21年设备监理师历年真题解析6章 第1章
是设备监理规划和设备监理实施细则的基础和重要的编制依据。
A.设备监理大纲
B.招标文件
C.投标文件
D.设备监理合同
设备采购阶段的工作过程包括( )环节,其每一环节都直接影响到整个项目目标的实现。
A.筹资
B.采买
C.催交
D.检验和运输
E.设备定型
承诺生效的时间为( )。
A.要约人作出承诺时
B.要约人了解承诺时
C.要约人被受要约人起诉时
D.该承诺到达要约人时
正确答案:D
D[解析] 《合同法》规定“承诺要达到要约人时生效。”“承诺生效时合同成立。”
某房间采用地板辐射采暖,室内温度要求20℃,房间热负荷1600W,地板面积40m2。加热管覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2W/(m·K),初步确定加热管间距为200mm。若地板表面温度取28℃,则加热管内热水平均温度为( )。
A.31.3℃
B.32.7℃
C.37.5℃
D.53.7℃
A.
B.
C.
D.
建设监理与设备监理需要由建设项目( )来统一。
A.目标
B.内容
C.计划
D.对象
正确答案:C
解析:无论是建设监理还是设备监理都必须按照统一的建设项目计划进行,并将各自的监理对象的费用、时间和质量控制在建设项目计划所规定的标准之内,建设监理与设备监理需要由建设项目计划来统一。如果建设项目不能通过计划或其他方式将建设监理和设备监理衔接好、统一好,而是建设监理与设备监理“各自为战”,就必然导致实践中的混乱和失控。
A公司投资建设一套煤化工装置,该项目由B公司以EPC方式总承包。合同约定:涉及装置建设的合同价格、工艺技术路线、关键设备、主要材料的重要变动必须告知监理单位并得到A公司批准。B公司通过招标选择C厂承担核心设备汽化炉的制造,选择D公司承担生产装置的安装调试。A公司委托E监理公司对汽化炉的制造过程和全部装置的安装、调试过程进行监理。项目实施过程中发生
如下事件:
事件1:D公司编写了《安装调试方案》并报送到E监理公司本部,E公司总工程师审阅后,当即签字认可。然后转交该项目现场监理机构。
事件2:由B公司负责采购的汽化炉简体板材缺货,C厂向B公司提出用某新型板材替代的建议,B公司考虑到工期紧张,在对新型板材的有关技术性能参数复核后,直接签发设计变更文件。
事件3:在安装现场,专业监理工程师发现D公司安装高压设备中使用的高强螺栓中混入了外观相似的普通碳钢螺栓,认为问题严重,当即向D公司签发停工令,并报告了总监理工程师。
事件4:为消除上述事件的安全隐患,B公司根据项目监理机构的书面要求,委托一检测单位对已使用的螺栓逐个进行光谱分析鉴别。检测后,检测单位向B公司索要检测费用,B公司说该检测是项目监理机构要求的,应向监理单位索要,随即检测单位向E监理公司索要检测费用,但遭到拒绝。
问题:
事件3中,指出专业监理工程师做法的不妥之处,并写出正确做法。
答案:
解析:
在事件3中:
(1)专业监理工程师直接签发停工令,做法不妥。
正确做法:先向总监理工程师报告,应由总监理工程师下达停工令,下达前必须先得到A批准。
(2)向D公司直接签发指令不妥。
正确做法:监理应向B公司签发指令,由B公司向D公司转发。
下列不属于竖流沉淀池的是( )。
A.排泥较方便
B.一般与反应池合建,不需另建反应池
C.施工简单
D.占地面积较小
在设备承揽合同中,承揽人的义务一般不应包括( )。
A.承揽人应以自己的设备、技术和劳力完成主要工作
B.承揽人有接受定金的义务
C.承揽人接受定作人的监督检查
D.承揽人交付承揽物,提交工作成果
21年设备监理师历年真题解析6章 第2章
某地下管道工程,业主与施工单位参照FIDC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元,其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%利润率5%合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t/min的备用排水设施,两套设施合计15900元。合同中还规定,施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工,业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿,对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下三项事件:
事件1:施工过程中业主通知施工单位某分顶工程(非关键工作)需进行设计变更
