2021一级造价工程师历年真题解析9卷

发布时间:2021-12-12
2021一级造价工程师历年真题解析9卷

2021一级造价工程师历年真题解析9卷 第1卷


在焊接接头的坡口分类中,按照我国标准规定,不属于特殊形坡口的有( )。

A.带垫板坡口
B.带钝边J形坡口
C.2/3双V形坡口
D.双单边V形坡口

答案:B,C,D
解析:
2020版教材P80
坡口的类型,“特殊型坡口。不属于上述基本型又不同于上述组合型的形状特殊的坡口。主要有卷边坡口,带垫板坡口,锁边坡口,塞、槽焊坡口等。”特殊坡口没有字母。


编制办法中规定的费用指标和一系列费用的取费费率都属于(??)的范围。

A.预算定额
B.概算定额
C.费用定额
D.工程定额

答案:C
解析:
编制办法是新建和改(扩)建的公路工程建设项目估算、概算、预算的编制和管理的规范,而其中规定的费用指标和一系列费用的取费费率都属于费用定额的范围。


在大型的高层建筑中,常将球墨铸铁管设计为总立管,其接口连接方式有( )。

A.橡胶圈机械式接口
B.承插接口
C.螺纹法兰连接
D.套管连接

答案:A,B,C
解析:
2020版教材P222
球墨铸铁管,在大型的高层建筑中,将球墨铸铁管设计为总立管,应用于室内给水系统。球墨铸铁管较普通铸铁管壁薄、强度高。球墨铸铁管采用橡胶圈机械式接口或承插接口,也可以采用螺纹法兰连接的方式。


在进行工程寿命周期成本分析时,应将( )列入维修费。

A.研发费
B.设计费
C.试运转费
D.运行费

答案:D
解析:
考点:工程寿命周期成本分析。项目开始至项目完成指的是项目的实施期,同一个项目的目标内涵对项目的各参与单位来说的不相同的。


(2014年)跨度18m的钢层架拼装应采用()。

A.构件平装法
B.构件立桩法
C.利用磨具拼装法
D.利用桁架拼装法

答案:A
解析:
平装法适用于拼装跨度较小、构件相对刚度较大的钢结构,如长18m以内的钢柱、跨度6m以内的天窗架及跨度21m以内的钢屋架的拼装。@##


2021一级造价工程师历年真题解析9卷 第2卷


在( )以上的高速公路和一级公路的隧道,宜单独设置存放专用消防器材等的洞室。

A.250m
B.500m
C.600m
D.750m

答案:B
解析:
本题考查的是隧道通风设施、消防设施及装饰。在500m以上的高速公路和一级公路的隧道,宜单独设置存放专用消防器材等的洞室。


下列选项中,可作为资本金出资方式的有( )。

A.实物
B.工业产权
C.货币
D.企业商誉
E.土地使用权

答案:A,B,C,E
解析:
本题考查的是项目资本金制度。项目资本金可以用货币出资,也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。


地下水中有大量悬浮物或胶体,似乳状,水很浅也不能清楚看见3mm粗线,属于( )透明度分级。

A.透明
B.微浊
C.混浊
D.极浊

答案:D
解析:
本题考查的是地下水的性质。地下水的透明度取决于其中固体或胶体悬浮物的含量,分级及各级标准见表2-3-2。


工程网络计划中,关键线路是指()的线路。

A:双代号网络计划中无虚箭线
B:单代号网络计划中由关键工作组成
C:双代号时标网络计划中无波形线
D:双代号网络计划中由关键节点组成

答案:C
解析:
本题考查的是关键线路的定义。双代号时标网络计划中,凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。


下列关于截止阀选用特点的说法中,正确的是()

A.结构比闸阀简单,制造、维修方便,可以调节流量,应用广泛
B.密封性能好,流体阻力小,开启、关闭力较小,有一定调节流量的性能
C.用于清洁介质,对于带固体颗粒和黏性介质不适用
D.适用于一般低压流体作开闭用,不宜作调节流量用

