一级造价工程师每日一练8辑
发布时间：2021-07-14
一级造价工程师每日一练8辑 第1辑
所有的采暖系统都由（）三个主要部分组成。
A.泵站
B.热源
C.热网
D.散热设备
B.热源
C.热网
D.散热设备
答案：B,C,D
解析：
本题的考点为采暖系统的组成。所有的采暖系统都由热源(热媒制备)、热网(热媒输送)和散热设备(热媒利用)三个主要部分组成。
不宜用于水池、堤坝等水下接缝的不定型密封材料是（）。
A、F类硅酮密封膏
B、丙烯酸类密封膏
C、聚氨酯密封膏
D、橡胶密封条
B、丙烯酸类密封膏
C、聚氨酯密封膏
D、橡胶密封条
答案：B
解析：
本题考查的是建筑密封材料。丙烯酸类密封膏具有良好的粘结性能、弹性和低温柔性，无溶剂污染，无毒，具有优异的耐候性。丙烯酸类密封膏主要用于屋面、墙板、门、窗嵌缝，但它的耐水性不算很好，所以不宜用于经常泡在水中的工程，不宜用于广场、公路、桥面等有交通来往的接缝中，也不用于水池、污水处理厂、灌溉系统、堤坝等水下接缝中。
某基坑为Ⅱ级砂土，地下水位较高，挖土深度为3m，且只能开挖停机面以下土层，适宜选择（ ）。
A.正铲挖掘机
B.反铲挖掘机
C.拉铲挖掘机
D.抓铲挖掘机
B.反铲挖掘机
C.拉铲挖掘机
D.抓铲挖掘机
答案：B
解析：
反铲挖掘机的特点是：后退向下，强制切土。其挖掘力比正铲小，能开挖停机面以下的Ⅰ-Ⅲ级的砂土或黏土，适宜开挖深度4m以内的基坑，对地下水位较高处也适用。
2020版教材P172-182
2020版教材P172-182
不符合气割条件的金属材料有（ ）。
A.不锈钢
B.低碳钢
C.钛
D.铝
B.低碳钢
C.钛
D.铝
答案：A,D
解析：
2020版教材P67
可以被气割的金属材料，“火焰切割过程包括预热＋燃烧→吹渣三个阶段，但并不是所有金属都能满足该过程的要求，只有符合下列条件的金属才能进行气割：（1）金属在氧气中的燃烧点应低于其熔点；（2）金属燃烧生成氧化物的熔点应低于金属的熔点，且流动性要好；（3）金属在切割氧流中的燃烧应是放热反应，且金属本身的导热性要低。符合上述气割条件的金属有纯铁、低碳钢、中碳钢、低合金钢以及铁。其他常用的金属材料如铸铁、不锈钢、铝和铜，由于不满足此三条件，所以不能应用气割。”
可以被气割的金属材料，“火焰切割过程包括预热＋燃烧→吹渣三个阶段，但并不是所有金属都能满足该过程的要求，只有符合下列条件的金属才能进行气割：（1）金属在氧气中的燃烧点应低于其熔点；（2）金属燃烧生成氧化物的熔点应低于金属的熔点，且流动性要好；（3）金属在切割氧流中的燃烧应是放热反应，且金属本身的导热性要低。符合上述气割条件的金属有纯铁、低碳钢、中碳钢、低合金钢以及铁。其他常用的金属材料如铸铁、不锈钢、铝和铜，由于不满足此三条件，所以不能应用气割。”
下列费用中属于资金使用成本的有（）。
A.股票发行广告费
B.贷款利息
C.股息和红利
D.债券印刷费
E.资信评估费
B.贷款利息
C.股息和红利
D.债券印刷费
E.资信评估费
答案：B,C
解析：
资金筹集成本是指在资金筹集过程中所支付的各项费用，如发行股票或债券支付的印刷费、发行手续费、律师费、资信评估费、公证费、担保费、广告费等。资金筹集成本一般属于一次性费用，筹资次数越多，资金筹集成本也就越大。
资金使用成本。资金使用成本又称为资金占用费，是指占用资金而支付的费用，它主要包括支付给股东的各种股息和红利、向债权人支付的贷款利息以及支付给其他债权人的各种利息费用等。资金使用成本一般与所筹集的资金多少以及使用时间的长短有关，具有经常性、定期性的特征，是资金成本的主要内容。
资金使用成本。资金使用成本又称为资金占用费，是指占用资金而支付的费用，它主要包括支付给股东的各种股息和红利、向债权人支付的贷款利息以及支付给其他债权人的各种利息费用等。资金使用成本一般与所筹集的资金多少以及使用时间的长短有关，具有经常性、定期性的特征，是资金成本的主要内容。
美国建筑师学会（AIA）合同条件体系中的核心是（ ）。
A.财务管理表格
B.专用条件
C.合同管理表格
D.通用条件
B.专用条件
C.合同管理表格
D.通用条件
答案：D
解析：
考点:美国 AIA 合同体系文件。AIA 系列合同条件的核心是“通用条件”。采用不同的计价方式时，只需选用不同的“协议书格式”与“通用条件”结合。
根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854—2013，下列措施项目中，应列入安全施工项目的是（ ）。
A.现场施工机械设备防扰民措施费用
B.建筑工地起重机械的检验检测费用
C.“五牌一图”的费用
D.防煤气中毒等措施费用
B.建筑工地起重机械的检验检测费用
C.“五牌一图”的费用
D.防煤气中毒等措施费用
答案：B
解析：
2020版教材P15
教材中措施项目费的内容是以《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854—2013中的规定为例。
A环境保护费，CD文明施工费。
教材中措施项目费的内容是以《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854—2013中的规定为例。
A环境保护费，CD文明施工费。
用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。
A、分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价
B、分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价
C、分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价
D、分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用
B、分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价
C、分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价
D、分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用
答案：A
解析：
2020版教材P171
本题考查的是施工图预算的编制。计算分部分项工程人材机费时需要注意以下几个问题：（1）分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用预算单价。（2）分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不可以直接套用预算单价，需要按实际使用材料价格换算预算单价。（3）分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机具的数量增减时，一般调量不调价。
