2021设备监理师预测试题8节 第1节
下列选项中，属于质量管理体系基础的是( )。
A.质量管理体系的理论说明
B.质量管理体系要求和产品要求
C.质量管理体系方法
D.质量管理术语
E.过程方法
按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向( )投诉。
A.有关行政监督部门
B.仲裁机构
C.人民法院
D.行业协会
乙级监理单位的人员必须满足以下条件：( )。
A．持有效注册的《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》的工程技术人员不少于 10人，且专业配套
B．持有效注册的《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》的工程技术人员不少于 30人，且专业配套
C．由持有效注册的《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》的有关专业工程技术人员作为机构技术负责人
D．高级经济师不少于3人
E．高级工程师不少于5人
下列各项中，不属于设备设计和制造过程中共有的监理资料的是( )。
A．监理日志
B．监理工作联系单
C．监理月报
D．监理工程师通知单
保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在（ ）遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。
2021设备监理师预测试题8节 第2节
具体研究与工作方法上的整体化、分析技术应用的综合化、程序持续的科学化三大基本特征，着眼于项目整体管理的方法理论是（ ）。
只指标的判别标准是：当( )时，项目可行。
A．Pt≤n
B．Pt≥n
C．Pt≥Pc
D．Pt≤Pc
设备工程投资分析的基础是( )。
A.设备工程投资
B.设备全寿命费用
C.设备制造费用
D.设备运营费用
产品是( )的结果。
A．程序
B．过程
C．形式
D．服务
我国首个实行建设项目国际招标的项目是( )。
A.京津高速公路工程
B.京津高速公路工程的路基工程
C.西气东输工程
D.鲁布革水电站工程的引水隧洞工程
2021设备监理师预测试题8节 第3节
甲公司通过资产重组被另一较大的乙公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，乙公司不愿履行甲公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应( )。
A．继续有效
B．因甲公司已不存在而无效
C．合同需要经过乙公司法定代表人补充签字后才有效
D．需与乙公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效
设备工程监理的目标之间呈( )关系。
A.线性独立
B.线性相关
C.互相影响
D.质量优先
根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照( )确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。
A．合同法
B．招标人意见
C．招标文件
D．招标内容
根据我国《合同法》，合同当事人违约可以部分或者全部免责的条件是( )。
A．发生不可抗力事件
B．由于第三人的原因
C．当事人条件不具备
D．发生不可抗力事件并及时通知对方
在工程网络计划中，判别关键工作的条件是该工作( )。
A.结束与紧后工作开始之间的时距最小
B.与其紧前工作之间的时间间隔为零
C.与其紧后工作之间的时间间隔为零
D.最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
答案：D
解析：
在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。特别地，当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。
2021设备监理师预测试题8节 第4节
加工设备能力及状态的监理,一般应包括( )三个方面。
A．审查加工设备的数量是否足够
B．审查加工设备的类型特别是其技术参数
C．督促承包商合理使用加工设备,对加工设备进行正常保养和维修
D．使用特定的方法和程序(如特定加工方法)
E．设备的认可和人员资格的鉴定(操作工人)
甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。
A.地方标准
B.国家标准
C.乙方要求
D.甲方企业标准
在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作P的总时差由原计划的6d变为—2d，说明工作P的实际进度( )。
A．拖后8d，影响工期2d
B．拖后6d，影响工期8d
C．拖后8d，影响工期6d
D．拖后2d，影响工期1d
自下而上的信息包括实际工作情况的统计，如( )。
A．时间
B．命令
C．费用
D．目标
E．质量
正确答案：ACE
解析：自下而上的信息包括安全、时间、命令、费用、目标、质量、效率等信息。
安装承包商选择时期需要收集的信息包括( )等。
A．与设备工程有关的各类前期报告、设计图纸及概预算、审批报告等方面的信息
B．安全措施，数据和信息管理制度，检测和检验、试验程序和设备
C．材料、设备、工艺、质量要求等有关信息
D．本工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺
E．工程需遵循的相关法律、法规和规范、规程，有关质量检验、控制的技术法规和质量验收标准
2021设备监理师预测试题8节 第5节
业主将会经常或定期地根据( )和设备监理规划检查项目监理机构的监理工作，以保证获得满意的监理效果。
A．招标文件
B．设备监理合同
C．设备监理大纲
D．设备监理实施细则
按计划的范围分类，设备工程进度计划包括( )。
A.设计进度计划
B.设备工程总进度计划
C.设备工程前期工作进度计划
D.设备安装调试进度计划
E.部组件进度计划
根据一般设备制造过程监理工作流程，在编制监理规划后和监理交底之前需要完成的任务是( )。
A．编制工艺方案和试验方案
B．审查工艺方案和试验方案
C．整理监理资料
D．签订监理合同
我国实行的设备工程监理制度将在（ ）方面实现与国际惯例的接轨。
设备安装调试合同发包人义务包括( )。
A.办理土地征用
B.平整安装调试场地
C.派出现场服务人员
D.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底
E.技术交底
2021设备监理师预测试题8节 第6节
将下图所示单代号网络图表示的搭接关系用横道图表示，其中（ ）的误的。
组织目标、组织结构图、需求的资源以及辅助说明等是组织设计的( )。
