2022一级建造师经典例题9卷

发布时间:2022-02-21
2022一级建造师经典例题9卷

2022一级建造师经典例题9卷 第1卷


下列关于炉窑砌筑说法错误的是( )。

A.动态炉窑砌筑起始点应从热端向冷端或者从低端向高端
B.静态炉窑砌筑起始点一般选择自下而上的顺序
C.动态炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷运转验收合格后方可进行
D.静态炉窑砌筑起拱部位应从中间向两侧砌筑
E.动态砌筑基本顺序中,预留膨胀缝的紧前工作是分段砌筑

答案:D,E
解析:
静态炉窑砌筑起拱部位应从两侧向中间砌筑 分段进行修砖及锁砖→膨胀缝的预留及填充


压缩空气系统中,空气压缩机与储气罐之间的管路上宜装( )。

A.截止阀 B.球阀 C.止回阀 D.角阀

正确答案:C


下列不属于单位建筑工程概算编制方法的是( )。

A、预算单价法
B、类似工程预算法
C、概算定额法
D、概算指标法

答案:A
解析:
2020版教材P213 / 2019版教材P207
单位工程概算分建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。建筑工程概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法。


堆载预压工程应作好施工监测和效果检验,在堆载过程中应每天进行( )等的观测,并符合控制标准。

A.孔隙水
B.沉降
C.土的强度
D.排水量
E.位移

答案:A,B,E
解析:
堆载预压工程在堆载过程中应每天进行沉降、位移、孔隙水等的观测,控制标准如下:边桩水平位移每昼夜应小于5mm,基底的中心沉降每昼夜应小于10mm。孔隙水压力系数控制在0.6以控制施工速率。


振冲置换法桩的间距根据荷载大小和原土的抗剪强度确定,通常可选用()m。

A.1.5~2.5
B.1.3~4.0
C.2.0~4.0
D.2.5~4.5

答案:A
解析:
@##


公司进行利润分配时,应在提取任意公积金前分配的有( )。

A:向投资者分配利润
B:向股东分配股利
C:弥补公司以前年度亏损
D:提取留作以后年度分配的利润

答案:C
解析:
按照《公司法》,公司税后利润的分配顺序为:
(1)弥补公司以前年度亏损;
(2)提取法定公积金;
(3)经股东会或股东大会决议提取任意公积金;
(4)向投资者分配的利润或股利;
(5)未分配利润。综上所述可知在提取任意公积金前有弥补公司以前年度亏损和提取法定公积金。


高桩码头工程施工组织设计编制中,高桩码头施工工序主要有( )、现浇混凝土和岸坡施工等。

A.沉桩
B.测量
C.施工挖泥
D.构件安装
E.系船柱安装

答案:A,C,D
解析:
2020版教材页码P286-P292
高桩码头施工工序主要有施工挖泥、沉桩、构件安装、现浇混凝土和岸坡施工等方面。


深基坑施工中,以提高土体的强度和土体的侧向抗力为主要目的的地基加固处理方法有( )。

A、水泥土搅拌
B、换填
C、高压喷射注浆
D、注浆
E、其他使土体固结的方法

答案:A,C,D,E
解析:
2020教材P133 / 2019教材P135
(3)采用水泥土搅拌、高压喷射注浆、注浆或其他方法对地基掺入一定量的固化剂或使土体固结,以提高土体的强度和土体的侧向抗力为主,适用于深基坑。


2022一级建造师经典例题9卷 第2卷


陆上水泥搅拌桩钻孔取样的数量为( )。
A.桩总数的1‰ B.桩总数的2‰
C.粧总数的3‰ D.取芯桩数不少于2根
E.取芯桩数不少于3根

答案:B,E
解析:


关于FIDIC 条件中,采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法,正确的是( )。

A. 业主应按支付条件支付DAB 报酬的70%
B. DAB 提出的裁决具有终局性
C. 特聘争端裁决委员的任期与合同期限一致
D. DAB 的成员一般是工程技术和管理方面的专家

答案:D
解析:


不适用于距离较远的两轴之间传动的传动方式为( )。

A.齿轮传动

B.带传动

C.链传动

D.轮系

正确答案:A


水下钻孔爆破施工船舶定位宜采用卫星定位系统,施工钻孔位置的偏差( )。

A.内河不大于200mm
B.内河不大于300mm
C.沿海不大于200mm
D.沿海不大于300mm
E.沿海不大于400mm

答案:A,E
解析:
施工船舶定位宜采用卫星定位系统,施工钻孔位置的偏差内河施工时不大于200mm,沿海施工时不大于400m;钻孔过程中应校核、监控船位。


建筑钢材中有害的化学元素有()。
A.锰 B.硅 C.硫
D.磷 E.钒

答案:C,D
解析:
钢材中除主要化学成分铁(Fe)以外,还含有少量的碳(C)、硅(Si)、锰 (Mn)、磷(P)、硫(S)、氧(O)氮(N)、钛(Ti)、钒(V)等元素。其中碳、硅、锰、氧、氮是有益元素,在建筑常用的低合钢中,还有钛、铌、钒等合金元素。


