一级造价工程师考试真题5章

发布时间:2021-08-07
一级造价工程师考试真题5章

一级造价工程师考试真题5章 第1章


计算土地增值税时,允许从房地产转让收入中扣除的项目有(  )。

A.取得土地使用权支付的金额
B.旧房及建筑物的评估价格
C.与转让房地产有关的税金
D.房地产开发利润
E.房地产开发成本

答案:A,B,C,E
解析:
2020版教材P270
本题考查的是土地增值税计税依据。税法准予纳税人从转让收入中扣除的项目包括下列几项:①取得土地使用权支付的金额;②房地产开发成本;③房地产开发费用;④与转让房地产有关的税金;⑤其他扣除项目;⑥旧房及建筑物的评估价格。


(2018年)某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定,若发生了欠款事件时,下列利息支付的说法中错误的是( )。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款利率中的高值计息
B.建设工程已实际交付的,计息日为交付之日
C.建设工程没有交付的,计息日为提交竣工结算文件之日
D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,计息日为当事人起诉之日

答案:A
解析:
没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息,A 错误。


关于砌筑砂浆说法正确的是( )。

A.一般砌筑基础采用水泥石灰混合砂浆
B.砌筑主体及砖柱常采用水泥砂浆
C.水泥砂浆的强度等级可分为M5、M7.5、M10、M15
D.水泥宜采用通用硅酸盐水泥或砌筑水泥

答案:D
解析:
本题考查砌筑砂浆的材料要求。一般砌筑基础采用水泥砂浆;砌筑主体及砖柱采用水泥石灰混合砂浆;石灰砂浆有时用于砌筑简易工程。水泥砂浆的强度等级分为 M5、M7.5、 M10、M15、M20、M25、M30。水泥宜采用硅酸盐水泥或砌筑水泥。


根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的( )编制专项施工方案。

A.土方开挖工程
B.钢筋工程
C.模板工程
D.混凝土工程
E.脚手架工程

答案:A,C,E
解析:
考点:建设工程安全生产管理条例:施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:①基坑支护与降水工程;②土方开挖工程;③模板工程;④起重吊装工程;⑤脚手架工程⑥拆除、爆破工程;⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。


( )适用于跨径30m以内的钢筋混凝土和预应力混凝土的简支梁桥。

A.T形梁
B.工形梁
C.箱形梁
D.桁架梁

答案:B
解析:
本题考查的是桥梁上部构造。工形梁,既是一种肋形梁又是一种组合式梁,它适用于跨径30m以内的钢筋混凝土和预应力混凝土的简支梁桥。


下列关于设备和工器具价格指数说法正确的是( )。

A.拉斯贝尔体系以基期指标为同度量因素
B.拉斯贝尔体系以基期数量为同度量因素
C.派许体系以报告期指标为同度量因素
D.设备和工器具价格指数是平均数指数形式
E.设备和工器具价格指数同度量的方法有拉斯贝尔体系和派许体系两种形式

答案:A,C,E
解析:
设备和工器具价格指数是用综合指数形式表示的总指数。拉斯贝尔体系以基期指标为同度量因素,派许体系以报告期指标为同度量因素;设备和工器具价格指数同度量的方法有拉斯贝尔体系和派许体系两种形式。


能有效地防止风、沙、雨雪或灰尘的侵入,减少液体蒸发的损失,减少罐壁顶腐蚀的油罐为( )。

A.固定顶储罐
B.无力矩顶储罐
C.外浮顶储罐
D.内浮顶储罐

答案:D
解析:
2020版教材P327
静置设备与工艺金属结构制作及安装,内浮顶储罐的优点是能有效地防止风、沙、雨雪或灰尘的侵入,绝对保证储液的质量。


当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时,如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行,承包人应对合同工程采取保护措施,由此增加的费用由()承担。