本题考查的是施工图预算的编制。计算分部分项工程人材机费时需要注意以下几个问题：（1）分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用预算单价。（2）分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不可以直接套用预算单价，需要按实际使用材料价格换算预算单价。（3）分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机具的数量增减时，一般调量不调价。
一级造价工程师每日一练8辑 第2辑
（2019年真题）国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（ ）。
A.间接费
B.分包费
C.盈余
D.上级单位管理费
B.分包费
C.盈余
D.上级单位管理费
答案：B
解析：
P228-235
在国际工程标价中，对分包费的处理有两种方法： 一种方法是将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费；另一种方法是将分包费与直接费、间接费平行并列，在估算分包费时适当加入对分包商的管理费即可。
在国际工程标价中，对分包费的处理有两种方法： 一种方法是将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费；另一种方法是将分包费与直接费、间接费平行并列，在估算分包费时适当加入对分包商的管理费即可。
在工程材料分类中，铸石属于（ ）。
A.耐冲击材料
B.耐蚀金属材料
C.耐蚀非金属材料
D.陶瓷材料
B.耐蚀金属材料
C.耐蚀非金属材料
D.陶瓷材料
答案：C
解析：
2020版教材P13
耐蚀非金属材料的种类，“常用的非金属耐蚀材料有铸石、石墨、耐酸水泥、天然耐酸石材和玻璃等。”
耐蚀非金属材料的种类，“常用的非金属耐蚀材料有铸石、石墨、耐酸水泥、天然耐酸石材和玻璃等。”
其他项目清单中包括，但其价款不汇总入其他项目清单的是（）。
A.暂列金额
B.材料暂估价
C.计日工
D.专业工程暂估价
B.材料暂估价
C.计日工
D.专业工程暂估价
答案：B
解析：
参见教材p118-119。
暂列金额。招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项；
材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；
在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计量计价的一种方式。
专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写。
暂列金额。招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项；
材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；
在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计量计价的一种方式。
专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写。
某企业固定资产原价为10000 元，预计净残值500 元，预计可使用5 年。采用双倍余额递减法计算第4 年的折旧额分别为（ ）元。
A.830
B.864
C.1267
D.1900
B.864
C.1267
D.1900
答案：A
解析：
考点:成本核算中双倍余额递减法计算折旧率。双倍余额递减法。是指按照固定资产账面净值和固定的折旧率计算折旧的方法，它属于一种加速折旧的方法。采用这种方法时，折旧率是固定的，但计算基数逐年递减，因此，计提的折旧额逐年递减。实行双倍余额递减法的固定资产，应当在其固定资产折旧年限到期前两年内，将固定资产账面净值扣除预计残值后的净额平均摊销。
双倍余额递减法：年折旧率=2÷5×100%=40%
第一年折旧额：10000×40%=4000（元）
第二年折旧额：（10000-4000）×40%=2400（元）
第三年折旧额：（10000-4000-2400）×40%=1440（元）
第四年、第五年折旧额：（10000-4000-2400-1440-500）÷2=830（元）。
双倍余额递减法：年折旧率=2÷5×100%=40%
第一年折旧额：10000×40%=4000（元）
第二年折旧额：（10000-4000）×40%=2400（元）
第三年折旧额：（10000-4000-2400）×40%=1440（元）
第四年、第五年折旧额：（10000-4000-2400-1440-500）÷2=830（元）。
(2016年)依据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013的规定，脚手架搭拆措施项目包括的工作内容有()。
A.场内、场外相关材料搬运
B.搭设、拆除脚手架
C.搭设、超出围护网
D.拆除脚手架后材料的堆放
B.搭设、拆除脚手架
C.搭设、超出围护网
D.拆除脚手架后材料的堆放
答案：A,B,D
解析：
该题主要考察的是：脚手架搭拆措施项目包括工作内容，脚手架搭设：场内、场外材料搬运；搭、拆脚手架；拆除脚手架后材料的堆放。
根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交货日期延误，发包人应承担的责任是（ ）。
A.由此增加的费用.工期延误
B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加
C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误
D.由此增加的费用.工期延误，以及承包商合理利润
B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加
C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误
D.由此增加的费用.工期延误，以及承包商合理利润
答案：D
解析：
考点:《标准施工招标文件》中的合同条款。发包人提供的材料和工程设备。发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。
试题四【背景材料】某政府投资建设工程项目，采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）计价方式招标，发包方与承包方签订了施工合同，合同工期为110 天（5月1 日-8月18 日）。
施工合同中约定：
