2021一级建造师考试真题精选及答案9卷

发布时间:2021-07-27
2021一级建造师考试真题精选及答案9卷

2021一级建造师考试真题精选及答案9卷 第1卷


根据《建设工程工程清单计价》(GB50500-2013),已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,变更工程项目单价应由()提出。 (2015)

A.承包人
B.监理人
C.发包人
D.设计人

答案:A
解析:
  已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整。


根据《民事诉讼法》,我国权利的最长保护期限为()年。

A.5
B.10
C.15
D.20

答案:D
解析:
2020版教材P345 / 2019版教材P344
权利的最长保护期限。诉讼时效期间自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是,从权利被侵害之日起超过20年的,法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。


根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》SL 19—2014,小型项目可不编制的竣工财务决算报表是()。


A.水利基本建设项目交付使用资产表

B.水利基本建设项目成本表

C.水利基本建设项目待核销基建支出表

D.水利基本建设项目财务决算表

答案:B
解析:
本题考核的是竣工财务决算报表编制。 小型项目可不编水利基本建设项目投资分析表、水利基本建设项目成本表。


按国际工程惯例,当采用指定分包商时,应对分包合同规定的工期和质量目标向业主负 责的是( )。

A.业主 B.监理方
C.指定分包商 D.施工总承包管理方

答案:D
解析:
按国际工程惯例,当采用指定分包商时,不论指定分包商与施工总承包方,或与施工 总承包管理方,或与业主方签订合同,由于指定分包商合同在签约前必须得到施工总承包方或施.T. 总承包管理方的认可,因此,施工总承包方或施工总承包管理方必须对工程合同规定的工期目标和 质量目标负责。


根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是( )。2017真题

A、招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录
B、对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C、被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D、行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告

答案:B
解析:
本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。选项A,经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录,可以公开;选项C,公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告;选项D,公告部门依法不停止对违法行为记录的公告,但行政处理决定被依法停止执行的除外。


在工程网络计划中,当计划工期等于计算工期时,关键工作的判定条件是( )。

A.该工作的总时差为零
B.该工作的自由时差为零
C.该工作的最早开始时间与最迟开始时间相等
D.该工作的自由时差最小
E.该工作的持续时间最长

答案:A,C
解析:
关键工作是总时差为最小的工作。当计划工期等于计算工期时,工作的总时差为零是最小的总时差,此工作是关键工作。总时差可以用工作的最迟开始时间减去最早开始时间或用工作的最迟完成时间减去最早完成时间。


2021一级建造师考试真题精选及答案9卷 第2卷


混凝土抗压强度以边长为150mm的立方体试件为标准试件,3个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值。当采用边长200mm立方体非标准试件时,其折算系数为( )。

A.0.90
B.0.95
C.1.05
D.1.10

答案:C
解析:
混凝土抗压强度以边长为150mm的立方体试件为标准试件,三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值。当采用非标准试件时,应将其抗压强度折算成标准试件抗压强度。边长100mm的立方体试件的折算系数为0.95;边长200mm的立方体试件的折算系数为1.05。


配合比设计为 C50P8 的混凝土, 冬期施工时临界强度不宜小于() MPa。

A.15
B.25
C.40
D.50

答案:B
解析:
冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定:
1)对强度等级≥C50 的混凝土,不宜小于设计强度的 30%;
2)对有抗渗要求的混凝土,不宜小于设计强度的 50%。


箱形预制梁制造技术证明书应( )。

A.一式五份
B.一式两份
C.一份交用户
D.一份交监理单位
E.一份随同施工原始记录归档

答案:B,C,E
解析:
2020版教材页码P61-64
预制梁制造技术证明书应一式两份。一份随同施工原始记录归档,另一份交用户。


工业安装工程中,分部分项工程质量验收记录的检查评定结论由()编写。

A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位

答案:D
解析:
2020版教材P475/2019版教材P463
1.分部(子分部)工程质量验收记录的检查评定结论由施工单位填写。


每半年末存款2000元,年利率4%,每季复利计息一次。则2年末存款本息和为 ( )元。

A.8160.00

B.8243.22

C.8244.45

D.8492.93

正确答案:C


民用建筑的开发方、投资方以外的主体投资建设的公共电信配套设施,该设施的所有人和合法占有人利用该设施提供网络接入服务时,应( )。

A.获得相关电信业务经营许可证
B.获得城管部门的批准
C.为电信业务经营者提供平等的接人和使用条件
D.可以不执行国家、行业通信工程建设强制标准
E.原则上应统一维护