A、发包人
B、承包人
C、发包人和承包人
D、败诉方

答案:D
解析:
本题考查的是合同价款纠纷的处理。如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行,承包人应对合同工程采取保护措施,由此增加的费用由败诉方承担。


根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款,承包人可能同时获得工期和费用补偿,但不能获得利润补偿的索赔事件有( )。

A.发包人提供材料、工程设备不合格
B.发包人负责的材料延迟提供
C.迟延提供施工场地
D.施工中发现文物
E.施工中遇到不利物质条件

答案:D,E
解析:
根据《标准施工招标文件》,选项ABC可索赔工期+费用+利润;选项DE能索赔工期+费用。2020教材P245-253


一级造价工程师考试真题5章 第2章


采暖工程中,热风采暖系统适用的场合有()。

A:耗热量大的建筑物
B:间歇使用的房间
C:有防火防爆要求的车间
D:对洁净度有特殊要求的实验室

答案:A,B,C
解析:
热风采暖适用于耗热量大的建筑物,间歇使用的房间和有防火防爆要求的车间。


对于HPB300 级光圆钢筋受拉时,钢筋末端作180°弯钩时,弯钩的弯折后平直段长度不应小于钢筋直径d 的( )倍。

A.2.5
B.3
C.3.5
D.4

答案:B
解析:
本题考查的是钢筋工程。对于 HPB300 级光圆钢筋受拉时,钢筋末端作 180°弯钩时,钢筋弯折的弯弧内直径不应小于钢筋直径 d 的 2.5 倍,弯钩的弯折后平直段长度不应小于钢筋直径 d 的 3倍。


季节性冰冻地区并不是所有的道路都会产生冻胀与翻浆,( ),水分都不容易积聚,不易发生冻胀与翻浆。

A.渗透性较高的砂类土
B.渗透性很低的黏质土
C.粉质土
D.极细砂
E.多年冻土

答案:A,B
解析:
本题考查的是路基水温状况及干湿类型。当然,并不是在季节性冰冻地区所有的道路都会产生冻胀与翻浆,对于渗透性较高的砂类土以及渗透性很低的黏质土,水分都不容易积聚,因此不易发生冻胀与翻浆;而相反,对于粉质土和极细砂,则由于毛细水活动力强,极易发生冻胀与翻浆。


审查工程设计概算时,总概算投资超过批准投资估算()以上的,需重新上报审批。

A:5%
B:8%
C:10%
D:15%

答案:C
解析:
本题考查的是设计概算的审查。对总概算投资超过批准投资估算10%以上的,应进行技术经济论证,需重新上报进行审批。


下列关于工程项目设计方案评价综合费用法的说法中,不正确的是(  )。

A.综合费用法以综合费用最小为最佳方案
B.综合费用法是一种静态价值指标评价方法
C.综合费用法只适用于建设周期较短的工程
D.利用综合费用法能使工程的价值大幅提高

答案:D
解析:
2020版教材P309
本题考查的是设计方案的评价与优化。综合费用法的基本出发点在于将建设投资和使用费结合起来考虑,同时考虑建设周期对投资效益的影响,以综合费用最小为最佳方案。综合费用法是一种静态价值指标评价方法,没有考虑资金的时间价值,只适用于建设周期较短的工程。此外,由于综合费用法只考虑费用,未能反映功能、质量、安全、环保等方面的差异,因而只有在方案的功能、建设标准等条件相同或基本相同时才能采用。


根据九部委联合发布的《标准材料采购招标文件》和《标准设备采购招标文件》, 关于当事人义务的说法,正确的有( ) 。

A.迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%
B.支付迟延交货违约金不能免除交方继续交付合同材料的义务
C.采购合同订立时的卖方营业地为标的物交付地
D.卖方在交货时应将产品合格证随同产品交方据以验收
E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价留的10%