答案:A
解析:
截止阀的选用特点是结构比闸阀简单,制造、维修方便,也可以调节流量,应用广泛。但流动阻力大,为防止堵塞和磨损,不适用于带颗粒和黏性较大的介质。


2021一级造价工程师历年真题解析9卷 第3卷


偏差分析的方法中具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是( )。

A.横道图法
B.表格法
C.曲线法
D.时标网络图法

答案:B
解析:
2020版教材页码:P359


某工程由四幢大板结构楼房组成,每幢楼房为一个施工段,施工过程划分为基础工程、结构工程、装修工程和室外工程。基础工程的流水节拍为6天,结构工程的流水节拍为12天,装修工程的流水节拍为12天,室外工程的流水节拍为6天。各施工过程组织一个专业施工队,按异步距异节奏流水组织施工,则施工工期为( )天。

A.60
B.66
C.72
D.78

答案:C
解析:
根据异步距异节奏流水组织施工的特点:
基础工程与结构工程之间的流水步距为:K1_2=6天
结构工程与装修工程之间的流水步距为:K2_3,=12天
装修工程与室外工程之间的流水步距为:K3_4=30天
施工工期为:T=(K1_2+K2_3+K3_4)+4×6=(6+12+30)+4×6=72(天)


某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图4-1所示。



图4.1 施工网络进度计划(时间单位:月)
  工程实施到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。
  在施工过程中发生了如下事件:建/设工程/教育|网整理
  事件1:A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原设计进行变更,设计变更后工程量没有增加,但承包商提出以下索赔:建/设工程/教育|网整理
  设计变更使A1工作施工时间增加1个月,故要求将原合同工期延长1个月。
  事件2:工程施工到第6个月,遭受飓风袭击,造成了相应的损失,承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔,经业主工程师审核后的内容如下:
  (1)部分已建工程遭受不同程度破坏,费用损失30万元;
  (2)在施工现场承包商用于施工的机械受到损坏,造成损失5万元;用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏,造成损失1万元:(3)由于现场停工造成机械台班损失3万元,人工窝工费2万元;
  (4)施工现场承包商使用的临时设施损坏,造成损失1.5万元;业主使用的临时用房破坏,修复费用1万元:
  (5)因灾害造成施工现场停工0.5个月,索赔工期0.5个月;
  (6)灾后清理施工现场,恢复施工需费用3万元。
  事件3:A3工作施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1.5个月,发生人员窝工和机械闲置费用4万元(有签证)
  问题:
  1.不考虑施工过程中发生各事件的影响,在答题纸中的图4.1(施工网络进度计划)中标出第5个月末的实际进度前锋线,并判断如果后续工作按原进度计划执行,工期将是多少个月?
  2.分别指出事件1中承包商的索赔是否成立并说明理由。
  3.分别指出事件2中承包商的索赔是否成立并说明理由。
  4.除事件1引起的企业管理费的索赔费用之外,承包商可得到的索赔费用是多少?合同工期可顺延多长时间?

答案:
解析:
 问题1:(2分)



如果后续工作按原进度计划执行,该工程项目将被推迟两个月完成,工期为15个月。
  问题2:(1分)
  工期索赔成立。(1分)因地质资料不准确属业主的风险,(1分)且A1工作是关键工作。(1分)
  问题3:(12分)
  (1)索赔成立。(0.5分)因不可抗力造成的部分已建工程费用损失,应由业主支付。(1.5分)
  (2)承包商用于施工的机械损坏索赔不成立,(0.5分)因不可抗力造成各方的损失由各方承担。(1分)
  用于工程上待安装设备损坏、索赔成立,(0.5分)虽然用于工程的设备是承包商供应,但将形成业主资产,所以业主应支付相应费用。(1分)
  (3)索赔不成立,(0.5分)因不可抗力给承包商造成的该类费用损失不予补偿。(1.5分)
  (4)承包商使用的临时设施损坏的损失索赔不成立,(0.5分)业主使用的临时用房修复索赔成立,(0.5分)因不可抗力造成各方损失由各方分别承担。(1分)
  (5)索赔成立,(0.5分)因不可抗力造成工期延误,经业主签证,可顺延合同工期。(1分)
  (6)索赔成立,(0.5分)清理和修复费用应由业主承担。(1分)
  问题4:(3分)
  (1)索赔费用:30+1+1+3+4=39(万元)(1.5分)
  (2)合同工期可顺延1.5个月。(1.5分)
  评分说明:
  问题1中前锋线只要有一处画错不得分。


