设备监理师历年真题6辑
设备监理师历年真题6辑 第1辑
B.财务内部收益率是财务净现值等于零时的折现率
C.财务内部收益率与财务净现值的评价结论是一致的。
D.在某些情况下存在多个财务内部收益率
E.财务内部收益率考虑了项目在整个计算期的经济状况。
该工程施工过程中发生以下三项事件:
事件1:施工过程中业主通知施工单位某分顶工程(非关键工作)需进行设计变更
由此造成施工单位的机械设备窝工12天
事件2:施工过程中遇到非季节性大暴雨天气,由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件,原有排水设施满足不了排水要求,施工工区涌水量逐渐增加,使施工单位被迫停工,并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和施工进度,业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施,尽快恢复施工,施工单位按业主要求购买并安装两套1.5t/min的排水设施,恢复了施工
事件3:施工中发现地下文物,处理地下文物工作造成工期拖延40天
就以上三项事件,施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。
事件1:由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。见表1H420046。
现场管理费:40920×15%=6138元
企业管理费:(40920+6138)×8%=3764.64元
利润:(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额:53363.77元
事件2:由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿。
备用排水设施及额外增加排水设施费:15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000。
额外排水工作的劳务费用8650元
合计:40550元
事件3:由于处理地下文物,工期、费用索赔
延长工期40天,现场管理费增加额索赔
现场管理费:8600×15%=1290万元
相当于每天:1290×10000÷730=17671.23元/天
40天合计:17671.23×40=706849.20元 2.问题
业主应同意40天工期延长索赔。因地下文物处理是有经验的承包商不可预见的(或
地下文物处理是业主应承担的风险)
B.抵押权
C.使用权
D.留置权
B.从资源高峰时段开始,按工作总时差从大到小逐个进行
C.从网络计划的终点节点开始,从右向左逐次进行
D.按工作持续时间从大到小逐次进行
设备工程进度计划编制的依据有( )。
A.合同文件
B.风险分析资料
C.地质、水文情况
D.约束条件和历史资料
E.项目建议书
当地下水的铁、锰的含量超过生活饮用水卫生标准时,需采用除铁、锰措施。常用的除铁、锰方法是( )。
A.自然氧化法
B.接触氧化法
C.药剂软化法
D.离子交换法
设备工程监理资料是评定( )的依据。
设备监理师历年真题6辑 第2辑
B.过程
C.质量
D.进度
E.投资
采用牺牲阳极法保护钢管免受腐蚀性土壤侵蚀,基本方法是( )。
A.每隔一定间距,连接一段非金属管道
B.连接消耗性阴性材料,使钢管成为阳极
C.连接消耗性阳性材料,使钢管成为阴极
D.钢管设涂层,使钢管成为中性
给水管网设计要求中,干管定线时其延伸方向应和二级泵站输水到( )的水流方向一致,以最近的距离,将一条或几条干管平行地布置在用水量较大的街区。
A.大用户
B.水塔
C.特定用户
D.水池
B.确定该过程的开始和结束
C.分析工作从开始到结束的整个过程
D.确定该过程的步骤,即确定活动、决策、输入、输出
E.绘制流程图草案
控制设备质量的波动性是设备质量管理的重要组成部分,说明设备质量具有( )特点。
A.行业多
B.工作和技术接口多
C.不易返修性
D.影响因素多
按照项目管理的职能,没备工程项目信息可分为( )信息等。
B.CD
C.BC
D.CE
设备监理师历年真题6辑 第3辑
B.设备决策阶段
C.设备使用阶段
D.设备报废阶段
E.设备维护阶段
B.设备监理单位可以直接进行设备的设计工作
C.设备监理单位可以直接进行设备的安装和调试工作
D.设备监理方可以替代委托方的工作
B.重新商定见证时间
C.重新进行现场见证
D.报委托人协商确定
设备投资10000万元,年经营成本前三年均为5500万元,后三年均为6500万元,期末净残值为3500万元。设备B使用寿命期为6年,设备投资12000万元,年经营成本前三年均为5000万元,后三年均为6000万元,期末净残值为4500万元。该项目投资财务基准收益率为15%。
问题:
15%,6) =30808.89万元
Pcb=[12000+5000(P/A,15%,3)+6000(P/A,15%,3)(P/F,15%,3)+7000(P/A,15
%,3)(P/F,15%,6)-2000(P/F,15%,9)](P/A,15%,6)/(P/A,15%,9) =30738.32
万元经比较得知,B方案较优。
下列不是机械絮凝池的特点的为( )。
A.絮凝效果好
B.絮凝时间短
C.水头损失小
D.机械维修量大
采购计划可由雇主的项目采购经理或监理工程师负责编制,或者由承包商的有关人员负责编制,并提交( )批准确认。
A.雇主
B.监理工程师
C.原设计人员
D.设计单位
B.设备工程合同
C.建设项目前期审批文件
D.有关法律、法规、规章、技术标准
设备监理师历年真题6辑 第4辑
以下关于水平对比法,错误的是( )。
A.确定对比的项目应是过程及其输出的关键特性
B.确定对比的对象必须是直接的竞争对手
C.水平对比法有助于认清目标和确定计划编制的优先顺序,以使自己在市场竞争中处于有利地位
D.可以通过直接或者间接调查的方法收集数据
利用横道图法进行偏差分析的特点是( )。
A.简单明了、容易掌握
B.便于对项目的进展情况进行检查
C.便于计算机辅助投资控制
D.信息量小
E.主要反映累计偏差和局部偏差
B.变更工作进度计划
C.对整个设备工程计划进行调整的建议
D.变更工作的价格
E.变更导致的索赔金额