答案:B,D,E
解析:
选项A错误,迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10%。 选项B正确,卖方未能按时交付合同材料的,应向买方支付迟延交货违约金。卖方支付迟延交货违约金,不能免除其继续交付合同材料的义务。除专用合同条款另有约定外。
选项C错误,交付地点应在合同指定地点。合同双方当事人应当约定交付标的物的地点,如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确,事后没有达成补充协议,也无法按照合同有关条款或者交易习惯确定,则适用下列规定:标的物需要运输的,卖方应当将标的物交付给第一承运人以运交给买方;标的物不需要运输的,买卖双方在订立合同时知道标的物在某一地点的,卖方应当在该地点交付标的物;不知道标的物在某一地点的,应当在卖方合同订立时的营业地交付标的物。
选项D正确,卖方在交货时,应将产品合格证随同产品交买方据以验收。买方在收到标的物时,应在约定的检验期内检验,没有约定检验期间的,应当及时检验。
选项E正确,迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。


某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见下表。

则该建设项目投资额变化幅度的临界点是()。

A.+8.13%
B.+10.54%
C.+12.31%
D.+16.37%

答案:C
解析:
2020版教材P200
根据已知条件可以列出净现值Y与投资额变化幅度X的方程式: Y=-130X+160×10% 当Y=0时,X就是该建设项目投资额变化幅度的临界点,即X=+0.1231,即12.31%。


(2014年)高压管道上的三通、弯头、异径管等管件制作方法一般为()。

A.高压钢管焊制
B.高压钢管弯制
C.高压钢管缩制
D.高压钢管冲压制作

答案:A,B,C
解析:
:(3)高压管件的选用。高压管件是指三通、弯头、异径管、活接头、温度计套管等配件, 一般采用高压钢管焊制、弯制和缩制。


优质碳素钢中,常用的中碳钢不包括()

A.40#钢
B.45#钢
C.50#钢
D.55#钢

答案:D
解析:
根据含碳量的不同,优质碳素钢分为低碳铜、中碳钢和高碳钢。中碳钢强度和硬度较高,塑性和韧性较低,切削性能良好,但焊接性能较差,冷热变形能力良好,主要用于制造荷栽较大的机械零件。常用的中碳钢为40#、45#和50#钢,但由于碳素钢的淬透性不高,零件的尺寸越大,调质处理的强化效果越差,因此只有中、小型零件采用调质处理才能获得较好的强化效果。


一级造价工程师考试真题5章 第3章


山西太行山常见的( )中,固体物质主要是一些坚硬的石块,粉土和黏土含量很少。

A.泥流
B.泥石流
C.水石流
D.稀性泥石流

答案:C
解析:
本题考查的是不良地质和特殊性岩土。水石流,固体物质主要是一些坚硬的石块、漂砾、岩屑及砂等,粉土和黏土含量很少,一般少于10%,主要分布于石灰岩、石英岩、大理岩、白云岩、玄武岩及砂岩分布地区。如陕西华山、山西太行山、北京西山及辽东山地的泥石流多属此类。


具有优良的导电性能和较高的机械强度,且耐腐蚀性强,应用于电流密度较大或化学腐蚀较严重地区架空线路敷设的是( )。

A.铝绞线
B.铜绞线
C.铜母线
D.钢芯铝绞线

答案:B
解析:
在架空配电线路中,铜绞线因其具有优良的导电性能和较高的机械强度,且耐腐蚀性强,一般应用于电流密度较大或化学腐蚀较严重的地区。


按滑坡体规模的大小,属于大型滑坡的是( )。

A.滑坡体小于4×10^4m^3
B.滑坡体介于4×10^4~3×10^5m^3
C.滑坡体介于3×10^5~1×10^6^m3
D.滑坡体大于1×10^6m^3

答案:C
解析:
本题考查的是不良地质和特殊性岩土。上述滑坡,如按滑坡体规模的大小,还可以进一步分为:小型滑坡(滑坡体小于4×104m3);中型滑坡(滑坡体介于4×104~3×105m3);大型滑坡(滑坡体介于3×105~1×106m3);巨型滑坡(滑坡体大于1×106m3)。