答案:A,C
解析:


2021一级建造师考试真题精选及答案9卷 第3卷


关于泵送混凝土的说法,错误的是( )。

A.泵送混凝土应选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不宜使用火山灰质硅酸盐水泥
B.粗集料宜采用连续级配,其针片状颗粒不宜大于15%
C.泵送混凝土中应掺入泵送剂或减水剂
D.混凝土运至浇筑地点后发生离析、严重泌水或坍落度不符合要求时,应进行第二次搅拌

答案:B
解析:
2020版教材P138/2019版教材P134
5.采用泵送混凝土应符合下列规定:(1)泵送混凝土应选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不宜使用火山灰质硅酸盐水泥。(2)粗集料宜采用连续级配,其针片状颗粒不宜大于10%;细集料宜采用中砂且含有较多通过0.3mm筛孔的颗粒。(3)泵送混凝土中应掺入泵送剂或减水剂,并宜掺入质量符合国家现行有关标准的粉煤灰或其他活性矿物掺合料。(4)泵送混凝土试配时要求的坍落度值应为:入泵时的班落度值加从拌和站至人泵前的预计经时损失值。 【彩蛋】压轴卷,考前会在瑞牛题库考试软件更新哦~ 软件下载链接www.niutk.com(5)用水量与胶凝材料总量(水泥+矿物掺合料)之比不宜大于0.6;最小水泥用量宜为280 300kg/m3(输送管径100 150mm)。(6)泵送混凝土的砂率宜为35% 45%;当掺用外加剂时,其馄凝土含气量不宜大于4%。(7)当掺用掺合料较多时,除应满足强度要求外,还应进行钢筋锈蚀及混凝土碳化试验。


履约担保的一般形式有( )。
A.由银行提供履约保函 B.由担保人提供担保书
C.无形资产 D.质押现金 E.支票

答案:A,B,D,E
解析:


港口与航道工程安全生产要求中,施工船舶在施工中要严格遵守《国际海上避碰规则》等有关规定及要求。必须按有关规定( ),应配备有效的通信设备并在指定的频道上守听,主动与过往船舶联系沟通,确保航行和施工安全。
A.在明显处设置昼夜显示信号
B.在明显处设置醒目标志
C.设置必要的安全作业区
D.设置必要的安全警戒区
E.设置危险品区域

答案:A,B,C,D
解析:


93. 在建设工程项目实施阶段的策划工作中,对项目目标分析和再论证的主要工作内容包括( )

A.项目功能分解

B.编制项目总投资规划和投资目标论证

C.编制项目建设总进度规划

D.确定项目质量目标

E.确定项目建设的规模和标准

正确答案:ACD
93.ACD【解析】本题考查的是建设工程项目实施阶 段项目目标分析和再论证的内容。项目目标分析 和再论证的主要工作内容包括:投资目标的分解 和论证;编制项目投资总体规划;进度目标的分解 和论证;编制项目建设总进度规划;项目功能分 解;建筑面积分配;确定项目质量目标。


堆载预压工程应作好施工监测和效果检验,在堆载过程中应每天进行( )等的观测,并符合控制标准。

A.孔隙水
B.沉降
C.土的强度
D.排水量
E.位移

答案:A,B,E
解析:
2020版教材页码P76-P79
堆载预压工程在堆载过程中应每天进行沉降、位移、孔隙水等的观测,控制标准如下:边桩水平位移每昼夜应小于5mm ,基底的中心沉降每昼夜应小于10mm 。孔隙水压力系数控制在0.6 以控制施工速率。


单位工程施工平面图设计步骤的顺序正确的是()。

A.确定仓库、堆场、加工场地的位置→确定起重机的位置→布置运输道路→布置水电管线→布置临时房屋→计算技术经济指标
B.确定仓库、堆场、加工场地的位置→确定起重机的位置→布置运输道路→布置临时房屋→布置水电管线→计算技术经济指标
C.确定起重机的位置→确定仓库、堆场、加工场地的位置→布置运输道路→布置临时房屋→布置水电管线→计算技术经济指标
D.确定起重机的位置→确定仓库、堆场、加工场地的位置→布置运输道路→布置水电管线→布置临时房屋→计算技术经济指标