B.合同生效
C.工程师通知开工
D.开工日期
事件 1:乙施工单位开挖土方时,因雨期下雨导致现场停工 3 天,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停工 7 天。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期 10 天和费用补偿 2 万元(合同约定,窝工综合补偿 2000 元∕天)的请求。
事件 2:为了赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按约定程序进行了调整,总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限,立即向甲施工单位签发工程暂停令,同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工,总监理工程师及时报告了有关主管部门,后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件 3:甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案,经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板,施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。
事件 4:甲施工单位为了便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。
问题:
(2)项目监理机构批准的工程延期为 7 天。 理由:雨期下雨停工 3 天不予批准延期,只批准因抢修导致现场停工 7 天的工期延期。
(3)项目监理机构批准的费用补偿为 14000 元。 理由:费用补偿=7×2000 元=14000 元。
由设计人自身原因造成的损失,应视造成的损失、消费的大小,( )有关设备费用。
A.减收或免收
B.部分收取
C.额外收取
D.增加收取
A[解析] 由于自身原因,设计人未按时完成设计任务,延误了依照合同规定交付的设计成果造成损失的,由设计人继续完成设计工作,并视造成的损失、消费的大小,减收或免收有关费用。
由于非监理人自己原因使监理工作受到( )或者终止监理服务,监理人应当将此种情况与可能产生的影响及时通知委托人。
A.阻碍
B.加快
C.延误
D.暂停
E.重新开始
ACD[解析] 由于非监理人自己原因使监理工作受到影响,以致监理人发生了附加服务和额外服务的,监理人应当将此种情况与可能产生的影响及时通知委托人。委托人除应支付给监理人约定的监理报酬外,还应支付相应的监理费用。
设备监理师历年真题6辑 第5辑
B.第3天至第6天的计划进度为匀速进展
C.实施过程中实际停工累计0.5天
D.第4天实际工作量与计划工作量相同
E.第8天结束时该工作已按计划完成
下列( )不属于工业废水中含有的无机物。
A.还原性物质
B.合成洗涤剂
C.重金属
D.毒物质
使雇主的设计意图最终实现并形成设备实体的过程,也是最终形成设备质量和设备使用价值的过程。
A.设计过程
B.采购过程
C.制造过程
D.安装调试过程
B.控制图
C.直方图
D.因果分析图
B.项目的可行性研究与评估报告
C.设计纲要与合同
D.设计图纸和技术说明书
E.设计技术标准
目前,我国各地区计算小汇水面积的山洪洪峰流量一般有( )方法。
A.洪水调查法
B.推理公式法
C.经验公式法
D.暴雨强度公式法
设备监理的( )包括国家有关法规、规章、技术标准。
A.条件
B.准则
C.约束
D.依据
设备监理师历年真题6辑 第6辑
B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金
C.甲厂购买的机床存在质量缺陷
D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符,提起仲裁
当事人在合同中约定违约金的,一方违约后,( )。
A.无论何种情况均如数支付约定的违约金
B.约定的违约金低于损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分低于损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
D.约定的违约金只要高于造成损失的,当事人就可以请求人民法院或仲裁机构予以减少
E.只有约定的违约金过分高于造成损失的,当事人才可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。
项目实施过程中,承包商甲由于安装力量不足,遂向设备监理工程师提出将子项目 C 分包给安装单位乙,其分包合同金额为 1200 万元,合同工期三个月。
承包商甲对安装单位乙管理过程中产生了一系列的费用,总额为 50 万元。
表 4.1 进度计划及资金分布表
由于子项目 A 在第三个月时工期延误 10 天,导致子项目 C 推迟开工 10 天,总监理工程师向安装单位乙发出赶工令,安装单位乙为按期交工增加技术措施费 20 万元。安装单位乙向业主提出索赔 20 万元。 问题:
混凝剂采用泵前投加方式的适用条件和设计要求不包括( )。
A.药投于水泵吸水管或吸水井中吸水喇叭口处,利用水泵叶轮混合,取水泵房离水厂加药间较近时采用
B.适用于大型水厂
C.吸水管路和水泵进行防腐
D.应设防止空气进入吸水管措施,如设装有浮球阀的水封箱
用于区分由异常或特殊原因所引起的波动和过程固有的随机波动的一种工具叫作( )。
B.签署承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请和变更
C.负责本专业隐蔽工程验收
D.负责本专业监理资料的收集及整理
E.撰写并提交监理工作实施情况报告
根据不同对象和目标要求,深度处理的主要内容是( )等。
A.去除处理水中的残余悬浮物、脱色、除臭、使水质彻底澄清
B.降低BOD、COD、TOC等指标,使处理水质进一步稳定
C.脱氮、除磷,消除能够导致水体富营养化的因素
D.去除水中的有毒、有害物质
上一篇:2021设备监理师历年真题6卷
下一篇:2021设备监理师模拟试题7章