体打击。
综上所述,本题正确选项为A项。
在国际上,业主方项目管理的方式有多种可能,在以下描述中,不正确的是()。
A.业主方自行完成其项目管理任务
B.业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理
C.业主方和项目管理咨询公司共同进行项目管理
D.业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务
答案:D
解析:
2020/2019教材P33
在国际上业主方项目管理的方式主要有三种:( 1 )业主方自行项目管理;( 2 )业主方委托项目管理咨询公司承担全部业主方项目管理的任务;( 3 )业主方委托项目管理咨询公司与业主方人员共同进行项目管理,业主方从事项目管理的人员在项目管理咨询公司委派的项目经理的领导下工作。故D错误。
阀门进场验收时发现没有合格证,监理工程师的做法正确的是( )。
A.施工单位补齐合格证后才准予施工
B.让施工单位补齐合格证,同时进行施工
C.直接准予施工
D.无条件拒绝
答案:A
解析:
材料进场验收要求:1)进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收;要求复检的材料应有取样送检证明报告。2)按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行。3)验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。4)做好记录、办理验收。验收要做好记录、办理验收手续。5)不符合、不合格拒绝接收。
埋设后的单盘直埋光缆,金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标为不低于( )MΩ?km。
A.2
B.3
C.5
D.10
答案:D
解析:
光缆对地绝缘测试:光缆对地绝缘测试应在直埋光缆接头监测标石的引出线测量金属护层的对地绝缘,其指标为10MΩ?km ,其中,允许10% 的单盘不小于2MΩ测量时一般使用高阻计,若测试值较低时应采用500伏兆欧表测量。
招标人和中标人在签订合同的谈判中,为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险一般通过( )约定风险承担方式。
A. 调整投标价格
B. 价格调整条款
C. 调整中标价格
D. 调整工作范围
答案:B
解析:
本题考核的是建设工程施工承包合同谈判的价格调整条款。
对于工期较长的建设工程,容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响,给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。无论是单价合同还是总价合同,都可以确定价格调整条款,即是否调整以及如何调整等。 合同计价方式以及价格调整方式共同确定了工程承包合同的实际价格,直接影响承包人的经济利益。
综上所述,正确选项为B。
关于实物量法编制建设工程项目施工图预算特点的说法,错误的是( )。
A.工作量较小
B.可准确地反映实际水平
C.误差较小
D.适用于市场经济条件波动较大的情况
答案:A
解析:
本题考核的是实物量法编制施工图预算的特点。实物量法编制施工图预算所用人工、材料和机械台班的单价都是当时当地的实际价格,编制出的预算可较准确地反映实际水平,误差较小,适用于市场经济条件波动较大的情况。由于采用该方法需要统计人工、材料、机械台班消耗量,还需搜集相应的实际价格,因而工作量较大、计算过程烦琐。
2022一级建造师模拟试题7节 第3节
(2019年真题)在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是()
A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动
B.占用保护规划确定保留的园林绿地
C.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动
D.修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库
答案:C
解析:
P217-219
《历史文化名城名镇名村保护条例》规定,在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动:
(1)开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动;
(2)占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系道路等;
(3)修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的厂、仓库等;
(4)在历史建筑上刻划、涂污。
某混凝土工程按《建设工程工程量清单计价规范》计价,招标文件中估计工程量为60万m3,合同中规定:混凝土工程单价为12元/m3,当实际工程量超过估计工程量15%时,超出价格为7元/m3。工程结束时实际完成混凝土工程量为84万m3,则混凝土工程款为( )万元。