答案:C
解析:
2020教材P171 / 2019教材P173
(一)设置大门,引人场外道路施工现场宜考虑设置两个以上大门。大门应考虑周边路网情况、转弯半径和坡度限制,大门的高度和宽度应满足车辆运输需要,尽可能考虑与加工场地、仓库位置的有效衔接。(二)布置大型机械设备布置塔吊时,应考虑其覆盖范围、可吊构件的重量以及构件的运输和堆放;同时还应考虑塔吊的附墙杆件及使用后的拆除和运输。布置混凝土泵的位置时,应考虑栗管的输送距离、混凝土罐车行走方便,一般情况下立管应相对固定,泵车可以现场流动使用。(三)布置仓库、堆场一般应接近使用地点,其纵向宜与交通线路平行,尽可能利用现场设施卸货;货物装卸需要时间长的仓库应远离路边。(四)布置加工厂总的指导思想是:应使材料和构件的运输量最小,垂直运输设备发挥较大的作用;有关联的加工厂适当集中。(五)布置场内临时运输道路施工现场的主要道路应进行硬化处理,主干道应有排水措施。临时道路要把仓库、加工厂、堆场和施工点贯穿起来,按货运量大小设计双行干道或单行循环道满足运输和消防要求。主干道宽度单行道不小于4m,双行道不小于6m。木材场两侧应有6m宽通道,端头处应有12m X 12m回车场,消防车道不小于4m,载重车转弯半径不宜小于15m。(六)布置临时房屋(1)尽可能利用已建的永久性房屋为施工服务,如不足再修建临时房屋。临时房屋应尽量利用可装拆的活动房屋且满足消防要求。有条件的应使生活区、办公区和施工区相对独立。宿舍内应保证有必要的生活空间,室内净高不得小于2.5m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过16人。(2)办公用房宜设在工地入口处。(3)作业人员宿舍一般宜设在现场附近,方便工人上下班;有条件时也可设在场区内。作业人员用的生活福利设施宜设在人员相对较集屮的地方,或设在出入必经之处。(4)食堂宜布置在生活区,也可视条件设在施工区与生活区之间。如果现场条件不允许,也可采用送餐制。(七)布置临时水、电管网和其他动力设施临时总变电站应设在高压线进入工地入口处,尽量避免高压线穿过工地。临时水池、水塔应设在用水中心和地势较高处。管网一般沿道路布置,供电线路应避免与其他管道设在同一侧,同时支线应引到所有用电设备使用地点。应按批准的《X X.工程临时水、电施工技术


2021一级建造师考试真题精选及答案9卷 第4卷


下列措施,不属于机电工程项目内部协调管理的措施是()。

A.制度措施
B.教育措施
C.经济措施
D.三级安全教育措施

答案:D
解析:
2020版教材P316 / 2019版教材P302
机电工程项目内部协调管理的措施措施是使协调管理取得实效的保证,主要有:1.组织措施:项目部建立协调会议制度,定期组织召开协调会,解决施工中需要协调的问题。2.制度措施。项目部有健全的规章制度,明确的责任和义务,使协调管理有章可循,各类人员、各级组织的责任明确,则协调后的实施能落实到位。建立由管理层到施工班组的责任制度,在责任制度的基础上建立奖惩制度,提高施工人员的责任心和积极性,建立以项目经理为责任人的质量问题责任制度。3.教育措施。使项目部全体员工明白工作中的管理协调是从全局利益出发,可能对局部利益或小部分人利益发生损害,也要服从协调管理的指示。4.经济措施。对协调管理中受益者要按规定收取费用,给予受损者适当补偿。


甲公司从银行借入1000万元,年利率为8%,单利计息,借期4年,到期一次性还本付息,则该公司第四年末一次偿还的本利和为()万元。

A.1360
B.1324
C.1320
D.1160

答案:C
解析:
本题的考核点是单利计算利息。 年利息:1000×8%=80万元
4年总利息:80×4=320万元
4年本利和:1000+320万元=1320万元