由此造成施工单位的机械设备窝工12天
事件2:施工过程中遇到非季节性大暴雨天气,由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件,原有排水设施满足不了排水要求,施工工区涌水量逐渐增加,使施工单位被迫停工,并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和施工进度,业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施,尽快恢复施工,施工单位按业主要求购买并安装两套1.5t/min的排水设施,恢复了施工
事件3:施工中发现地下文物,处理地下文物工作造成工期拖延40天
就以上三项事件,施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。
事件1:由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。见表1H420046。
现场管理费:40920×15%=6138元
企业管理费:(40920+6138)×8%=3764.64元
利润:(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额:53363.77元
事件2:由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿。
备用排水设施及额外增加排水设施费:15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000。
额外排水工作的劳务费用8650元
合计:40550元
事件3:由于处理地下文物,工期、费用索赔
延长工期40天,现场管理费增加额索赔
现场管理费:8600×15%=1290万元
相当于每天:1290×10000÷730=17671.23元/天
40天合计:17671.23×40=706849.20元 2.问题
事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔?核定的索赔费用应是多少
答案:
解析:
事件2的索赔要求分析如下
可索赔额外增加的排水设施费
可索赔额外增加的排水工作劳务费。
核定的索赔费用为:
15900+8650=24550元
定作人提供原材料的,原材料的风险自定作人将原材料交付承揽人时转移于( )。
A.承揽人
B.定作人
C.管理人
D.检查人
总监理工程师的某些权力是不能授予总监理工程师代表的,例如( )。
A.主持编写监理规划
B.主持整理设备监理资料
C.撰写设备监理报告
D.签发工程款支付证书
E.审核签认竣工结算报告
在下图所示双代号网络计划中,关键线路有( )条。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案:A
解析:它们分别是1-3-7-9-10、1-2-6-8-10,持续时间均为20。由关键工作组成的线路,且当每相邻的两项关键工作之间的时间间隔为0时,该条线路即为关键线路。
根据《设备工程监理规范》,设备监理单位须满足的基本要求包括( )。
A.应按约定向委托人提交设备监理报告
B.应承诺只在其能力范围内开展监理服务,履行合同约定的义务
C.应确保其设备监理人员遵循监理行业的道德行为准则
D.应把发现的潜在不利因素告知委托人
E.应建立确保其开展监理工作的全面质量管理体系
对于集中式给水出厂水来说,在与水接触30min后,游离性余氯不应低于( )mg/L。
A.0.2
B.0.1
C.0.4
D.0.3
设备工程项目的合同结构通常包括( )。
A.网状合同结构
B.层次合同结构
C.星形合同结构
D.时序合同结构
E.松散合同结构
选择合理的供水方案的一般原则不包括( )。
A.供水安全、可靠
B.保证满足生产、生活用水要求的前提下,力求节约用水保护水质
C.尽量利用外网水压,力求系统简单、经济、合理
D.保证满足生活用水的要求
21年设备监理师历年真题解析6章 第3章
在暴雨天时,混合污水容易溢入水体造成水体污染的是( )。
A.合流制
B.分流制
C.截流式合流制
D.不完全分流制
在投保设备运输保险之前,设备监理工程师应协助业主选择合适的保险公司,保险公司的选择主要从其( )等方面综合考虑。
A.合同条款
B.偿付能力
C.理赔实践
D.服务质量
E.公司性质
当出现进度偏差时,设备监理工程师必须采取合理的调整措施。属于此调整过程的内容有 ( )。
A.分析产生进度偏差的原因
B.进行实际进度与计划进度对比