下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中,正确的是( )。


A. 该项费用属于设备费

B. 该项费用属于工程建设其他费用

C. 该项费用是为了保证初期正常生产的需要而支付的相关购置费用

D. 该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算

答案:C
解析:
工具、器具及生产家具购置费,是指新建或扩建项目初步设计规定的,保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用,此项费用属于工程费用。一般以设备购置费为计算基数,按照部门或行业规定的工具、器具及生产家具费率计算。


关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制,下列说法中错误的是( )。

A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写
B.同一招标工程的项目编码不得有重码
C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程
D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时,应结合实际情况选择其中一个

答案:A
解析:
2020版教材P186
分部分项工程量清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单,招标人负责包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量在内的五项内容。


2021一级造价工程师历年真题解析9卷 第4卷


(2019年真题)某市政工程投标截止日期为2019年4月20日,确定中标人后,工程于2019年6月1日开工。施工合同约定,工程价款结算时人工、钢材、水泥、砂石料及施工机具使用费采用价格指数法调差,各项权重系数及价格指数见下表。2019年8月, 承包人当月完成清单子目价款2000万元,当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为200万元,则本工程2019年8月的价格调整金额为( )万元。

A.57.80
B.63.58
C.75.40
D.82.94

答案:C
解析:
P241-244
2000×【0.35+(0.15×105/100+0.10×90/84+0.20×107.8/104.5+0.10×135/115.6+0.1×110/110)-1】=75.4万元


施工单位承建了某座钻孔灌注桩箱型梁桥工程施工,大桥钻孔灌注桩共20根,桩长均相同。现场一台钻机连续24小时不间断钻孔,每根桩钻孔完成后立即清孔、安放钢筋笼并灌注混凝土,钻孔速度为2m/h,清孔、安放钢筋笼、灌注混凝土及其它辅助工作综合施工速度为3m/h。该施工合同中约定,人工单价100元/工日,人工窝工补偿费80元/工日,除税金外企业管理费、利润等综合费率为20%(以直接工程费为计算基数)。施工过程中发生如下事件:
事件一:灌注桩钻孔过程中发现地质情况与设计勘察地质情况不同,停工12天,导致人工每天窝工8工日,机械窝工费1000元/天,停工期间施工单位配合设计单位进行地质勘探用工10工日;后经设计变更每根灌注桩增长15m。(原工期计划中,钻孔灌注桩施工为非关键工序,总时差8天)
事件二:在1#主墩钻孔桩开钻前夕,承包人接到监理工程师指令:石油部门要在墩位处补充调查地下石油管线,要求1#主墩停止钻孔桩施工3天,监理工程师根据机械设备进退场申请单和现场核实,确认有两台钻机停工,其中一台为租赁,其分摊进退场费用后的实际租赁费2000元/天;另一台为自有,投标报价为台班费1600元,停置费1000元/天,利润率7%。
<1> 、针对事件一,计算工期延长的天数。除税金外可索赔窝工费和用工费各多少元。(计算结果保留一位小数)
<2> 、列式计算1#主墩钻孔桩停工3天可索赔的钻机停工费用。

答案:
解析:
1. 每根桩增加15m,而钻孔速度为2m/h,所以每根桩延长的钻孔时间为15/2=7.5h,共有20根桩,所以钻孔时间共增加了20×7.5=150h。清孔、安放钢筋笼、灌注混凝土及其它辅助工作综合施工速度为3m/h,所以每根桩增加的时长为15÷3=5h,那么共增加时长为150+5=155h,即6.5天,故工期延长的天数为:12+6.5=18.5(天),实际可索赔天数=18.5-8=10.5(天)。
可索赔窝工费为:8×12×80+1000×12=19680.0(元)。
可索赔用工费为:100×(1+20%)×10=1200.0(元)。
2.租赁钻机停置索赔费2000元/天×3天=6000(元),自有钻机停置索赔费1000元/天×3天=3000(元),合计6000+3000=9000(元)。