下列关于锅炉的主要性能指标说法正确的是()。

A.受热面发热率反映锅炉工作强度指标,数值越大,传热效果越好
B.用额定蒸发量表明锅炉容量的大小
C.锅炉热效率是锅炉热经济性的指标
D.锅炉有效利用热量与单位时间内锅炉的输入热量的百分比称为锅炉的蒸发量

答案:A,B,C
解析:
锅炉有效利用热量与单位时间内锅炉的输入热量的百分比称为锅炉的热效率,所以D选项正确。


限额设计的关键是( )。

A.投资决策阶段
B.初步设计阶段
C.施工图设计阶段
D.实施阶段

答案:A
解析:
本题考查的是限额设计。投资决策阶段是限额设计的关键。对政府工程而言,投资决策阶段的可行性研究报告是政府部门核准投资总额的主要依据,而批准的投资总额则是进行限额设计的重要依据。为此,应在多方案技术经济分析和评价后确定最终方案,提高投资估算准确度,合理确定设计限额目标。2020教材P306-307


风阀是空气输配管网的控制、调节机构,只具有控制功能的风阀有( )。

A.蝶式调节阀
B.止回阀
C.防火阀
D.排烟阀

答案:B,C,D
解析:
只具有控制功能的风阀有止回阀,防火阀,排烟阀等。止回阀控制气流的流动方向,阻止气流逆向流动;防火阀平常全开,火灾时关闭并切断气流,防止火灾通过风管蔓延,70℃关闭;排烟阀平常关闭,排烟时全开,排除室内烟气, 80℃开启。


按法兰密封面形式分类,环连接面型法兰的连接特点有(---)。

A.不需与金属垫片配合使用
B.适用于高温、高压的工况
C.密封面加工精度要求较高
D.安装要求不太严格

答案:B,C,D
解析:
环连接面型:在法兰的突面上开出一环状梯形槽作为法兰密封面,和榫槽面法兰一样,这种法兰在安装和拆卸时必须在轴向将法兰分开。这种密封面专门与用金属材料加工成形状为八角形或椭圆形的实体金属垫片配合,实现密封连接。这种密封面的密封性能好,对安装要求也不太严格,适合于高温、高压工况,但密封面的加工精度较高。


某建筑工程报告期各项费用构成和各单项价格指数如下表所示,则该工程的建筑安装工程造价指数为( )。

A.0.995
B.0.996
C.0.997
D.0.998

答案:A
解析:


盖挖半逆作法及逆作法的区别在于( )。

A.构筑中间支撑柱及覆盖板过程
B.开挖及支撑安装过程
C.构筑侧墙.柱及楼板过程
D.顶板完成及恢复路面过程

答案:D
解析:
本题考查的是隧道工程施工技术。盖挖半逆作法类似逆作法,其区别仅在于顶板完成及恢复路面过程。


一级造价工程师考试真题5章 第4章


不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站冷却水系统,适合安装在大口径管道上的阀门类型是( )。

A.蝶阀
B.截止阀
C.闸阀
D.旋塞阀

答案:A
解析:
2020版教材P47
阀门的特点,“蝶阀适合安装在大口径管道上。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。”


防火墙是在内部网和外部网之间、专用网与公共网之间界面上构造的保护屏障。常用的防火墙有( )。


A.网卡

B.包过滤路由器

C.交换机

D.代理服务器

答案:B,D
解析:
依据《安装教材》第六章第三节,应选B、D项。该题为2016年考试真题,防火墙可以是硬件、固件或软件。包过滤路由器,含固件,代理服务器是软件形式的防火墙。