A.933
B.1274
C.1540
D.1643
答案:A
解析:
2020教材P294 / 2019教材P290
固定单价合同条件下,无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整,因而对承包商而言就存在一定的风险。当采用变动单价合同时,合同双方可以约定一个估计的工程量,当实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整,同时还应该约定如何对单价进行调整;当然也可以约定,当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时,可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。
按原单价结算的混凝土量=60×(1+15%)=69,但调整单价结算的混凝土量=84-69=15。所以混凝土工程款=69×12+15×7=933
自动控制的闭环控制系统特点之一是( )。
A.控制作用的传递具有单向性
B.由偏差产生对系统输入量的控制
C.抗干扰性较差
D.由偏差产生对系统被控量的控制
答案:D
解析:
闭环控制系统的控制作用不是直接来自给定输人,而是系统的偏差信号,由偏差产生对系统被控量的控制。系统被控量的反馈信息又反过来影响系统的偏差信号,即影响控制作用的大小。
发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,正确的是( )。
A. 法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效
B. 发包人应返还承包人垫资,但可以不支付利息
C. 双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息
D. 垫资违反相关规定,应予以没收
答案:B
解析:
2012年建设工程法规真题第20题
本题主要考查工程垫资的处理。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第6条规定:“当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。 当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。 当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。”
BC项:按照上述法条的规定,发包人和承包人在合同中约定垫资没有约定利息的,发包人仍应返还垫资,承包人请求利息的,法院不予支持。所以B正确,C错误。
A项:由上述法条可知,法律并没有禁止垫资,双方的垫资条款是有效的。所以A错误。
D项:发包人与承包人的垫资并未违反相关的规定,不应没收。所以D错误。
综上所述,本题正确答案为B。
分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响。如果项目部提出工期索赔,应获得几天延期?说明理由。
正确答案:
事件1将使工期拖延4天(2分)。事件2将使工期再延长2天(2分)。如果承包人提出工期索赔,只能获得由于事件1导致的工期拖延补偿,即延期4天(2分)。因为原有地下管网资料应由些主盟送,并应保证资料的准确性,所以承包人应获得工期索赔,而设备故障是承包人自身原因,所以不会获得延期批准(2分)。
设备在使用过程中,磨损的程度与使用强度和使用时间长度有关的属于( )。
A、第一种有形磨损
B、第一种无形磨损
C、第二种有形磨损
D、第二种无形磨损
答案:A
解析:
2020版教材54 / 2019版教材P53
1.设备在使用过程中,在外力的作用下实体产生的磨损、变形和损坏,称为第一种有形磨损,这种磨损的程度与使用强度和使用时间长度有关。
下列空间可不计入建筑层数的有( )。
A.室内顶板面高出室外设计地面 1.2m的半地下室
B.设在建筑底部室内高度 2.0m的自行车库
C.设在建筑底部室内高度 2.5m的敞开空间
D.建筑屋顶突出的局部设备用房
E.建筑屋顶出屋面的楼梯间
答案:A,B,D,E
解析:
P2
C.设在建筑底部室内高度不大于 2.2m的敞开空间 。
包含防治污染设施的建设工程项目,其防治污染的设施必须经( )验收合格后,该项目方可投入生产或使用。
A.建设单位的上级主管部门
B.工程质量监督机构
C.环境保护行政主管部门
D.安全生产行政管理部门
动态会计等式是由( )等会计要素构成的。
A.负债
B.收入
C.费用
D.利润
E.资产
2022一级建造师模拟试题7节 第4节
下列属于水泥试验项目的有()。
A.标准稠度用水量
B.抗冻性
C.凝结时间
D.细度
E.抗渗性
飞机在进近着陆过程中,需要从仪表着陆系统(ILS)中获取( )信息。
A.航向道
B.速度
C.距离
D.下滑道
E.通信
铁路工程项目施工进度的关键节点工期中,以轨道工程铺通并能行车为目标的工期是( )。
A.站前工期
B.站后工期
C.线下工期
D.线上工期
答案:A
解析:
铁路工程项目施工分为站前工程和站后工程,站前工程又分为线下工程和线上工程。站前工程工期是以轨道工程铺通并能行车为目标的工期。线下工程工期包括钢轨(不含)以下的桥梁(不合机架梁)、隧道、路基、道砟工程施工的工期,只有线下工程完成后才可以进行铺架工程;线上工程工期主要是指铺架工程的工期。根据以上知识点判断,选项“A.站前工期”最符合题意。
标志线线宽允许偏差为( )。
A.0~+5%
B.0~+8%
C.0~+10%
D.0~+12%
答案:A
解析:
标志线线宽允许偏差为0~+5%。每线段纵向允许偏差为±50mm。
会计工作中涉及的财务报表不包括( )。
A、盈亏平衡表
B、现金流量表
C、利润表
D、资产负债表
答案:A
解析:
2020版教材P91 / 2019版教材P89
会计工作基本流程和内容:(8)编制和报送财务报告。根据账簿记录编制资产负债表、利润表、现金流量表等,报告企业财务状况和经营成果。
下列关于评标的说法,正确的是( )。
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的,应当否决所有投标
B.评标委员会成员的名单在开标前应当保密
C.招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据
D.投标人的澄清、说明可以超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容
答案:C
解析:
A项,评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标;B项,评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密;D项,投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013,国有资金投资的建设工程招标,招标人必须编制( )。
A、标底
B、招标控制价
C、最低限价
D、施工图预算
答案:B
解析:
2020版教材P247 / 2019版教材P241
“国有资金投资的建设工程招标,招标人必须编制招标控制价。”
根据《水利工程质量监督管理规定》,水利工程建设项目质量监督的方式以( )为主。
A.旁站
B.抽查
C.平行检测
D.询问
水下深层水泥搅拌法(简称CDM工法)加固软土地基具有( )、无公害等优点, 已在我国数项大型码头工程中得到应用。
A.费用低 B.不需专用设备
C.快速 D.不需专用船舶
E.高强
2022一级建造师模拟试题7节 第5节
吹填工程中,排水口的位置应根据( )、排泥管的布置、容泥量等因素确定。
A.吹填区地形
B.吹填土的特性
C.吹填土的坡度
D.几何形状
E.吹填区范围
答案:A,D
解析:
2020版教材页码P205-P208
排水口的位置应根据吹填区地形、几何形状、排泥管的布置、容泥量及排泥总流量等因素确定。
对于临时用电工程,基层公司按照( )一次进行定期检查。
A.每周
B.每月
C.每季
D.半年
答案:C
解析:
教材P440
(三)临时用电的检查验收4.临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季一次。
下列各项中,属于进口设备抵岸价构成的有( )。
A.货价
B.国外运费
C.进口关税
D.设备运杂费
E.银行财务费
答案:A,B,C,E
解析:
进口设备抵岸价=货价+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税。设备运杂费不属于设备的抵岸价。
在城市进行爆破施工,必须事先编制爆破方案,报城市主管部门批准,并经( )同意后方可施工。
A、建设主管部门
B、公安部门
C、交通主管部门
D、建设单位
答案:B
解析:
2020教材P445 / 2019教材P446
三(一)(1)在城市进行爆破施工,必须事先编制爆破方案,并由专业人员操作,报城市主管部门批准,并经公安部门同意后方可施工。
泥水盾构相对于土压平衡盾构,还具有( )系统。
A.泥水循环系统
B.泥水分离系统
C.同步注浆系统
D.盾尾密封系统
E.刀盘驱动系统
答案:A,B
解析:
本题考查的是盾构类型与适用条件。泥水盾构除具有土压平衡盾构具有的系统外,还具有泥水循环系统、综合管理系统和泥水分离处理系统。教材P143。
已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期,且工作M的开始节点和完成节点均为关键节点,下列关于工作M说法正确的是( )。
A.为关键工作
B.总时差等于自由时差
C.自由时差为零
D.总时差大于自由时差
答案:B
解析:
2020/2019教材P138
因为工作M的完成节点为关键节点,则该工作的紧后工作中必有一项是关键工作。如果该工作的完成节点是终点节点,那么其总时差就等于该工作的自由时差,就是时标网络图中波形线的长度。如果该工作的完成节点非终点节点,那么该工作的总时差等于其紧后工作的总时差与该工作自由时差的最小值。
该工作紧后工作总时差的最小值是0,所以该工作的总时差等于自由时差。
下列地面面层中,属于整体面层的是()。
A.水磨石面层 B.花岗石面层
C.大理石面层 D.实木地板面层
答案:A
解析:
整体面层包括水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、水泥钢(铁)屑面层、防油渗面层、不发火(防爆的)面层等。