根据《建筑工程建筑面积计算规则》GB/T50353—2013,下列关于建筑物雨篷结构的建筑面积计算,正确的是( )。

A.有柱雨篷按结构外边线计算
B.无柱雨篷按雨篷水平投影面积计算
C.有柱雨篷外边线至外墙结构外边线超过2.10m按投影计算面积
D.未跨层的无柱雨篷外边线至外墙结构外边线超过2.10m按投影面积的1/2计算

答案:D
解析:
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。有柱雨篷应按其结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积:无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上的,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算建筑而积。
2020版教材P349-372


下列关于静态投资评价指标的有关讨论中,正确的是( )。


A.投资收益率指标只适用于较小规模项目

B.静态投资回收期在计算时没有考虑方案整个计算期内的现金流量

C.借款偿还期指标适合于还款期限已定的项目

D.偿债备付率的分母不包括融资租赁所产生的费用

答案:B
解析:


关于施工缝留置,下面说法正确的是( )。

A.无论梁板式结构还是无梁楼盖结构,柱子的施工缝位置在基础顶面均宜留置
B.单向板的施工缝位置应留置在平行于板长边的任何位置
C.有主次梁楼盖的施工缝浇筑应顺着主梁方向
D.有主次梁楼盖的施工缝留在次梁跨度的中间1/3跨度范围内
E.楼梯的施工缝位置应留置在楼梯段跨度端部1/3长度范围内

答案:A,D,E
解析:
2020版教材P219
本题考查的是施工缝的留置。施工缝宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。
柱子的施工缝宜留在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面,同时又要照顾到施工的方便。
与板连成整体的大断面梁应留在板底面以下20~30mm处,当板下有梁托时,留置在梁托下部。
单向板应留在平行于板短边的任何位置。
有主、次梁楼盖宜顺着次梁方向浇筑,应留在次梁跨度的中间1/3跨度范围内。
楼梯应留在楼梯段跨度端部1/3长度范围内。
墙可留在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。


2021一级造价工程师历年真题解析9卷 第5卷


适用于预制装配式房屋的是(  )。


A.胶合板

B.纤维板

C.胶板夹合板

D.刨花板

答案:C
解析:
参考第三章第二节内容,应选C项。 区分胶合板、纤维板、胶板夹合板、刨花板各自的适用范围。


关于土桩和灰土桩的说法,正确的有( )。

A.土桩和灰土桩挤密地基是由桩间挤密土和填夯的桩体组成的
B.用于处理地下水位以下,深度5~15m 的湿陷性黄土
C.土桩主要用于提高人工填土地基的承载力
D.灰土桩主要用于消除湿陷性黄土地基的湿陷性
E.不宜用于含水量超过25%的人工填土地基

答案:A,E
解析:


生产人员培训费属于( )。

A.安全生产费
B.人工费
C.生产准备费
D.建设项目前期工作费

答案:C
解析:
本题考查的是公路工程造价费用组成。生产准备费系指为保证新建、改(扩)建项目交付使用后满足正常的运行、管理发生的工器具购置、办公和生活用家具购置、生产人员培训、应急保通设备购置等费用。


运营期财务效益和费用的估算采用的价格,应符合( )要求。

A.效益和费用估算采用的价格体系应一致
B.采用体现资源合理有效配置的影子价格计算效益和费用
C.采用预测价格,有要求时可考虑价格变动因素
D.对适用增值税的项目,运营期内投入和产出的估算表格可采用不含增值税价格
E.若采用含增值税价格,应予以说明,并调整相关表格