(2014年)该塔突出的优点是结构简单、金属耗量小、总价低,主要缺点是操作弹性范围较窄、小孔易堵塞,此塔为()。

A.泡罩塔
B.筛板塔
C.喷射塔
D.浮阀塔

答案:B
解析:
该题主要考察的是筛板塔的优点定义,筛板塔的突出优点是结构简单,金属耗量小,造价低廉,气体压降小,板上液面落差也较小,其生产能力及板效率较泡罩塔高;主要缺点是操作弹性范围较窄,小孔筛板易堵塞。


建设工程采用平行承包模式时,建设单位控制工程造价难度大的原因有( )。
A.合同价值小,建设单位选择承包单位的范围小
B.合同数量多,组织协调工作量大
C.总合同价不易在短期内确定,影响造价控制的实施
D.建设周期长,增加时间成本
E.工程招标任务量大,需控制多项合同价格

答案:C,E
解析:
本题考查的是工程项目发承包模式。平行承包模式的特点之一,工程造价控制难度大,一是由于总合同价不易短期确定,从而影响工程造价控制的实施;二是由于工程招标任务量大,需控制多项合同价格,从而增加工程造价控制的难度。参见教材P79。


下列关于不同工程量的说法正确的有(??)。

A.清单工程量是投标人投标报价的基准数量
B.合同工程量实质是对项目实际需完成数量的预期
C.计量工程量是实施阶段确认未完工程的实际数量
D.竣工结算时支付工程量之和与计量工程量之和不同

答案:A,B
解析:
A项,清单工程量是招标人编制工程量清单时确定的工程数量。一般是投标人投标报价的基准数量,是签订合同的组成部分。B项,合同工程量是签订工程承包合同时确定的工程量清单中填报的工程数量,其实质是对项目实际需完成数量的预期。C项,计量工程量是在公路工程实施阶段对承包人符合要求的已完工程进行测量、计算、核查并确认已完工程的实际数量。D项,支付工程量是在公路工程实施阶段,对已完工程进行计量后,按合同约定确认进行支付的计量工程量。支付工程量之和与计量工程量之和在竣工结算时应是相同的。


对于投保安装工程一切险的工程,保险人应对( )承担责任。

A.因工艺不善引起生产设备损坏的损失
B.因冰雹造成工地临时设施损坏的损失
C.因铸造缺陷更换铸件造成的损失
D.因超负荷烧坏电气用具本身的损失

答案:B
解析:
2020版教材P280
安装工程一切险与建筑工程一切险的除外责任除以下两条外基本相同:①因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用,都属于除外责任范围。②由于超负荷、超电压、碰线等电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失,安装工程一些险不予负责。


根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013),关于分部分项工程量清单的编制,下列说法正确的有( )。

A.以重量计算的项目,其计量单位应为吨或千克
B.以吨为计量单位时,其计算结果应保留三位小数
C.以立方米为计量单位时,其计算结果应保留三位小数
D.以千克为计量单位时,其计算结果应保留一位小数
E.以“个”、“项”为单位的,应取整数

答案:A,B,E
解析:
C选项,以立方米为计量单位时,其计算结果应保留二位小数。D选项,以千克为计量单位时,其计算结果应保留二位小数。


对于实行招标的建设工程,因法律法规政策变化引起合同价款调整的,调价基准日期一般为( )。

A.施工合同签订前的第28 天
B.提交投标文件的截止时间前的第28 天
C.施工合同签订前的第56 天
D.提交投标文件截止时间前的第56 天

答案:B
解析:
本题考查的是法规变化类合同价款调整事项。对于实行招标的建设工程,一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28 天作为基准日;对于不实行招标的建设工程,一般以建设工程施工合同签订前的第28 天作为基准日。


一、某小高层住宅楼建筑部分设计如图3—7和图3—8所示,共12层,每层层高均为3m,电梯机房与楼梯间部分凸出屋面。墙体除注明者外均为200mm厚加气混凝土墙,轴线位于墙中。
外墙采用50mm厚聚苯板保温。楼面做法为20mm厚水泥砂浆抹面压光。楼层钢筋混凝土板厚100mm,内墙做法为20mm厚混合砂浆抹面压光。为简化计算首层建筑面积按标准层建筑面积计算。阳台为全封闭阳台,⑤和⑦轴上混凝土柱超过墙体宽度部分建筑面积忽略不计,门窗洞口尺寸见表3—24,工程做法见表3—25。