（1）工期每提前（或拖延）1 天，奖励（或罚款）3000 元（含税金）。
（2）各项工作实际工程量在清单工程量变化幅度±15%以外的，调价系数为0.95 和1.05；
变化幅度在±15%以内的，综合单价不予调整。
（3）发包方原因造成机械闲置，其补偿单价按照机械台班单价的50%计算；人员窝工补偿单价，按照50 元/工日计算。因发生甲方的风险事件导致的工人窝工和机械闲置费用，只计取规费和税金，因甲方的责任事件导致的工人窝工和机械闲置，除计取规费和税金外，还应补偿现场管理费，按人工费和机械费之和的5%计算现场管理费。
（4）规费和税金合计为18%。
工程项目开工前，承包方按时提交了施工方案及施工进度计划（施工进度计划如图4.1所示），所有工作都按最早开始时间安排，并获得发包方工程师的批准。
根据施工方案及施工进度计划，工作A、B、I 需要使用同一台机械施工。该机械的台班单价为1000 元/台班。
该工程项目施工中依次发生如下事件：
事件1：5 月1 日由于区域停电，工作A 迟开工5 天，承包商10 名工人窝工5 天。
事件2：工作C 施工中，因设计方案调整，导致C 工作持续时间延误10 天，造成承包方人员窝工100 个工日。
事件3：工作E 由于设计变更工程量由150m3（综合单价400 元/m3）增至170m3。
事件4：工作H 施工中，受到持续特殊高温天气，工作效率下降，使该工作拖延5 天，多用工20 个工日。
事件5：工作I 施工中，承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备，设备到场后检验发现缺少一关键配件，使该设备无法正常安装，导致工作I 作业时间拖延2 天，
窝工人工费损失2000 元，窝工机械费损失1500 元。上述事件发生后，承包方及时向发包方提出了索赔并得到了相应的处理。
问题：
1.承包方是否可以分别就事件1～5 提出工期和费用索赔？说明理由。
2.承包方可得到的合理工期补偿为多少天？该工程项目的实际工期是多少天？
3.承包方可得到总的费用追加额是多少？
（计算过程和结果均以元为单位，结果取整）
施工合同中约定：
（1）工期每提前（或拖延）1 天，奖励（或罚款）3000 元（含税金）。
（2）各项工作实际工程量在清单工程量变化幅度±15%以外的，调价系数为0.95 和1.05；
变化幅度在±15%以内的，综合单价不予调整。
（3）发包方原因造成机械闲置，其补偿单价按照机械台班单价的50%计算；人员窝工补偿单价，按照50 元/工日计算。因发生甲方的风险事件导致的工人窝工和机械闲置费用，只计取规费和税金，因甲方的责任事件导致的工人窝工和机械闲置，除计取规费和税金外，还应补偿现场管理费，按人工费和机械费之和的5%计算现场管理费。
（4）规费和税金合计为18%。
工程项目开工前，承包方按时提交了施工方案及施工进度计划（施工进度计划如图4.1所示），所有工作都按最早开始时间安排，并获得发包方工程师的批准。
根据施工方案及施工进度计划，工作A、B、I 需要使用同一台机械施工。该机械的台班单价为1000 元/台班。
该工程项目施工中依次发生如下事件：
事件1：5 月1 日由于区域停电，工作A 迟开工5 天，承包商10 名工人窝工5 天。
事件2：工作C 施工中，因设计方案调整，导致C 工作持续时间延误10 天，造成承包方人员窝工100 个工日。
事件3：工作E 由于设计变更工程量由150m3（综合单价400 元/m3）增至170m3。
事件4：工作H 施工中，受到持续特殊高温天气，工作效率下降，使该工作拖延5 天，多用工20 个工日。
事件5：工作I 施工中，承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备，设备到场后检验发现缺少一关键配件，使该设备无法正常安装，导致工作I 作业时间拖延2 天，
窝工人工费损失2000 元，窝工机械费损失1500 元。上述事件发生后，承包方及时向发包方提出了索赔并得到了相应的处理。
问题：
1.承包方是否可以分别就事件1～5 提出工期和费用索赔？说明理由。
2.承包方可得到的合理工期补偿为多少天？该工程项目的实际工期是多少天？
3.承包方可得到总的费用追加额是多少？
（计算过程和结果均以元为单位，结果取整）
答案：
解析：
问题1.
事件1：能够提出工期和费用索赔，因为区域停电是业主的风险，造成承包方费用增加由业主承担，且工作A 为关键工作。
事件2：能够提出工期和费用索赔，因为设计方案调整是业主的责任，造成承包方费用增加由业主承担，且延误的时间10 天超过工作C 的总时差7 天。
事件3：能够提出费用索赔，因为设计变更是业主的责任，造成承包方费用增加由业主承担；不能提出工期索赔，因为工作E 增加的时间（170-150）/（150÷15）=2 天没有超过
E 的总时差3 天。
事件4：不能提出费用索赔，因为特殊高温天气属于不可抗力，费用损失由承包商自己承担。不能提出工期索赔，特殊高温天气虽然属于不可抗力，但工作H 延误的时间5 天没有超过其总时差21 天。
事件5：不能提出工期和费用索赔，承包商购买的设备质量问题由承包商负责。
问题2.
事件1：工期索赔5 天；
事件2：工期索赔3 天；
事件3：工期索赔0 天；
事件4：工期索赔0 天；
事件5：工期索赔0 天；
总计工期索赔：5+3=8（天）。
该工程实际工期为：120 天。
问题3.
事件1：
(5×10×50+1000×50%×5)×（1+18%)=5900（元）
事件2：
人工窝工费和机械闲置索赔款额为：
（100×50+1000×50%×10）×(1+5%)×（1+18%)=12390（元）
事件3：
20×400×（1+18%)=9440（元）
工期罚款为：[120-（110+8）]×3000=6000(元)
费用索赔总额为：5900+12390+9440-6000=21820（元）@##
事件1：能够提出工期和费用索赔，因为区域停电是业主的风险，造成承包方费用增加由业主承担，且工作A 为关键工作。
事件2：能够提出工期和费用索赔，因为设计方案调整是业主的责任，造成承包方费用增加由业主承担，且延误的时间10 天超过工作C 的总时差7 天。
事件3：能够提出费用索赔，因为设计变更是业主的责任，造成承包方费用增加由业主承担；不能提出工期索赔，因为工作E 增加的时间（170-150）/（150÷15）=2 天没有超过
E 的总时差3 天。
事件4：不能提出费用索赔，因为特殊高温天气属于不可抗力，费用损失由承包商自己承担。不能提出工期索赔，特殊高温天气虽然属于不可抗力，但工作H 延误的时间5 天没有超过其总时差21 天。
事件5：不能提出工期和费用索赔，承包商购买的设备质量问题由承包商负责。
问题2.
事件1：工期索赔5 天；
事件2：工期索赔3 天；
事件3：工期索赔0 天；
事件4：工期索赔0 天；
事件5：工期索赔0 天；
总计工期索赔：5+3=8（天）。
该工程实际工期为：120 天。
问题3.