下列属于永久荷载的有( )。

A. 雪荷载
B. 土压力
C. 结构自重
D. 风荷载
E. 积灰荷载

答案:B,C
解析:
P20


绞吸式挖泥船的生产率是指其( )。
A.绞刀挖掘的生产率
B.泥泵管路吸输的生产率
C.绞刀挖掘与泥泵管路吸输生产率的平均值
D.绞刀挖掘与泥泵管路吸输生产率中的较低者

答案:D
解析:


当事人对法院管辖权有异议的,应当在( )提出。☆2014真题

A.第一次开庭时
B.提交答辩状期间
C.被告收到起诉状副本之日起15日内
D.法庭辩论终结前
E.第一审判决作出前

答案:B,C
解析:
本题考查的是管辖权异议。管辖权异议是指当事人向受诉法院提出的该法院对案件无管辖权的主张。《民事诉讼法》规定,人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出。《民事诉讼法》规定,人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告,被告在收到之日起15日内提出答辩状。


2022一级建造师经典例题9卷 第3卷


基床夯实后,应进行夯实检验。检验时,每个夯实施工段(按土质和基床厚度划 分)抽查不少于5m一段基床,用()复打一夯次(夯锤相邻排列,不压半夯)。
A.原夯锤 B.原夯击能
C.原锤重 D.原捶型
E.设计夯锤

答案:A,B
解析:


工程实行总承包的,分包单位作业人员的意外伤害保险费由()支付。

A.建设单位
B.总承包单位
C.分包单位
D.总承包和分包单位共同

答案:B
解析:
2020版教材P262 / 2019版教材P261
本题考核的是办理意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。


临时用电施工组织设计的主要内容有()。

A.现场勘察
B.确定电源出线
C.选择变压器容量
D.电气防火措施
E.负荷计算

答案:A,C,D,E
解析:
2020版教材P451 / 2019版教材P439
(二)临时用电施工组织设计的编制;3.临时用电施工组织设计主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格;绘制电气平面图、立面图和接线系统图;制定安全用电技术措施和电气防火措施。


下列属于职业健康安全管理体系核心要素的有( )。

A.职业健康安全方针

B.结构和职责

C.协商和沟通

D.审核

E.文件

正确答案:ABD
职业健康安全管理体系核心要素包括10个要素,即职业健康安全方针,对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划,法规和其他要求,目标,结构和职责,职业健康安全管理方案,运行控制,绩效测量和监视,审核,管理评审。


在悬臂浇筑施工中,挂篮组拼后,应全面检查安装质量,并对挂篮进行试压,以消除结构非弹性变形。挂篮试压的最大荷载一般可按()考虑。

A.全跨浇筑梁段重量的1.2倍
B.各悬浇梁段平均重量的1.2倍
C.最大悬浇梁段重量的1.3倍
D.各悬浇粱段平均重量的1.3倍

答案:C
解析:
本题考查的是悬臂浇筑施工。挂篮组拼后,应全面检查安装质量,并对挂篮进行试压,以消除结构的非弹性变形。挂篮试压的最大荷载一般可按最大悬浇梁段重量的1.3倍考虑。挂篮试压通常采用水箱加压法、试验台加压法及砂袋法。


重力式扶壁码头的混凝土胸墙宜在底板上()浇筑施工。

A.回填前
B.回填后
C.压载前
D.回填压载后

答案:D
解析:


住宅工程质量分户验收的内容主要包括()。

A.地面、墙面质量
B.门窗质量
C.室内主要空间尺寸
D.电梯质量
E.建筑节能质量

答案:A,B,C,E
解析:
2020/2019教材P187
住宅工程质量分户验收的内容主要包括: (1) 地面、墙面和顶棚质量。 (2) 门窗质量。 (3) 栏杆、护栏质量。 (4) 防水工程质量。 (5) 室内主要空间尺寸。 (6) 给水排水系统安装质量。 (7) 室内电气工程安装质量。 ( 8 ) 建筑节能和供暖工程质量。 (9) 有关合同中规定的其他内容


港口与航道工程工期索赔的计算不包括( )。

A.网络分析方法 B.比例类推法
C.直接确定补偿天数 D.直方图法

答案:D
解析:


2022一级建造师经典例题9卷 第4卷


市建委的下列行为中,如当事人不服,可以申请行政复议的包括( )。

A.限制某项目经理的人身自由

B.查封某建筑公司的主要财产

C.给其内部某公务员行政处分

D.冻结某建筑公司的银行账户

E.向某建筑公司摊派赞助费用

正确答案:ABDE


于 2003 年 7月 1日实施的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003,规定工程量清单应采用( )。