问题:
1.计算小高层住宅楼的建筑面积,将计算过程、计量单位及计算结果填入表3—26“建筑面积计算”。
2.计算小高层住宅楼二层卧室1、卧室2、主卫的楼面工程量以及墙面工程量,将计算过程、计量单位及计算结果按要求填入表3—27“分部分项工程量计算”。
3.结合图纸及表3—25“工程做法”进行分部分项工程量清单的项目特征描述,将描述和分项计量单位填入表3—28“分部分项工程量清单”。
(计算结果均保留2位小数)

答案:
解析:
问题1:



问题2:




问题3:


一级造价工程师考试真题5章 第5章


普通民用建筑楼梯梯段的踏步数一般( )。

A.不宜超过15 级,不少于2 级
B.不宜超过15 级,不少于3 级
C.不宜超过18 级,不少于2 级
D.不宜超过18 级,不少于3 级

答案:D
解析:


下列网络图的绘制错误的有( )。

A.多个起点
B.多个终点
C.有循环回路
D.节点编号有误
E.从箭线上引出工作

答案:B,E
解析:
考点:网络图的绘制规则和方法。有两个终点节点 10、12;从箭线上引出工作
P、N 错误。


某项目业主通过公开招标选定了承包商,并按规定与承包商签订了工程施工合同,工程相关信息如下:
(1)分部分项工程清单中含两个分项工程,甲分项工程估算工程量为3300m3,乙分项工程估算工程量为3500m3,清单报价中,甲分项工程综合单价为260元/m3,乙分项工程综合单价为240元/m3。
(2)其他项目清单中仅含专业工程暂估价一项,费用16万元。实际施工时经核定确认的费用为15万元。
(3)开工前业主应向承包商支付合同价20%的预付款。预付款在最后两个月平均扣除。
(4)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按5%的比例扣留保留金。
(5)当分部工程实际工程量与估算工程量偏差超过15%时,超出部分需进行调价,价格调整系数为0.9和1.08。
(6)规费费率为5%,税金率为11%。
(7)本案例中,人材机费、管理费、利润、规费均不含税。
施工中发生如下事项:
(1)第2个月,发生计日费用2万元。
(2)第3个月业主方供应材料5万元。
(3)业主进行设计变更,甲、乙分项工程每月计划及实际完成工程量如表1所示:
表1 承包商每月计划及实际完成工程量       单位:m3



<1>、估算合同总价为多少计算项目工程预付款。
<2>、每月实际分项工程量价款是多少业主每月应向承包商支付工程款是多少
<3>、分项工程量总价款是多少竣工结算前,业主已累计向承包商支付工程款是多少
<4>、实际工程总造价是多少竣工结算款是多少