事件1：
(5×10×50+1000×50%×5)×（1+18%)=5900（元）
事件2：
人工窝工费和机械闲置索赔款额为：
（100×50+1000×50%×10）×(1+5%)×（1+18%)=12390（元）
事件3：
20×400×（1+18%)=9440（元）
工期罚款为：[120-（110+8）]×3000=6000(元)
费用索赔总额为：5900+12390+9440-6000=21820（元）@##
（ ）是编制施工总进度计划的前提。
A.总体施工准备
B.主要施工方法
C.施工总平面布置
D.总体施工部署
B.主要施工方法
C.施工总平面布置
D.总体施工部署
答案：D
解析：
2020版教材P90
本题考查的是工程项目施工组织设计。总体施工部署是编制施工总进度计划的前提。
本题考查的是工程项目施工组织设计。总体施工部署是编制施工总进度计划的前提。
一级造价工程师每日一练8辑 第3辑
根据《建设工程价款结算暂行办法》，对于施工承包单位递交的金额为6000万元的工程竣工结算报告，建设单位的审查时限是（ ）天。
A.30
B.45
C.60
D.90
A.30
B.45
C.60
D.90
答案：C
解析：
本题考查的是工程竣工结算的审查。5000万以上的审查时限是60天。参见教材P356。
在国际市场上，承包商投标报价时，经常以一定的比例分摊进单价的费用有（ ）。
A.承包商总部管理费
B.利润
C.规费
D.税金
E.分包工程费用
B.利润
C.规费
D.税金
E.分包工程费用
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。承包商总部管理费、利润和税金，以及开办费中的项目经常以一定的比例分摊进单价。
下列关于项目建议书和可行性研究报告的表述中正确的有（ ）。
A.批准的项目建议书是项目的最终决策
B.项目建议书是对工程建设的轮廓设想
C.各类项目可行性研究报告内容不尽相同
D.可行性研究报告经批准后，是工程初步设计的依据
E.项目建议书经批准后，表明项目非上不可
B.项目建议书是对工程建设的轮廓设想
C.各类项目可行性研究报告内容不尽相同
D.可行性研究报告经批准后，是工程初步设计的依据
E.项目建议书经批准后，表明项目非上不可
答案：B,C,D
解析：
考点:决策阶段的工作内容。项目建议书是拟建项目单位向国家提出的要求建设某一项目的建议文件，是对工程项目建设的轮廓设想。可行性研究工作完成后，需要编写反映其全部工作成果的“可行性研究报告”。就其内容来看，各类项目的可行性研究报告内容不尽相同。初步设计根据可行性研究报告的要求和设计基础资料对拟建工程项目进行具体设计，编制技术方案，并通过对工程项目所作出的基本技术经济规定，编制项目总概算。
根据《标准施工合同文件》，关于施工进度与工期，下列说法中正确的有()。
A:经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划
B:实际进度与合同进度计划发生偏离时，承包人可以向监理人提交修订合同进度计划的申请报告
C:监理人在发出开工通知前应获得发包人同意
D:发包人增加了合同工作内容，承包人不一定能获得延长工期的许可
E:因承包人原因造成竣工延误，承包人支付了逾期违约金，可部分免除修补缺陷义务
B:实际进度与合同进度计划发生偏离时，承包人可以向监理人提交修订合同进度计划的申请报告
C:监理人在发出开工通知前应获得发包人同意
D:发包人增加了合同工作内容，承包人不一定能获得延长工期的许可
E:因承包人原因造成竣工延误，承包人支付了逾期违约金，可部分免除修补缺陷义务
答案：A,C
解析：
选项B，实际进度与合同进度计划发生偏离时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附上相关的措施资料；选项D，由发包人增加了合同工作内容造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期；选项E，因承包人原因造成竣工延误，承包人支付了逾期违约金，并不免除修补缺陷义务。
工程计价的基本原理表达式：分部分项工程费=∑[（ ）×相应单价]。
A.基本构造单元工程量
B.分项工程量
C.单位清单工程量
D.检验批工程量
B.分项工程量
C.单位清单工程量
D.检验批工程量
答案：A
解析：
2020版教材P34
工程计价的基本原理可以用公式的形式表达如下：分部分项工程费=∑[（基本构造单元工程量）×相应单价]。
工程计价的基本原理可以用公式的形式表达如下：分部分项工程费=∑[（基本构造单元工程量）×相应单价]。
下列关于公路照明设施设置的说法中，错误的是（ ）。
A.在城市道路上，通常设置连续照明
B.在高速公路上，于互通式立交桥处.收费站附近和个别路段，采用局部照明
C.在照明设计中，除应达到要求的照度外，还应具有良好的照明质量
D.照明设计的基本要求之一是车行道的亮度尽量高
B.在高速公路上，于互通式立交桥处.收费站附近和个别路段，采用局部照明
C.在照明设计中，除应达到要求的照度外，还应具有良好的照明质量
D.照明设计的基本要求之一是车行道的亮度尽量高
答案：D
解析：
本题考查的是服务设施及管理设施。选项D错误，照明设计的基本要求之一是：车行道的亮度水平（照度标准）适宜。
路面结构中的基层材料必须具有( )。
A.足够的强度、刚度和水温稳定性
B.足够的刚度、良好的耐磨性和不透水性
C.足够的强度、扩散荷载的能力以及良好的水稳定性
D.良好的抗冻性、耐污染性和水温稳定性
B.足够的刚度、良好的耐磨性和不透水性
C.足够的强度、扩散荷载的能力以及良好的水稳定性
D.良好的抗冻性、耐污染性和水温稳定性
答案：C
解析：
某管沟工程，设计管底垫层宽度为2000mm，开挖深度为2.00m，管径为1200mm，工作面宽为400mm，管道中心线长为180m，管沟土方工程量计算正确的为（）。
A、432m3
B、576m3
C、720m3
D、1008m3
B、576m3
C、720m3
D、1008m3
答案：C
解析：
本题考查的是土石方工程。管沟土方工程计量=2×2×180=720m3。
一级造价工程师每日一练8辑 第4辑
(2014年)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资项目，政府需要审批的文件是（）。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.资金申请报告
D.初步设计和概算
B.可行性研究报告
C.资金申请报告
D.初步设计和概算
答案：C
解析：
本题考查的是项目投资决策管理制度。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。