A.工料单价法计价

B.综合复计价

C.综合单价法计价

D.工料复计价

正确答案:C
请参见书中 IZ103023 工程量清单计价格式 


泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂, 一般由() 组成。

A.减水剂
B.膨胀剂
C.调凝剂
D.引气剂
E.润滑剂

答案:A,C,D,E
解析:


根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以( )为实际竣工日期。( 2015真题 )

A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.转移占有工程之日
C.监理人组织竣工初验之日
D.发包人签发工程接收证书之日

答案:B
解析:
本题考查的是施工承包合同文件。工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。


下列可作为施工成本控制依据的是()。

A.合同文件
B.会计核算
C.进度报告
D.工程变更
E.成本计划

答案:A,C,D,E
解析:
2020/2019教材P94
施工成本控制的依据包括以下内容:1.合同文件 2.成本计划3.进度报告4.工程变更与索赔资料


桥梁活动支座安装时,应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注()。2018真题

A、丙酮
B、硅脂
C、清机油
D、脱模剂

答案:B
解析:
2020/2019教材P62
本题考查的是桥梁支座安装技术。活动支座安装前应采用丙酮或酒精解体清洗其各相对滑移面,擦净后在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注硅脂。重新组装时应保持精度。


热力管道补偿器竖直安装时,表述正确的选项是()。

A.管道输送热水介质,补偿器的最高点安装放气阀
B.管道输送热水介质,补偿器的最低点安装放水阀
C.管道输送热水介质,补偿器的最高点安装放水阀
D.管道输送热水介质,补偿器的最低点安装放气阀
E.管道输送蒸汽介质,补偿器的最低点安装放水阀

答案:A,B,E
解析:
2020版教材P97 / 2019版教材P86
( 2 )补偿器竖直安装要求。如管道输送的介质是热水,应在补偿器的最高点安装放气阔,在最低点安装放水阀。如果输送的介质是蒸汽,应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀。


为让业主方各工作部门和项目各参与方协同工作,可利用( )进行基于互联网的辅助进度控制。

A、P3项目管理软件
B、项目信息门户
C、MS Project
D、MS Visio

答案:B
解析:
【知识点】辅助进度控制。为使业主方各工作部门和项目各参与方方便快捷地获取进度信息,可利用项目信息门户作为基于互联网的信息处理平台辅助进度控制。


2022一级建造师经典例题9卷 第5卷


某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》,该单位应当( )。


A. 配备兼职安全生产管理人员
B. 配备专职安全生产管理人员
C. 因为规模较小,不需要配备安全生产管理人员
D. 设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

答案:B
解析:
@##


根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2017 中定义的风险等级矩阵表,若某风险经评估,损失等级为 3 级,发生的概率等级为 4 级,此种风险属于( )级风险

A.Ⅰ级风险
B.Ⅱ级风险
C.Ⅲ级风险
D.Ⅳ级风险

答案:C
解析:
风险等级矩阵表(《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2017)


浮法玻璃生产线是当前主要的玻璃生产设备,主要工艺设备有()。


A.玻璃熔窑

B.筛分设备

C.退火窑

D.锡槽

E.成品加工线

答案:A,C,D
解析:
当前"浮法"工艺是玻璃生产的主要工艺。浮法玻璃生产线主要的工艺设备有:玻璃 熔窑、锡槽、退火窑及冷端的切装系统。其中玻璃熔窑、锡槽、退火窑是浮法玻璃生产的 三大热工设备。


设备运杂费的构成不包括( )。

A:运费
B:采购人员的工资
C:供销部门手续费
D:银行财务费

答案:D
解析:
设备运杂费的构成:
(1)国产标准设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库(或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点)止所发生的运费和装卸费。进口设备则由我国到岸港口、边境车站起至工地仓库(或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点)止所发生的运费和装卸费。
(2)在设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费,在设备出厂价或进口设备价格中如已包括了此项费用,则不应重复计算。
(3)供销部门的手续费,按有关部门规定的统一费率计算。
(4)建设单位(或工程承包公司)的采购与仓库保管费。


热力网管道的连接一般应采用( )连接方式。

A.法兰

B.螺纹

C.焊接

D.卡箍式

正确答案:C


《水运建设市场监督管理办法》第二十条规定()应当加强工程款管理,专款专用。

A.监理单位
B.项目单位
C.主管部门
D.施工单位
E.代建单位

答案:B,D
解析:


在矿山井巷工程中,属于隐蔽工程的是(  )。

A.巷道掘进工程
B.注浆工程
C.喷混凝土工程
D.立井掘进工程

答案:D
解析:
所谓隐蔽工程通常是指将被其他工程内容隐蔽的工程,例如,钢筋工程将被混凝土工程隐蔽,因此钢筋工程属隐蔽工程;隐蔽工程通常是一种分项工程的内容,但是也不尽然。裸体巷道要被衬砌工程隐蔽时,就成为隐蔽工程。立井工程通常都有掘进工程和支护工程的内容,支护工程又是以各种衬砌工程为主,除围岩条件和施工条件(如,井深浅)很好外,通常都有衬砌将井筒的掘进工程隐蔽,因此井筒掘进工程应是隐蔽工程。巷道的掘进工程不同,裸体巷道,或者也有的支护采用支架形式的情况还不少,这时掘进出来的裸体巷道工程就没有被隐蔽(A);至于喷混凝土工程(C)显然不属于隐蔽工程,而注浆工程(B)虽然工程结果看不见,但这并不是其他工程的覆盖造成的,所以也不属于隐蔽工程。


某单位工程采用工料单价法计算工程造价,以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为100万元,措施费为10万元,间接费费率为8%,利润率为3%,综合计税系数为3.41%,则该工程的含税造价为(  )万元。

A.122.36
B.125.13
C.126.26
D.126.54

答案:D
解析:


2022一级建造师经典例题9卷 第6卷


监测、识别、诊断、评价这四个环节的预警活动,是前后顺序的因果联系。其中,(??)活动的检测信息系统,是整个预警管理系统所共享的。

A.评价
B.诊断
C.识别
D.监测

答案:D
解析:
监测、识别、诊断、评价这四个环节顸警活动,是前后顺序的因果联系。其中,监测活动的检测信息系统,是整个预警管理系统所共享的,识别、诊断、评价这三个环节的活动结果将以信息方式存入到预警信息管理系统中。另外,这四个环节活动所使用的评价指标,也具有共享性和统一性。


水利水电工程项目划分中,具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物为( )工程。
A.单位 B,分部
C.单项D.单元

答案:A
解析:
单位工程,指具有独立发挥作用或独 立施工条件的建筑物。分部工程,指在一个建筑 物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程,是组 成单位工程的部分。单元工程,指在分部工程中 由几个工序(或工种)施工完成的最小综合体,是曰常质量考核的基本单位。


下面关于诉讼代理人的表述中,不正确的是()。

A.当事人可以委托1~2人作为诉讼代理人
B.委托他人代为诉讼,必须向法院提交授权委托书
C.诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求,不需要委托人的特别授权
D.诉讼代理人代为进行和解,提起反诉和上诉,必须有委托人的特别授权

答案:C
解析:
2020版教材P339 / 2019版教材P338
《民事诉讼法》规定,“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解、提起反诉或者上诉,必须有委托人的特别授权”。


《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定,监理单位总监理工程师应当按照()进行监理,对施工质量承担监理责任。

A.法律法规
B.工程承包合同
C.技术标准
D.设计文件
E.工程监理合同

答案:A,B,C,D
解析:
2020版教材P313 / 2019版教材P312
本题考察的是监理工作的依据。《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》进一步规定,监理 单位总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监 理,对施工质量承担监理责任。


建筑基础验槽必须参加的单位有()。
A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位
D.降水分包单位 E.勘察单位

答案:A,B,C,E
解析:
所有建(构)筑物基坑均应进行施工验槽。基坑挖至基底设计标高并清理后,施工单位必须会同勘察、设计、建设(或监理)等单位共同进行验槽,合格后方能进行基础工程施工。


某本地网直埋光缆线路工程,光缆线路与原有光缆有一处交越。施工单位和建设单位签订了承包合同,对工程材料、交越手续等进行了详细约定,项目部根据合同约定,编制了施工进度网络计划(如图3所示),并报送了监理单位。



由于前面工作进度拖延,工程进行了60d,布放光缆工作才开始。项目部采取了赶工措施,工程如期完成。项目部对工程进行交工前检查时,发现部分段落的光缆对地绝缘不合格,经检查,该问题系部分接头盒进水所致,整改后工程顺利交付。
【问题】
1.计算本工程工期,并列出关键工作。
2.工程进行了60d,为了赶工应进行工作压缩,列出压缩步骤,并计算因为赶工增加的费用。
3.在与原有光缆交越处施工时,为保障原有光缆的安全,应采取哪些措施?
4.说明可能造成光缆对地绝缘不合格的原因。
5.应如何保证光缆接头盒的封装质量?

答案:
解析:
1.本工程工期为105d。 关键工作为路由复测、挖光缆沟、布放光缆、坡坎加固、竣工资料整理。
2.布放光缆开始前工期延误了60-14-35=11d,因此需要对后续的关键工作布放光缆、坡坎加固、竣工资料整理进行压缩。
竣工资料整理可以压缩2d。坡坎加固压缩只能压缩7d,如果压缩8d的话,该关键工作将变为非关键工作。布放光缆压缩2d。
赶工费用计算:9×700+2×900=8100元。
3.为保障原有光缆安全应采取的措施:(1)新建光缆应按照有关通信工程建设标准的规定与原有光缆相距一定的距离,避免同沟敷设;(2)与原有光缆建设单位协调,在方便维护、确保原有光缆安全的前提下进行施工;(3)开挖前先了解原有光缆的位置和走向;(4)人工(小心)开挖,严禁使用机械开挖;(5)开挖后对原有光缆加装保护管。
4.对地绝缘不合格的原因:(1)接头盒进水;(2)在光缆敷设和回填土时操作不当造成光缆外皮损伤;(3)接头盒未按工艺要求封装严密。
5.为了保证光缆接头盒的封装质量应采取的措施:(1)对从事接头盒安装的技术人员应进行培训和示范,使其熟练掌握接续及安装要领;(2)按接头盒说明书的要求盘纤,并保证光纤的曲率半径满足规范要求;(3)施工现场环境的温度、洁净度应满足接续要求。