提高混凝土性能可采取的方法和措施有(  )。

A.提高混凝土强度
B.提高混凝土抗变形能力
C.提高混凝土耐久性
D.提高混凝土运输效率
E.减少混凝土搅拌时间

答案:A,B,C
解析:
强度是混凝土的基本工作能力;抗变形能力包括减少混凝土因受热、因为部分水分挥发以及凝结过程中的温度变化而引起的体积变形,以及抵抗因变形而造成混凝土结石的开裂;或是减少其变形量;提高混凝土的耐久性包括提高其抗冻性、抗渗性、抗侵蚀性、抗碳化性以及抵抗(或减少)碱与骨料的反应特性等内容。这些特性都与混凝土的工作与持久稳定很有关系。而选项D、E与混凝土自身没有关系。


下列选项中,不属于消防工程验收过程中现场检查的内容的是()

A.生产装置的性质
B.消防人员的数量(消防大队配置)
C.消防车通道的布置
D.各类消防设施的配备

答案:B
解析:
(2 )现场检查
现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计,内容包括房屋建筑的类别或生产装置的性质、各类消防设施的配备、建筑物总平面布置及建筑物内部平面布置、安全疏散通道和消防车通道的布置等。


关于预制构件连接的说法, 正确的是()。

A.灌浆施工时,环境温度不应低于5℃
B.连接部位温度低于5℃时,应采取加热保温措施
C.灌浆作业应采用压浆法从上口灌注
D.浆料从排浆孔排浆时,应及时封堵注浆孔
E.灌浆料应在制备后30min内用完

答案:A,E
解析:


施工单位未依法取得排污许可证排放大气污染物的,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起,按照()处罚。

A.原处罚数额按日连续
B.原处罚数额双倍
C.原处罚数额按月连续
D.不超过100万

答案:A
解析:
2020版教材P206 / 2019版教材P205
企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起,按照原处罚数额按日连续处罚:未依法取得排污许可证排放大气污染物的。


2021一级建造师考试真题精选及答案9卷 第5卷


根据《建设工程施工合同<示范文本>》,对于实施工程预付款的建设工程项目,工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前( )天。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:A


某建设工程施工合同约定工程开工竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人与行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使

A.2013年9月1
B.2015年4月1日
C.2015年4月20日
D.2015年10月20日

答案:C
解析:
2020版教材P136 / 2019版教材P135
建设工程承包人行使 优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。


斜拉桥主梁施工方法有()。

A.顶推法
B.平转法
C.支架法
D.竖转法
E.悬臂法

答案:A,B,C,E
解析:
本题考查的是斜拉桥的混凝土主梁。主梁施工方法与梁式桥基本相同,大体分四种:顶推法;平转法;支架法(临时支墩拼装、支架上现浇);悬臂法(悬臂拼装、悬臂浇筑)。对于混凝土拱肋、刚架拱、钢管混凝土拱,当地形、施工条件适合时,可选择竖转法。


不属于项目总平面设计内容的是(  )。

A.建设标准和产品方案
B.厂址方案和占地面积
C.总图运输和主要建筑物构筑物
D.公用设施的配置

答案:A
解析:
总平面设计应注意占地面积、功能分区、运输方式的选择等问题,建设标准和产品方案不属于项目总平面设计内容。


某施工企业职工在工程施工中受伤,职工认为应属于工伤,用人单位不认为是工伤的,则应由( )承担举证责任。

A、职工本人
B、工伤治疗机构
C、用人单位
D、社会保险行政部门

答案:C
解析:
【知识点】工伤保险的规定。《工伤保险条例》第十八条第二款规定,职工或者其直系亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任。用人单位应承担证明工伤事实不成立的举证责任,如果用人单位不能举出充分的证据证明不应认定工伤,则将承担于己不利的后果,这是一种举证责任的倒置。


某现浇混凝土檐廊,挑出长度为1.5m,设计混凝土强度等级C30,拆模时混凝土强度最低限值是( )。

A.15.0N/mm2
B.22.5N/mm2
C.27.0N/mm2
D.30.0N/mm2

答案:D
解析:
2020教材P105 / 2019教材P104
底模及支架拆除时的混凝土强度要求表1A415041


2021一级建造师考试真题精选及答案9卷 第6卷


民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有()。2018真题

A、交付不动产的,不动产所在地为合同履行地
B、争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地为合同履行地
C、即时结清的合同,标的物所在地为合同履行地
D、其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
E、合同没有实际履行的,当事人双方住所地为合同履行地