答案:A,C,D,E
解析:
2020版教材P291
本题考查的是财务效益和费用采用的价格。财务分析应采用以市场价格体系为基础的预测价格。在建设期内,一般应考虑投入的相对价格变动及价格总水平变动。在运营期内,若能合理判断未来市场价格变动趋势,投入与产出可采用相对变动价格;若难以确定投入与产出的价格变动,一般可采用项目运营期初的价格;有要求时,也可考虑价格总水平的变动。运营期财务效益和费用的估算采用的价格,应符合下列要求:①效益和费用估算采用的价格体系应一致;②采用预测价格,有要求时可考虑价格变动因素;③对适用增值税的项目,运营期内投入和产出的估算表格可采用不含增值税价格;若采用含增值税价格,应予以说明,并调整相关表格。


某建设项目估算的静态投资额为5000万元,计划于估算完成一年后开工建设,建设期为1年。若年均投资价格上涨率为8%,则项目建设期的涨价预备费为()万元。

A:196.2
B:400.0
C:611.8
D:832.0

答案:C
解析:
。式中,PF为涨价预备费;n为建设期年份数;It为建设期中第t年的投资计划额,即第t年的静态投资;f为年均投资价格上涨率;m为建设前期年限。即It=5000,m=1,n=1。项目建设期的涨价预备费PF=5000*[(1+8%)(1+8%)0.55(1+8%)1-1-1]=611.8(万元)。


2021一级造价工程师历年真题解析9卷 第6卷


关于预应力后张法的施工工艺,下列说法正确的是( )。

A.灌浆孔的间距,对预埋金属螺旋管不宜大于40m
B.张拉预应力筋时,设计无规定的,构件混凝土的强度不低于设计强度等级的75%
C.对后张法预应力梁,张拉时现浇结构混凝土的龄期不宜小于5d
D.孔道灌浆所用水泥浆拌和后至灌浆完毕的时间不宜超过35min

答案:B
解析:
2020版教材P227
张拉预应力筋时,构件混凝土的强度应按设计规定,如设计无规定,则不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。


关于暂估价的计算和填写,下列说法中正确的有()。

A.暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中的“暂估价表”予以补充说明
B.材料暂估价应由招标人填写暂估单价,无须指出拟用于哪些清单项目
C.工程设备暂估价不应纳入分部分质工程综合单价
D.专业工程暂估价应分不同专业,列出明细表
E.专业工程暂估价由招标人填写,并计入投标总价

答案:A,D,E
解析:
2020版教材P64
本题考查的是其他项目清单。选项B错误,材料暂估单价及调整表由招标人填写“暂估单 价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料、 工程设备暂估价计人工程量清单综合单价报价中。选项C错误,工程设备暂估价应纳入分部分项工程综合单价。


制造工艺生产设备应根据设备使用的环境确定所用的材料,在深冷操作中可采用的材料是(  )。

A.铸铁
B.铅或铝合金
C.铜或铜合金
D.玻璃钢

答案:C
解析:
2020版教材P319
制造设备所用的材料有金属和非金属两大类。金属设备中目前应用最多的是低碳钢和普通低合金钢材料。在腐蚀严重或产品纯度要求高的场合使用不锈钢,不锈复合钢板或铝制造设备;在深冷操作中可用铜和铜合金;不承压的塔节或容器可采用铸铁。


综合布线水平子系统如设置有非永久性连接的转接点时,这个转接点到楼层配线架的电缆长度不应过短,至少( )m。

A、10
B、12
C、15
D、18

答案:C
解析:
本题考查的是综合布线系统。综合布线水平子系统如设置有非永久性连接的转接点时,这个转接点到楼层配线架的电缆长度不应过短,至少15m。


现浇钢筋混凝土构件模板拆除的条件有()。

A:悬臂构件底模拆除时的混凝土强度应达设计强度的50%
B:后张法预应力混凝土结构构件的侧模宜在预应力筋张拉前拆除
C:先张法预应力混凝土结构构件的侧模宜在底模拆除后拆除
D:侧模拆除时混凝土强度须达到设计混凝土强度的50%
E:后张法预应力构件底模支架可在建立预应力后拆除