不设人行道的桥面上，其两边所设安全带的宽度应( )。
A.不小于2.0m
B.不小于1.0m
C.不小于0.75m
D.不小于0.25m
B.不小于1.0m
C.不小于0.75m
D.不小于0.25m
答案：D
解析：
某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。该批设备关税完税价格税为（）万元人民币。
A.1100.00
B.1110.00
C.1111.00
D.1111.11
B.1110.00
C.1111.00
D.1111.11
答案：D
解析：
关税完税价格=（1000+100）/（1-1%）=1111.11万元。
某市属建筑公司收到某县城工程一笔税前1000万元(不包含增值税可抵扣的进项税额)的进度款，当采用一般计税方法时，该工程造价为（ ）万元。
A.30
B.110
C.1030
D.1090
B.110
C.1030
D.1090
答案：D
解析：
本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。 采用一般计税方法，增值税=税前造价×9％=1000×9％=90(万元)，工程造价=1000+90=1090(万元)。2020教材P10-14
城市地下冷库一般都设在()。
A:城市中心
B:郊区
C:地铁站附近
D:汽车站附近
B:郊区
C:地铁站附近
D:汽车站附近
答案：B
解析：
一般食品库布置的基本要求是：应布置在城市交通干道上，不要在居住区内设置；地下贮库洞口（或出入口）的周围，不能设置对环境有污染的各种贮库；性质类似的食品贮库，尽量集中布置在一起；冷库的设备多、容积大，需要铁路运输，一般多设在郊区或码头附近。
抗冲击性能优良，抗冻性及抗振性好，摩擦系数小，具有自润滑性，耐化学腐蚀，可在-169~110℃下长期使用，最适合于寒冷地区使用的热塑性塑料管材为（ ）。
A．耐酸酚醛塑料管
B．交联聚乙烯管
C．聚丁烯管
D．UHMWPE 管
B．交联聚乙烯管
C．聚丁烯管
D．UHMWPE 管
答案：D
解析：
UHMWPE 管抗冲击性能优良，低温下能保持优异的冲击强度，抗冻性及抗振性好，摩擦系数小，具有自润滑性，耐化学腐蚀，热性能优异，可在-169~110℃下长期使用，最适合于寒冷地区。UHMWPE 管适用于冷热水管道、化工管道、气体管道等。
下列施工工作时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有()。
A:基本工作时间
B:休息时间
C:辅助工作时间
D:准备与结束工作时间
E:不可避免的中断时间
B:休息时间
C:辅助工作时间
D:准备与结束工作时间
E:不可避免的中断时间
答案：A,C,D
解析：
本题考查有效工作时间的组成，有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗。其中，包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间的消耗。
(2017年)下列定额中，项目划分最细的计价定额是（）。
A.材料消耗定额
B.劳动定额
C.预算定额
D.概算定额
B.劳动定额
C.预算定额
D.概算定额
答案：C
解析：
本题考查的是工程定额体系
@##
@##
一级造价工程师每日一练8辑 第5辑
有色金属管的规格通常用()来表示。
A.内径
B.内径×壁厚
C.外径
D.外径×壁厚
B.内径×壁厚
C.外径
D.外径×壁厚
答案：D
解析：
有色金属管通常用外径×壁厚来表示。有色金属管包括铅及铅合金管；铜及铜合金管；铝及铝合金管；钛及钛合金管。
根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于( )日。
A.3
B.5
C.7
D.10
B.5
C.7
D.10
答案：A
解析：
参考第二章第二节内容，应选A项。 中标候选人的公示期不少于313。
关于基坑土石方工程采用轻型井点降水，说法正确的是（ ）。
A.井点布置应考虑的主要因素有基坑护坡支护形式
B.双排井点管适用于大面积基坑
C.单排井点管应布置在基坑的地下水上游一侧
D.施工机械不能经U型布置的开口端进出基坑
B.双排井点管适用于大面积基坑
C.单排井点管应布置在基坑的地下水上游一侧
D.施工机械不能经U型布置的开口端进出基坑
答案：C
解析：
选项A错误，井点管的布置应考虑的因素有基坑平面大小与深度、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求。选项B错误，双排布置适用于基坑宽度大于6m或土质不良的情况。选项D错误，当土方施工机械需进出基坑时，可采用U性布置。
根据水利部发布的《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总2014429号文),水利工程按工程性质分为（ ）三大类。
A.枢纽工程
B.引水工程
C.灌溉工程
D.河道工程
E.堤防工程
B.引水工程
C.灌溉工程
D.河道工程
E.堤防工程
答案：A,B,D
解析：
根据水利水电工程性质，其项目分别按枢纽工程、引水工程及河道工程划分。
下列（ ）适宜用作预应力钢筋。
A.HPB300
B.HRB335
C.HRB400
D.HRB500
B.HRB335
C.HRB400
D.HRB500
答案：D
解析：
本题考查的是钢材。HRB500适宜用作预应力钢筋。
(2018年)变电所工程中，控制室的主要作用是（ ）。
A．接受电力
B．分配电力
C．提高功率因数
D．预告信号
B．分配电力
C．提高功率因数
D．预告信号
答案：D
解析：
变电所工程是包括高压配电室、低压配电室、控制室、变压器室、电容器室五部分的电气设备安装工程。控制室的作用是预告信号。
下列定额中，项目划分最细的计价定额是（ ）。
A.材料消耗定额
B.劳动定额
C.预算定额
D.概算定额
B.劳动定额
C.预算定额
D.概算定额
答案：C
解析：
本题考查的是工程定额体系。选项A、B 错误，施工定额由劳动定额、材料定额和机具消耗定额组成，是生产性定额，不是计价性定额；选项D 错误，概算定额项目划分较粗。
一般设在热力管网的回水干管上，其扬程不应小于设计流量条件下热源、热网、最不利用户环路压力损失之和。此水泵为（ ）。
A.补水泵
B.混水泵
C.凝结水泵
D.循环水泵
B.混水泵
C.凝结水泵
D.循环水泵
答案：D
解析：
2020版教材P240
循环水泵的设置，“循环水泵。循环水泵提供的扬程应等于水从热源经管路送到末端设备再回到热源→个闭合环路的阻力损失，即扬程不应小于设计流量条件下热源、热网、最不利用户环路压力损失之和。一般将循环水泵设在回水干管上，这样回水温度低，泵的工作条件好，有利于延长其使用寿命。”