根据事故具体情况,事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及( )派人参加。

A、监察机关
B、人民法院
C、公安机关
D、人民检察院
E、工会

答案:A,C,D,E
解析:
【知识点】施工安全生产事故的应急救援与调查处理。事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加。


港口航道工程测量施工中,施工高程控制的规定包括( )。

A.施工过程中,应定期对施工水准点进行校核
B.码头、船坞、船闸和滑道施工高程控制点引测精度不应低于四等水准精度要求
C.码头、船坞、船闸和滑道施工高程控制点引测精度应按三等水准测量进行
D.施工水准点数量不应少于4个
E.施工水准点数量不应少于2个

答案:A,C,E
解析:
施工高程控制:1.原有高程点数量及分布不能满足施工放样要求时应在原有高级水准点基础上加密施工水准点。
2.施工水准点应布设在受施工影响小、不易发生沉降和位移的地点,数量不应少于2个。
3.施工高程控制点引测精度不应低于四等水准精度要求,其中码头、船坞、船闸和滑道施工高程控制应按三等水准测量进行。
4.施工过程中,应定期对施工水准点进行校核。
5.在常规水准测量较困难的测区,可采用GPS高程测量建立四等及图根高程控制网。
6.当原有水准点无法继续保存时,应按原水准点的等级要求引测至地基稳定处。
7.四等高程控制及以上等级点均应埋设永久标石,或在固定地物上凿设标志和点号。对高程控制点,均应绘点标记。施工期超过1年时,陆上宜建测量墩,水域宜建测量平台。


2022一级建造师经典例题9卷 第7卷


(2015 年真题)喷射混凝土必须采用的外加剂是( )。

A.减水剂
B.速凝剂
C.引气剂
D.缓凝剂

答案:B
解析:
本题考查的是暗挖隧道内加固支护技术。喷射混凝土应采用早强混凝土,其强度必须符合设计要求。严禁选用具有碱活性集料。可根据工程需要掺用外加剂,速凝剂应根据水泥品种、水胶比等,通过不同掺量的混凝土试验选择最佳掺量,使用前应做凝结时间试验,要求初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min。


按工作持续时间的特点不同,工程网络计划可划分为( )。
A.肯定型网络计划 "B.随机型网络计划 r
C.分级型网络计划 D.事件型网络计划.:
E.非肯定型网络计划

答案:A,B,E
解析:
工程网络计划按工作持续时间的特点划分为:肯定型问题的网络计划;非肯定型问题的网络计划;随机网络计划等。


为使项目参与各方便捷地获取进度信息,可利用作为基于网络的信息处理平台辅助进度控制的是( )。

A.项目信息管理系统

B.数据库

C.服务器

D.项目信息门户

正确答案:D


某采石场向高速公路二标段的承包单位某路桥公司运送砂石。路桥公司未能按照合同约定给付砂石款,采石场对其提起诉讼。路桥公司接到开庭传票后没有派人参加诉讼,人民法院缺席进行了判决,这体现了诉讼解决纠纷的( )。

A.公权性

B.强制性

C.程序性

D.独立性

正确答案:B

 民事诉讼的基本特征:强制性。即在民事诉讼中,只要原告起诉符合法定的条件。无论被告是否愿意,诉讼都会发生。


符合电梯工程施工技术要求的是( )。

A、当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆应与底坑地面相接触
B、电梯井道内应设置220V的永久性照明
C、电气安全装置的导体对地绝缘电阻不得小于0.5MΩ
D、对瞬时式安全钳的轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量

答案:C
解析:
本题考查的是电力驱动的曳引式或强制式电梯施工要求。选项A,随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触;选项B,井道内应设置永久性电气照明,井道照明电压宜采用36V安全电压;选项D,对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。参见教材P209~211。


房间进行涂饰装修,必须使用耐水腻子的是( )。2018真题

A.起居室
B.餐厅
C.卫生间
D.厨房

答案:C,D
解析:
厨房、卫生间、地下室墙面必须使用耐水腻子。@##


某公司生产单一产品,设计年生产能力为3万件,单位产品的售价为380元/件,单位产品可变成本为120元/件,单位产品税金及附加为70元/件,年固定成本为285万元。该公司盈亏平衡点的产销量为( )。2017真题