答案:
解析:
【1】 甲工程计划工程量=700+600+800+600+600=3300(m3)
乙工程计划工程量=500+900+800+600+700=3500(m3)
项目的签约合同价=(3300×0.026+3500×0.024+16)×(1+5%)×(1+11%)=216.55(万元)
项目工程预付款=216.55×20%=43.31(万元)
【2】 (1)1月份分项工程量价款=(500×0.026+500×0.024)×(1+5%)×(1+11%)=29.14(万元)
业主应支付工程款=29.14×(1-5%)=27.68(万元)
(2)2月份分项工程量价款=(600×0.026+1000×0.024)×(1+5%)×(1+11%)=46.15(万元)
业主应支付工程款=[46.15+2×(1+5%)×(1+11%)]×(1-5%)=46.06(万元)
(3)3月份分项工程量价款=(700×0.026+800×0.024)×(1+5%)×(1+11%)=43.59(万元)
业主应支付工程款=43.59×(1-5%)-5=36.41(万元)
(4)4月份分项工程量价款=(500×0.026+800×0.024)×(1+5%)×(1+11%)=37.53(万元)
业主应支付工程款=37.53×(1-5%)-43.31/2=14.00(万元)
(5)5月份时,甲工程累计实际工程量=500+600+700+500+500=2800(m3)
甲分项工程工程量减少偏差=(3300-2800)/3300=15.15%>15%,全部应调整单价。
乙工程累计实际工程量=500+1000+800+800+800=3900(m3)
乙分项工程工程量增加偏差=(3900-3500)/3500=11.43%<15%,不需要调整价格。
5月份分项工程量价款=(500×0.026+2800×0.026×0.08+800×0.024)×(1+5%)×(1+11%)=44.32(万元)
业主应支付工程款=44.32×(1-5%)-43.31/2=20.45(万元)
【3】 分项工程量总价款=(2800×0.026×1.08+3900×0.024)×(1+5%)×(1+11%)=200.73(万元)
业主已累计向承包商支付工程款=27.68+46.06+36.41+14+20.45=144.60(万元)(不含材料预付)
【4】 工程实际总造价=200.73+(2+15)×(1+5%)×(1+11%)=220.54(万元)
竣工结算款=220.54×(1-5%)-43.31-144.60-5=16.60(万元)


在接地电阻达不到标准时,应采取的措施有( )。


A.加“降阻剂”

B.增加接地极的数量

C.增加接地极的埋入深度

D.更换接地极的位置

答案:A,B,D
解析:
在接地电阻达不到标准时,可以采用加“降阻剂”,增加接地极的数量,更换接地极的位置等方法。


(2010年)某断层下盘沿断层面相对下降,这类断层大多是()。

A.岩体受到水平方向强烈张应力形成的
B.岩体受到水平方向强烈挤压力形成的
C.断层线与褶皱方向基本一致
D.断层线与拉应力作用方向基本垂直
E.断层线与压应力作用方向基本平行

答案:B,C
解析:
逆断层是上盘沿断层面相对上升,下盘相对下降的断层。它一般是由于岩体受到水平 方向强烈挤压力的作用,使上盘沿断面向上错动而成。断层线的方向常和岩层走向或褶皱轴的方向近于一致,和压应力作用的方向垂直。断层面从陡倾角至缓倾角都有。


下列不属于容易产生滑坡的土层的是( )。

A.胀缩黏土
B.黄土
C.漂石土
D.黏性的山坡堆积层

答案:C
解析:
本题考查的是不良地质和特殊性岩土。容易产生滑坡的土层有胀缩黏土、黄土和黄土类土,以及黏性的山坡堆积层等。


具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内没有行使撤销权,撤销权消灭。

A.1 年
B.2 年
C.3 年
D.半年

答案:A
解析:
考点:合约的效力。具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 1年内没有行使撤销权,撤销权消灭。


依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)的规定,项目安装高度若超过基本高度时,应在项目特征中描述。各附录基本安装高度为6m的项目名称为( )。
A.附录G通风空调工程
B.附录J消防工程
C.附录K给排水、采暖、燃气工程
D.附录M刷油、防腐蚀、绝热工程

答案:A,D
解析:
本题考查的是分部分项工程量清单。附录G通风空调工程6m,附录J消防工程5m,附录K给排水、采暖、燃气工程3.6m,附录M刷油、防腐蚀、绝热工程6m。参见教材P127。


在安装工程中,措施项目能够计算工程量的,编制措施项目清单宜采用的编制方式是( )。

A.其他项目清单方式
B.分部分项工程量清单
C.暂估定额方式
D.套用定额方式

答案:B
解析:
2020版教材P119
该表中可以计算工程量的项目,计量宜采用分部分项工程量清单的方式编制