C.分析偏差对后续工作和总工期的影响
D.采取进度调整措施
E.实施调整后的进度计划
工作和工作之间的逻辑关系都不确定,且工作持续时间也不确定,而按随机变量进行分析的网络计划技术是( )。
A.关键线路法
B.计划评审技术
C.图示评审技术
D.风险评审技术
某设备工程项目,业主与设备监理公司签订了监理服务合同。合同约定监理服务范围包括:
(1)A厂承包的主机设备和2台压力容器设备的制造和安装;
(2)B、C、D三厂家分别承包的6台辅机设备的制造和安装;
(3)E公司承包的联合调试。
设备监理公司任命了该项目总监理工程师,在项目实施过程中发生如下事件:
事件1:总监理工程师在第一次项目监理机构全体成员会议上布置了下列工作:
第一,由总监理工程师主持编写本项目设备安装、调试的监理计划;授权总监理工程师代表主持编制主机设备、压力容器设备和辅机设备制造的监理计划,并全权负责制造过程中付款的审核与签认等事宜。
第二,组建驻A厂、B厂、C厂及D厂共四个监理组组成的项目监理机构。
第三,要求各监理组组长依据下列文件着手编制驻厂监理细则。
(1)已批准的监理计划;
(2)制造和安装、联合调试合同及其附件等文件;
(3)承包商的履约保函;
(4)有关法规、标准;
(5)监理单位的要求;
(6)数据记录的格式;
(7)各见证点的见证方法。
事件2:驻A厂的监理人员发现,由于该厂生产能力不足,把主机设备关键零部件交给了F厂加工,F厂又把铸、锻、热处理等关键工序委托给了其他单位加工。由于合同约定主机设备及压力容器设备的关键零部件加工不得转包、分包,于是,总监理工程师代表将该情况及时报告了总监理工程师,总监理工程师征得业主同意后,当即给A厂下发停工令,责令整改。
事件3:A厂接到总监理工程师的停工令后,及时与业主进行了协商,业主同意其将一台压力容器设备的制造分包。设备监理工程师在对该压力容器设备分包商的资质进行审核时,发现其制造许可证已经过期。
问题:
事件1中,监理机构的设置是否完善,并说明理由。
答案:
解析:
不完善。联合调试过程的监理任务没有落实。
解析:也可以表达为“设立联合调试过程监理组”或类似的其他表达方式。
同样的风险,对于不同的主体有不同的影响。这体现了风险的( )特点。
A.普遍性
B.相对性
C.可变性
D.客观性
ISO 9000:2000标准中,对不合格产品的处置方法包括( )。
A.采取措施,防止其原预期的使用或应用
B.顾客批准,让步使用、放行或接受不合格产品
C.采取措施,消除已发现的不合格
D.经有关授权人批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接受不合格品
E.无须采取措施,当地销毁
设备监理服务实现的第一个过程是( )过程。
21年设备监理师历年真题解析6章 第4章
PFMEA表格内各项说明,错误的是( )。
A.过程功能和要求:用简明的文字说明工艺过程或工序的目的
B.潜在失效模式:根据失效严重程度制定一套设计改进和开发试验优先控制系统
C.潜在失效后果:失效模式对顾客的影响
D.严重度:是失效模式严重程度的评价指标
按照我国《合同法》的规定,当事人就有关合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议时( )。
A.按照订立合同时的市场价格履行
B.按照履行合同时履行地点的市场价格履行
C.按照订立合同时履行地市场价格履行
D.依法应当执行政府定价的,按照规定执行
E.依法应当执行政府指导价的,按照规定执行
答案:C,D,E
解析:
当事人就合同价款或者报酬约定不明确又不能达成协议,按照订立合同时履行地市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定履行。
乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目,合同约定,竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格,3月3日乙向甲提交工程结算文件,3月20日乙向甲交付工程,后甲迟迟未能结算工程款,乙于6月10日向法院起诉,关于延期结算利息的计付日的确定,( )是正确的。
A.2012年3月3日
B.2012年3月16日
C.2012年3月20日
D.2012年6月10日
初评完成后,要进行( )。
A.详评
B.总结
C.重新审核
D.商议
正确答案:A
A [解析] 具体的评标方法和标准由招标文件确定。
风险识别的结果是( )。
A.确定风险因素
B.建立项目的风险清单
C.估计风险概率
D.估算风险损失