答案:B,E
解析:
选项A,悬臂构件底模拆除时的混凝土强度应达设计强度的100%以上:选项C,先张法预应混凝土结构构件模板的拆除顺序为先拆侧模后拆底模;选项D,侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。


2021一级造价工程师历年真题解析9卷 第7卷


风管制作中,当密封要求较高、板材较厚时,常采用的焊接方法为()。

A.电焊
B.气焊
C.锡焊
D.电阻点焊

答案:A,B,C
解析:
2020版教材P279
本题的考点是风管制作中焊接方法的种类。 因通风空调风管密封要求较高或板材较厚不能用咬口连接时,板材的连接常采用焊接。常用的焊接方法有:电焊、气焊、锡焊及氩弧焊。


(2014年)土基上的高级路面相对中级路面而言,道路的结构层中增设了()。

A.加强层
B.底基层
C.垫层
D.联结层
E.过渡层

答案:B,D
解析:
道路工程结构组成一般分为路基、 垫层、 基层和面层四个部分。高级道路的结构由路基、垫层、底基层、基层、联结层和面层六部分组成


反击式水轮机不包括( )。

A.混流式水轮机
B. 水斗式水轮机
C. 轴流式水轮机
D. 贯流式水轮机

答案:B
解析:
水轮机的转轮在工作时全部浸没在有压的水流中,水流经轮叶流道时受叶片的作用,流速的大小和方向都发生了变化,水流对转轮有反作用力,驱动转轮旋转,因此称为反击式水轮机。反击式水轮机同时利用了水流的动能和压力势能。由于结构型式和适用条件不同,反击式水轮机又分为混流式水轮机、轴流式水轮机、贯流式水轮机和斜流式水轮机。


某工程双代号网络计划如下图所示,图中已标由各节点的最早时间和最迟时间。该计划表明( )。


A.工作1-2为关键工作
B.工作2-4的总时差为零
C.工作2-5的自由时差为1
D.工作3-4为非关键工作
E.工作5-6的总时差为1

答案:A,B,E
解析:
2020版教材P127
采用标号法确定关键线路:①→②→④→⑥和①→③→④→⑥,所以选项A、B是正确选项;工作2-5的EF=II,工作5-6的ES=15,工作2-5的自由时差为4;工作3-4是关键线路上的工作,所以是关键工作;工作5-6的ES=15,计划工期为20,工作5-6的LF=20,工作5-6的LS=16,所以工作5-6的总时差为1。


铝和铝合金管在使用过程中应避免与( )溶液接触。


A.碱

B.食盐

C.盐酸

D.糖

答案:A,B,C
解析:
铝性质较活泼,易与碱、食盐、盐酸发生化学反应。


2021一级造价工程师历年真题解析9卷 第8卷


( )连接传力可靠,韧性和塑性好,质量易于检查,抗动力荷载好。

A.绑扎
B.焊接
C.铆接
D.螺栓

答案:C
解析:
2020版教材P231
本题考查的是钢结构工程施工。铆钉连接传力可靠,韧性和塑性好,质量易于检查,抗动力荷载好。但是由于铆接时必须进行钢板的搭接,费钢、费工,现在已基本不用。


管道工程安装
污水排出管安装完毕后,在隐蔽之前必须做( )。
A.水压试验 B.灌水试验 C.渗漏试验 D.通球试验

答案:B
解析:
排水管一般铺设在地下室或地下。排出管穿过地下室外墙或地下构筑物 的墙壁时,应设置防水套管;穿过承重墙或基础处应预留孔洞,并做好防水处理。排 出管在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地 面的高度。
【考核要点】 排水管的安装要求。


相对聚氯乙烯和聚乙烯管而言,具有较高强度、较好耐热性,无毒、耐化学腐蚀,广泛应用在冷热水系统中,是最轻的热塑性塑料管,此种管材为( )。
A.氯化聚氯乙烯管
B.超高分子量聚乙烯管
C.工程塑料管
D.无规共聚聚丙烯管