A、20000
B、19000
C、15000
D、7500

答案:C
解析:
本题考查的是盈亏平衡分析。产销量=285/(380-120-70)=1.5(万件)。


利润表是反映企业在一定会计期间( )的财务报表。

A. 现金流入总额
B. 所有者权益变动总额
C. 经营成果
D. 现金和现金等价物数额

答案:C
解析:
2012年建设工程经济真题第55题

本题主要考查了利润表的内容和作用。

C项:利润表是反映企业在一定会计期间的经营成果的财务报表。故C项正确。

A项:现金流入总额并不是财务报表中的评价指标。故B项错误。

B项:反映构成所有者权益(或股东权益)的各组成部分当期增减变动情况的财务报表是所有者权益(或股东权益)变动表。故B项错误。

D项:反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的财务报表是现金流量表。故D项错误。

综上所述,本题正确答案为C项。


2022一级建造师经典例题9卷 第8卷


在火灾危险环境中的电气设备,其接地要求有( )。

A.电气设备的金属外壳应可靠接地
B.接地干线应采用铜导线
C.接地支线的最小截面为1.5㎜2
D.接地干线应有不少于两处与接地体连接
E.接闪针的接地应与电气接地合并

答案:A,D
解析:
教材P80

(三)在有火灾危险的环境中电气设备接地要求
1.电气设备的金属外壳应可靠接地。
2.接地干线应有不少于两处与接地体相连。


某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续钢构桥,桥高30米,跨度为80m + 136m+80m,箱梁宽14. 5m,底板宽8米,箱梁高度由根部的7. 5米渐变到3. 0米。根据设 计要求,0号、1号段混凝土为托架浇筑,然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工,挂篮采用自 锚式结构。
施工项目部4艮据该桥的特点,编制了施工组织设计,经项目总监理工程师审批后实施。 项目部在主墩的两侧安装托架并预压,施工0号、1号段,在1号段混凝土浇筑完成后,在 节段上拼装挂篮。
施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项:施工作业人员为了方便施工, 自行拆除了安全防护设施;电缆支架绑在了挂篮上;工机具材料在挂篮一侧集中堆放。
安全资料检查时发现:只有公司和项目部对工人的安全教育记录和每月进行一次的安全 检查记录。安全检查组随即发出整改通知单,要求项目部按照《建筑施工安全检查标准》补 充I关1己录。
【问题】
1.本案例的施工组织设计审批符合规定吗?说明理由。
2.补充挂篮进人下一节施工前的必要工序。
3.针对挂篮施工检查不合格项,给出正确做法。
4.项目部应补充哪些记录?

答案:
解析:
1.施工组织设计由总监工程师审批不合规定。理由:施工組织设计应经项目经理组织、技术负责人编 制,报企业技术负责人审批,盖章,报建设方、监理工程师审核后实施。
2.应补充的挂篮进人下一节施工前的必要工序有:挂篮就位、按规范性能检测完成以后,进行(1)绑扎钢筋;(2)立模;(3)浇筑混凝土;(4)施加预应力;(5)挂篮对称前移;(6)进入下一节段; (7)直至合拢。
3.本案例不合格项:
(1)拆除防护设施不正确。因为按规范高空作业必须有保证操作安全措施。 正确做法:责令立即改正,预防再次被拆。
(2)电缆直接绑在挂篮上不妥。因为挂篮为金属构件,容易导致触电事故。
正确做法:①电缆加套管;②按预定路线布置;3较规范做法:将电缆M型折叠圈沿钢丝滑 行,滑行部位设帘钩。
(3)-工机具材料不准在挂篮一侧堆放。因为保持两肩平衡是悬臂浇筑安全质量的关键。
正确做法:①必须上墩的钢材水泥和工机具等总重量不得超计算限额。②按重量在桥墩两侧均 衡放置,防止发生倾斜。
4.应补充的记录:(1)安全部分:技术交底记录,例会记录,事故及处理记录,整改通知记录,特种 作业人员登记,培训记录等。(2)其他记录还有:设计变更记录,质量检查记录,隐蔽工程检查记录等。


某施工单位与地方签订了小型水库加固工程施工承包合同,合同总价为1200 万元。合同约定,开工前业主向施工单位支付10%的工程预付款;工程进度款按月支付,同时按工程进度款5%比例扣留工程质量保证金;预付款扣回按公式进行:R=A(C-F1S)/(F2-F1)S,F1=20%,F2=90%,扣完为止。
合同签订后发生如下事件:
事件四:至2 月底,承包商累计完成工程进度款为450 万元,承包商提交的3 月份工程进度款支付申请报告中,经监理机构确认的合同工程价款320 万元。
问题:计算3 月份实际支付工程款(保留到小数点后1 位)。