设备监理合同是建设项目的项目法人或建设单位与设备监理单位就设备监理签订的合同。监理合同是一种( )。
A.技术合同
B.管理合同
C.委托合同
D.承包合同
信息分析是将收集到的信息进行合理、有效、及时的分析,是信息管理的核心。设备工程信息管理工作中,信息分析的基本做法是( )。
下列不属于项目沟通管理的是( )。
A.沟通规划
B.绩效报告
C.范围定义
D.信息分发
21年设备监理师历年真题解析6章 第5章
在生产安全事故中受到伤害的从业人员,除依法享有工伤社会保险外,还依法有权向( )提出赔偿要求。
A.本单位安全生产管理人员
B.政府安全生产监管部门
C.本单位
D.本单位上级主管部门
是项目监理机构为履行监理合同中约定的各项义务而对监理服务工作的开展并使顾客满意的活动起指导作用的文件,是专业监理工程师制订监理实施细则的主要依据。
A.监理计划
B.监理细则
C.监理记录
D.监理大纲
悬吊管与雨水斗出口高差应大于( )m。
A.3
B.2.5
C.2
D.1
定作人提供原材料的,原材料的风险自定作人将原材料交付承揽人时转移于( )。
A.承揽人
B.定作人
C.管理人
D.检查人
非标准设备制造合同价格的确定方法包括( )。
A.投资估算指标法
B.成本计算估价法
C.定额估价法
D.市场价格法
E.系列设备插入估价法
除撤销生产许可可能对公共利益造成重大损害的外,具有下列( )情形,许可审批机关应当撤销生产许可。
A.因不可抗力导致行政许可事项无法实施的
B.被许可人以欺骗手段取得生产许可的
C.超过法定职权作出准予生产许可决定的
D.违反法定程序作出准予生产许可决定的
E.对不具备申请资格的申请人准予生产许可的
答案:B,C,D,E
解析:
有下列情形之一的,国家质检总局或省级质量技术监督局应当撤销生产许可,但是撤销生产许可可能对公共利益造成重大损害的除外:行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予生产许可决定的;超越法定职权作出准予生产许可决定的;违反法定程序作出准予生产许可决定的;对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予生产许可的;被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得生产许可的;依法可以撤销生产许可的其他情形。
根据《设备监理管理暂行办法》的规定,设备工程监理的监理内容是( )。
A.对重要设备的全寿命周期的质量、进度和控制等实施监督
B.对建设项目中的设备工程的进度、质量、投资、安全等实施监督
C.对建设项目中涉及的施工设备的安装、调试等内容进行监督
D.对重要设备的设计、制造、检验、储运、安装、调试等过程的质量、进度和投资等实施监督
当以优质杂排水和杂排水为中水水源时,可采用以( )的工艺流程。
A.二段生物处理
B.物理化学处理为主
C.生物处理和物理处理相结合
D.生物处理和物理化学处理相结合
21年设备监理师历年真题解析6章 第6章
设计——采购——建造(EPC)总承包模式的特点是( )。
A.承包商应负责项目的融资
B.业主负责项目的没计
C.承包商从事设计、采购、制造、安装和调试
D.业主负责项目设备的招标采购
工序质量监理采取( )方法,对关键工序进行跟踪管理,以保证工程质量。
A.现场检查
B.测量试验
C.停止检查
D.见证检查
E.旁站监理
下列关于可靠性的表述,错误的是( )。
A.是产品的一种质量指标
B.是一项包括管理和技术的综合技术
C.同一般质量指标的区别在于它是一种空间质量指标
D.基础范围相当广
编制设备工程进度计划的步骤是( )。
A.确定设备工程进度总目标
B.确定设备工程目标层次
C.计算工程量
D.确定实施方案和分配资源
E.确定设备工程分标
( )是设计质量管理的作业技术和活动,是为了确保设计的适宜性、充分性、有效性和效率,并达到规定的目标所进行的活动。
A.设计策划
B.设计评审
C.设计更改
D.设计交底
根据现行规定,下列的( )的重要设备必须实施设备监理。
A.使用国家财政性资金的大中型基本建设项目
B.涉及国内生产安全及国家法律、法规要求实施监理的特殊项目
C.国有企业的大中型基本建设项目
D.国有商业银行规定使用贷款需要实施监理的项目
E.中外合资企业的大中型建设项目
设备工程具有的特点包括( )。
A.形式单一,有一定规则性
B.专业性和综合性强
C.设施设备比较集中,方便管理
D.产品同时具备固定性和流动性
E.时间跨度大
给水处理系统按服务对象划分,包括( )。
A.城市给水系统
B.工业给水系统
C.混合供水系统
D.重力供水