答案:A,D
解析:
本题考查的是民事诉讼的法院管辖。选项B,争议标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地;选项C,即时结清的合同,交易行为地为合同履行地;选项E,合同没有实际履行,当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的,由被告住所地人民法院管辖。


根据《物权法》,下列各项财产抵押的,抵押权自登记时设立的有( )。 2016

A、交通运输工具
B、建筑物
C、生产设备、原材料
D、正在建造的船舶
E、建设用地使用权

答案:B,E
解析:
本题考查的是抵押权。当事人以下列财产抵押的,应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)正在建造的建筑物。当事人以下列财产抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立,未经登记,不得对抗善意第三人:(1)生产设备、原材料、半成品、产品;(2)交通运输工具;(3)正在建造的船舶、航空器。


高性能混凝土(HPC)具有的性能包括( )。

A.高耐久性 B.高强度
C.高工作性能 D.高抗裂性能
E.高体积稳定性

答案:A,B,C,E
解析:


某施工企业2014年利润总额为4030万元,该企业所得税费用为530万元,营业外收入为120万元,财务费用为50万元。则该施工企业2014年的净利润是()

A.4000万元
B.5270万元
C.3500万元
D.5500万元

答案:C
解析:
净利润,即税后利润,是指企业当期利润总额减去所得税费用后的金额。其计算公式:净利润=利润总额-所得税费用=4030-530=3500(万元)。


铁路隧道工程开挖爆破后,必须经过最短的通风排烟时间即()以后,检查人员方可进人工作面检查。

A.10min
B.15min
C.20min
D.25min

答案:B
解析:


通过调解解决合同争议的优点有( )。

A.保密性强
B.程序简单,灵活性较大
C.具有公正性、中立性
D.节约时间、精力和费用
E.能较好地表达双方对协商谈判结果的不满意和争取解决争议的决心

答案:B,D,E
解析:
2020教材P340 / 2019教材P336
通过调解解决合同争议有如下优点:(1)提出调解,能较好地表达双方对协商谈判结果的不满意和争取解决争议的决心;(2)由于调解人的介人,增加了解决争议的公正“性,双方都会顾及声誉和影响,容易接受调解人的劝说和意见;(3)程序简单,灵活性较大,调解不成,不影响采取其他解决途径;(4)节约时间、精力和费用;(5)双方关系仍比较友好,不伤感情。


2021一级建造师考试真题精选及答案9卷 第7卷


民事纠纷的法律解决途径中,()是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行解决争议的一种方式。

A.调解
B.和解
C.仲裁
D.诉讼

答案:B
解析:
本题考核的是和解的概念。和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。


根据《建设工程监理规范》(GB50319-2013),关于监理实施细则,下列说法中不正确的是( )。

A:由专业监理工程师在开工前编制完成,并经总监理工程师批准
B:根据已批准的工程建设监理大纲和相关标准、设计文件编制
C:根据施工组织设计编制
D:内容应包括专业工程的特点和监理工作的流程

答案:B
解析:


职业健康安全风险控制措施计划作为技术组织措施,其主要目的是( )。

A、改善项目劳动条件
B、防止工伤事故
C、预防职业病
D、提高项目部技术质量管理水平
E、预防职业中毒

答案:A,B,C,E
解析:
2020教材P448 / 2019教材P449
二、职业健康安全风险控制措施计划是以改善项目劳动条件、防止工伤事故、预防职业病和职业中毒为主要目的的一切技术组织措施。


现阶段在软弱地层中修建地铁和交通隧道以及各种用途管道最先进的、应用广泛的施工方法之一是( )。

A.沉管法
B.盾构法
C.掘进机法
D.钻爆法

答案:B
解析:
2020版教材页码P88-95
盾构法是现阶段在软弱地层中修建地铁和交通隧道以及各种用途管道最先进的施工方法之一,应用相当广泛。


根据我国《民事诉讼法》的规定,人民法院审理第二审民事案件( )。

A. 一律不开庭
B. 必须开庭
C. 以不开庭为原则
D. 以开庭为原则,以不开庭为例外

答案:D
解析:
2005年建设工程法规真题第27题

根据《中华人民共和国民事诉讼法》,第二审人民法院对上诉案件,应当组成合议庭,开庭审理。经过阅卷、调查和询问当事人,对没有提出新的事实、证据或者理由,合议庭认为不需要开庭审理的,可以不开庭审理。

