22年设备监理师考试题目下载8辑 第1辑
可行性研究的内容包括( )。
A.场址选择
B.环境影响评价
C.施工图预算
D.社会评价
E.风险评价
下列选项中，属于要约邀请的有( )。
A.寄送的价目表
B.拍卖公告
C.悬赏告示
D.招股说明书
E.投标文件
答案：A,B,D
解析：
要约邀请，又称要约之引诱，是希望他人向自己发出要约的意思表示。如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等。
甲与乙订立合同，但由于丙的原因甲未能向乙完全履行，则( )。
A．向乙承担违约责任
B．丙向乙承担违约责任
C．甲和乙共同向丙承担违约责任
D．甲和丙均不向乙承担违约责任
在设备监理合同中，( )是设备监理规划编制的核心依据。
A．监理机构和监理工程师的授权与义务
B．设备监理合同对监理效果的要求
C．监理的工作范围和监理内容
D．设备工程项目承包合同
某设备工程采用总承包合同管理模式，由于承包商甲拖延进度而导致其后续承包商乙不能按原合同规定进场施工时，承包商乙应向( )提出工程延期和费用补偿申请。
A．监理工程师
B．承包商甲
C．业主
D．分包商
正确答案：C
解析：采用总承包合同管理模式，业主雇用一名总承包商负责设备工程的设计采购和施工(即安装与调试)的管理模式。由总承包商与各分包商订分包合同。
以下关于项目可行性研究的说法中正确的是( )。
A．财务评价是在国家现行财税制度和市场价格体系下进行的
B．影子价格可用于财务评价
C．投资估算是制定融资方案、进行经济评价的依据
D．机会研究与初步可行性研究的内容基本相同
E．国民经济评价的目的是评价项目的社会可行性
“按图检验”不可行的原因不包括( )。
A.可进行全数检验
B.图样中并未规定抽样方案，
C.图样上未规定不合格的判定规则
D.图样中规定的某些尺寸既无必要进行检验，也难以检验
22年设备监理师考试题目下载8辑 第2辑
在设备工程设计合同中，设计人对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补允这属于《合同法》规定的承担违约责任形式中的（ ）。
设备工程多级进度计划的特殊性，具体表现在（ ）。
设备采购方案最终需获得( )的批准。
A.建设单位
B.总监理工程师
C.项目经理
D.质检站
设备工程合同管理的任务是( )。
A．推行项目法人责任制
B．全面提高设备工程管理水平
C．防止不正当竞争
D．发展完善的设备监理行业
下列不是设备工程单位项目年度计划内容的是( )。
A．年度计划设备表
B．年度设备平衡表
C．投资计划年度分配表
D．年度建设资金平衡表
根据《设备监理单位资格管理办法》，申请设备监理乙级资格应具备的条件有( )。
A.持有效注册《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》的工程技术人员20人以上
B.有固定的工作场所
C.具有企业法人资格
D.有监理同类设备工程或从事同类设备工程工作的类似业绩
E.注册资金不少于400万元
《室外排水设计规范》规定：车行道下的污水管道最小覆土厚度一般不宜小于（ ）m。
A．0.7
B．0.9
C．0.5
D．0.3
22年设备监理师考试题目下载8辑 第3辑
在装运港交货类中，FOB习惯称为( )。
A.离岸价
B.到岸价
C.抵岸价
D.运费在内价
根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》规定，雇主在发出变更指示前要求承包商提出一份建议书，如果承包商提不出他不能照办的理由，则应 （ ）。
细水雾灭火是以冷却为主，可扑灭（ ）火灾。
A．A类火灾
B．电气火灾
C．B类火灾
D．C类火灾
造成不合格品的原因可能有( )。
A．材料、工具、设备等存在问题
B．缺乏培训
C．不符合程序要求
D．工作环境不适当
E．工序偶尔的变异
加强风险管理，对影响工程建设进度目标的因素进行风险分析属于进度控制措施的( )。
A.组织措施
B.技术措施
C.合同措施
D.经济措施
背压式热电循环中，在相同条件下，背压越高，发电( )。
A．越多
B．越少
C．与背压无关
D．无法确定
A．
B．
C．
D．
在项目实施的不同过程和不同场合承包商也有不同的称谓,这些称谓有( )。
A．设计方
B．供货人
C．雇主
D．委托人
E．托运人
22年设备监理师考试题目下载8辑 第4辑
设备采购工作程序包括编制采购计划、( )等环节。
A.催交、包装、运输
B.明确该设备的接收准则
C.设备制造过程异常情况的处理
D.明确该设备的质量要求和目标
当合同当事人在合同中未约定争议解决方式且未达成补充协议时，可采取的方式是( )。
A．只能仲裁
B．只能诉讼
C．仲裁或诉讼
D．先仲裁，对仲裁结果不满意时才可提起诉讼
正确答案：B