(2019年真题)当事人提出证据证明存在下列情形的,人民法院应当准许重新鉴定的是()。
A.经质证认定不能作为证据使用的
B.鉴定人员工作有瑕疵的
C.鉴定程序违法的
D.鉴定结论依据不足的
答案:A
解析:
P339-343
当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定,提出证据证明存在下列情形之一的,人民法院应予准许:(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的;(2)鉴定程序严重违法的;(3)鉴定结论明显依据不足的;(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定结论,可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的,不予重新鉴定。
有关土地管理说法正确的是()。
A.国家实行土地用途管制制度
B.国家严格限制农用地转为建设用地
C.国家控制建设用地总量
D.对耕地实行特殊保护
E.城市市区郊区的土地属于国家所有
答案:A,B,C,D
解析:
2020 / 2019版教材P19
国家实行土地用途管制制度。国家编制土地利用总体规划,规定土地用途,将土地分为农用地、建设用地和未利用地。严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护。城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于农民集体所有。
2022一级建造师模拟试题7节 第6节
城市桥梁工程在进行混凝土浇筑时,常采用的方法有( )浇筑。
A.全面分层
B.分段分层
C.局部分层
D.斜面分层
E.全面连续
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99-~0201)规定,建设工程的投料试车 应( )。
A.在工程竣工验收前由承包人负责 B.在工程竣工验收前由供货人负责C.在工程竣工验收后由供货人负责 D.在工程竣工验收后由发包人负责
答案:D
解析:
按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99一0201)的规定,建设工程的投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责。
根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006),项目经理的职责有( )。
A. 对资源进行动态管理
B. 建立各种专业管理体系,并组织实施
C. 收集工程资料,准备结算资料,参与工程竣工验收
D. 进行整个项目的利益分配
E. 协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作
答案:A,B,C,E
解析:
本题考核的是项目经理的职责。
项目经理应履行的职责包括:
(1)项目管理目标责任书规定的职责;
(2)主持编制项目管理实施规划,并对项目目标进行系统管理;
(3)对资源进行动态管理;
(4)建立各种专业管理体系,并组织实施;
(5)进行授权范围内的利益分配;
(6)收集工程资料,准备结算资料,参与工程竣工验收;
(7)接受审计,处理项目经理部解体的善后工作 ;
(8)协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作。
本题中根据(3)(4)(6)(8)项可得出答案。
综上所述,正确选项为ABCE。
隧道拱顶下沉和净空变化的量测断面间距中,Ⅳ级围岩不得大于( )m,V级围岩不得大于( )m。
A.20;15
B.15;10
C.10;5
D.20;10
答案:C
解析:
软弱围岩及不良地质隧道拱顶下沉和净空变化量测断面间距,Ⅳ级围岩不得大于10m、V级围岩不得大于5m。
财务活动是指企业再生产过程中的资金运动,不包括( )。
A.资金筹集
B.资金运用
C.资金存储
D.资金分配
关于钢筋焊接施工的说法,正确的有( )。
A.焊工必须经项目部培训且考核合格后才能上岗
B.钢筋的纵向焊接不得采用电弧焊
C.钢筋焊接前应先进行试焊,合格后方可正式施焊
D.受力钢筋焊接接头应设置在内力较小处
E.受力钢筋焊接接头应错开布置
答案:C,D,E
解析:
本题考查的是钢筋工程施工。选项A,钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊。焊工必须持考试合格证上岗;选项B,钢筋的纵向焊接应采用闪光对焊。当缺乏闪光对焊条件时,可采用电弧焊、电渣压力焊、气压焊。参见教材P130。
不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范,经()级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。
A.乡(镇)
B.县
C.市
D.省
答案:B
解析:
2020版教材P119 / 2019版教材P118
