2021设备监理师历年真题解析5节 第1节
某设备工程项目有甲、乙、丙、丁四个不确定因素，当其变动百分比均为10%时，评价指标值变动的百分比分别为5%、20%、15%和10%，则最敏感的是( )。
A.因素甲
B.因素乙
C.因素丙
D.因素丁
项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的( )工作。
A.一次性
B.独特性
C.临时性
D.周期性
下列关于设备工程监理与建设工程监理的表述中，正确的是( )。
A.设备工程监理与建设工程监理在所有项目管理中的地位相同
B.设备工程监理与建设工程监理的监理目标不同
C.设备工程监理与建设工程监理是相互独立的
D.设备工程监理与建设工程监理的监理对象不同
监理工作文件类包括( )。
A．可行性研究报告
B．监理大纲
C．监理规划
D．监理细则
E．保修合同
承包商按照合同规定的时间向工程师提交的进度计划，应包含的内容有( )。
A.质量保证文件、试验结果及合格证
B.承包商实施工程的顺序
C.审核或批准承包商文件的期限
D.合同中规定的检查和检验的顺序和时间安排
E.-份包括承包商的施工方法和主要的施工阶段，以及各阶段现场所需的各类人员和施工设备数量的支持报告
取得《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》的人员，必须经过( )才能以注册设备监理师的名义执业。
A．备案
B．注册登记
C．审核
D．批准
在( )后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。
A.工程竣工
B.业主接收工程
C.签发工程接收证书
D.签发履约证书
2021设备监理师历年真题解析5节 第2节
厌氧生物处理的主要影响因素不包括（ ）。
A．营养配化
B．温度
C．甲烷含量
D．pH与碱度
能够便于统计完成计划各个时间分布中所需资源的网络计划有( )。
A.横道图
B.双代号网络图
C.单代号网络图
D.单代号搭接网络图
E.双代号时标网路图
实践中应用最普遍的风险转移方式是( )。
A．工程保险
B．履约担保
C．分包担保
D．投标担保
在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度( )。
A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行
B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟4天
C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行
D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天
设备采购合同当中，买方因卖方未按合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须满足的条件有( )。
A.有具体的诉讼请求
B.有事实和理由
C.有充分的证据
D.没有超过诉讼时效期间
E.属于受诉法院管辖
答案：A,B,E
解析：
根据《民事诉讼法》起诉受理的条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求和事实、理由；(4)属于人民法院受理诉讼范围和受诉人民法院管辖。对应当由行政机关处理案件、当事人达成仲裁协议的以及不属于法院受理范围的其他纠纷，人民法院不予受理。当事人超过诉讼时效期间起诉的，人民法院应予受理。受理后查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回其诉讼请求。
以下属于风险识别工具和技术的是( )。
A．项目假设检验
B．赢得值分析
C．数据精确度分级
D．图解技术
某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理费率15%，企业管理费率8%利润率5%合同工期730天。为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t/min的备用排水设施，两套设施合计15900元。合同中还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分顶工程(非关键工作)需进行设计变更
由此造成施工单位的机械设备窝工12天
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求，施工工区涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套1.5t/min的排水设施，恢复了施工
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。见表1H420046。
现场管理费:40920×15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额:53363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿。
备用排水设施及额外增加排水设施费:15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000。
额外排水工作的劳务费用8650元
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔
延长工期40天，现场管理费增加额索赔
现场管理费:8600×15%=1290万元
相当于每天:1290×10000÷730=17671.23元/天
40天合计:17671.23×40=706849.20元 2.问题
事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔?核定的索赔费用应是多少
答案：
解析：
事件2的索赔要求分析如下
可索赔额外增加的排水设施费
可索赔额外增加的排水工作劳务费。
核定的索赔费用为：
15900+8650=24550元
2021设备监理师历年真题解析5节 第3节
关于判断承包人索赔成立的条件说法错误的是( )。
A．承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告
B．与合同相对照，事件已经超过了承包人施工成本的额外支出或总工期延误
C．造成费用增加或工期延误的原因不属于承包人应承担的责任
D．以上条件必须具备两项或两项以上
净现值NPV的优点是( )。