解析：解决争议的方法，是指合同当事人选择解决合同争议的方式、地点等。根据我国法律的有关规定， 当事人解决合同争议时，实行“或裁或审制”，即当事人可以在合同中约定选择仲裁或诉讼解决争议；当事人可以就仲裁机构或诉讼的管辖机关的地点进行议定选择。当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款，事后又没有达成仲裁协议的，当事人只能通过诉讼的途径解决合同争议。
根据《民事诉讼法》，证据必须符合( )要求。
A.真实性、合法性、客观性
B.合法性、客观性、公正性
C.合法性、客观性、关联性
D.真实性、关联性、公正性
在设备安装工程的基础施工过程中发现地下障碍物，需要对原设计进行变更，变更导致的合同价款变化应当由（ ）承担。
根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是( )。
A.按约索赔
B.依法索赔
C.项目索赔
D.费用索赔
答案：A
解析：
合同索赔有5种分类方法，单选、多选都可以出题，注意区分。
依据《合同法》的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A.违反法律法规规定
B.当事人恶意串通损害第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.对方当事人采用欺诈手段
答案：D
解析：
与无效合同对比记忆，只有概念记清，才能对具体事例的判断不混淆。此处单选、多选都能出题，要注意。
应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境，体现了质量管理原则的( )。
A．以顾客为关注焦点
B．领导作用
C．持续改进
D．全员参与
22年设备监理师考试题目下载8辑 第5辑
在工程网络计划执行过程中，当某项工作的总时差刚好被全部利用时，则不会影响( )。
A．其紧后工作的最早开始时间
B．其紧后工作的最早完成时间
C．其紧后工作的最迟开始时间
D．本工作的最早完成时间
某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理费率15%，企业管理费率8%利润率5%合同工期730天。为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t/min的备用排水设施，两套设施合计15900元。合同中还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分顶工程(非关键工作)需进行设计变更
由此造成施工单位的机械设备窝工12天
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求，施工工区涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套1.5t/min的排水设施，恢复了施工
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。见表1H420046。
现场管理费:40920×15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额:53363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿。
备用排水设施及额外增加排水设施费:15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000。
额外排水工作的劳务费用8650元
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔
延长工期40天，现场管理费增加额索赔
现场管理费:8600×15%=1290万元
相当于每天:1290×10000÷730=17671.23元/天
40天合计:17671.23×40=706849.20元 2.问题
指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理?说明理由
答案：
解析：
事件1的索赔要求分析如下
因合同规定业主应按自有机械使用费的60%补偿，故自有机械索赔不合理
因合同规定租赁机械由业主按租赁费补偿，故租赁机械索赔要求不合理
因分项工程窝工没有造成全工地的停工，现场管理费、企业管理费索赔要求不合理。
利润索赔要求不合理，因机械窝工并未造成利润的减少。
监理工程师应对每一个采购合同进行审查，一般应审查的内容有( )。
A．交货时间是否符合项目的进度要求
B．交货条件、交货状态和交货地点是否明确
C．备品、备件、专用工具供应是否齐全、明确
D．协议书及合同附加条款说明和期限
E．对违约情况下采取的调节方式
监理计划的内容包括( )。
A.检查见证点设置、监理记录表式选用
B.监理服务的依据、内容、组织、制度
C.检查见证点设置、监理服务的内容
D.监理记录表式选用、监理服务配合