A.原则
B.依据
C.程序
D.成果
甲单位派其部门经理张某购买设备，张某在与乙设备厂家签订设备采购合同的同时，又与其签订了设备安装调试合同，对于张某行为的法律后果，其叙述正确的有（ ）。
已知Cl2-空气的混合气体在t＝20℃、p＝1atm下，Cl2占2.5%(体积分数)，在填料塔中用水吸收，要求净化效率为98%，填料塔实际液气比为最小液气比的1.2倍，则出口处Cl2的液相浓度为( )kmolCl2/kmol H2O。
A．4.0×10-2
B．4.0×10-3
C．4.0×10-4
D．4.0×10-5
A．
B．
C．
D．
某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理费率15%，企业管理费率8%利润率5%合同工期730天。为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t/min的备用排水设施，两套设施合计15900元。合同中还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分顶工程(非关键工作)需进行设计变更
由此造成施工单位的机械设备窝工12天
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求，施工工区涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套1.5t/min的排水设施，恢复了施工
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。见表1H420046。
现场管理费:40920×15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额:53363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿。
备用排水设施及额外增加排水设施费:15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000。
额外排水工作的劳务费用8650元
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔
延长工期40天，现场管理费增加额索赔
现场管理费:8600×15%=1290万元
相当于每天:1290×10000÷730=17671.23元/天
40天合计:17671.23×40=706849.20元 2.问题
指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理?说明理由
答案：
解析：
事件1的索赔要求分析如下
因合同规定业主应按自有机械使用费的60%补偿，故自有机械索赔不合理
因合同规定租赁机械由业主按租赁费补偿，故租赁机械索赔要求不合理
因分项工程窝工没有造成全工地的停工，现场管理费、企业管理费索赔要求不合理。
利润索赔要求不合理，因机械窝工并未造成利润的减少。
2021设备监理师预测试题8节 第7节
热水系统的热媒系统由（ ）组成。
A．热源
B．回水管网
C．水加热器
D．热媒管网
设备监理除具有一般的监理所共有的一些特点外，还有以下自身的特点：( )。
A．时空跨度大
B．协调量大
C．设备的类别及涉及的专业繁多
D．设备工程中涉外贸易量大
E．监理要求高
根据中国设备监理协会提出的《设备监理单位资格基本要求》(S111：2003)的规定，设备工程监理单位必须满足的基本要求包括( )。
A.公平地对待其他监理单位，不得故意或无意地损害其他监理单位的名誉和利益
B.具有一定的业务能力，并承诺在所有范围内开展监理工作
C.具备适应监理项目规模和类型的管理能力，确保以最有效的方式完成监理工作
D.具备足够的管理人员，确保监理工作的实施
E.具有足够的财力资源来支持其在能力范围内开展监理业务
项目的风险管理是一个辨识确定和分析度量项目风险，制定、选择和管理风险处理方案的过程，其目的是( )。
A．确保制造和安装、调试安全顺利进行
B．确保质量满足合同要求
C．通过有效的管理去避免项目风险的发生
D．确保项目进度和投资达到计划要求
设备储运活动中影响投资的主要因素包括( )。
A．设备储存时间
B．设备运输方式
C．设备储存方式
D．设备运输路径
E．设备质量
2021设备监理师预测试题8节 第8节
对于业主和整个设备工程项目来说，各参与方是业主的合作者，参与完成项目的一部分任务，其中( )通常帮助业主完成设备工程项目的管理任务，其他参与方帮助业主完成建设任务。
A．设备设计单位
B．设备供应单位
C．设备调试
D．设备咨询监理单位
工作A和B的时距为STFA,B=10天，EFA=9天，DA=3天，DB=8天，则ESB等于( )。
A．6天
B．8天
C．9天
D．16天
在某设备工程中，业主委托设备监理工程师对其中一个关键工艺设备的报价作评审，设备监理工程师发现该设备的各组成部件的功能与成本分布不合理，导致该设备造价偏高。设备监理工程师提出应用价值工程的方法可降低该设备的制造成本。表 5.1 是设备部件构成和现有的成本基本情况。
表 5.1 设备部件构成和现有的成本基本情况表
表 5．2 部件成本分析表
问题：
.应用 ABC 分析法确定哪些部件作为价值工程的分析对象?在答题卡上复制表 5.2，将有关内容填入表中，并进行 ABC 分类，绘出产品部件成本分配比重图。
答案：
解析：
部件成本分析见下表。
产品部件成本分配比重如下图所示
产品部件成本分配比重从表及图中可以看出，c、e、b 部件作为价值工程的分析对象。
业主针对履约保证可提出索赔的情形包括( )。
A.未能在竣工时间内完成工程
B.承包商未能确保履约保证在缺陷通知期期满前持续有效
C.拒绝按照合同向业主支付其应付的金额
D.未能在收到业主要求其纠正违约的通知后的合同规定时间内纠正违约
E.发生了业主有权终止合同的情形
债权转让时，( )。
A．须征得债务人同意
B．无须征得债务人同意，但应办理公证手续
C．无须征得债务人同意，也无须通知债务人
D．无须征得债务人同意，但必须通知债务人
正确答案：D
解析：债权转让，是指合同债权人通过协议将其债权全部或者部分转让给第三人的行为。债权转让又称债权让与或合同权利的转让。《合同法》规定：“债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：根据合同性质不得转让；按照当事人约定不得转让；依照法律规定不得转让。”《合同法》规定：“债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。”《合同法》规定了债权转让对债务人发生效力的要件，即债权人通知债务人为生效要件。通知的方式，可以是口头形式或者书面形式。但是以书面形式订立的合同债权转让应当采用书面形式。法律、行政法规有规定的，应按规定办理。