答案:
解析:
3 月进度款为320 万;
预付款总额=1200 万*10%=120 万;
截至2 月底预付款扣回总额R2=120*(450-20%*1200)/[(90%-20%)*1200]=30 万;
截至3 月底预付款扣回总额R3=120*(450+320-20%*1200)/[(90%-20%)*1200]=75.7 万;
故3 月份预付款扣回额ΔR=75.7-30=45.7 万;
3 月份承包人实际获得的工程进度款=320-45.7= 274.3 万。


圆形涵洞顶进的施工要点包括( )。

A.导轨材料必须顺直,安装时应严格控制高程、内距及中心线
B.当顶进过程中遇到顶柱发生扭曲现象时,应停止顶进,迅速采取措施处理
C.管前挖土长度,在铁路道床下不宜超越管端以外80cm
D.管节周围上部允许超挖3cm,下部100°圆弧范围内不得超挖
E.当土质较差、埋深较浅容易出现坍塌时,可于首节管节前端上部135°范围内设帽檐式钢板刃脚

答案:A,B,E
解析:
圆形涵洞顶进的施工要点:顶涵均应安装导轨,导轨应固定牢固。导轨材料必须顺直,安装时应严格控制高程、内距及中心线。
顶进应连续施工,当顶进过程中遇到下列情况之一时,应停止顶进,迅速采取措施处理完善后,再继续顶进:顶管前方发生塌方或遇到障碍;后背倾斜或严重变形;顶柱发生扭曲现象;管位偏差过大;顶力超过管口允许承受能力发生损伤。
管前挖土长度,在铁路道床下不宜超越管端以外10cm,在道床以外部分不得超过30cm,并应随挖随顶;管节周围上部允许超挖1.5cm,下部135°圆弧范围内不得超挖;当土质较差、埋深较浅容易出现坍塌时,可于首节管节前端上部135°范围内设帽檐式钢板刃脚。


行车式悬吊装置使用灯具数量较少,调动灵活,布光速度快,与机械化灯具配套使用,操作十分简便,适合于在面积大于( )m2、顶棚高度大于8m的中、大型演播室使用。

A.100
B.200
C.300
D.400

答案:D
解析:


下列关于刑事责任的说法,正确的有()。

A.刑事处罚是承担刑事责任的方式

B.主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、缓刑和死刑

C.附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利

D.主刑和附加刑可以共同适用

E.构成犯罪就一定要接受刑事处罚

正确答案:AD


具有易折性要求的设备包括( )。

A.风速计
B.风向指示器
C.中线灯
D.标记牌
E.进近灯

答案:A,B,D,E
解析:
A、B、D、E
见《民航机场工程管理与实务》1D415022。中线灯在道面上,不是立式灯具,没有易折问题。


建设单位满足了竣工验收的条件,即应组织竣工验收,竣工验收的依据有( )等。

A. 工程质量体系文件
B. 工程施工组织设计或施工质量计划
C. 工程施工承包合同
D. 工程施工图纸
E. 质量检测功能性实验资料

答案:C,D
解析:
本题主要考查竣工质量验收的依据。

工程项目竣工质量验收的依据有:

(1)国家相关法律法规和建设主管部门颁布的管理条例和办法;

(2)工程施工质量验收统一标准;

(3)专业工程施工质量验收规范;

(4)批准的设计文件、施工图纸及说明书;

(5)工程施工承包合同;

(6)其他相关文件。

CD项分别对应(5)(4),故正确。

综上所述,本题正确答案为CD。


2022一级建造师经典例题9卷 第9卷


横道图进度计划的优点包括( )。

A.适用于手工编制计划
B.易看懂计划编制的意图
C.表达方式较为直观
D.能清楚表达活动间的逻辑关系
E.能确定计划的关键工作、关键路线与时差

答案:B,C
解析:
2020/2019教材P118
横道图计划表中的进度线(横道)与时间坐标相对应,这种表达方式较直观,易看懂计划编制的意图。但是,横道图进度计划法也存在一些问题,如:
(1)工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达,但不易表达清楚;
(2)适用于手工编制计划;
(3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算,不能确定计划的关键工作、关键路线与时差;
(4)计划调整只能用手工方式进行,其工作量较大;
(5)难以适应大的进度计划系统。
好多人说A是对的,请认真审题,审题,审题!题干说的是优点,不是特点!!A是存在的问题,非优点!