A．在一定程度上反映投资效果的优劣
B．直接以货币额表示项目的净效益，经济意义明确、直观
C．考虑了奖金时间价值并全面考虑了项目在整个寿命期间的经济状况
D．在用于寿命不等的互反方案比较时NPV比NAR指标更方便
由设计人自身原因造成的损失，应视造成的损失、消费的大小，( )有关费用。
A．减收或免收
B．部分收取
C．额外收取
D．增加收取
正确答案：A
解析：由于自身原因，设计人未按时完成设计任务，延误了依照合同规定交付的设计成果造成损失的，由设计人继续完成设计工作，并视造成的损失、消费的大小，减收或免收有关费用。
某设备工程采用EPC总承包方式发包。业主与监理公司签订了监理服务合同，合同约定：监理服务合同的范围包括业主的设备工程招标咨询和EPC总承包合同的履约监理两部分；监理公司提供服务应满足《设备工程监理规范》( GB/T 26429-2010)的要求。
项目实施过程中发生如下事件：
事件1：通过招标，业主确定A公司为EPC总承包单位。业主要求监理单位：
①对拟与A公司签订的EPC总承包合同内容进行分析并提出意见；
②编制并评审本设备工程的实施进度计划；
③对A公司的合同履约行为进行检查监督。
事件2：设备工程开工前，A公司提供的项目实施方案中拟定的工程分包单位为：B公司承担土建工程设计，C公司供应辅助设备，D公司承担设备安装工作。监理工程师评审该实施方案时发现，B公司设计资质不满足拟分包工程规模相应的设计资质要求。
事件3：监理工程师发现D公司所使用的保温材料不符合设计要求，提出更换。D公司表示该材料为A公司提供，如果更换保温材料，A公司应补偿相关损失。A公司认为保温材料虽不符合设计要求，但并不影响项目产能，随后按实际使用的保温材料作了设计变更，要求D公司按设计变更文件继续施工。
事件4：驻C公司监造的监理工程师巡视时发现，辅助设备制造进度严重滞后，于是向C公司签发《监理工程师通知单》要求整改。C公司随即电话通知监造监理工程师：已经通知车间加班赶工了。
问题：
事件4中，监造监理工程师确认C公司整改的依据是什么？
某设备工程项目，业主委托某设备监理单位进行全过程监理。设计完成后，业主通过招标将设备的采购及安装发包给设备安装单位，合同工期为 15 周。合同规定，设备安装单位每拖延工期1 周，向业主支付违约金 10 万元。设备安装单位根据表 3 -1 编制了时标网络进度计划（如图 3 -1所示），并报送给设备监理单位。
表 3 -1 工作内容
设备监理单位收到进度计划后，提出如下评审意见：
(1)D 工作（设备基础养护）持续时间过长，宜采取措施缩短设备基础养护期，以缩短总工期。
(2)C 工作（辅机制造交货）的最早完成时间可以适当推迟。
在该项目实施过程中，F 工作因设备安装单位的起重设备发生故障，停工 1 周；G 工作开始后，因设计变更原因拖延 1 周。因此设备安装单位向设备监理单位提出顺延合同工期 1 周的请求。 【问题】
若设备安装单位的赶工费为 18 万元／周，仅从经济的角度考虑，设备安装单位是否应该赶工？说明理由。该项目实际工期为多少周？
答案：
解析：
该项目实际工期为 16 周。但设备安装单位不应赶工。因为，赶工费为 18 万元／周，大于拖期违约金 10 万元／周。
设备监理组织机构设计时应参照的依据有( )。
A．组织和人员管理惯例
B．承包合同
C．类似的任务资料
D．订货合同
E．组织理论
按项目计划的作用不同，项目计划可分为( )。
A.竞争性计划、指导性计划和操作性计划
B.进度计划、质量计划和投资计划
C.概念计划、详细计划和滚动计划
D.操作性计划、总体计划和分项子计划
2021设备监理师历年真题解析5节 第4节
承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是( )。
A.1周
B.2周
C.1个月
D.2个月
行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的( )，属于可变更或可撤销的民事行为。
A.意思表示真实
B.行为不得违反法律
C.行为人具有相应的行为能力
D.行为不得违反社会公共利益
某建设项目有四个方案，甲功能评价总分为12.0，成本系数为0.22；乙功能评价总分为9.0，成本系数为0.18；丙功能评价总分为14.0，成本系数为0.35；丁功能评价总分为13.0，成本系数为0.25；根据价值工程原理，最好的方案是( )。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
填料是生物滤池的主体，关于它说法错误的是（ ）。
A．应当就地取材，便于加工、运输
B．比表面积大
C．有较大的孔隙率
D．不影响生物滤池的净化功能
《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第107号)规定，建设工程招标投标的计价可采用( )。
A.工料单价法
B.实物单价法
C.工程量清单法
D.综合单价法
E.定额指标法
下列属于监理单位的投标书的选项是( )。
A．技术建议书
B．安全等级证书
C．投标保证书
D．中标证书
模式的推广，可促使项目管理逐步走向专业化、社会化。
A．设计—招标—建造
B．CM
C．总承包
D．BOT
2021设备监理师历年真题解析5节 第5节
当管网内无调节构筑物时，向管网输水的管道的设计流量应按（ ）确定。
A．最高日平均时供水量加自用水量
B．最高日供水量
C．最高日最高时供水量
D．最高日最高时平均供水量
在组织设计中，根据权力层次性原则，需要保证组织的三个层次的权力之间具有的关系为 ( )。
A．执行层的权力总和与操作层的权力总和相等
B．执行层的权力总和大于操作层的权力总和
C．操作层的权力总和大于决策层的权力总和
D．操作层的权力总和与决策层的权力总和相等
E．操作层的权力总和小于决策层的权力总和
规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用(简称规费)，不包括( )。
A．工程排污费
B．税金
C．工程定额测定费
D．住房公积金
以下选项中，属于内部收益率指标缺点的是（ ）。
在设备工程监理资料的分类中，( )包括验收、记录、竣工核定书、保修合同、质量合格证书等。这类文件是设备工程的收尾工作记录，用于对设备工程质量进行质量评定。
A．文件合同类
B．监理工作文件类
C．设备工程经济及技术资料类
D．竣工验收类文件
监理工程师通知单应由总监理工程师或( )签发，签发时加盖项目监理机构章有效。
A.总监理工程师的授权人
B.总监理工程师代表
C.监理单位技术负责人
D.监理单位负责人
不属于投机风险的是( )。
A．价格变动
B．罢工
C．经济政策变化
D．汇率变动