循环水泵的设置，“循环水泵。循环水泵提供的扬程应等于水从热源经管路送到末端设备再回到热源→个闭合环路的阻力损失，即扬程不应小于设计流量条件下热源、热网、最不利用户环路压力损失之和。一般将循环水泵设在回水干管上，这样回水温度低，泵的工作条件好，有利于延长其使用寿命。”
一级造价工程师每日一练8辑 第6辑
关于保温隔热材料的说法,正确的有（ ）。
A.矿物棉的最高使用温度约600℃
B.石棉最高使用温度可达600~700℃
C.玻璃棉最高使用温度300~500℃
D.陶瓷纤维最高使用温度1100~1350℃
E.矿物棉的缺点是吸水性大,弹性小
B.石棉最高使用温度可达600~700℃
C.玻璃棉最高使用温度300~500℃
D.陶瓷纤维最高使用温度1100~1350℃
E.矿物棉的缺点是吸水性大,弹性小
答案：A,D,E
解析：
本题考查纤维状绝热材料的特点。矿物棉最高使用温度约为 600℃，其缺点是吸水性大、弹性小；石棉最高使用温度可达 500~600℃；玻璃棉最高使用温度 350~600℃；陶瓷纤维最高使用温度为 1100~1350℃，可用于高温绝热、吸声。@##
适宜设置钢制散热器的是（）。
A.高层建筑供暖和高温水供暖系统
B.蒸汽供暖系统
C.相对湿度较大的房间
D.供水温度偏低且间歇供暖的房间
B.蒸汽供暖系统
C.相对湿度较大的房间
D.供水温度偏低且间歇供暖的房间
答案：A
解析：
参见教材p269。
钢制散热器的特点（与铸铁相比）：
①金属耗量少，传热系数高；耐压强度高，适用于高层建筑供暖和高温水供暖系统；美观、占地小，便于布置。
②热稳定性较差，在供水温度偏低而又采用间歇供暖时，散热效果明显降低；
③耐腐蚀性差，使用寿命短；蒸汽供暖、有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间，不宜设置钢制散热器；
④是目前使用最广泛的散热器，适合大型别墅或大户型住宅使用。
钢制散热器的特点（与铸铁相比）：
①金属耗量少，传热系数高；耐压强度高，适用于高层建筑供暖和高温水供暖系统；美观、占地小，便于布置。
②热稳定性较差，在供水温度偏低而又采用间歇供暖时，散热效果明显降低；
③耐腐蚀性差，使用寿命短；蒸汽供暖、有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间，不宜设置钢制散热器；
④是目前使用最广泛的散热器，适合大型别墅或大户型住宅使用。
下列关于ENR造价指数说法错误的是（ ）。
A.ENR造价指数是一个加权总指数
B.ENR造价指数由构件钢材、波特兰水泥和普通劳动力3种个体指数组成
C.ENR造价指数共编制两种造价指数，一是建筑造价指数，一是房屋造价指数
D.ENR指数资料来源与20个美国城市和2个加拿大城市
B.ENR造价指数由构件钢材、波特兰水泥和普通劳动力3种个体指数组成
C.ENR造价指数共编制两种造价指数，一是建筑造价指数，一是房屋造价指数
D.ENR指数资料来源与20个美国城市和2个加拿大城市
答案：B
解析：
编制ENR造价指数的目的是为了准确地预测建筑价格，确定工程造价。它是一个加权总指数，由构件钢材、波特兰水泥、木材和普通劳动力4种个体指数组成。ENR共编制2种造价指数，一是建筑造价指数，一是房屋造价指数。这两个指数在计算方法上基本相同，区别仅体现在计算总指数中的劳动力要素不同。ENR指数资料来源于20个美国城市和2个加拿大城市。
根据《标准施工招标文件》，合同价格是指（）。
A、合同协议书中写明的合同总金额
B、合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额
C、合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额
D、承包人完成全部承包工作后的工程结算价格
B、合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额
C、合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额
D、承包人完成全部承包工作后的工程结算价格
答案：D
解析：
2020版教材P317
本题考查的是《标准施工招标文件》中的合同条款。合同价格是指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。合同价格也是承包人完成全部承包工作后的工程结算价格。@##
本题考查的是《标准施工招标文件》中的合同条款。合同价格是指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。合同价格也是承包人完成全部承包工作后的工程结算价格。@##
半固定式泡沫灭火系统适用于()
A.具有较强的机动消防设施的甲类液体贮罐区
B.石油化工生产装置区
C.单罐容量较小的场所
D.轻工业生产区
B.石油化工生产装置区
C.单罐容量较小的场所
D.轻工业生产区
答案：A
解析：
半固定式泡沫灭火系统适用于具有较强的机动消防设施的甲、乙、丙类液体的贮罐区或单罐容量较大的场所及石油化工生产装置区内易发生火灾的局部场所。
早拆模板技术是指当混凝土浇筑3～4d后，强度达到设计强度的（ ）以上时，可敲击早拆柱头，提前拆除横楞和模板。
A.50％
B.60％
C.70％
D.75％
B.60％
C.70％
D.75％
答案：A
解析：
参考第四章第一节内容，应选A项。 早拆模技术是指支撑系统和模板能够分离，当混凝土浇筑3～4d后，强度达到设计强度的50％以上时，可敲击早拆柱头。
自动控制系统设备的调节装置中，比例调节器的特点有()
A.调节速度快
B.稳定性高
C.调节过程最终无残余偏差
D.不容易产生过调节现象
B.稳定性高
C.调节过程最终无残余偏差
D.不容易产生过调节现象
答案：A,B,D
解析：
比例调节的特性是当被调参数与给定值有偏差时，调节器能按被调参数与给定值的偏差大小与方向发出与偏差成正比例的控制信号，不同的偏差值对应调节机构的不同位置。比例调节器的特点是调节速度快，稳定性高，不容易产生过调节现象，缺点是调节过程最终有残余偏差，而且被调参数不能回到给定值，特别是负载变化幅度较大时，残余偏差更大。
某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用名义如下表所示。则K车间应分摊的建设单位管理费为（ ）。
A.70
B.75
C.84
D.105
B.75
C.84
D.105
答案：C
解析：
一级造价工程师每日一练8辑 第7辑
弹簧式安全阀的阀瓣被弹簧压紧在阀座上，平时阀瓣处于关闭状态，它是利用（ ）来平衡介质的压力的。