由此可知,二审是以开庭为原则,以不开庭为例外。

综上所述,本题正确答案是D。


(一)

背景资料:某机电总承包公司通过投标承接,一栋超高层办公楼的机电安装工程。总承包公司中标后,业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件,井以此作为签订合同的前提。附加条件包括①增加净化空调系统工程:②将原计划总工期20个目改为18个月。

总承包公司与业主签订合同后,征得业主同意,将其中的几项分部一程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。为了防止分包单位延误工程进度,合同条款有如下内容:

“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度,总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失,总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。

消防工程完工后,总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请,要求对竣工工程进行消防验收,征得公安消防机构同意后,建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。

电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控,安装结束经自检后,由总承包公司调试,最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构,要求监督检查。

问题:

1.业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定?法律依据是什么?

2.总承包公司与分包单位订立的合同中有哪些不利于总承包公司的条款?指出并说明。

3.指出消防系统工程验收中不正确之处,正确的消防系统工程验收应如何进行?

4.指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处,并予以纠正。

正确答案:

  1.(本小题5分)
  业主与总承包公司签订合同时提出了超出招标文件中主合同条款的附加条件(1分),要求总承包公司在合同价不变的条件下增加工程量,工期提前(1分),这种做法违反有关法律规定。
  法律依据是《招标投标法》(2分)第59条规定“招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的(1分),或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的,责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上至千分之十以下的罚款”。

  2.(本小题4分)
  首先,“承包单位可以指示分包商采取必要的措施来加快进度”(1分)对总承包公司不利,因为分包单位可以据此条款采取增加人员、加班加点或其他必要措施保证合同进度,但因此会向总承包公司提出额外的费用补偿要求(1分)。
  其次对于分包单位的误期损失,总承包公司扣除部分费用作为处罚金(1分)对总承包公司不利,因为分包单位延误工期造成的误期损害,总承包公司应当从商定的价格中扣除部分费用作为误期损害赔偿,不能作为罚金,否则分包单位将反告总承包公司处以罚款的违法责任(1分)。
  3.(本小题5分)
  不正确之处有三处:
  (1)总承包公司向建设单位和公安消防机构提出验收要求(1分)。
  (2)建设单位组织现场检查和现场验收(1分)。
  (3)现场检查和验收的单位只有建设单位、监理单位、总承包公司和分包单位(或缺少设计单位)(1分)。
  消防系统工程竣工后,由建设单位向公安消防机构提出申请(1分),要求对竣工工程进行消防验收;公安消防机构受理验收申请后,按计划安排时间,由建设单位组织设计、监理施工等单位共同参加(1分),进行现场检查、现场验收,得出验收结论,并形成消防验收意见书,最后整个工程将由建设单位,监理单位和施工单位移交给使用单位或生产单位。
  4.(本小题6分)
  不正确之处有:
  (1)“电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控”(1分)。
  (2)电梯“由总承包公司调试”(1分)。
  (3)“最后由建设单位将检验和调试的结果告知……”(1分)。
  应纠正为:
  (1)电梯安装中必须接受制造单位的指导和监控(1分)。
  (2)电梯安装后,由制造单位检验和调试(1分)。
  (3)由制造单位将检验和调试的结果告知……(1分)。


2021一级建造师考试真题精选及答案9卷 第8卷


重力式扶壁码头的混凝土胸墙宜在底板上( )浇筑施工。

A.回填前
B.回填后
C.压载前
D.回填压载后

答案:D
解析:
扶壁码头的胸墙宜在底板上回填压载后施工。


当被评估项目含多个合同段时,总体风险评估应由( )牵头组织。

A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.有管辖权的交通行政主管部门

答案:B
解析:
施工安全风险评估工作原则上由项目施工单位具体负责。当被评估项目含多个合同段 时,总体风险评估应由建设单位牵头组织,专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。


关于施工总承包模式特点的说法,正确的是( )。2017

A、招标和合同管理工作量大
B、业主组织与协调的工作量大
C、分包合同价对业主是透明的
D、开工前就有较明确的合同价

答案:D
解析:
本题考查的是施工任务委托的模式。选项A,在施工总承包合同中,对于业主来说,招标和合同管理量较小;选项B,组织协调工作主要是施工总包单位完成的,而非业主;选项C,在施工总承包管理模式下,分包合同价对业主是透明的。