答案:D
解析:
本题考查的是型材、板材和管材。无规共聚聚丙烯管是最轻的热塑性塑料管,相对聚氯乙烯管、聚乙烯管来说,无规共聚聚丙烯管具有较高的强度,较好的耐热性,最高工作温度可达95℃,在1.0MPa下长期(50年)使用温度可达70℃,另外无规共聚聚丙烯管无毒、耐化学腐蚀,在常温下无任何溶剂能溶解,目前它被广泛地用在冷热水供应系统中。参见教材P28~29。


根据《注册造价工程师管理办法》,属于一级注册造价工程师业务范围的是( )。

A.建设项目投资估算的批准
B.施工(图)预算的编制与审核
C.编制施工组织设计
D.工程合同纠纷的裁决

答案:B
解析:
2020版教材P10
(1)一级造价工程师的执业范围:
1)建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核,项目评价造价分析;
2)建设工程设计概算,施工(图)预算的编制与审核
3)建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审核
4)建设工程合同价款,结算价款,竣工决算价款的编制与管理
5)建设工程审计,仲裁,诉讼,保险中的造价鉴定,工程造价纠纷调解
6)建设工程计价依据,造价指标的编制与管理


主要用于商店、银行等安全性能高的场所的玻璃为( )。

A.防火玻璃
B.钢化玻璃
C.夹丝玻璃
D.夹层玻璃

答案:D
解析:
本题考查的是建筑玻璃。夹层玻璃有着较高的安全性,一般在建筑上用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板有抗冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断及水下工程当安全性能高的场所或部位等。


2021一级造价工程师历年真题解析9卷 第9卷


某基岩被 2 组较规则的 X 型裂隙切割成大块状,多数为构造裂隙,间距 0.5m~0.8m,多为密闭裂隙,少有充填物,此基岩的裂隙对基础工程( )。

A.无影响
B.影响不大
C.影响很大
D.影响很严重

答案:B
解析:
本题考查的是地质构造。裂隙发育程度等级为较发育的情况下,其对基础工程影响不大,对其他工程可能产生相当影响。


根据最高人民法院有关司法解释,下列不予支持的诉讼请求是()。

A:垫资工程款利息没有约定的情况下,承包人请求支付利息
B:施工合同无效,但工程竣工验收合格,承包人请求合同约定支付工程价款
C:施工合同无效,已完工程质量合格,承包人请求合同约定支付工程价款
D:施工合同无效,已完工程质量不合格但修复后工程验收合格,发包人请求承包人承担修复费用

答案:A
解析:
当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。


气压试验时,应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于( )。

A.设计压力的1.1 倍
B.试验压力的1.1 倍
C.设计压力的1.15 倍
D.0.2MPa

答案:B
解析:
气压试验的方法和要求:
(1)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1 倍。
(2)试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
(3)试验时,应缓慢升压,当压力升到规定试验压力的50%时,应暂停升压,对管道进行一次全面检查,
如无泄漏或其他异常现象,可继续按规定试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。并在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,以发泡剂检验不泄漏为合格。


机械设备安装中的设备试运转内容不包括( )。


A.电气(仪器)操纵控制系统及仪表的调整试验

B.桥式起重机的检验

C.润滑、液压、气(汽)动、冷却和加热系统的检查和调整试验

D.机械和各系统联合调整试验、空负荷运转

答案:B
解析:
设备试运转的内容包括:电气(仪器)操纵控制系统及仪表的调整试验;润滑、液压、气(汽)动、冷却和加热系统的检查和调整试验;机械和各系统联合调整试验、空负荷运转。


根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005),不应计算建筑面积的项目有()。

A:建筑物内的钢筋混凝土上料平台
B:建筑物内≤50mm的沉降缝
C:建筑物顶部有围护结构的水箱间
D:2.10m宽的雨篷
E:空调室外机搁箱

答案:A,D,E
解析:
雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。有柱雨篷与无柱雨篷的计算方法一致。建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台,空调室外机搁板(箱)不应计算建筑面积。选项B,建筑物内的变形缝,应按其自然层合并在建筑物面积内计算;选项C,建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。