A.弹簧
B.弹簧压力
C.压力
D.介质
B.弹簧压力
C.压力
D.介质
答案：B
解析：
选用安全阀的主要参数是排泄量，排泄量决定安全阀阀座口径和阀瓣开启高度。
钢中含有的各种元素对钢材性能的影响，表述正确的为（ ）。
A.当含碳量超过1.00%时，钢材强度开始增加，塑性小、硬度大、易加工
B.磷使钢材产生热脆性
C.硫使钢材产生冷脆性
D.硅、锰等元素，它们能使钢材强度、硬度提高，而塑性、韧性不显著降低
B.磷使钢材产生热脆性
C.硫使钢材产生冷脆性
D.硅、锰等元素，它们能使钢材强度、硬度提高，而塑性、韧性不显著降低
答案：D
解析：
钢中碳的含量对钢的性质有决定性影响，含碳量低的钢材强度较低，但塑性大，延伸率和冲击韧性高，质地较软，易于冷加工、切削和焊接；含碳量高的钢材强度高（当含碳量超过1.00%时，钢材强度开始下降）、塑性小、硬度大、脆性大和不易加工。硫、磷为钢材中有害元素，含量较多就会严重影响钢材的塑性和韧性，磷使钢材显著产生冷脆性，硫则使钢材产生热脆性。硅、锰等为有益元素，它们能使钢材强度、硬度提高，而塑性、韧性不显著降低。A，B，C均有篡改；只有选项D表述正确，所以正确答案为D。
在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是()。
A:建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积
B:是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标
C:建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价
D:影响建筑系数的主要因素是层数
B:是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标
C:建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价
D:影响建筑系数的主要因素是层数
答案：C
解析：
建筑系数是反映总平面设计用地是否经济合理的指标；建筑系数大，表明布置紧凑，节约用地，又可缩短管线距离，降低工程造价。
空气净化设备中的吸收设备有（ ）。
A.湍流塔
B.流动床
C.填料塔
D.喷淋塔
B.流动床
C.填料塔
D.喷淋塔
答案：A,C,D
解析：
空气净化设备分为吸收设备与吸附设备。吸收设备有：湍流塔、填料塔、喷淋塔；吸附设备有：固定床活性炭吸附设备、移动床吸附设备、流动床吸附设备。
某公路工程于2013年6月签订合同并开始施工，合同工期为30个月。2014年1月开始桥梁上部结构施工。承包人按合同工期要求编制了桥梁上部结构混凝土工程施工进度时标网络计划（如下图5所示），该部分各项工作均按最早开始时间安排，且等速施工，监理工程师批准了该计划。
施工期间，工作D、E、F的实际工程量与计划工程量相比有所减少，但实际工作持续时间与计划持续时间相同。由于业主修改匝道设计，致使H工作推迟开工一个月，另外由于工程量增加，致使该工作的持续时间延长了一个月。各工作的计划工程量与实际工程量见表5-1。
合同约定，桥梁上部结构混凝土工程综合单价为1000元/m3，按月结算。结算价按项目所在地结构混凝土工程价格指数进行调整，项目实施期间各月结构混凝土工程基期价格指数见表5-2（2013年6月为基期）。项目所在地每年7月份进入雨季。
表1 计划工程量与实际工程量
承包人在申请H工作工程款时提出了费用索赔，包括：不可辞退工人窝工费、施工机具窝工费、雨季施工增加费、现场管理费、利润、增加的利息支出等，同时还提出了工期索赔。
<1> 、本网络计划中，E工作的自由时差和总时差各为多少个月？
<2> 、承包人针对H工作提出的费用索赔，哪些无法获得监理支持？说明理由。针对本网络计划，承包人可以索赔的工期为多少个月？
<3> 、计算工作H各月的已完工作预算费用和已完工作实际费用。
施工期间，工作D、E、F的实际工程量与计划工程量相比有所减少，但实际工作持续时间与计划持续时间相同。由于业主修改匝道设计，致使H工作推迟开工一个月，另外由于工程量增加，致使该工作的持续时间延长了一个月。各工作的计划工程量与实际工程量见表5-1。
合同约定，桥梁上部结构混凝土工程综合单价为1000元/m3，按月结算。结算价按项目所在地结构混凝土工程价格指数进行调整，项目实施期间各月结构混凝土工程基期价格指数见表5-2（2013年6月为基期）。项目所在地每年7月份进入雨季。
表1 计划工程量与实际工程量
承包人在申请H工作工程款时提出了费用索赔，包括：不可辞退工人窝工费、施工机具窝工费、雨季施工增加费、现场管理费、利润、增加的利息支出等，同时还提出了工期索赔。
<1> 、本网络计划中，E工作的自由时差和总时差各为多少个月？
<2> 、承包人针对H工作提出的费用索赔，哪些无法获得监理支持？说明理由。针对本网络计划，承包人可以索赔的工期为多少个月？
<3> 、计算工作H各月的已完工作预算费用和已完工作实际费用。
答案：
解析：
1. E工作的自由时差为零；总时差为1个月。
2. 雨季施工增加费、利润无法获得支持。
理由是：雨季施工增加费采用全年摊销的方法，无论是否在雨季施工，均按规定的取费标准计取，不再单独计算。
工期延误没有引起工程量的减少，利润已含在综合单价中，没有影响利润计取。
可以索赔工期一个月。
3. H工作5～7月份每月完成工程量为：5400m3÷3=1800m3/月。
H工作5～7月份每月已完工作预算费用均为：1800m3/月×1000元/m3=180万元。
H工作已完工作实际费用：
5月份：180万元×120%=216万元
6月份：180万元×120%=216万元
7月份：180万元×110%=198万元
2. 雨季施工增加费、利润无法获得支持。
理由是：雨季施工增加费采用全年摊销的方法，无论是否在雨季施工，均按规定的取费标准计取，不再单独计算。
工期延误没有引起工程量的减少，利润已含在综合单价中，没有影响利润计取。
可以索赔工期一个月。
3. H工作5～7月份每月完成工程量为：5400m3÷3=1800m3/月。
H工作5～7月份每月已完工作预算费用均为：1800m3/月×1000元/m3=180万元。
H工作已完工作实际费用：
5月份：180万元×120%=216万元
6月份：180万元×120%=216万元
7月份：180万元×110%=198万元
具有耐油、耐化学药品及阻燃性能的合成高分子防水卷材是（ ）。
A.三元乙丙橡胶防水卷材
B.聚氯乙烯防水卷材
C.氯化聚乙烯防水卷材
D.再生胶防水卷材
B.聚氯乙烯防水卷材
C.氯化聚乙烯防水卷材
D.再生胶防水卷材
答案：C
解析：