水泥土搅拌法地基加固适用于( )。

A、障碍物较多的杂填土
B、欠固结的淤泥质土
C、可塑的黏性土
D、密实的砂类土

答案:C
解析:
【知识点】地基加固常用方法和技术要点。水泥土搅拌法适用于加固淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土(软塑和可塑)、粉土(稍密、中密)、粉细砂(稍密、中密)、中粗砂(松散、稍密)、饱和黄土等土层。


井筒混合作业方式的主要特点是()。

A.加高了模板高度
B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板
C.部分工序采用平行作业
D.提升能力更强
E.出矸方式更先进

答案:A,B,C
解析:
混合作业时加大了模板高度,采用金属整体伸缩式模板,使得在进行混凝土浇筑的时候可以进行部分出矸工作。因为在实际施工中装岩出矸与浇灌混凝土有部分平行作业,因此两个工序要配合好。故选ABC。


(2015 年真题)施工平面控制网测量时,用于水平角度测量的仪器为( )。

A.水准仪
B.全站仪
C.激光准直仪
D.激光测距仪

答案:B
解析:
本题考查的是施工测量的基本概念。全站仪主要应用于施工平面控制网的测量以及施工过程中点间水平距离、水平角度的测量。


对于我国投资项目( )。

A.备案制

B.审批制

C.报告制

D.核准制

正确答案:A


某工程项目部承建一段地处北方的新建铁路工程(平面示意图如下图)。该工程标段总长28km,工程范围包括隧道一座、特大桥两座以及路基和少量小桥涵工程,合同工期16个月,年初开工。隧道设计施工方案是:进口单口掘进,出碴全部利用。特大桥设计施工方案是:2号桥利用1号桥钢模板。路基土石方调配方案是:以隧道为界两端各自填挖平衡。施工用电采用网电。施工进行到秋天,因征地原因导致控制性工程工期严重滞后,距铺轨到达标段起点只有6个月,而隧道和1号桥工程量仅完成35%,2号桥仅完成部分桥梁基础。

问题:
1.对平面示意图进行必要的工区划分和线下施工队伍配备。(在答题卡中画出示意图,然后作答)
2.举例说明(各举两例):哪些工程(或工序)可以平行施327哪些可以顺序施工?哪些必须先后施工?
3.为确保铺轨按期通过本标段,对重点工程施工组织应该如何调整?

答案:
解析:
1.本工程的长度为28km,工期16个月,工程类型包括路基、桥涵和隧道的特点,考虑路基的调配方案和隧道出碴的利用,可将工程划分为如下三个施工工区(平面示意图见下图)。
从起点DK26+000到大山隧道入口为一工区,配备路基施工架子一队,负责本工区路基工程,桥涵施工架子一队,负责1号特大桥工程和本区的小桥涵;大山隧道为二工区,配备隧道施工架子队一个;

从大山隧道出口到终点DK54+000为三工区,配备路基施工架子二队,负责本工区路基工程,桥涵施工架子二队,负责2号特大桥工程和本区的小桥涵。
2.工程(或工序)可以平行施工或顺序施工:土石方工程;小桥涵工程。
必须先后施工:2号桥利用1号桥钢模板,先施工完1号桥,再施工2号桥;先施工完线下工程,才能进行轨道工程施工。
3.为确保铺轨按期通过本标段,应加快施工进度,对重点工程施工组织应该调整如下:
隧道可由原来的单口掘进施工方案修改为进出口双口掘进,以增加施工工作面。
考虑1号桥工程量仅完成45%,2号桥尚未开工,应增加模板按流水作业组织两个桥的施工,以加快施工进度。
【分析与提示】
掌握工区划分,施工队伍配备,施工顺序组织。


(2013 年真题不属于排水管道圈形检查井的砌筑做法是( )。

A.砌块应垂直砌筑
B.砌筑砌块时应同时安装踏步
C.检查井内的流槽宜与井壁同时进行砌筑
D.采用退茬法砌筑时每块砌块退半块留茬

答案:D
解析:
D 选项属于砖砌拱圈的施工要点。


1.背景
我国西南某新建机场为高填方机场,在施工前和施工过程中发生了以下事件:
事件一:在机场高填方工程大面积施工前,施工单位在适宜地段开展了高填方试验工作。
事件二:为了追赶工期,在土石方施工完成2个月后,施工单位提出立刻开始摊铺基层与面层施工的申请。
事件三:石方爆破时,在邻近设计坡面的最后一次爆破中采用了预裂爆破。
2.问题
(1)开展高填方试验工作的目的是什么?
(2)施工单位的摊铺基层与面层施工申请能否得到批准?为什么?
(3)石方爆破时,为何在邻近设计坡面的最后一次爆破中采用了预裂爆破?

答案:
解析:
2020版教材页码P302-305
(1)高填方试验段工程以研究地基、填料及填筑体特性、验证并完善高填方工程设计和探索施工工艺为主要目的——通过现场试验选择适宜的原地基与填筑体处理方法、施工工艺,制定施工、质量控制措施和检验标准,来控制工程质量、节约工程投资。
(2)不会得到批准。因为高填方工程土石方填筑完成后,宜经过1~2个雨季的自重沉降期,方可进行上部构(建)筑物施工。
(3)所谓预裂爆破是指在诸多排炮孔中,最邻近设计坡面的一排炮孔先行引爆,沿设计坡面形成一道裂缝,该裂缝可将其他炮孔爆炸产生的冲击波阻拦并反射至已爆岩石中,能最大限度减少爆破冲击波对设计坡面的破坏。