当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时,应该按照中国人民银行的( )计息。

A. 国债利率
B. 活期存款利率
C. 同期同类存款利率
D. 同期同类贷款利率

答案:D
解析:
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

综上所述,本题的正确答案为D。


在建设工程项目的全寿命周期中,决策阶段管理工作的主要内容一般包括( )。

A.确定项目实施的组织

B.确定建设任务和建设原则

C.确定和落实项目的施工单位

D.确定和落实项目建设的资金

E.确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标

正确答案:ABDE


法院在执行被执行人房产时,案外人王某提出异议,称该房产归其所有,法院无权执行。执行员按法定程序进行审查,确认王某理由成立,此时应由( )批准中止执行。

A.执行员

B.执行庭庭长

C.审判委员会

D.法院院长

正确答案:D
59.D【解析】本题主要考查执行程序。


2021一级建造师考试真题精选及答案9卷 第9卷


箱涵顶进穿越铁路路基时,应( )开挖和顶进。

A、在列车运行间隙
B、连续
C、快速
D、慢速

答案:A
解析:
2020教材P434 / 2019教材P435
(二)(3)在列车运行间隙或避开交通高峰期开挖和顶进;列车通过时,严禁挖土作业,人员应撤离开挖面。


移动通信系统中的()属于自干扰系统。

A.GSM
B.CDMA
C.TD-SCDMA
D.WCDMA
E.WSN

答案:B,C
解析:
本题考核的是自干扰系统。CDMA和TD-SCDMA是自干扰系统。GSM和WCDMA是干扰受限系统,WSN不属于移动通信系统。故选项BCE正确。


为避免发生银行存款透支,企业现金管理中合理使用浮游量的关键是( )。

A、控制好现金使用量
B、控制好使用时间
C、缩短应收账款的时间
D、推迟应付款的支付

答案:B
解析:
2020版教材P160 / 2019版教材P154
“(2)使用现金浮游量。从企业开出支票,到收票人收到支票并存入银行,至银行将款项划出企业账户,中间需要一段时间。现金在这段时间的占用称为现金浮游量。在这段时间里,企业已开出了支票,但仍可动用在活期存款账户上的这笔资金。不过,在使用浮游量时要控制好时间,以免发生银行存款的透支。”


立井井筒施工中,用于提升及悬吊掘进设备的专用设备是(  )。

A.吊盘
B.钢丝绳
C.天轮
D.凿井井架

答案:D
解析:
立井井筒施工时,为了满足井筒施工上下人员、掘进排渣、地面翻卸矸石、砌筑井壁下放混凝土等提升工作的需要,同时为了满足悬吊井内施工的各种设备、设施的需要,必须在地面设置凿井井架,凿井井架是凿井施工提升和悬吊工作的关键结构。而吊盘是井筒内的施工作业工作盘。钢丝绳和天轮都是用来提升和悬吊施工设备的,属于提升或悬吊系统的组成内容,属于一般设备。只有凿井井架属于专用设备,因此,答案是D。


Ⅰ级铁路正线上同类型轨枕成段铺设的最小长度为( )。

A.300 米

B.400 米

C.500 米

D.600 米

正确答案:C


1.背景材料:京沈高速公路是国家的重点建设项目,其中宝坻—山海关,全长199km,为双向6 车道高速公路。
沥青混凝土表面为SBS 改性沥青混凝土。结构为:20cm 厚石灰稳定土层基层,18cm厚石灰粉煤灰稳定碎石基层,19cm 厚水泥稳定碎石基层以及4cm 厚沥青混凝土表面层,5cm 厚沥青混凝土中面层,6cm 沥青混凝土厚底面层。
工程质量检验结果:在两标段的施工过程中,经监理抽验的合格率等各项指标均达到优良标准,压实度的合格率达到100%,受到业主和监理的好评。
2.问题:
(1)沥青路面结构层由哪几部分组成?
(2)凭经验判断,该公路的设计年限为多少?设计年限内累计标准车次是多少?
(3)沥青混合料按矿料最大粒料不同可分为哪几类?

答案:
解析:
(1)由面层、基层、底基层、垫层组成。
(2)15 年,大于400 万次/ 车道。
(3)沥青碎石混合料分为5 个种类:特粗式、粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式;沥青混凝土分为4 个种类:粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式。