设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位，接受委托方的委托，按照与委托方签订的设备工程监理合同的约定，遵循设备工程的一般规律，依据国家有关的法律、法规、规章、技术标准和委托方的要求，对设备工程提供的咨询和( )服务。
A.策划
B.技术
C.协助
D.管理
引进设备合同中采用FOB条件交货的，海运风险由( )承担。
A．保险公司
B．代理商
C．买方
D．卖方
下列选项中不属于对招标人审查的选项是( )。
A．能力审查
B．资格审查
C．经验审查
D．安全审查
正确答案：D
D [解析] 对招标人的审查有资格审查、能力审查，经验审查。
22年设备监理师考试题目下载8辑 第6辑
所有的工程项目也必然面监着各种各样的风险，体现了风险的( )。
A．客观性
B．必然性
C．普遍性
D．相对性
企业质量体系主要满足( )的要求。
A．所有各类合同
B．认证
C．顾客
D．认证与顾客
承包商在开始制造前必须制定一套相应的质量目标文件，该义件一般采用( )方式，要便于检查证实。
A.定性
B.定量
C.半定量
D.类比
设备制造阶段进度管理监理工作细则包括( )。
A．进度管理的方法
B．设备监理人员的具体分工
C．设备制造进度计划
D．设备制造阶段总目标和分目标
E．出现进度问题的处理方法和程序
某项目检查期间的挣值为90万元，计划价值为120万元，实际成本为100万元。下列关于项目绩效指数的说法，正确的是( )。
A.进度绩效指数(SPI)为0.75，表示进度提前
B.进度绩效指数(SPI)为1.33，表示进度延误
C.成本绩效指数(CPI)为0.9，表示成本超支
D.成本绩效指数(CPI)为1.1，表示成本超支
制定质量方针、确定质量目标是( )职责。
A．管理者代表
B．管理者
C．最高管理者
D．执行管理者
设备制造过程中，( )是指增强满足要求能力的循环活动。
A．持续改进
B．纠正措施
C．预防措施
D．寻求机会
22年设备监理师考试题目下载8辑 第7辑
注册设备监理师的注册有效期为( )。
A．3年
B．2年
C．5年
D．10年
是指识别和分析不确定的因素，并对这些因素采取应对措施。
A．项目范围管理
B．项目沟通管理
C．项目集成管理
D．项目风险管理
设备监理除了具有一般监理所共有的一些特点外，其自身的特点体现在( )。
A．管理跨度大，协调量大，设备的类别及涉及的专业较少
B．空间跨度大，协调量大，设备工程类别及涉及的专业较少
C．时间跨度大，协调量大，设备品种多及专业较少
D．时空跨度大，协调量大，设备的类别及涉及的专业繁多
下列描述无误的是( )。
A．动态进度控制过程是一个PDCA动态过程,即制定计划(Plan)—实施(Do)—检验(Check)—纠正(Act)
B．设备工程监理工作进度计划以监理工作计划中有关进度控制的总体部署为基础来编制
C．设备工程总进度的开竣工日期必须与整个项目总进度的时间要求一致
D．设备监理工程师一旦发现实际进度与目标偏离,业主必须及时采取措施以纠正这种偏差
E．设备工程详细进度计划审核的内容里有进度计划的安排是否满足连续性、均衡性的要求
设备安装和调试过程质量监理的目标，以下表述不正确的是( )。
A．按照监理合同要求，跟踪监控设备安装和调试过程
B．使设备局部及整体性能、运行功能及生产能力达到设计及合同的要求
C．使设备质量符合国家的技术规范和质量标准
D．使设备能够按时交货
《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》中的重要设备包括国家大中型基本建设项目、限额以上技术改造项目等所需的用于满足工业生产流程、形成生产能力的( )。
A.各类成套设备
B.各类单体设备
C.各类单元设备
D.国家重点信息系统的重要硬件
E.支持国家重点信息系统的重要硬件运行的配套软件
价值工程的一般工作程序中，创新阶段的具体任务是( )。
A．功能评价
B．功能系统分析
C．方案创新
D．方案评价
E．提案编写
22年设备监理师考试题目下载8辑 第8辑
可以用来确定质量改进的最关键项目。
A．散布图
B．控制图
C．树图
D．排列图
6σ管理的基本原则中，( )能消除部门及上下级间的障碍，促进组织内部横向和纵向的协作，营造一种真正密切合作的管理结构和环境，以达到满足顾客需求的目的。
A.无边界合作
B.追求完美，容忍失误
C.真正以顾客为关注中心
D.聚焦于流程的改进和管理
双代号网络计划的计算工期应等于其所有最后结束工作的( )。
A.最早完成时间最小值
B.最迟完成时间最小值
C.最早完成时间最大值
D.最迟完成时间平均值
管理的系统方法是八项质量管理原则之一，管理的系统方法可包括（ ）环节。
设备监理工程师为使工程如期完工，应做好( )。
A．按照合同规定的时间范围，确定合理的开工时间
B．提醒业主履行职责
C．妥善处理延期事件
D．协调好相关单位关系
E．提前通知业主应按合同规定提供图纸
《设备监理管理暂行办法》要求对重要设备的设计、采购、制造、安装、调试等过程的（ ）等实施监督管理。