参考第三章第三节内容，应选C项。 氯化聚乙烯防水卷材具有耐油、耐化学药品及阻燃性能，所以适用于除一般房屋建筑的屋面、地下防水外，也用于冶金、化工、水利、环保、采矿业的防水防渗工程。
利用声波通道截面的突变，使沿管道传递的某些特定频段的声波反射回声源，从而达到消声的目的。适宜在高温、高湿、高速及脉动气流环境下工作的消声器为（ ）。
A.阻性消声器
B.抗性消声器
C.扩散消声器
D.阻抗复合消声器
B.抗性消声器
C.扩散消声器
D.阻抗复合消声器
答案：B
解析：
抗性消声器由扩张室和连接管串联组成。它利用声波通道截面的突变（扩张或收缩），使沿管道传递的某些特定频段的声波反射回声源，从而达到消声的目的。抗性消声器具有良好的低频或低中频消声性能，宜于在高温、高湿、高速及脉动气流环境下工作。
(2014年)依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规定，给排水、采暖、燃气工程计算管道工程量时，方形补偿器的长度计量方法正确的是()。
A.以所占长度列入管道工程量内
B.以总长度列入管道工程量内
C.列入补偿器总长度的1/2
D.列入补偿器总长度的2/3
B.以总长度列入管道工程量内
C.列入补偿器总长度的1/2
D.列入补偿器总长度的2/3
答案：A
解析：
方形补偿器以其所占长度列入管道安装工程量。
一级造价工程师每日一练8辑 第8辑
工程计价也需要在不同阶段进行，以保证工程造价计算的准确性和控制的有效性。（ ）计价是一个逐步深入和细化，不断接近实际造价的过程。
A.多次
B.组合
C.复杂
D.方法的多样
B.组合
C.复杂
D.方法的多样
答案：A
解析：
本题考查的是工程造价及其计价特征。工程项目需要按程序进行策划决策和建设实施，工程计价也需要在不同阶段多次进行，以保证工程造价计算的准确性和控制的有效性。多次计价是一个逐步深入和细化，不断接近实际造价的过程。2020教材P1-3
下列选项中，属于典型的泥石流流域分区的有( )
A.形成区
B.堆积区
C.流通区
D.排泄区
B.堆积区
C.流通区
D.排泄区
答案：A,B,C
解析：
典型的泥石流流域从上游到下游一般可分为三个区，即形成区、流通区、堆积区。
孔隙比反映土体的密实程度，对于同一类土，孔隙比越大土体越（ ）。
A.密实
B.疏松
C.不变
D.不能确定
B.疏松
C.不变
D.不能确定
答案：B
解析：
孔隙比反映土体的密实程度，对于同一类土，孔隙比越大土体越疏松。
根据FIDIC《施工合同条件》（1999 版本）通用合同条件，关于发包人对保留金的扣留和返还，下列表述中正确的是（ ）。
A.每次期中支付时扣留2.5%～5%作为保留金
B.签发整个工程的验收证书后，返还40%的保留金
C.工程最后一个缺陷通知期期满后，返还剩余的保留金
D.如承包人有尚未完成的工作，不应返还剩余的保证金
B.签发整个工程的验收证书后，返还40%的保留金
C.工程最后一个缺陷通知期期满后，返还剩余的保留金
D.如承包人有尚未完成的工作，不应返还剩余的保证金
答案：C
解析：
本题考查的是国际工程价款结算。国际工程保留金的扣回：在国际工程实践中，每次其中支付时扣留的百分比一般为5%～10%，累计扣留的最高限额一般为中标合同价的2.5%～5%。保留金的返还：①颁发工程接收证书的返还。当整个工程接收证书签发后，保留金的一般应由工程师开具证书，并支付给承包商。②在工程的最后一个缺陷通知期期满后，保留金应立即支付给承包商。如果在返还保留金时，承包商尚有工作仍需完成，工程师有权在此类工作完成前扣发与完成工作所需费用相应的保留金余额。
电梯机械部分的导轨架安装时，每根导轨应至少有()导轨架。
A.1个以上
B.2个以上
C.4个以上
D.6个以上
B.2个以上
C.4个以上
D.6个以上
答案：B
解析：
电梯机械部分的导轨固定在导轨架上，导轨架之间的距离一般为1．5～2 m，但上端最后一个导轨架与机房楼板的距离不得大于500 mm。导轨架的位置必须让开导轨接头，让开的距离必须在200 mm以上。每根导轨应有2个以上导轨架。
CM（Construction Management）承包模式的特点是（ ）。
A.建设单位与分包单位直接签订合同
B.采用流水施工法施工
C.CM单位可赚取总分包之间的差价
D.采用快速路径法施工
B.采用流水施工法施工
C.CM单位可赚取总分包之间的差价
D.采用快速路径法施工
答案：D
解析：
2020版教材P79
（1）CM承包模式的特点。1）采用快速路径法施工。2）CM单位有代理型（Agency）和非代理型（Non-Agency）两种。代理型的CM单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订。而非代理型的CM单位直接与分包单位签订分包合同。
3）CM合同采用成本加酬金方式。
（1）CM承包模式的特点。1）采用快速路径法施工。2）CM单位有代理型（Agency）和非代理型（Non-Agency）两种。代理型的CM单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订。而非代理型的CM单位直接与分包单位签订分包合同。
3）CM合同采用成本加酬金方式。
根据《合同法》，可撤销合同是指（）的合同。
A.因重大误解订立
B.当事人恶意串通损害第三方利益所订立
C.违反行政法规强制性规定而订立
D.当事人未能履行保密义务而订立
A.因重大误解订立
B.当事人恶意串通损害第三方利益所订立
C.违反行政法规强制性规定而订立
D.当事人未能履行保密义务而订立
答案：A
解析：
【解析1:合同可以变更或者撤销的情形有：
(1)因重大误解订立的；
(2)在订立合同时显失公平的；
(3) 一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立 的合同，受损’害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销.见教材第五章第二节P274。
【考核要点】：合同可以撤销的情形。
(1)因重大误解订立的；
(2)在订立合同时显失公平的；
(3) 一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立 的合同，受损’害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销.见教材第五章第二节P274。
【考核要点】：合同可以撤销的情形。
室内热水供应管道长度超过40m时，一般应设（ ）。
A.套管伸缩器
B.膨胀水管
C.方形补偿器
D.出水口
B.膨胀水管
C.方形补偿器
D.出水口
答案：A,C
解析：
管道热伸长补偿器用来补偿管道的温度变化。管道热伸长补偿器用来补偿管道的温度变化。
热门文章