本题考察的是不良行为记录。不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、 规章或强制性标准和执业行为规范,经县级以上建设行政主管部门或者委托的执法监督机 构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。
声音的特性有( )三个要素来描述。
A、反射
B、响度
C、方向性
D、音调
E、音色
答案:B,D,E
解析:
声音的特性由响度、音调和音色三个要素来描述; 彩色三要素是指彩色光的亮度、色调和饱和度; 电视三基色是指红、绿、蓝基色光。
职业伤害事故分类中,物体打击伤害是指落物、滚石、( )等造成的人身伤害。
A. 锤击、碎裂
B. 井壁坍塌
C. 高处坠落
D. 爆炸引起的物体打击
答案:A
解析:
本题主要考查企业伤亡事故的分类。
按照我国《企业伤亡事故分类标准》规定,职业伤害事故分为20类,其中与建筑业有关的有以下12类:物体打击;车辆伤害;机械伤害;起重伤害;触电;灼烫;火灾;高处坠落;坍塌;火药爆炸;中毒和窒息;其他伤害(如扭伤、跌伤、 冻伤、野兽咬伤等)。
其中,物体打击是指落物、滚石、锤击、碎裂、砸伤等造成的人身伤害,不包括因爆炸而引起的物体打击。
综上所述,本题正确选项为A项。
2022一级建造师模拟试题7节 第7节
劳动者在试用期内单方解除劳动合同,应提前()日通知用人单位。
A.3
B.7
C.15
D.30
答案:A
解析:
2020版教材P153 / 2019版教材P152
劳动者在试用期内提前3日内通知用人单位,可以解除劳动合同。
斜坡堤铺设土工织物前,应对砂垫层进行整平,其局部高差( )。
A.水下不大于100mm
B.水下不大于150mm
C.水下不大于200mm
D.陆上不大于100mm
E.陆上不大于200mm
事故性质通常分为()。
A.责任事故 B.自然灾害
C.非责任事故 D.安全设施失当
E.破坏性事故
各基础电信业务运营商可以在电信业务经营许可的范围内投资建设( )等电信设施。
A.电信管道
B.电信杆路
C.通信铁塔
D.广播发射天线
E.电视发射塔
下列不属于给水深度处理工艺的是( )
A.活性炭吸附法
B.臭氧氧化法
C.旋流沉砂法
D.臭氧活性炭法
答案:C
解析:
深度处理指在常规处理工艺之后,再通过适当的处理方法,将常规处理工艺不能有效去除的污染物或消毒副产物的前身物加以去除,从而提高和保证饮用水质。目前,应用较广泛的深度处理技术主要有活性炭吸附法、臭氧氧化法、臭氧活性炭法、生物活性炭法、光催化氧化法、吹脱法等。
下列选项中,属于分项工程验收合格标准的有( )。
A.主控项目的质量经抽样检验均应合格
B.所含的检验批的质量均应验收合格
C.所含的检验批的质量验收记录均应完整
D.所含的分项工程的质量均应验收合格
E.有关安全、节能、环境保护和主要功能的检查结果应符合相应规定
答案:B,C
解析:
分项工程验收合格标准的有:(1)所含检验批的质量均应验收合格;(2)所含检验批的质量验收记录应完整。
关于和解效力的表述中,不正确的是()。
A.和解达成的协议不具有强制约束力
B.如果一方当事人不按照和解达成的协议执行,另一方可以向法院提起诉讼,也可以根据约定申请仲裁
C.如果一方当事人不按照和解达成的协议执行,另一方当事人可以请求人民法院强制执行
D.法院或仲裁庭通过对和解协议的审查,对于意思真实而又不违反法律强制性或禁止性规定的和解协议予以支持
答案:C
解析:
本题考核的是和解的效力。和解达成的协议不具有强制执行力,在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行,另一方当事人不可以请求法院强制执行,但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。
下列单位工程施工机械使用费的计算公式中,不正确的是( )。
A. 台班大修费=一次大修费×大修次数/耐用总台班数
B. 施工机械使用费=Σ (施工机械台班消耗量×机械台班单价)
C. 台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)/耐用台班数
D. 机械台班单价=台班折旧费+台班大修费+台班人工费+台班燃料动力费+台班养路费及车船使用费
答案:D
解析:
本题主要考查了施工机械使用费。
施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安、拆费和场外运费。单位工程施工机械使用费的计算公式为:
其中:
机械台班单价=台班折旧费+台班大修费十台班经常修理费+台班安拆费及场外运费+台班人工费+台班燃料动力费+台班养路费及车船使用税
本题为选非题,综上所述,本题正确答案为D项。
下列关于和解协议,说法不正确的是()
A.具有强制约束力
B.不具有强制约束力
C.如果一方当事人不按照和解协议执行,另一方当事人不可以请求人民法院强制执行
D.如果一方当事人不按照和解协议执行,可以向法院提起诉讼,也可以根据仲裁协议申请仲裁
答案:A
解析:
2020版教材P368 / 2019版教材P367
和解协议不具有强制约束力,如果一方当事人不按照和解协议执行,另一方当事人不可以请求人民法院强制执行,但可以向法院提起诉讼,也可以根据仲裁协议申请仲裁。